电力分包合同范本(完整版)
电力建设工程劳务分包安全协议范本(标准版)
电力建设工程劳务分包安全协议范本
(标准合同模板)
甲方：***公司或个人
乙方：***公司或个人
签订日期： ****年**月**日
签订地点：**省***市***地
电力建设工程劳务分包安全协议范本
1)本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。
因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
(3)协议有效期按照合同工期。
合同工期变更，本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
(4)安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。
(5)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
(6)其他未尽事宜可另行约定。
(7)本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：_________________乙方：_________________
单位名称(盖章)：________________单位名称(盖章)：________________
单位地址：________________单位地址：_____________
法定代表人(或授权代理人)：__________________法定代表人(或授权代理人)：_________________
签订日期：_________________签订日期：_________________。
电力工程分包合同范本
编号：_____________ 电力工程分包合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为固定经济关系，明确双方责任，多快好省地完成施工任务，甲乙双方就工双方一致同意签订本合同条款，以资双方共同遵守执行。
1.合同依据：甲方与（以下简称工程总承包商）签订的《》。
2.合同生效日期：本合同经双方法人代表签字盖章后生效，自甲方下达开工指令之日起执行。
3.承包范围：工程中工程，具体以甲方项目部提供的施工图纸和书面要求为准。
甲方有权根据乙方工程进度和施工质量增减乙方工程量。
4.承包方式：包人工、包材料、包小型机械、包质量、包安全、包文明施工、包进度、包工期、包材料卸车、包二次搬运。
5.工期：开工日期以甲方通知为准。
系统或单位工程的开竣工时间以甲方的施工进度网络表规定的开竣工时间为准。
本工程提前完工不奖励；但因乙方的原因延误工期视为违约并给予赔偿，乙方不得以天气等不可抗力原因作为免除其因延误工期应承担的责任的理由。
因工程总承包商或甲方的原因引起工期滞后，经甲乙双方协商后工期顺延。
6.工程价款：结算价款。
施工用水电费按定额机械中所含的电费扣除。
工程量以乙方实际完成（经甲方认可）的工程量为准，且工程量必须经由甲方授权的项目经理签字确认，若更换项目经理，必须有后续项目经理签字确认单。
价款的内容：价款含人工费、材料费、垂直与水平运输及无损探伤和热处理机械外的中小型施工机械费、管理费、施工机构转移费、利润、政策性调整、各种保险、各种税费、医疗费用、乙方临建、乙方风险、现场因素等全部费用和其他相关费用。
7.结算方式及付款：7.1结算办法：本工程无预付款，每月25日乙方将月完成工作量报表经甲方施工、安全、质检等部门签字后连同验收单报甲方项目部计划部门进行结算，由甲方项目部财务部门一个月内支付本月量70%的工程款，因乙方报表或工程总承包商月进度款拖延，甲方付款相应推迟。
电力工程劳务分包合同范本
第五条工期
5.1本项目的工期为：__________天。
5.2分包方应按照合同约定的时间节点完成各项工作内容，如因分包方原因导致工期延误，承包方有权按照逾期天数向分包方索赔相应的违约金。
第六条质量标准
6.1分包方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保本项目质量合格。
6.2分包方应提供完整的质量保证书、操作和维护手册等资料。
6.3如本项目出现质量问题，分包方应无条件返工，直至达到约定的质量标准。
第七条违约责任
7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
7.2除非不可抗力因素，任何一方不得擅自解除合同，否则应向守约方支付合同总价款20%的违约金。
第八条争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条合同生效、终止和解除
9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工期届满且双方履行完毕合同义务之日终止。
9.2双方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行的，经双方协商一致，可以解除本合同。
第十条其他约定
10.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
10.2本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（承包方）：__________乙方（分包方）：__________
代表：__________代表：__________
签订日期：__________签订日期：__________
电力工程劳务分包合同范本
甲方（以下简称“承包方”）：__________
乙方（以下简称“分包方”）：__________
电力工程劳务分包合同范本3篇
电力工程劳务分包合同范本3篇篇1电力工程劳务分包合同范本甲方（施工单位）：_______________法定代表人（负责人）：______________联系地址：_________________________电话：_____________________________传真：_____________________________邮编：_____________________________乙方（劳务分包单位）：_______________法定代表人（负责人）：______________联系地址：_________________________电话：_____________________________传真：_____________________________邮编：_____________________________鉴于甲方承接了______________工程项目，现委托乙方按照约定条件提供人力资源，劳务分包工程项目的相关人员，为甲方提供工程服务，特签订本合同。
