光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核
光纤入户工程合同书
光纤入户工程合同书甲方：（填写业主或物业管理方名称）乙方：（填写承建方公司名称）鉴于甲乙双方就（填写具体地点或小区名）的光纤入户工程进行合作，经过友好协商，达成如下协议：一、工程内容与标准1. 乙方负责为甲方提供光纤入户工程的设计、施工、测试及维护服务。
2. 光纤线路应符合国家相关标准，确保数据传输的稳定性和安全性。
3. 乙方需按照约定的时间完成工程施工，并保证工程质量满足行业标准。
二、合同价格1. 双方约定的工程总价款为人民币（大写）（填写金额）。
2. 付款方式：甲方在合同签订后支付工程预付款，余款在工程验收合格后支付清。
三、工期与验收1. 乙方应于（填写日期）前完成光纤入户工程，并通知甲方进行验收。
2. 验收标准按照国家相关规定执行，由甲乙双方共同组织验收小组进行。
3. 如验收不合格，乙方应在规定时间内无偿修复至合格标准。
四、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应责任。
五、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日注：以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据具体情况进行调整。
涉及法律事宜，请咨询专业法律人士。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）共同订立，双方经友好协商，就小区光纤入户施工事宜达成如下协议：一、工程概述1.甲方将为乙方所在小区提供光纤入户施工服务。
2.工程涉及到的范围包括但不限于光纤线路铺设、设备安装及调试等。
3.施工过程中将尽量避免对小区环境和生活秩序造成不必要的干扰。
二、工程费用及支付方式1.工程总费用为{XXX} 元，需由乙方全额承担。
2.工程费用分为两部分支付：–预付款：为工程总费用的30%，共计{XXX} 元，乙方需在合同签订之日起三天内支付至甲方指定账户。
–尾款：为工程总费用的70%，共计{XXX} 元，乙方需在工程竣工验收合格后的三天内支付至甲方指定账户。
三、工期与责任1.工程的开始时间是合同签订之日起的三天内，工期为{X}天。
2.甲方将按照约定的工期和要求，全力以赴完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.若因甲方原因导致工期延误，甲方需承担相应的违约责任，并对延误的部分乙方可要求按日违约金进行赔付。
四、工程验收与保修1.工程竣工后，甲方将组织相关人员进行竣工验收。
2.如果工程完成，符合国家相关标准和规定，甲方应当向乙方提供相关竣工报告和验收证书。
3.若工程不符合相关标准和规定，乙方有权拒绝验收，并要求甲方承担相应的返工费用。
4.工程验收合格后，甲方将对工程提供{X}年的免费保修服务。
五、变更与解除1.双方一致同意，如有对本合同内容的变更，需经双方书面协议并签字确认后方可生效。
2.在施工过程中如果发生不可抗力因素，导致无法完成工程，双方协商解除合同，已支付的费用原则上不予退回，双方不承担违约责任。
六、争议解决1.本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.若协商无果，双方一致同意将争议提交至当地有管辖权的人民法院裁决。
七、其他事项1.本合同自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：__________________鉴于甲方需要将光纤通信服务引入住宅或办公地点，乙方具备专业的光纤施工能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就光纤入户施工事宜达成如下协议：第一条工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，负责光纤入户的施工，包括但不限于光纤铺设、熔接、测试等环节。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
第二条工程期限2.1 本合同签订后，乙方应在____个工作日内完成光纤入户施工。
2.2 如遇不可抗力等因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工程期限。
第三条工程质量及验收3.1 乙方应保证光纤入户施工质量，确保通信畅通无阻。
3.2 工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收合格，甲方应支付乙方工程款；如验收不合格，乙方应在规定时间内进行整改，直至验收合格。
第四条工程款项（1）合同签订后，支付工程总价款的____%作为预付款；（2）工程验收合格后，支付剩余的工程总价款。
4.2 乙方开具正规发票，甲方凭发票进行付款。
第五条保密条款5.1 乙方应对施工过程中知悉的甲方隐私、商业秘密等保密信息予以保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未能在约定的时间内完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：__________________签订日期：____________________。
小区光纤入户施工合同范本
小区光纤入户施工合同范本合同编号：_______甲方：（以下简称甲方）地址：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系电话：鉴于甲方为小区业主，拥有小区房屋的使用权，甲方希望将光纤网络引入小区并进行入户施工，乙方具备相关技术和经验，双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条合同目的甲方委托乙方负责小区光纤网络入户施工工程，以提供更快速、稳定的网络服务。
第二条工程内容1. 光纤引入：乙方负责将光纤网络引入小区，包括光缆敷设、光纤接入设备安装等工作。
2. 光纤入户：乙方负责将光纤网络引入小区房屋内，包括光纤线缆敷设、端口安装等工作。
第三条工期1. 甲方与乙方共同商定工程开始和结束时间为_________。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，应及时通知对方并协商解决办法。
第四条工程费用1. 甲方应向乙方支付工程费用，具体费用为_______元。
2. 工程费用支付方式：甲方应在工程完工后的_____个工作日内一次性支付给乙方。
第五条施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应承担修复责任，并承担相关费用。
3. 甲方应提供必要的配合，保证乙方施工顺利进行。
第六条风险责任1. 在施工过程中，如因不可抗力等原因导致设备损坏或人身伤害，双方均不承担责任。
2. 如因甲方私自改动、拆除或损坏乙方施工的设备，甲方应承担相应责任和费用。
第七条保密责任1. 双方应对在合作过程中获得的商业秘密和技术资料进行保密，不得向第三方泄露。
