4.44 电力迁改工程委托合同
电力设施迁改工程劳务合同(2篇)
电力设施迁改工程劳务合同合同编号：_______甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方有电力设施迁改工程需要进行，乙方具备相关的施工资质和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 甲方委托乙方进行电力设施迁改工程，工程内容包括：（1）____________________（2）____________________（3）____________________1.2 乙方向甲方保证，按照约定的工程内容和质量标准，按时完成工程。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提出的合同价格为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
2.2 甲方应在工程验收合格后_______天内，将上述费用支付给乙方。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量，工程完工后，甲方有权组织验收。
3.2 乙方应在验收合格后_______天内，向甲方提供工程保修书。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，不得延误。
五、劳务人员5.1 乙方应自行负责所派遣的劳务人员的人事管理、工资发放等事项。
5.2 乙方应确保所派遣的劳务人员具备相应的技能和资质。
六、安全责任6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应对因施工造成的任何人员伤亡、财产损失承担责任。
七、合同的解除和终止7.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
7.2 合同终止后，乙方应将已收取的费用扣除已提供服务的部分后，退还剩余费用给甲方。
电力迁改施工合同5篇
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程，保障电力设施的安全运行，特制定本合同。
本合同由甲方（施工方）和乙方（电力公司）双方自愿达成，双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围：本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作，包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额：甲方承诺完成本次电力迁改工程，乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间：双方应遵守约定的工程时间表，严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期，需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量：甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺，确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。
5. 安全保障：施工期间，甲方应加强安全管理，保障工程施工过程中的安全；乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理：在电力迁改过程中，如发生紧急情况影响运行安全，双方应立即通知对方，并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定：双方如有其他补充协议，应在本合同中明确约定，如有争议，以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时，双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工，保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案，双方应及时沟通，并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后，甲方应提交施工资料和相关技术报告，乙方应组织验收工程质量，完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷，应积极协商解决。
如无法达成一致意见，可向有关部门申请调解或仲裁，保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充或修改，经双方签字盖章后生效。
甲方（施工方）：乙方（电力公司）：签字：签字：日期：日期：以上为《电力迁改施工合同》，双方应遵守合同的内容和约定，共同完成电力迁改工程，确保电力设施的安全运行。
电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需对其所属区域内的电力设施进行迁移和改造，现委托乙方作为承包方负责该工程的实施。
双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的甲方委托乙方对位于__________（详细地址）的电力设施执行迁改工程，包括但不限于电力线路的拆除、移位、安装以及相关配套设施的建设与调试工作。
二、工程要求1. 乙方应按照国家有关电力工程建设标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程应严格按照甲方提供的技术方案和施工图纸执行，任何变更需得到甲方书面同意。
3. 施工期间，乙方须采取有效措施保证施工现场的安全，防止发生安全事故。
三、工期及交付1. 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
3. 工程完工后，乙方应将工程交付甲方，并提供完整的竣工资料。
四、费用支付1. 工程总价款为人民币____元。
2. 甲方于合同签订后____日内支付合同价款的____%作为预付款。
3. 余款在工程验收合格后的____日内一次性付清。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不合格，应按照约定支付违约金。
六、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充协议予以明确。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同是甲乙双方共同遵守的准则，也是保障双方权益的法律依据。