第一条工程名称及地址乙方将为甲方提供劳务分包服务的工程项目名称为______________，地址为______________。
第二条服务内容乙方将根据甲方的需求，提供相应的人员和工程设备，包括但不限于工程技术人员、施工人员、机械设备等，为甲方提供劳务分包服务。
第三条服务标准乙方提供的人员和设备应具备相应的资质和技术能力，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
乙方应遵守甲方的工程管理制度，服从甲方的指挥和安排，严格按照工程计划和要求完成工作任务。
第四条服务期限本合同自________年____月____日起生效，至工程竣工验收之日止。
如需延长服务期限，须经甲、乙双方协商一致，并签订书面补充协议。
第五条服务报酬甲方应根据乙方提供的劳务分包服务内容和工作量，按照约定的报酬标准支付乙方工程验收合格后的劳务分包款项。
电力工程劳务分包合同范本
电力工程劳务分包合同范本电力工程劳务分包合同范本甲方（包工单位）：地址：法定代表人：电话：统一社会信用代码：乙方（分包单位）：地址：法定代表人：电话：统一社会信用代码：鉴于双方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合实际情况达成如下协议：第一条双方基本信息甲方和乙方双方各自为独立的法律主体，能够依照法律的规定独立承担民事责任和义务。
第二条身份甲方为一家从事电力工程建设的有限公司，具有独立承担民事责任的能力，享有依法取得的资质、许可证等资格证书，具备完成本合同所约定的工作的技术能力和经济实力。
乙方为一家从事电力工程建设劳务分包的有限公司，具有独立承担民事责任的能力，具备本合同所需要的专业能力和技术水平。
第三条权利和义务甲方权利和义务：1.根据合同约定，为乙方提供技术指导和工作指导，并提供必要的劳动保护和安全措施。
2.按合同约定支付乙方应得的工程劳务费。
3.对乙方所提供的工程劳务质量进行监督检查。
4.根据国家和地方相关法律法规，及时履行涉及环保、安全、职工保障、社会责任等法律法规的义务。
5.根据合同约定，对乙方因履行本合同而遭受的直接经济损失进行赔偿。
乙方权利和义务：1.根据甲方的工作计划和技术要求，提供本合同约定的工程劳务。
2.按合同约定完成工程劳务，并按期交付。
3.保证提供给甲方的工程劳务质量符合相关法律法规的要求和甲方的技术要求。
4.保证所提供的工程劳务不涉及侵权行为，并保证有偿提供的人员劳务符合国家和地方相关法律法规的要求。
5.不泄露甲方的技术和商业机密。
6.对所提供的工程劳务质量问题负责，并承担相应的赔偿责任。
第四条履行方式1.甲方应当及时向乙方提供工作计划和技术要求，及时进行工作指导和技术指导，对乙方完成的工程劳务进行监督和检查，保证工程劳务的质量和工期。
2.乙方应当按照甲方的工作计划和技术要求，按期完成工程劳务，并按合同约定接受甲方的验收。
南方电网分包合同模板
南方电网分包合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：法定代表人：联系电话：二、乙方，（承包方）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方委托乙方进行相关工程项目的分包工作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条项目名称。
甲方委托乙方进行的分包工程项目为，（具体项目名称），包括但不限于（具体工程内容）。
第二条项目工期。
乙方应当按照合同约定的工期完成分包工程项目，工期为（具体工期时间），如因不可抗力等原因导致工期延长，应当及时通知甲方并经过甲方同意。
第三条分包内容。
乙方承担的分包工程项目包括但不限于，（具体分包内容），乙方应当按照合同约定的标准和质量要求完成分包工程项目。
第四条分包价款。
1. 甲方应当按照合同约定的支付方式支付分包价款给乙方。
2. 分包价款为，（具体金额），支付方式为，（具体支付方式）。
3. 如因工程变更、工期延长等原因导致分包价款发生变化，应当重新协商确定分包价款并签订补充协议。
第五条质量保证。
乙方应当按照合同约定的标准和质量要求完成分包工程项目，如因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条安全保障。
乙方应当严格遵守相关安全规定，保障施工现场的安全，如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应当承担相应的责任并进行赔偿。
第七条知识产权。
乙方在分包工程项目中所使用的技术、图纸、设计等知识产权归属甲方所有，乙方不得擅自使用或转让给第三方。
第八条违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定的，应当承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致合同无法履行，应当承担相应的赔偿责任。
第九条争议解决。
本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，应当提交至合同签订地的人民法院解决。
第十条其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为南方电网分包合同模板，双方在签订合同时应当仔细阅读并理解合同内容，确保双方权益。
电力排管专业分包合同范本
电力排管专业分包合同范本《电力排管专业分包合同范本》合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将电力排管工程分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：电力排管工程的施工，包括但不仅限于管道铺设、连接、检查、试验和验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同金额包含：人工费、材料费、机械使用费、交通费、管理费、利润及风险费用等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为_______天。
