《招标采购合同管理》单选题
招投标与合同管理试卷一及答案
一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上)1、全部使用国有资金投资,依法必须进行施工招标的工程项目,应当(A )。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( B )证书,并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估计在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是( C )。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅,包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。
(完整版)采购管理题库(附答案)
采购管理试题题库一、单选题(每题1分)..下面不属于合同首部内容的是.. )。
..采购合同的名称..采购合同的编号..采购商品的规格..采购合同签订的日期和地点..订购单一般可分为五联, 其中作为供应商交货时的凭证是.. )。
..承办联(第五联)..物料联(第三联)..厂商联(第一联)..回执联(第二联)..在进行大型设备的采购中, 主要适用的采购方式是.. )。
..招标..议价..比价..三种都可以三种都可以..在确定采购需要量的几种方法中, .. )是在订购成本较高时采用的。
..固定数量法..固定期间法..批对批法..经济订购数量法..在下面的选项中不属于采购合同正文的是.. )。
..采购物资的验收..采购商品的交货地点..采购商品的单价与总价..采购合同签订的日期和地点..物资采购管理当然要把.. )作为自己的工作准则和基本工作。
..需求要分析..制定订货策略..供应商的选择..库存控制..下列对变更或解除采购合同解释错误的是.. )。
..合同经双方当事人协商同意后可以解除..变更或解除合同的通知, 可以采用书面形式或者口头形式..协议变更或解除合同未达成之前, 原采购合同仍然有效..当发生不可抗力致使采购合同的全部义务不能履行时,可以解除合同..下面不属于采购调查表构成的是.. )。
..被调查者的姓名..采购时间..被调查者的住址1..被调查者的工作单位..下面在采购方式中会造成采购物品规格不一的方式是.. )。
..公开招标、议价..比价、公开招标..议价、比价..公开招标、比价、议价1..下面不属于开标过程中要进行的作业有.. )。
..准备开标场所及有关工作..决定底价..报价单的审查(包括规格审查与条款审查)..审查厂商资格、启封及开标文件之整理分析1..下面不属于集中制采购制度优点的是.. )。
..可以使企业获得规模效益..能降低采购和物流成本..易于稳定与供应商的关系, 实现有效的长期合作..手续简单,过程短,直接快速1..采购申请单一般有多联, 其中由申请采购部门留存的称.. )。
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题1.1.()是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。
单选题(1 分) 1分A.广义的建筑市场B.狭义的建筑市场C.有形的建筑市场D.无形的建筑市场正确答案: A2.2.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
单选题(1 分) 1分A.政府主管部门B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A3.3.建筑市场的客体是()。
单选题(1 分) 1分A.建筑产品B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A4.4.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式,但是不具有()功能。
单选题(1 分) 1分A.监督管理B.信息服务C.场所服务D.集中办公正确答案: A5.5.按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。
单选题(1 分) 1分A.20B.30C.25D.35正确答案: B6.6.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
单选题(1 分) 1分A.40%B.50%C.60%D.70%正确答案: B7.7.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
单选题(1 分) 1分A.30%B.40%C.50%D.60%正确答案: A8.8.《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和()两种。
单选题(1 分) 1分A.私下招标B.秘密招标C.聘任招标D.邀请招标正确答案: D9.9.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中公开招标又称为()。
A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: B10.10.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中邀请招标又称为()。
单选题(1 分) 1分A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: A11.11.建设工程的投标人一般不包括()。
招标师《招标采购合同管理》过关必做习题集(含历年真题)(5.3 招标采购国内货物买卖合同管理要点)【