通过这份电力迁改工程委托合同范本，可以有效地规范双方行为，确保工程顺利进行，同时减少可能出现的纠纷，为城市电力设施的更新换代提供坚实的法律保障。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板甲方（业主）：________________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方拟对现有电力工程设施进行迁改，以适应发展需要和规划要求，现委托乙方承担该电力工程迁改工程的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经充分协商，就电力工程迁改工程的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：本工程包括但不限于以下内容：- 电力线路的迁移、改造；- 变电站设备的搬迁、升级；- 相关电力设施的拆除、重建；- 施工过程中的临时电力供应保障；- 环境保护及安全生产措施的实施。
1.4 工程规模：_______________1.5 工程标准：本工程应符合国家及行业相关标准和规范。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：双方经协商确定，本工程的总造价为人民币________元（大写：______________________元整）。
2.2 支付方式：- 甲方应按工程进度分期支付工程款项，具体支付比例和时间为：a. 合同签订后10日内支付预付款，金额为合同总价的30%；b. 工程完成50%时支付第二笔款项，金额为合同总价的30%；c. 工程竣工验收合格后支付剩余款项，金额为合同总价的40%。
三、工程期限3.1 施工开始日期：____年__月__日3.2 施工结束日期：____年__月__日3.3 竣工验收日期：____年__月__日四、质量要求4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，确保工程安全、稳定运行。
4.2 乙方应对其所施工的工程质量负责，并提供相应的质量保证措施。
五、安全生产与环境保护5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并执行安全生产责任制度。
5.2 乙方应采取有效措施，保护施工现场环境，防止污染。
电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同
我们需要明确这份合同的主体部分，即甲方和乙方。
通常情况下，甲方为电力迁改项目的发起方，而乙方则是负责执行该迁改任务的专业公司。
一、合同主体
甲方：（填写项目发起方的名称）
乙方：（填写执行该迁改任务的公司名称）
二、合同内容与范围
本合同所涉及的电力迁改工程包括但不限于：（在此详细列出所要迁改的设备、线路等具体信息）。
三、合同期限
本合同自（日期）起生效，至（日期）结束。
若因特殊情况需延长或提前终止合同，应经甲乙双方协商一致后决定。
四、合同价格
本合同总价为（金额），包括所有设备、材料、人工等费用。
如遇不可预见的情况导致成本增加，应及时与甲方沟通并得到书面同意后方可进行调整。
五、质量保证
乙方应保证其提供的服务符合国家及行业相关标准，并对其工作成果负责。
六、违约责任
若甲方或乙方违反本合同约定，违约方应对守约方承担违约责任，具体责任由双方协商确定。
七、争议解决
如在执行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
（此处可根据具体情况添加其他相关条款）
以上便是电力迁改工程委托合同的基本框架，具体内容需要根据实际项目进行详细制定。
但无论怎样，都应确保合同的公正性、公平性，以保护双方的合法权益。
电力改迁项目委托书
电力改迁项目委托书尊敬的电力改迁项目承接方：根据我国电力行业的有关规定，为确保电力改迁项目的顺利进行，现我方（以下简称“委托方”）全权委托贵方（以下简称“受托方”）承担本次电力改迁项目的相关工作。
以下为委托事项的具体内容，请予以详细阅读并遵照执行。
一、委托项目名称：电力改迁项目二、委托项目地点：XX省XX市XX区（具体位置详见附件1）三、委托项目内容：1. 对现有电力设施进行改迁，确保改迁后的电力设施符合国家及地方电力行业的相关规定。
2. 负责改迁项目的设计、施工、验收及售后服务等工作。
3. 协助委托方与当地电力部门沟通协调，办理相关手续。
四、委托期限：自双方签订本委托书之日起，至电力改迁项目全部完成并验收合格之日止。
五、质量及安全要求：1. 受托方应严格按照国家及地方电力行业的相关规定进行设计和施工，确保项目质量。
2. 受托方应制定严格的安全管理制度，确保施工过程中的人员安全和设施安全。
3. 受托方应定期向委托方报告项目进度，及时解决施工过程中出现的问题。
六、费用及支付：1. 双方根据实际情况商定项目总价款，具体金额详见附件2。
2. 委托方在签订本委托书后7个工作日内，向受托方支付合同总价款的30%作为预付款。
3. 受托方在项目进度达到50%时，向委托方提交中期进度报告，委托方审核无误后支付合同总价款的50%。
4. 项目验收合格后，委托方支付合同总价款的20%作为尾款。
七、违约责任：1. 受托方未能按照约定完成项目或项目质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
2. 委托方未按照约定支付款项，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：双方在履行本委托书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定：1. 本委托书一式两份，双方各执一份。
2. 本委托书自双方签字（或盖章）之日起生效。
敬请受托方予以高度重视，严格按照以上内容执行，确保电力改迁项目的顺利实施。
电力迁改工程委托合同pdf
本电力迁改工程委托合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“委托方”）和乙方（以下简称“受托方”）于____年__月__日签订。
一、工程概述1.1 本合同所述的电力迁改工程（以下简称“工程”）是指对位于____地区的电力线路进行迁改，以满足____的需求。
1.2 工程的详细内容如下：（1）对____kV和____kV电力线路进行迁改，包括新建____基铁塔，新立____根电杆，新敷设____m的____kV电缆，新建____个电缆分接箱，新建____kVA组合式变压器，新建____基低压铁塔，新建____根低压水泥杆，新敷设____m的低压电缆。
（2）确保工程质量和安全，符合相关法律法规和行业标准。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____元（大写：____元整）。
2.2 合同金额的支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，委托方支付合同金额的____%。
（2）工程验收合格后，委托方支付合同金额的____%。
（3）剩余的合同金额将在工程保修期满后支付。
三、合同期限3.1 本合同的期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
3.2 工程验收合格后，受托方应按照合同约定提供保修服务，保修期限为____年。
四、委托方的义务4.1 委托方应按照合同约定支付合同金额。
4.2 委托方应提供工程所需的场地、设施和资料，并保证其真实、准确、完整。