3.2 开工日期：_______年_______月_______日。
3.3 竣工日期：_______年_______月_______日。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业及地方相关规范、标准的要求。
4.2 工程质量保证期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
五、分包商义务5.1 分包商应按照甲方的要求，组织具备相应资格的专业人员从事工程施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.2 分包商应严格按照国家、行业及地方的相关法律法规和安全规定进行施工，确保施工过程中的安全。
5.3 分包商应自觉接受甲方、监理及有关部门的监督、检查，对存在的问题及时整改。
5.4 分包商应承担由于自身原因造成的工程质量、安全等方面的责任。
六、支付条款6.1 甲方按照工程进度支付分包商工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后_______天内，支付合同金额的_______作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，支付剩余的工程款。
6.2 甲方有权根据工程实际情况调整付款比例和付款时间。
电力分包合同模板
电力分包合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方拟向乙方进行电力设备安装等工程分包施工，经甲、乙双方友好协商，现订立本合同，以兹共同遵守。
第一条合同内容根据《中华人民共和国建筑法》、《土木工程分包合同》相关规定，乙方接受甲方的委托，按照约定的分包工程范围和要求，进行分包工程的设计、施工、验收等各项工作。
第二条分包范围1. 甲方授权乙方对以下工程进行分包：（1）电力设备安装工程；（2）其他相关工程。
2. 分包工程的具体范围、工程量、质量标准及交付日期等，详见附件。
第三条工程要求1. 乙方应按照合同规定的分包工程范围和要求，按时、保质、保量完成工程。
2. 乙方应妥善保管工程资料、施工设备及材料，并负责设备的安装、调试和验收工作。
第四条施工周期1. 本合同工程的施工周期为（具体天数），自合同签订生效之日起计算。
2. 如因不可抗力或其他不可抗拒的客观原因致使工程延期，应由乙方提前通知甲方，并经双方协商确定新的工程期限。
第五条施工报告乙方应定期向甲方提交分包工程施工进度报告、质量验收报告等相关资料，以便甲方及时了解工程进展情况。
第六条合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（具体金额），按照分期支付的方式进行支付，具体支付期限和金额详见附件。
2. 如乙方提前完成分包工程，甲方可酌情提前支付部分工程款。
第七条质量保证1. 乙方承诺按照国家相关标准和规定，严格把控分包工程的质量，并办理相应质量检验合格证明。
2. 如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任并进行整改。
第八条安全保障1. 施工期间，乙方应遵守国家相关安全规定，确保施工现场的工作安全和环境卫生。
2. 如因乙方违反安全规定导致人身伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任。
第九条违约责任1. 如因任何一方违反本合同规定而导致合同无法履行，需承担违约责任。
2. 具体违约责任及处理方式详见附件。
电力工程劳务分包合同范本6篇
电力工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证电力工程的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就电力工程劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于电力线路的安装、设备的安装与调试、电力系统的调试与运行等。
二、分包范围乙方按照甲方的要求，承担以下电力工程劳务分包任务：1. 线路施工及设备安装。
2. 系统调试及试运行。
3. 甲方交办的其他相关事宜。
三、合同工期1. 工程开工日期：本工程自合同签订之日起第___日开工。
2. 工程竣工日期：乙方应按照甲方的工期要求，按时完成工程任务。
如遇特殊情况，需经甲方同意，可合理顺延工期。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价为人民币______元整（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际进度和工程量进行调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度的实际情况，分期支付乙方工程款项。
具体支付时间和金额按照双方另行签订的项目进度款支付协议执行。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关电力工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，乙方应按照国家相关验收标准和程序进行自检，并提前通知甲方组织验收。
3. 甲方在工程验收合格后，方可办理工程移交手续。
如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
六、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全生产法规，按照安全操作规程进行施工，确保工程安全。
2. 如因乙方原因造成工程事故或人员伤亡，由乙方承担全部责任。
3. 若乙方未能按照合同约定完成工程任务，应按照合同总价款的___％向甲方支付违约金。
若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
2024年电力分包合同
2024年电力分包合同____年电力分包合同甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）本合同由甲方与乙方共同订立，双方在平等互利的基础上，根据中国法律法规和电力行业相关规定，就电力分包服务达成如下协议：一、合同目的和范围1.1 合同目的：本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务，约定乙方为甲方提供的电力分包服务。