5.3招标采购国内货物买卖合同管理要点一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.目前中标合同采用的书面形式应当指()形式。
A.合同书B.信件C.数据电文D.电子邮件【答案】A【解析】《合同法》第11条规定,书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
目前中标合同采用的书面形式应当指合同书形式,应当由招标人、中标人双方当事人签字或者盖章订立。
2.下列关于招标采购货物买卖合同管理要点的说法中,错误的是()。
A.招标采购货物买卖合同是要式合同B.招标采购货物买卖合同主体是法人或者其他组织C.招标采购货物买卖合同可以进行转让D.应当审核和确认合同当事人主体相关信息【答案】C【解析】招标采购货物买卖合同管理工作应当关注如下要点:①招标采购货物买卖合同是要式合同;②招标采购货物买卖合同主体是法人或者其他组织;③招标采购货物买卖合同不能进行转让;④审核和确认合同当事人主体相关信息;⑤审核合同内容的完备性和严谨性;⑥重视货物验收与单据管理;⑦确保结算支付的安全性;⑧其他注意事项。
3.下列关于签订货物买卖合同时应注意的问题的说法中,错误的是()。
A.合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号B.合同应明确约定标的物质量要求,以便于验收,并避免产生歧义和纠纷C.合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式,以免发生货损,引起纠纷D.合同当事人不一定需要明确约定交付的时间、地点及方式【答案】D【解析】签订货物买卖合同时应重点注意如下问题:①合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号等;标的物的数量、价款应当明确,包括计量单位,单价、总价及币种等。
②合同应明确约定标的物质量要求,以便于验收,并避免产生歧义和纠纷,如约定标的物附有说明书,则交付的标的物应符合说明书的质量要求。
③合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式,以免发生货损,引起纠纷;未作约定的,应当按照通用的包装方式。
《招投标与合同管理》第二章习题
第二章招投标制度概述一、填空题1.招投标活动的基本原则是( )、()、()、( )原则。
2.依据《中华人民共和国招投标法》,招标方式分为()、( )。
3。
按工程项目承包的范围招标采购分为()、( )、( )。
4. 网络招标的三公开是指( )、( )、( )。
5。
借款国申请“保留性采购”应符合的条件();( ).6.《政府采购协议》于( )在日内瓦签订.二、单选题1。
同一专业的单位组成联合体投标,按照()单位确定资质等级.A.资质等级高的 B。
资质等级低的 C。
联合体主办者的 D.承担主要任务的2.根据《政府采购法》的规定,在技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求时,最常用的政府采购方式为( ).A。
邀请招标 B.竞争性谈判 C.单一来源采购 D。
询价3。
根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。
按工程项目建设程序分类,下列不正确的是( )。
A.项目前期咨询招标 B。
项目总承包招标C。
堪察设计招标 D.工程施工招标4.下列关于施工公开招标的程序排列正确的是().(1)标志招标文件(2)建设项目报建(3)投标人资格预审(4)发放招标文件(5)开标、评标与定标(6)签订合同A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)B.(2)(1)(4)(3)(5)(6)C。
(2)(1)(3)(4)(5)(6)D。
(1)(2)(4)(3)(5)(6)5.邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请,其程序于公开招标大同小异,不同点主要是没有()环节。
A。
资格预审 B.招标预备会 C.发放招标文件 D。
招标文件的编制和送审6. 建设项目总承包招投标,实际上就是()。
A。
工程施工招投标B。
项目全过程招投标C。
勘查设计招投标 D.材料、设备供应招投标7.下列说法不正确的是()A。
利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为B。
招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关没有隶属关系C。
招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关有隶属关系D.专家人选,应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员8.招标是()选择中标人并与其签订合同的过程,而()则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。
工程招投标与合同管理 第2版课后习题参考答案
三. 思考 题
问题6. (3)完善阶段 2007年5月13日,国务院办公厅发布《关于加快推进行业协会商会改革和 发展的若干意见》, 十部委联合发布《关于印发〈招标投标违法行为记录 公告暂行办法〉的通知》(发改法规[2008]1531号)。 (4)成就阶段 我国已基本形成法律法规为支撑,以各部委规章、地方法规、地方政府规 章及规范性文件为配套补充的招投标法律法规体系,并渐趋完善。
三. 思考 题
问题5. 答:投标报价技巧:不平衡报价法、多方案报价法、突然降价法、先亏后 盈法
技巧的运用(略) 问题6.