2. 合同终止后，双方仍应继续承担保密责任。
第八条违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总额的____%。
2. 如一方严重违约，给对方造成严重损失的，对方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
第九条合同解除1. 合同期满或工程完工后，双方无需另行解除合同。
2. 双方协商一致，可提前解除合同，需提前______个工作日书面通知对方。
光纤入户施工合同施工合同范本
光纤入户施工合同施工合同篇一：光纤入户-合同光纤入户协议甲方：乙方：按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规[2007]24号）。
经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工期：开工日期：竣工日期：具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包围及包干方式2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备）。
2.2包干方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务3.1甲方权利及义务：1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源（含接地点）及为楼层设备提供1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
3.2 乙方权利及义务：1、乙方负责实施小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室弱电箱止，包含楼层机柜及机柜配线架、模块、接头等，室弱电箱由开发商提供）并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
光纤入户工程施工合同
光纤入户工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（施工单位）：_________鉴于甲乙双方对光纤入户工程有共同的需求与期望，特此根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方协商一致，达成如下合同条款：一、工程内容：1. 乙方负责甲方指定区域内的光纤线路铺设，包括户外管道布线、楼内垂直布线以及用户终端接入点的安装调试。
2. 乙方应确保所使用的光纤材料符合国家标准，并具备相应的质量检验证明。
3. 施工过程中，乙方应保证不破坏现有建筑结构，如有损坏应及时修复并承担相关费用。
二、工程质量：1. 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保施工质量满足技术要求。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术支持与配合。
3. 验收合格后，乙方应对所施工的光纤网络提供不少于两年的质保期，期间如出现非人为因素导致的质量问题，乙方应在接到通知后48小时内响应并解决问题。
三、工程进度：1. 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并在合同约定的时间内完成施工任务。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整进度计划的建议。
四、安全责任：1. 乙方在施工期间应遵守安全生产法规，采取有效措施保障施工人员和第三方的安全。
2. 如因乙方原因导致安全事故，应由乙方承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、违约责任：1. 若乙方未能按合同约定时间完成施工任务，除不可抗力外，应向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决：1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事宜：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
光纤入户施工承包合同范本
光纤入户施工承包合同范本甲方（施工单位）：统一社会信用代码/营业执照号：法定代表人：联系人：联系电话：地址：乙方（需建设光纤入户的用户）：姓名/单位名称：联系电话：地址：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商达成以下合同：一、工程内容甲方承包乙方需要建设的光纤入户工程，具体包括但不限于：1. 安装光纤入户端口；2. 布线铺设光纤线路；3. 室内线路调试及验收；4. 其他相关施工内容。
二、工程款项及支付方式1. 工程总价为（具体金额），乙方应在工程完工后的（具体时间）内支付全款给甲方。
2. 乙方需支付的款项包括工程费、材料费、人工费等相关费用。
3. 乙方需支付的款项应当以现金/转账的方式支付给甲方。
三、工程期限1. 施工期限为（具体时间），甲方应按时完成工程，确保工程质量。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并可适当延长工程期限。
四、保修期1. 工程竣工后，甲方提供一年的免费保修期，期间内如有质量问题，甲方负责维修。
2. 保修期过后如有质量问题，双方可协商维修事宜。
五、违约责任1. 如有一方违反合同规定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的百分之（具体比例）。
2. 如因一方违约导致另一方产生损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商无果，应向有关部门申请调解或向法院提起诉讼。
七、其他事项（此处可根据实际情况自行添加其他条款）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上内容属实，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（本合同未尽事宜按合同法相关规定处理）甲方（施工单位）：___________乙方（需建设光纤入户的用户）：___________。
光纤入户工程施工合同
甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方光纤入户工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________光纤入户工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方根据甲方要求，负责光纤入户工程的施工，包括光缆敷设、设备安装、调试等。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.3 乙方应按照甲方要求，提供正式的发票。