1.2 合同范围：乙方将为甲方提供以下电力分包服务：（具体描述服务内容）二、服务期限2.1 服务开始日期：本合同自双方签署之日起生效，服务开始日期为（具体日期）。
2.2 服务期限：本合同的服务期限为（具体时间段），双方同意在服务期限届满前提前30天进行续约谈判。
三、服务要求3.1 乙方在提供电力分包服务过程中应符合国家相关法律法规和行业标准的要求。
3.2 乙方应按照甲方要求，在合同期限内按时完成所承诺的服务，并保质保量地向甲方提供所需要的电力分包。
3.3 乙方应提供相关技术支持和培训，确保甲方员工能够正确、安全地使用所提供的电力设备和分包服务。
四、报价和支付方式4.1 报价：乙方应向甲方提供详细的电力分包服务报价，包括服务费用、支付方式和发票开具等信息。
4.2 支付方式：甲方将按照双方协商的支付方式和支付周期及时支付乙方提供的电力分包服务费用。
4.3 发票开具：乙方需按照国家相关税务规定开具正规发票，并及时提供给甲方。
五、保密条款5.1 乙方应对甲方的商业秘密和业务信息保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
5.2 本条款的保密义务不因合同的终止或解除而终止。
六、违约责任6.1 如乙方未按时履行合同的义务或提供合格的电力分包服务，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。
6.2 如一方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切经济损失。
七、争议解决7.1 本合同的解释和执行适用中国法律。
7.2 双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
电力工程劳务分包合同范本6篇
电力工程劳务分包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程劳务分包合同甲方：______公司（以下简称甲方）法定代表人：________联系地址：________联系电话：________乙方：______公司（以下简称乙方）法定代表人：________联系地址：________联系电话：________鉴于甲方委托乙方进行电力工程劳务分包，经双方友好协商，达成以下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方承接以下电力工程项目：______。
1.2 项目地点：______。
1.3 项目开始时间：______。
1.4 项目结束时间：______。
二、工作内容2.1 乙方应按照甲方的要求，完成分包项目中涉及的各项工程任务，并保证工程质量及进度。
2.2 乙方应负责安排具有相应资质和技术能力的工程人员参与项目，确保项目的顺利进行。
三、工作报酬3.1 甲方应按照合同约定的工作量和工程进度，支付乙方相应的工作报酬。
3.2 工作报酬支付方式：______。
3.3 工作报酬金额：______。
四、保证与承诺4.1 双方保证在合同约定的工期内完成工程任务，并对工程质量承担相应的责任。
4.2 乙方承诺不泄露甲方的商业秘密，不得私自泄露工程信息。
五、违约责任5.1 如乙方未能按照合同约定的工作内容和工期完成工程任务，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如甲方未能按时支付工作报酬，甲方应承担相应的违约责任。
六、其他条款6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收之日止。
6.2 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人：________ 法定代表人：________签订日期：________ 签订日期：________以上为电力工程劳务分包合同范本，若有变更需另行协商。
篇2电力工程劳务分包合同范本甲方（甲方单位名称）地址：（地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话）传真：（传真）邮箱：（邮箱）乙方（乙方单位名称）地址：（地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话）传真：（传真）邮箱：（邮箱）鉴于：1. 甲方拟将其承建的电力工程中的部分工程交由乙方承担；2. 乙方具有从事电力工程劳务分包的能力和条件；3. 双方自愿，经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担的工程名称为（工程名称），工程地点位于（工程地点）。
集电线路工程分包合同范本
集电线路工程分包合同范本随着新能源行业的迅猛发展，集电线路作为连接发电站与电网的重要桥梁，其建设质量直接关系到电力系统的稳定运行。
为了确保工程质量和进度，许多总承包商会选择将部分工程分包给专业公司。
今天，我们将分享一份集电线路工程分包合同的范本，旨在帮助双方明确责任、权利和义务，保障工程顺利进行。
一、合同基本信息甲方（总承包商）：XXXX电力工程有限公司乙方（分包商）：XXXX电气安装有限公司工程名称：XX风电场集电线路工程工程地点：XX省XX市XX区二、工程范围与内容1. 乙方负责XX风电场内所有集电线路的铺设、架设工作，包括但不限于电缆沟开挖、电缆敷设、架空线路架设等。
2. 乙方需按照甲方提供的工程设计图纸和技术标准执行工作，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
三、工期与进度1. 工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 乙方需在每个月底前向甲方提交次月的详细工作计划，并在每周五前报告本周工作完成情况。
四、质量要求1. 乙方必须严格遵守国家有关建筑工程质量的法律法规，执行国家及行业标准。
2. 甲方有权对乙方的工作质量进行监督检查，如发现不符合质量要求的情况，乙方须立即整改。
五、价格与支付方式1. 本工程总价为人民币XXXX万元，具体支付方式如下：- 预付款：合同签订后一周内，甲方支付乙方预付款人民币XXXX万元。
- 进度款：根据实际完成进度，按月支付，每月不超过人民币XXXX万元。
- 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