答:研究招标文件应重点注意: (1)研究招标文件条款 (2)研究评标方法 (3)研究合同条款 合同条款可以主要从以下几方面进行分析: ① 工程款支付的时间、比例; ② 履约保证金的缴纳方式、比例和退还时间; ③ 工程结算方法、方式、时间等; ④ 材料的供给方式、价格确定方式。 ⑤ 工期和质量的要求,开、竣工时间及工期惩罚等,都需要认真研究,减 少风险。 (4)研究工程量清单
2
第2 章
P56 一. 单 选 题
1
2
3
C
B
D
二. 多 选 题
1 ABD
2 ACE
4
5
6
C
A
B
3
4
BC
DE
三. 思考 题
问题1. 答:根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《工程建设项目
施工招标投标办法》(七部委30号令)的相关规定,依法必须招标的工程建设 项目,应当具备下列条件才能进行施工招标: 1. 招标人已经依法成立 2. 已履行必要的审批、核准或者备案手续 3. 招标项目资金或资金来源已经落实 4. 有招标所需的设计图纸及技术资料 问题2. 答:招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件:
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。
村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用,但工期给予顺延D.发包人承担费用,但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为()。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),发包人的主要工作()。
A.保证施工噪声符合环保规定B.提供进度统计报表C.开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
(某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格,……框架柱强度不够……)A.费用由工程师承担,工期由承包方承担B.费用由承包方承担,工期由发包方承担C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,重新检验时,无论工程师是否参加检验,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,承包人应按要求进行剥露或者开孔,并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内,向工程师递交索赔意向通知,该一定期限为()。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
《招投标与合同管理》试题库-1
《工程招投标与合同管理》试题库一、单选题(本大题共30 小题,每题1分,共30 分)1.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验2.工程项目投标是指具有( D )的投标人,根据招标条件,经过初步研究和估算,在指定期限内填写标书,提出报价,并等候开标,决定能否中标的经济活动。
A、合法资格B、良好信誉C、委托丰富经验D、合法资格和能力3.工程反索赔是指( D )A、承包商向业主提出的索赔B、分包商向总包商提出的索赔C、承包商向供货商提出的索赔D、业主向承包商提出的索赔4.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从( C )的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求5.在进行建设项目总承包时,总包单位与施工单位之间是经济合同关系,具体来说( B )。
A、总包单位是甲方,相当于业主身份B、总包单位是甲方,相当于业主代理商身份C、施工单位是乙方,相当于业主代理商身份D、总包单位与施工单位都是乙方,总包单位相当于总承包商,施工单位相当分包商6.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( B )。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付7.根据我国《合同法》的规定,执行政府指导价的合同,如果当事人一方逾期提取标的物,则( A )。
建设工程招投标与合同管理(第3版)-宋春岩-习题答案
招投标第二版习题参考答案第一章一、单选题本案例的建筑主体为学校和施工单位,建筑客体为教学楼建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
五、实训题参考答案1.学校编制项目建议书,向教育局提出项目申请,由教育局发文,向发改委提出立项申请。
2.发改委发文,对项目进行立项审批。
(行政服务中心发改委窗口,5个工作日)3.凭发改委批文到国土局办理征地手续,申领建设用地规划许可证;土地勘查中心对项目用地进行测量勘查,形成地形图、红线图,电子图刻盘。
(国土局、土地勘测中心,10个工作日)(见附件1、2、3、4、5、6)4.根据市规划局出具的设计方案要点通知书对项目进行整体设计招标。
(校管站发标,市规划局用地规划处组织招标,,15个工作日)(见附件7)5.各设计单位进行整体规划方案设计(30-45个工作日)。
6.教育局和学校对项目整体设计中标方案进行内审,修改完善(20-25个工作日)。
7.向市规划局提出方案规划和建设规划审批申请,设计总平图盖规划方案审定章和建设设计方案审定章。
(市规划局用地规划处,15个工作日)(见附件8)8.由具有可研资质的设计单位编制可行性研究报告(10个工作日);可研报告报市发改委审批。
同步可向市(区)环保局提出环境评审申请,由环保局推荐单位编写环评报告(10个工作日),并办理污水排放协议(污水排放管理处,5个工作日)和废油脂处理协议(有处理废油脂资质的公司)。
9.设计单位根据可研报告批文对项目方案进行初步设计(即扩初设计)和投资概算(20个工作日)。
初步设计方案报发改委审批。
(见附件9、10、11、12、13)10.发改委对初步设计方案组织设计审查会,邀请规划局、消防支队、民防局、交警支队等11个部门对方案进行进一步完善,提出修改意见。
11.凭市规划局建管科开具的征求意见函向消防支队征求消防意见(5个工作日),如有地下室部分可同步向市民防局征求民防行政审批,交纳相应人防费用(5个工作日)。
答案招投标与合同管理--随堂练习2复习课程