三、施工期限3.1 工程预计开工日期：__________年__________月__________日；3.2 工程预计竣工日期：__________年__________月__________日；3.3 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前书面通知甲方，并商定延期事宜。
四、工程质量4.1 乙方应按照光纤入户工程的相关国家标准、行业标准及甲方要求进行施工；4.2 乙方应保证工程质量，确保光纤入户工程顺利通过验收；4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直到符合验收标准。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.05%×逾期天数；5.2 乙方如违反合同约定，导致工程质量不符合验收标准，应承担相应的整改费用；5.3 甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.05%×逾期天数。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行光纤入户工程建设，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：光纤入户工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程范围：包括但不限于光纤铺设、设备安装调试等工作。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日。
2. 竣工日期：______年____月____日。
三、工程质量和验收1. 工程质量应符合国家相关标准和行业规范。
2. 工程竣工后，由甲乙双方共同进行验收，验收合格后签署验收报告。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供工程所需的场地和相关条件；按合同约定支付工程价款；协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方的权利和义务：按照合同约定的工程范围和质量要求进行施工；确保施工安全，承担施工过程中的安全责任；按照合同约定的工期完成工程。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
光纤入户施工合同范本
光纤入户施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光纤入户施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方进行光纤入户施工，包括但不限于光纤敷设、光缆接续、终端设备安装调试等。
二、工程期限1. 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度安排，确保工程按时完成。
三、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告。
四、工程费用1. 本工程费用为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 付款方式：________________五、甲方权利与义务1. 提供施工所需的场地、电源等条件。
2. 协助乙方办理施工所需的各类手续。
3. 按照约定支付工程费用。
六、乙方权利与义务1. 按照甲方要求和工程进度安排，完成光纤入户施工任务。
2. 确保工程质量，对施工过程中出现的问题及时进行整改。
3. 提供完整的工程资料和验收报告。
七、违约责任1. 甲方未按照约定支付工程费用的，应支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按照约定完成工程的，应支付逾期完工违约金。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。
2. 如协商不成，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
光纤入户施工合同施工合同
光纤入户施工合同施工合同双方，甲方身份证明号码/地址乙方身份证明号码/地址甲、乙双方就甲方在乙方地址进行的光纤入户施工及其相关事宜达成如下合同：一、施工内容1.甲方将在乙方的住宅内进行光纤入户施工，包括光缆敷设、接入设备安装、网络调试等工作。
2.施工过程中甲方将严格遵守相关技术标准和操作规范，确保施工质量和网络稳定可靠。
二、施工时间1.施工工期为（具体工期，可协商），双方应按照约定时间安排施工事宜。
2.如因不可抗力因素导致施工工期延误，双方应及时协商解决，并提前通知对方。
三、施工费用及支付方式1.施工费用为（具体金额），由乙方承担。
2.施工款项应在施工前支付，支付方式为（支付方式）。
四、保修及维护1.施工完毕后，甲方提供免费的质保期为（具体期限），在此期限内，如出现施工质量问题，甲方将免费修复。
2.质保期过后，如出现因甲方施工问题导致的网络故障，甲方将提供有偿的维修服务。
五、违约责任1.若甲方未按照合同约定的施工时间进行施工，则甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。
2.若乙方未按时支付施工费用，则乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和延迟施工期限。
六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2.双方如发生争议，应本着友好协商的原则进行解决。
如协商不成，双方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效。
3.未尽事宜双方可另行协商约定。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：。
光纤入户工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]甲方（建设单位）： [甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工单位）： [乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟在[项目名称]项目内实施光纤入户工程，乙方愿意按照甲方的要求和标准进行施工，双方经友好协商，就光纤入户工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [项目名称]光纤入户工程2. 工程地点： [具体地址]3. 工程内容：包括光纤线路的敷设、光分路器、光纤跳线、用户端设备安装等。
4. 工程规模： [具体规模，如：覆盖用户数量、楼栋数量等]5. 工程工期： [具体工期，如：自合同签订之日起[天数]个工作日内完成]二、工程款项1. 合同总价： [合同总价]元人民币。
2. 付款方式：- 预付款：合同签订后[天数]个工作日内，甲方支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到[百分比]时，甲方支付合同总价的[百分比]%作为进度款。