2. 所有款项均通过银行转账支付，乙方需提供正规发票。
六、变更与索赔1. 如遇设计变更或现场条件变化，双方应及时协商确定变更内容及费用调整。
2. 因甲方原因导致乙方无法按时完成工程的，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。
七、违约责任1. 任何一方未履行合同约定的责任和义务，均构成违约，需承担违约责任。
2. 违约方需赔偿对方因违约而遭受的一切损失。
电力施工劳务分包合同范本(精选20篇)
电力施工劳务分包合同范本〔精选20篇〕篇1：电力施工劳务分包合同甲方：乙方：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原那么，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：一.工程地址：。
二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电、完工等。
三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
四.工程工期：1、开工日期： (以乙方工人开工算起)。
2、开工日期：五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一标准计算。
六、甲方的权利和义务：1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。
.2.施工中，甲方需要变更或增加施工工程时，应及时如实通知乙方，双方应签订工程变更表，商议好造价情况。
七、乙方的权利和义务：1.乙方施工人员须严格按照甲方的图纸进展施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
八、付款方式：1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程工程的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。
十、违约责任：1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。
经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：年日月篇2：电力施工劳务分包合同甲方：乙方：甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定，通过友好协商，特制定以下协议：1、甲方作为总承包公司承揽了，就本工程的等分部工程的劳务分包给等人，负责人作为乙方代表，负责履行本合同的全部条款。
2、本合同按照劳务分包的原那么，乙方在施工期间，服从甲方及甲方派驻工地现场工程经理部的统一领导和指挥，乙方必须无条件遵守甲方工程经理部制定的一切规章制度、施工标准，以及平安消费、文明施工等相关的规定。
铁塔电力劳务分包合同
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要将其铁塔电力工程中的劳务部分进行分包，乙方愿意承接甲方所提供的劳务分包工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地点]1.3 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于塔身施工、线路架设、设备安装等]第二条工程范围2.1 乙方负责上述工程范围内的劳务作业，包括但不限于施工人员的管理、现场材料的准备、施工工具的使用等。
2.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量和进度。
第三条合同金额3.1 本分包工程的合同包干价为人民币[大写：____元整]，小写：[小写金额]元。
3.2 合同金额不含税，乙方需自行承担相关税费。
第四条付款方式4.1 本合同无预付款。
4.2 工程进度达到合同约定节点，甲方根据实际完成情况，在30日内向乙方支付相应款项。
4.3 工程竣工并验收合格后，甲方在15日内一次性支付剩余款项。
第五条甲方权利和义务5.1 甲方负责提供施工图纸、技术规范和操作规程，并对乙方进行必要的施工指导。
5.2 甲方负责协调施工现场与建设单位的配合工作，确保乙方施工的顺利进行。
5.3 甲方按合同约定支付工程款项。
第六条乙方权利和义务6.1 乙方负责按照合同约定完成劳务分包工程，确保工程质量和进度。
6.2 乙方负责现场施工人员的管理，确保施工安全。
6.3 乙方负责施工过程中所需材料的采购和保管。
6.4 乙方应遵守国家有关法律法规，接受甲方及建设单位的监督管理。
第七条违约责任7.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付相应的违约金。
7.2 若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付相应的违约金。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
电力工程分包合同协议书范本
电力工程分包合同协议书范本甲方（总承包方）：________________乙方（分包方）：________________鉴于甲方作为总承包方已获得__________电力工程项目的建设资格，现根据工程需要，甲方决定将部分工程任务分包给乙方。
经甲乙双方协商一致，特订立本分包合同协议书（以下简称“本合同”），以明确双方的权利和义务。
一、分包工程内容1.1 乙方应按照甲方提供的设计文件和施工要求，完成以下分包工程内容：- 电力线路铺设；- 变电站建设与改造；- 配电设备的安装与调试；- 其他经甲方指定的相关工作。
1.2 乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准，并按照约定的时间节点完成工程任务。
二、工程期限2.1 本合同工程的开始日期为______年__月__日，竣工日期为______年__月__日。
2.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应的证明，双方协商确定新的工程期限。