《招投标与合同管理》随堂练习姓名_______________ 班级_______________ 学号_______________一、单选题1.某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权(A )。
A.参加开标会议B.作为评标委员会的成员C.决定中标人D.参加定标投票2.在不违反我国《招标投标法》有关规定的条件下,评标委员会的总成员数是9人,则该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于(D)。
A.3人B.4人C.5人D.6人3.某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。
根据相关法律规定,招标人和中标人应在(B )前订立书面合同。
A.2007年4月15日B.2007年5月1日C.2007年5月15日D.2007年6月1日4.我国《工程建设项目施工招标投标办法》规定,招标人应当向未中标的投标人退还投标保证金。
退还的时间应在招标人与中标人签订合同后的(B )个工作日内。
A.3B.5C.7D.105.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应以书面形式通知所有招标文件收受人,通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少(C )。
A.5日前B.10日前C.15日前D.20日前6.根据《招标投标法》规定,评标由( C )依法组建的评标委员会负责。
A、主管部门B、招投标交易中心C、招标人D、投标人7.对承包商来说,采取下列( D )合同形式其承担的风险最小。
A、固定总价B、单价C、调价总价D、成本加酬金8. 国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划9、投标文件中中总价金额与单价金额不一致的,应( A )。
A.以单价金额为准B.以总价金额为准C.由投标人确认D.由招标人确认10、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
《招标采购合同管理》单选题
《招标采购合同管理》单项选择题一、单项选择题。
1.关于招标采购合同与招标采购合同管理下列说法不正确的是:(D)。
A.通过招标采购程序订立合同,是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。
B.根据标的物不同,招标采购合同可以分为工程采购合同、货物采购合同和服务采购合同。
C.招标采购合同是当事人对外经济活动的主要手段,招标采购合同管理是合同主体的生命线。
D.招标采购合同管理的生命期自合同签订之日起到权利义务履行完毕终止。
2.以下属于招标采购合同所适用的行政法规是(D)。
A.《招标投标法》B.《政府采购法》C.《合同法》D.《招标投标法实施条例》3.《合同法》确立以下基本原则被奉为民法种的帝王条款的是(C)。
A.平等自愿原则B.公平原则C.诚实信用原则D.鼓励交易原则4.以合同的表现形式为标准,不包括以下哪类合同:(D)。
A.书面合同B.口头合同C.默示合同D.实践合同5.以下哪项不属于要约与要约邀请的区别:(A)。
A. 要约邀请是法律行为,要约是事实行为行为。
B. 要约是由一方发出订立合同的意思表示,要约邀请是一方邀请对方向自己发出要约。
C. 要约是当事人旨在订立合同的意思表示,要约邀请不含有当事人愿意承受拘束的意旨,不具有法律上的约束力D. 要约在内容上应具备愿与他人订立合同的必要条款,要约邀请则一般不必具备足以使合同成立的必要条款。
6.中标通知书的法律性质是(C)。
A.要约B.要约邀请C.承诺D.合同7.《招标投标法》第46条第1款规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(B)日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
”A.15B.30C.60D.908.可撤销合同,不包括下列哪种情形:(A)。
A.超越代理权限范围进行的代理B.因重大误解而订立的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的而合同。
9.当事人互负债务,先履行一方履行的义务不符合约定的,后履行一方拒绝其相应的履行要求的权利,即后履行一方行使了(B)。
大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业2(参考答案)
大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业2-0001试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 5 道试题,共 20 分)1.下列评审方法中,属于定性评审方法的是()。
A.综合评分法B.合理最低投标价法C.低标价法D.专家评议法答案:D2.在投标报价费用组成中,为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为()。
A.规费B.直接工程费C.措施费D.企业管理费答案:C3.非承包人自身原因造成的延误,工期可以顺延。
其确认程序为:情况发生后(),将延误的工期向工程师提出书面报告,工程师应当在()给予确认。
A.7天内,15天B.7天内,10天C.14天内,30天D.14天内,14天答案:D4.设计定金一般为设计费的(),在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
A.5%B.20%C.15%D.10%答案:B5.评标委员会中技术、经济方面的专家应()。
A.不少于成员总数的3/4B.不少于成员总数的2/3C.不少于成员总数的1/3D.不少于成员总数的1/2答案:B二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)6.货物采购招标文件的编写内容包括()等。
A.货物需求和技术要求B.投标须知、合同条件及合同格式C.投标文件D.图纸资料答案:ABCD7.建设工程勘察、设计合同签订前应对当事人进行的审查包括()等。
A.资格审查B.资信审查C.法人身份D.履约能力审查答案:ABD8.工程师在以下情况下可以要求暂停施工的有()。
A.质量事故、安全事故等B.意外事件导致暂停施工C.因发包人违约导致承包人主动暂停施工D.发包人对原设计提出变更答案:ABC9.招标投标活动应遵循的原则包括()。
A.诚实信用原则B.公正原则C.公开原则D.公平原则答案:ABCD10.施工招标一般包括()等。