4.3 委托方应协助受托方进行工程设计和施工，并提供必要的便利条件。
五、受托方的义务5.1 受托方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量和安全。
5.2 受托方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
5.3 受托方应按照合同约定提供保修服务。
六、违约责任6.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
6.2 受托方未按照合同约定完成工程的，应按照合同约定承担违约责任。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板电力工程迁改工程合同模板是为了规范电力工程迁改工程合同的格式和内容，保障合同各方的权益，明确合同约定的目的和规范。
下面是一个电力工程迁改工程合同模板的示例，供参考。
合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】乙方：【填写乙方名称】一、项目背景为满足【填写项目名称】的迁改需求，甲方拟聘请乙方负责项目的设计、施工、验收等相关工作。
为明确双方的权益和责任，特订立本合同。
二、工程内容1. 迁改项目范围：【填写迁改项目的具体范围，包括迁改的电力设备、线路等内容】2. 工程目标：【填写工程的目标，例如提高供电可靠性、满足电力负荷增长等】3. 合同价款：（1）合同总价款：人民币【填写合同总价款金额】元（2）付款方式：【填写付款方式，例如根据进度支付、分期支付等】三、工程进度1. 甲方应向乙方提供的资料：【填写甲方需要提供给乙方的工程相关资料】2. 工程进度计划：【填写工程的进度计划，包括设计、施工、验收等内容，并注明各阶段的起止日期】四、质量要求1. 甲方所提供的资料应真实、准确、完整。
2. 乙方应按照相关法律法规和行业标准执行工程迁改的设计和施工工作，确保工程质量达到约定的标准。
3. 工程验收标准：【填写工程验收的标准和要求】五、合同变更和解除1. 合同变更：（1）任何一方需变更合同内容或工程范围时，应提前书面通知另一方，经双方协商达成一致后，签署变更协议。
2. 合同解除：（1）因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同，并各自承担因解除合同产生的损失和责任。
六、违约责任1. 任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
2. 对于由于乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担相应的责任，并修复或重做工程。
七、保密条款1. 本合同的一切条款和合同履行过程中涉及到的信息，双方都应予以保密。
未经对方书面同意，不得向第三方披露。
八、争议解决1. 对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，应提交有管辖权的人民法院解决。
电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN电力迁改工程委托合同合同编号（委托方）：合同编号（受托方）：工程名称：110kV鹰铁I、II线迁移工程委托方：鹰潭市土地储备中心受托方：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司签订日期:签订地点：鹰潭目录1. 工程概况 02. 迁改费用及支付方式 03. 双方的义务 (1)4. 资产归属 (1)5. 违约责任 (2)6. 合同的变更、解除 (2)7. 争议解决方式 (2)8. 适用法律 (2)9. 合同的生效 (3)10. 其他事项 (3)11. 特别约定 (3)电力迁改工程委托合同委托方（甲方）：鹰潭市土地储备中心受托方（乙方）：国网江西省电力公司鹰潭供电分公司因鹰潭42号路至 47号路土地进行开发建设，原因，需对我公司所属两条110kV鹰铁I、II线进行迁改，甲方承担迁改费用。
乙方为支持鹰潭市重点工程项目的建设，同意进行线路迁改。
现依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称： 110kV鹰铁I、II线迁移工程1.2 工程地点：鹰潭42号路至47号路1.3 迁改和委托范围：从 110kV鹰铁I、II线、（#1号杆-#8号杆），42号路到 47号路附近。
本工程由乙方包工、包料、包工期、包工程质量，乙方严格按相关规定完成设计、施工、监理流程。
凡遇重大政策性变化或甲方提出的更改均不属承包范围。
1.4 迁改期限：自乙方收到迁改费用之日起4个月内完成工程施工。
施工组织过程中，如遇下列情况之一者，经双方协商一致书面确认可顺延工期：人力不可抗拒的重大自然灾害；因青苗补偿、场地占用、施工道路等外部环境干扰导致的工程受阻；因甲方工程款未按合同到位导致的工程延误。
2. 迁改费用及支付方式2.1 工程总迁改费用暂定为人民币为工程预算送审价壹仟贰佰叁拾叁万元整 (大写： 12330000 )。
电力设施迁改工程委托合同
电力设施迁改工程委托合同甲方（委托方）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方需进行电力设施的迁移改造工作，乙方具备相应的资质和能力完成该工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 工程名称：___________电力设施迁改工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程内容：包括但不限于现有电力线路的拆除、新线路的铺设、相关设备的迁移安装等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量安全。
二、合同期限1. 工程开工日期：自____年____月____日起。
2. 工程竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
三、合同价款1. 工程总价款为人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：甲方应按合同约定的时间节点支付工程款项，具体支付比例和时间由双方协商确定。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程资料和支持；- 按合同约定支付工程款项；- 监督乙方的工作进度和质量。
2. 乙方权利与义务：- 按约定时间和质量完成工程任务；- 遵守安全生产规定，确保工程安全；- 及时向甲方报告工程进展情况。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任。
2. 如乙方未按合同约定完成工程任务，应承担延期交付的违约责任。
3. 双方如有违反合同条款的行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
六、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_______ 法定代表人或授权代表签字：_________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