- 验收款：工程验收合格后[天数]个工作日内，甲方支付合同总价的[百分比]%作为验收款。
- 结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的[百分比]%作为结算款。
3. 其他费用：工程中发生的材料费、运输费、人工费等一切合理费用，均包含在合同总价内。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按时支付工程款项；- 提供施工所需的场地、设施和资料；- 配合乙方进行工程验收；- 对工程质量和进度进行监督。
2. 乙方权利与义务：- 按时、按质、按量完成工程；- 严格按照甲方提供的资料和标准进行施工；- 对施工过程中出现的问题负责整改；- 保证工程质量和安全。
四、工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内支付验收款。
3. 如验收不合格，乙方应在[天数]个工作日内整改，直至合格。
光纤施工合同协议
光纤施工合同协议甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行光纤施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就光纤施工工程达成如下协议：1. 工程内容1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于光纤的铺设、熔接、测试、调试等。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
2. 工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。
2.2 乙方应提供施工所需的所有材料、设备和工具，并保证其符合工程要求。
3. 工程费用3.1 工程总费用为人民币（大写）：_____________________3.2 付款方式：甲方应在合同签订后____天内支付工程预付款，金额为总费用的____%；工程竣工验收合格后____天内支付剩余款项。
4. 工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收，逾期未验收视为自动验收合格。
5. 违约责任5.1 如乙方未能按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程总费用____%的违约金。
5.2 如甲方未能按期支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付应付款项____%的违约金。
6. 争议解决6.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7. 其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和法律法规要求进行调整。
光纤入户施工合同
光纤入户施工合同篇一：光纤入户- 合同光纤入户协议甲方：乙方：依照信息家产部、建设部对于进一步规范住所小区及商住楼通信管线及通信设备建设的通知精神（信部联规[20XX]24 号）。
经甲、乙两方方友善磋商，特就项目共同达成以下建设协议：第一条工程概略工程名称：工程地址：工期：动工日期：完工日期：详细动工日期、完工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包范围及包干方式施工内容：乙方依照通信线路综合布线的施工方法和详细标准，负责楼层机柜到各用户弱电分派箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和有关部门查收，采纳一户一线（含楼层机柜、模块、标记牌等工程范围内的所有设备）。
包干方式：本工程采纳包工、包料、包安全文明施工、包查收且包有关通信部门查收经过的方式。
乙方协调红线范围内室外通信线缆接至每栋楼楼层机柜（该通信线缆经营商一定获得甲方的认同），并保证甲方不再担当当何花费，如发生花费，则由乙方担当此项花费，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条两方权益及义务甲方权益及义务：1、甲方负责投资并组织实行甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、依照审察经过的图纸实行，甲方负责协调施工队伍与其余施工队伍的关系。
2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费供应面积不小于20 平方米的通信机房、供应通信机房 10KVA三相电源（含接地址）及为楼层设备供应的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电独自挂表计量，电费由各运营商担当。
3、甲方应按合同商定支付工程款。
乙方权益及义务：1、乙方负责实行小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接优等，室内弱电箱由开发商供应）并受甲方和通信联合办公室监察。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应切合甲方整体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国挪动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时供应各样通信技术服务和有关单位的联系及手续办理等所有事务。
光纤入户施工合同协议书
光纤入户施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！光纤入户施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要将光纤网络引入其住宅或商业物业，乙方具备提供光纤入户施工服务的资质与能力，双方经友好协商，就光纤入户施工事项达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________光纤入户施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方负责将光纤网络引入甲方物业，并提供相关设备及技术支持。
二、施工期限2.1 本工程计划自____年__月__日起开始施工，至____年__月__日竣工。
2.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、施工质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证光纤网络的稳定性和安全性。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供相应的技术培训和售后服务。
四、工程费用4.1 本工程的施工费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），包括光纤设备、施工材料、人工费用等。