三、合同金额与支付方式3.1 本合同的总金额为________元人民币，包括材料费、人工费、管理费等所有费用。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付合同金额：- 预付款：合同签订后10日内支付合同总金额的20%作为预付款；- 进度款：根据工程进度，按月支付，每月支付上月完成工程量对应金额的70%；- 竣工款：工程竣工验收合格后，支付至合同总金额的95%；- 质保金：剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。
四、质量保证与验收4.1 乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方的要求，对工程质量负全责。
4.2 工程完工后，甲方有权组织验收。
验收合格后，乙方方可进行工程结算。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同，任何一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 如乙方未能按期完成工程任务，除不可抗力外，应向甲方支付逾期违约金。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
电合同分包协议书
电合同分包协议书甲方（总承包方）：__________有限公司乙方（分包方）：__________有限公司鉴于甲方承接了位于__________的电力工程项目，现决定将该项目中的部分工程分包给乙方进行施工。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下分包协议：一、分包工程内容1. 乙方负责的分包工程包括但不限于：__________（具体工程内容）。
2. 乙方应按照甲方提供的技术图纸和施工规范进行施工。
二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方及设计要求。
2. 乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量检查，对不合格工程负责返工直至合格。
三、工期要求1. 分包工程的开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
四、合同价款1. 分包工程的总价款为人民币____元。
2. 付款方式：__________（具体付款方式及时间）。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程质量或工期要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-4176-17
电力分包合同范本(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
电力分包合同范本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
劳务发包人：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
质量标准：质量评定等级为合格
二、工作期限
开始工作日期：年月日;
结束工作日期：年月日;
总日历天数为：天。
三、劳务价款
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的 50% 。
2、劳务价款的支付
(1)合同生效即支付预付款 30000 元;
(2)进度款支付：
每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60% ;
(3)最终支付：
工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。
四、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;
(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承包合同。
五、图纸
劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前，向劳务承包人提供图纸 2 套。
六、劳务发包人义务
1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;
2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求;
(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;
(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外);
(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管;
3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬;
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务
发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;
4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
与现场其他单位协调配合，照顾全局;搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认
1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据;
2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据;
3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决
合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数
本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
十二、补充条款
十三、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定签字、盖章后生效。
劳务发包人：(公章) 劳务承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。