A.特殊专业工程招标B.单项工程招标C.单位工程招标D.全部工程招标答案:ACD三、判断题 (共 10 道试题,共 40 分)11.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
工程招投标与合同管理期末考试复习资料
《工程招投标与合同管理》课程综合复习资料一、单选题1.筹建资格审查委员会时,招标人的代表人数不能超过资格审查委员会成员的()。
A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4答案:A2.筹建资格审查委员会时,专家人数不能少于资格审查委员会成员的()。
A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4答案:C3.七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》规定,投标保证金一般不得超过投标总价的2%,最高不超过()万。
A.30B.50C.60D.80答案:D4.评标委员会人员中,技术经济专家人数应大于等于()。
A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4答案:C5.《中华人民共和国民法典》与()实施,民法通则、合同法、担保法等同时废止。
A.2020年5月22日B.2020年5月28日C.2021年1月1日答案:C6.设计费的定金比例不应超过()。
A.10%B.20%C.30%D.40%答案:B7.设计费预付款的比例协商确定,一般不低于()。
A.10%B.20%C.30%D.40%答案:B8.国务院613号令《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.0.5%B.1%C.2%D.5%答案:C9.()年1月1日,《中华人民共和国招标投标法》正式实施。
A.1998B.1999C.2000D.2001答案:C10.下列()情况必须公开招标。
A.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术B.采购人依法能够自行建设C.抢险救灾工程D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的答案:D11.下列()情况可以采用邀请招标。
A.设计单项合同估算价在50万人民币以上的B.使用外国政府贷款项目C.涉及国家安全项目D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的答案:C12.招标文件的发售期不得少于()日。
A.3B.5C.10D.15答案:B13.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。
招投标与合同管理习题
一、单选题1..招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、()的投标机会。
A.自由竞争B.平等竞争C.表现企业实力D.展示企业业绩2.诚实信用是民事活动的一项基本原则,招标投标活动是以()为目的的民事活动,当然也适用这一原则。
A.承揽工程任务B.签订承包合同C.确定中标企业D.订立采购合同3.在投标的过程中,如果投标人假借别的企业的资质,弄虚作假来投标即违反了()这一原则。
A.公开B.公平C.诚实信用D.公正4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。
A.200B.100C.150D.250 75.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.2000B.3000C.100D.40006.公开招标设置资格预审程序的目的是()A.减少评标工作量B.鼓励更多的承包商参加投标C.选取中标人D.迫使投标单位降低投标报价7.对一个邀请招标的工程,必须向()以上的潜在投标人发生邀请。
A.2家B.3家C.5家D.7家8.招标投标活动的公开原则首先要求()要公开。
A. 招标活动的信息B.评标委员会成员的名单C.工程设计文件D.评标标准9..依法必须进行招标的项目的(),必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
A.资格预审公告B.投标邀请书C.招标公告D,评标标准10..下列不属于招标文件内容的是()。
A.投标邀请书且设计图纸C.合同主要条款D.财务报表11...根据我国招标投标法的有关规定,下列不符合开标程序的是()。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持,邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众予以拆封、宣读12.我国招标投标法规定,开标应由(主持。
A.地方政府相关行政主管部门B.投标人C.招标人D.中介机构13.评标委员会中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。
山东工商学院招投标与合同管理期末考试
山东工商学院招投标与合同管理期末考试一、单选题(共33题,总分值33分)1.下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是()(1分)A.某甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C.某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D.某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人2.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应()(1分)A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付3.业主在()合同中承担的风险最小(1分)A. 可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金4.经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()(1分)A. 主合同B. 从合同C.独立合同D.无条件地必须履行的合同5.评标委员会成员中,成员人数为()人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()(1分)A.3,3/4B.3,2/3C.5,2/3D.5,3/46.