4.2 甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付工程款。
五、付款方式5.1 本工程采取分期付款方式，具体付款进度如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，并赔偿因此造成的一切损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
光纤到户工程施工合同(已通过律师审核)
合同编号: 建设工程施工合同工程名称：XXX 小区红线内光纤到户工程工程地点：__________________________________合同编号：_____________________________发包人：承包人：签订日期：年月日发包人：承包人：发包人委托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程（包含设计、施工、验收等内容），工程地点为XXXX，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。
第二条施工依据2.1发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件，具体内容由双方商定；2.2国家信产部制定的相关的标准及规范;2.3施工费计算方法是：第三条施工完工后，承包方向发包人交付竣工文件共肆份。
第四条施工费用经双方商定，本合同施工费用为人民币：XXXXXXX 元整 ______________ 第五条支付方式按发包方进度分期施工，每期工程材料、设备全部进场，支付当期合同单价的30%，每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验收后支付至当期合同单价的95%，剩余5%质保金，至壹年售后服务期满再行支付。
第六条双方责任6.1发包人责任应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。
6.2承包人责任621接受发包人的管理、协调、监督、检查，对其承包的工程质量、进度、安全及文明施工等负全责，严格按照给予的施工图纸施工，严禁随意更改设计。
6.2.2本工程的施工安全由乙方自行负责，若发生安全问题，由乙方承担一切经济和法律责任。
6.2.3配合协调甲方进行申报以及各相关主管部门进行竣工验收。
第七条合同生效及其他7 .1承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。
7.2发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务，再另行签订协议并支付费用。
7.3本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份承包人贰份。
光纤工程施工合同协议书
甲方（工程委托方）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光纤工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：光纤线路的铺设、设备安装、调试及验收等。
4. 工程规模：____________________5. 工程预算：人民币______万元整。
二、工程承包方式1. 乙方负责光纤工程施工的全过程，包括设计、施工、调试及验收等。
2. 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工。
三、工期及进度1. 工程总工期为______个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完成。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币______万元整，一次性包干。
2. 付款方式：甲方在工程开工前支付合同价款的______%，即人民币______万元整；工程完工并通过验收后支付合同价款的______%，即人民币______万元整；工程保修期满后支付剩余款项。
五、质量要求1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和甲方要求，确保工程质量。
2. 工程质量标准：合格。
3. 工程验收合格后，甲方应在______日内向乙方支付验收合格款项。
六、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全。
2. 乙方应采取有效措施，确保施工现场的文明施工，不得影响周边环境。
七、保修期及质保金1. 保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，共计______个月。
2. 质保金：合同价款的______%作为质保金，即人民币______万元整。
承包小区光纤入户工程合同
承包小区光纤入户工程合同【合同标题】小区光纤入户工程承包合同【甲方（委托方）】名称：XX物业管理有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系人：XX 联系电话：XXXXXXXXXXX【乙方（承包方）】名称：XX通信工程有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系人：XX 联系电话：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需对其管理的小区进行光纤入户工程升级，经双方友好协商，特订立如下合同条款：一、工程概述1. 工程名称：XX小区光纤入户工程。
2. 工程地点：XX小区（具体地址）。
3. 工程目的：为小区内每户居民提供高速、稳定的光纤网络接入服务。
二、工程范围与要求1. 乙方负责小区内光纤线路的铺设、调试及维护工作。
2. 光纤线路应符合国家标准，保证数据传输的稳定性和安全性。
3. 乙方需在合同约定的时间内完成工程建设，并通过甲方验收。
三、施工期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起XX天内。
2. 工程竣工日期：开工后XX天内完成。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应重新协商确定竣工日期。
四、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量，确保光纤网络达到设计标准和技术要求。
2. 工程完成后，由甲方组织相关部门进行验收。
3. 验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
五、费用支付1. 工程总费用为XX万元，甲方按照合同约定分期支付给乙方。
2. 首期款项为总费用的XX%，在合同签订后XX天内支付。
3. 余款在工程验收合格后的XX天内结清。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达标准，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按期支付工程款项，应向乙方支付违约金。