某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过()万元(1分)A.10B.20C.50D.1007.下列关于联合体共同投标的说法正确的是()(1分)A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C.有同一专业的单位组成的联合体,投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体中标后,应选择其中一方代表和招标人签订合同8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商()(1分)A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理,先行支付后再向业主索要C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告9.在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标(1分)A.20 万元B.120万元C.200万元D.2000 万元保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担担保责任(1分)保证B.连带保证C. 违约D.合同11.招标投标活动的公开原则首先要求()要公开(1分)A.招标活动信息B.评标委员会成员名单C.工程设计文件D. 评标标准12.根据我国《招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()天前,以书面形式通知所有招标文件收受人(1分)A.10B.15C.20D.3013.工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担(1分)A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同14.一般情况下,公开招标的项目资格审查大多采用()(1 分)A.资格预审B.资格后审C.在购买招标文件时审查D.在签订合同时审查15.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()(1分)A.办理土地征用,拆迁补偿.平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B,向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C.提供年,季,月工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验16.承包人在索赔事件发生后的()天以前,应向工程师正式提出索赔意向通知(1分)A.14B.7C.28D.2117.招标人采用邀请招标的方式,应当向()个以上的具备承担招标项目的能力资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请(1分)A.二B.三C. 四D.五18.中标的承包商将由()决定(1分)A.评标委员会B.业主C.上级行政主管部门D.监理工程师19.《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()(1分)A.20B.30C.10D.1520.合同法律关系主要的是由法律规范调整的()(1分)行政法律关系B.民事权利义务关系C.刑事法律关系D.经济侵权关系21.下列关于合同文件的表述,不正确的是()(1分)A,专用条款的内容比通用条款更明确和具体B.合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C.合同文件之间应能相互解释互为说明D.专用条款和通用条款是相对立的22.业主是指()(1分)A.有一定生产能力.技术装备.流动资金,能够承包工程建设任务的建筑业企业B.能对工程建设提供估算测量管理咨询建设监理等智能型服务的机松C.对项工程建设有需求,又具有该工程建设资金和准建证件,在建设工程市场中发包工程项目的法人组织和自然人不用遵守市场规律的客体二、多选题(共12题,总分值12分)23.在划分标段时,下列()应分别招标(1分)A.建设工程项目中的土建和设备安装B.项目各部分彼此联系性小的建设工程项目C.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少,责任清楚D,场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程24.下列关于编制标底的论述,()是正确的(1 分)A.标底是招标人编制的招标项目的预期价格B.编制标底时,首先要保证其完整性C.一个招标工程只能编制一个标底,一般是在招标前就制定出来的D.标底制定的好坏,直接影响到招标工作的成败25.合同法律关系的构成要素有()(1分)A.主体B.内容C. 客体D.权利和义务26.工程实际进与进度划不符时,承包人应当按照工程师的要求提出改进措施()(1分)A.需经工程师确认后才能执行B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的,所有后果都由承包商自行承担C.因承包人自身原因造成的,工程师只对改进措施的效果负责D.采用改进措施后,必须顺延工期27.不符合建设工程委托监理合同特征的有()(1分)A.监理合同可以是个人B.监理合同的订立必须符合工程建设程序C.监理合同的订立不需符合工程建设程序D.委托监理合同的标的物是产生新的物质三判断题(共28题,总分值28分)28.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
《招标采购与合同管理》知识竞赛题及答案
《招标采购与合同管理》知识竞赛题及答案一、判断题1.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”,在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格,仅需分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任()2. 同一专业的单位组成联合体投标,按照承担主要任务的单位确定资质等级。
()3. 建设工程交易中心是是服务性机构。
()4.某建筑工程公司下属第四公司领有营业执照,依法可以承包工程。
因此,分公司是一个独立的企业法人。
()分公司能成为投标人。
()5. 对招标文件的解释、修改和补充是招标文件的组成部分。
()6. 成本加酬金合同方式,承包商的风险最大。
()7. 成本加酬金合同业主对工程总造价不易控制,承包商也往往不注意降低项目成本。
()8.在缺陷责任期内如果承包商未能完成其自费修复的缺陷,业主另行雇人修复的费用由进度款中扣除。
()9. 分项工程单价也称工程量单价,就是工程清单上所列项目的单价。
分项工程单价的估算是工程估价中最重要的工作。
税金不属于分项工程单价包括的内容。
()10. 在不平衡报价法中,设计图纸不明确,估计工程量会增加的项目应当适当降低报价。
()。
11. 对可以预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,则这种标称为保险标。
()12. 评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密。
()13. 投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。
在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价,则视为废标。
()14.《政府采购法》第36条规定:投标人的报价均超过采购预算,采购人不能支付的,应予废标。
()15.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数。
()16. 技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特别要求的项目,采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的,由项目审批部门直接确定。
()17. 甲、乙两公司于9月10日签订一份加工合同,合同约定乙公司于12月10日前完成为甲公司加工一批专有机器配件的任务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《招标采购合同管理》单项选择题一、单项选择题。
1.关于招标采购合同与招标采购合同管理下列说法不正确的是:(D)。
A.通过招标采购程序订立合同,是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。
B.根据标的物不同,招标采购合同可以分为工程采购合同、货物采购合同和服务采购合同。
C.招标采购合同是当事人对外经济活动的主要手段,招标采购合同管理是合同主体的生命线。
D.招标采购合同管理的生命期自合同签订之日起到权利义务履行完毕终止。
2.以下属于招标采购合同所适用的行政法规是(D)。
A.《招标投标法》B.《政府采购法》C.《合同法》D.《招标投标法实施条例》3.《合同法》确立以下基本原则被奉为民法种的帝王条款的是(C)。
A.平等自愿原则B.公平原则C.诚实信用原则D.鼓励交易原则4.以合同的表现形式为标准,不包括以下哪类合同:(D)。
A.书面合同B.口头合同C.默示合同D.实践合同5.以下哪项不属于要约与要约邀请的区别:(A)。
A. 要约邀请是法律行为,要约是事实行为行为。
B. 要约是由一方发出订立合同的意思表示,要约邀请是一方邀请对方向自己发出要约。
C. 要约是当事人旨在订立合同的意思表示,要约邀请不含有当事人愿意承受拘束的意旨,不具有法律上的约束力D. 要约在内容上应具备愿与他人订立合同的必要条款,要约邀请则一般不必具备足以使合同成立的必要条款。
6.中标通知书的法律性质是(C)。
A.要约B.要约邀请C.承诺D.合同7.《招标投标法》第46条第1款规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(B)日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
”A.15 B.30C.60D.908.可撤销合同,不包括下列哪种情形:(A)。
A.超越代理权限范围进行的代理B.因重大误解而订立的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的而合同。
9.当事人互负债务,先履行一方履行的义务不符合约定的,后履行一方拒绝其相应的履行要求的权利,即后履行一方行使了(B)。
A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权10.关于合同的转让,以下说法正确的是(D)。
A. 合同权利转让无须通知债务人。
B. 第三人不履行或者履行债务不符合合同义务的,第三人应当向债权人承担违约责任。
C. 合同权利义务的概况转让无须取得合同相对方的同意。
D. 中标人不得将招标采购合同的全部义务转让他人,11.以下不属于承担违约责任主要方式的是(D)。
A.继续履行B.采取补救措施C.损害赔偿D.恢复原状12.甲公司与乙公司订立一书面合同,甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章,该合同的成立时间为( D )。
A.甲公司与乙公司口头协商一致时B.甲公司签字盖章时C.甲公司签字盖章后交付邮寄时D.乙公司签字盖章时13.合同解除针对的标的是( B )A.无效合同B.有效合同C.可撤销合同 D.效力待定合同14.违约行为是当事人( B )。
A.违反法律规定的行为。
B.违反合同约定的行为。
C.应当对合同不能成立负有责任的行为。
D.给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为。
15.招标采购合同规划中的(B)是指,以有利于工程建设项目或政府采购活动中所有合同的管理为要求,在综合考虑经济效益、行业实践、市场竞争等因素的基础上,将最小合同单元进行优化组合,从而形成“招标合同包”或“标包”的合同单元。
A.招标工作单元B.招标合同单元C.最小工作单元D.最小合同单元16.招标方案在完成初步合同规划后开始,无论制定合同规划,还是制定招标方案,从(A)开始着手较为合理。
A. 可行性论证阶段B. 合同总体需求分析C.初步规划决策分析D. 拟定招标采购合同17.招标采购合同规划的内容主要解决“规划什么”的问题。
关于合同规划的内容,下列表述错误的是:(D)A.目标分析是基础,每一项合同规划内容的确定和执行都应当围绕整个项目的目标展开。
B.合同要素规划是关键,一方面结合合同结构与体系,合理分配合同当事人权利义务及责任,进而确定合同条款,另一方面又关系着合同订立及履行的顺利程度。
C. 合同数量及种类规划是前提,通过数量和种类的规划,来解构合同结构进而建构合同体系。
D.招标采购合同规划的内容必须以法律规定为基础和原则。
18.在完成合同要素的计划与配置后,形成的成果文件可以称之为(D)。