七、其他条款1. 双方应严格遵守合同条款，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
光纤到户合同协议书
光纤到户合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！光纤到户合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方希望引进光纤网络技术，提升自身上网速度和网络质量，乙方作为光纤网络服务提供商，愿意为甲方提供光纤到户服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条 服务内容1.1 乙方负责向甲方提供光纤到户服务，包括光纤线路的铺设、设备安装、调试及后期维护等工作。
1.2 甲方应按照乙方的要求，提供相关设施和场地，确保光纤线路的顺利铺设和设备安装。
第二条 服务期限2.1 本协议的有效期为____年，自双方签字之日起生效。
2.2 如双方同意续约，应提前____个月书面通知对方。
第三条 服务费用3.1 甲方应支付给乙方光纤到户服务的费用共计人民币____元整（大写：_______________________元整），其中包括光纤线路铺设、设备购置、安装调试及后期维护等费用。
3.2 甲方支付服务费用后，乙方应及时提供服务，确保甲方享受到高质量的光纤网络服务。
第四条 技术支持和售后服务4.1 乙方应提供7×24小时的技术支持，确保甲方在遇到问题时能够及时得到解决。
4.2 乙方负责光纤网络设备的维护和保养工作，确保设备的正常运行。
第五条 保密条款5.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。
第六条 违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力因素导致一方无法履行协议的，该方应立即通知对方，并根据情况采取适当措施减少损失。
第七条 争议解决双方因履行本协议发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
光纤到户工程施工合同
光纤到户工程施工合同甲方：（以下简称甲方）统一社会信用代码：营业地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）统一社会信用代码：营业地址：法定代表人：联系电话：为完成甲方委托乙方承接的光纤到户项目工程的任务，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工市场管理规定》及国家地方有关建设工程施工管理法规和规章，综合本工程具体的情况，明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：工程光纤到户项目2.工程地点：3.工程范围：（1）施工路由各层户外门口主干线敷设；（2）户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接；（3）该皮线光缆为明装敷设；（4）该合同涵盖住房楼宇三网合一资源建设（电信移动联通）；（5）乙方负责施工及验收，桥架和管道的整改由甲方。
（6）如出现以上施工范围不包含项，由甲乙双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
二、工程进度及验收1.甲方责任（1）甲方应按合同约定的时间及时准确地支付相应款项；（2）甲方应保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并对施工现场的安保工作采取有效的措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程；（3）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回；（4）甲方指派为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。
（5）自合同签订之日起，在甲方认为工程具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场开始施工，工期为45天（自2022年月日至2022年月日），施工完成30天内取得市工信局验收合格报告。
2.乙方责任（1）乙方负责“工程范围”所有条款及工程技术的指导；（2）乙方指派为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由乙方负责解决的有关事宜。
3.工程时间和进度自合同签订之日起，在甲方认为具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场开始施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合同编号：建设工程施工合同
工程名称：XXX小区红线内光纤到户工程
工程地点：
合同编号：
发包人：
承包人：
签订日期：年月日
发包人：
承包人：
发包人委托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程
（包含设计、施工、验收等内容），工程地点为XXXX，经双方协
商一致，签订本合同，共同遵守执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。
第二条施工依据
2.1发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件，具体内容由双方商定；
2.2国家信产部制定的相关的标准及规范；
2.3施工费计算方法是：
第三条施工完工后，承包方向发包人交付竣工文件共肆份。
第四条施工费用
经双方商定，本合同施工费用为人民币：XXXXXXX元整
第五条支付方式
按发包方进度分期施工，每期工程材料、设备全部进场，支付
当期合同单价的30%，每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验
收后支付至当期合同单价的95%，剩余5%质保金，至壹年售后服
务期满再行支付。
第六条双方责任
6.1发包人责任
应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。
6.2承包人责任
6.2.1接受发包人的管理、协调、监督、检查，对其承包的工程质
量、进度、安全及文明施工等负全责，严格按照给予
的施工图纸施工，严禁随意更改设计。
第七条合同生效及其他
7.1承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。
7.2发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务，再另行签订协议并支付费用。
7.3本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，承包人贰份。
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。