A. 合同要素清单B. 合同要素分配报告书C. 合同要素配置表D. 合同要素计划分配书19.以下哪项不属于工作分解结构的作用:(D)A.有助于准确界定项目工作的内容和范围,也有助于招标人确定项目管理人员和有效地管理项目。
B.晰地表示各项目工作之间的相互关系,对各独立的工作单元,进行有针对性的成本、进度和资源需求量的估算,提高估算的准确度C. 清晰梳理工程建设项目或政府采购活动的全貌,详细说明为完成项目所必须完成的所有工作,为计划、成本、进度和质量控制奠定共同基础,是确定项目进度控制的基准。
D.充分反映具体经济活动的特征,在项目建设过程中及时有效应对各种风险。
20.招标采购合同规划中,进行合同结构分解通常采用以下哪两种方法(C)。
A. 项目主体分解法和项目需求分解法B. 项目进度分解法和项目需求分解法C. 项目进度分解法和项目主体分解法D. 项目主体分解法和项目目标分解法21.关于招标采购合同规划,以下说法错误的是(B)。
A.初步合同规划是合同规划的首要工作。
B.最小合同单元应根据项目管理方案及合同网络图等相关要素确定。
C.招标方案的实施效果是评价招标采购合同规划科学合理与否的重要依据。
D.招标采购合同规划有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人经营目标的过程中,节约成本、提高效率。
22.总体合同结构分解的目标是(),核心是()。
以下正确的答案是(A)。
A.明确项目相关的所有合同的种类及数量,确定招标合同单元B.确定招标合同单元,明确项目相关的所有合同的种类及数量C.便于后期的合同管理,合法性、经济性以及系统性D.合法性、经济性以及系统性,便于后期的合同管理23.关于合同要素拟定法,下列说法错误的是:(C)。
A. 在实践中,招标采购合同拟定的方法主要是合同要素拟定法。
B. 合同要素拟定法以合同要素作为合同各条款设定的依据。
C. 在根据合同要素拟定合同的过程中,应根据所拟合同的实际情况与具体合同目的,设定该合同的一般条款;根据合同法的一般原理与要求,设定该合同的特别条款。
D.施工合同中的变更、暂停施工、价格调整、索赔等要素对应的特殊合同要素。
24.对于施工总承包合同的拟定,下列说法错误的是:(A)。
A. 招标人可以自行决定是否采用标准文件和示范合同文本。
B. 通用合同条款是对权利义务作出的一般约定,专用合同条款可依据具体情况进行相应的补充和完善约定C. 对专用合同条款的使用,原则上应当尊重通用合同条款的原则要求和权利义务的基本安排。
D. 应保证合同各部分约定的协调统一,尤其是合同协议书与专用合同条款应前后一致。
25.按照我国《合同法》的规定,建设工程合同不包括以下哪类合同?(C)A.工程勘察合同B.工程设计合同C.货物采购合同D.工程施工合同26.关于建设工程合同以下说法错误的是(A)。
A.建设工程合同可以采用书面形式。
B.建设工程施工合同的承包人应具备相应的资质等级。
C.发包人从事房地产开发经营的,应当取得房地产开发资质等级证书。
D.招标人必须是法人或其他组织。
27.住建部于(C)年颁布了新一版《建设工程施工合同(示范文本)》。
A.1999年 B.2003年C.2013年D.2015年28.以下对标准招标文件或合同示范文本的适用描述错误的是(C)。
A. 《简明标准施工招标文件》(2012年版)适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。
B. 《建设工程施工合同(示范文本)》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。
C. 《标准施工招标文件》(2007年版)适用于一定规模以上,且设计和施工不是由同一承包人承担的工程施工招标文件,目前仅在政府投资项目中试行。
D. FIDIC合同系列中的红皮书为《施工合同条件》,是应用最为广泛的合同文本之一。
29.根据最新《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,“逾期索赔失权制度”(C)。
A.仅适用于发包人B.仅适用于承包人C.对发包人和承包人均适用D.未作明确规定30.建筑工程合同当事人可以协商确定缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过()个月;当事人应当约定质量保证金,质量保证金的比例一般为签约合同价的()。
以下正确的选项是(B)。
A.24个月,1%B.24个月,5%C.12个月,1%D.12个月,5%31.黑白合同又称阴阳合同,是指建设工程施工合同的当事人就同一建设工程签订的两份或两份以上实质性内容背离的合同。
“白合同”是经过招投标备案的合同,即备案合同,“黑合同”是指改变了备案合同实质性内容的合同,即实际履行合同。
实际履行的合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,结算依据应(D)。
A.部分适用实际履行的合同,部分适用备案合同B.既不适用实际履行的合同,也不适用本案合同C.以实际履行的合同为准D.以备案合同为准32. (A)主要适用于世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构的贷款项目以及其它的国际工程,是我国工程界所最为熟悉的国际标准合同条件。
A. FIDIC(国际咨询工程师联合会)B. ICE(英国土木工程师学会)C. AIA(美国建筑师学会)D. AGC(美国总承包商协会)33.《2013版施工合同》示范文本明确规定了逾期支付竣工结算款,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,应承担(B)支付违约金。
A.一倍 B.两倍C.三倍 D.五倍34.以下不属于违反招投标相关规定责任的是(D)。
A.民事责任 B.行政责任C.刑事责任 D.违宪责任35.以下哪种合同是工程建设投资控制、质量控制、进度控制的主要依据。
(D)A.监理合同B.工程勘察合同C.工程设计合同D.工程建设工程施工合同36.关于建设工程总承包合同重点条款,以下说法错误的是(C)。
A.“发包人要求”是合同文件的组成部分,对双方当事人具有法律约束力。
B.民用建筑工程设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。
C.在合同履行过程中,监理人可直接按照合同约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,承包人应遵照执行。
D.预付款的额度和支付在专用合同条款中约定;预付款必须专用于合同工作。
37.关于国内货物买卖合同特点和主要内容的下列说法,错误的是(A)。
A.买卖合同交易的标的包括有形物所有权的转移、无形物或其他财产权利的转让。