电力改迁项目委托书
电力改迁项目委托书一、委托人信息：委托人（以下简称“甲方”）姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：住所地/注册地：联系电话：二、受托人信息：受托人（以下简称“乙方”）姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：住所地/注册地：联系电话：三、委托事项：甲方委托乙方进行电力改迁项目的相关事务处理，包括但不限于与电力公司联络、协商谈判、文件准备、监督执行等事宜。
四、委托期限：本委托书自双方签字盖章之日起生效，至电力改迁项目结束之日止。
五、委托内容：1. 甲方授权乙方代表甲方与相关电力公司进行谈判，协商电力改迁事宜；2. 乙方应按照甲方的要求，积极行动，完成电力改迁项目相关工作；3. 甲方授权乙方代表甲方签署电力改迁项目相关文件，并具有相关协商、签订合同等事项的权限；4. 本委托书项下的权利和义务，双方应按照协商一致的原则执行；六、委托报酬：甲方应支付乙方委托报酬为（具体金额），报酬支付方式为（支付方式），支付时间为（具体时间）。
七、其他条款：1. 甲方对乙方在项目中承担的风险和后果负有相应赔偿责任；2. 本委托书经双方签署盖章后生效；3. 本委托书如有未尽事宜，可由双方另行协商解决；4. 本委托书的签署地点是（签署地名称）；5. 本委托书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
签署人：甲方（盖章）：_____________ 日期：_________乙方（盖章）：_____________ 日期：_________以上为本次电力改迁项目的委托书内容，双方请认真阅读，确认后进行签署。
电力迁移合同6篇
电力迁移合同6篇篇1甲方（电力迁改申请方）：__________乙方（电力迁改执行方）：__________鉴于甲方因建设需要，申请将现有电力设施进行迁移，乙方同意接受委托，按照甲方要求进行电力迁移工作。
为明确双方权益，保障电力迁移工作的顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的1. 为满足甲方建设需求，乙方需对甲方指定的电力设施进行迁移。
2. 双方本着公平、公正、诚信的原则，签订本合同，明确电力迁移过程中的权利与义务。
二、电力迁移范围及内容1. 乙方需按照甲方要求，对位于__________的电力设施进行迁移。
2. 迁移内容包括：杆塔、导线、变压器、配电箱等电力设施。
3. 乙方需确保迁移后的电力设施符合国家安全标准及相关法规要求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成电力迁移工作并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：__________（如：银行转账、现金等）。
四、电力迁移时间及进度安排1. 乙方应于本合同签订后______日内开始电力迁移工作。
2. 乙方应按以下时间节点完成各阶段工作：（1）完成现场勘查及制定迁移方案；（2）完成停电、施工等前期准备工作；（3）完成电力设施迁移；（4）完成验收并交付使用。
3. 如有特殊情况，双方可协商调整电力迁移时间及进度安排。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方应提供准确的迁移地点及范围；（2）甲方应按时支付合同款项；（3）甲方应协助乙方办理相关手续。
2. 乙方责任与义务（1）乙方应按照合同约定完成电力迁移工作；（2）乙方应确保迁移过程中的安全，防止事故发生；（3）乙方应及时向甲方报告工作进展情况；（4）乙方应提供一定期限的电力设施维护服务。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止工作，并追究甲方违约责任。
电力迁改工程委托合同
方未及时履行本合同义务导致工期延后所造成的损失，由甲方自行承担；
因甲方未履行本合同义务给乙方造成的损失，甲方按实际损失进行赔偿。
6. 合同的变更、解除
6.1 本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行
单方面的修改变更，但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变
更和修改的建议，该项建议经对方书面同意后视为对合同内容的变更。
。 （以下无正文）
3
委托方： （盖章） 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： 签订日期： 地址： 经办人： 电话： 传真： Email: 开户银行： 账号： 统一社会信用代码：
签署页
受托方： （盖章） 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： 签订日期： 地址： 经办人： 电话： 传真： Email: 开户银行： 账号： 统一社会信用代码：
双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签 署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
10. 其他事项 10.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。 10.2 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有 同等法律效力。 10.3 本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份，各份 具有同等法律效力。 11. 特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如 有不一致，以特别约定为准。
电力迁改工程委托合同
合同编号（委托方）： 合同编号（受托方）： 工程名称： 委 托 方： 受 托 方： 签订日期: 签订地点：
目录
1. 工程概况 ........................................... 1 2. 迁改费用及支付方式 ................................. 1 3. 双方的义务 ......................................... 1 4. 资产归属 ........................................... 2 5. 违约责任 ........................................... 2 6. 合同的变更、解除 ................................... 2 7. 争议解决方式 ....................................... 2 8. 适用法律 ........................................... 2 9. 合同的生效 ......................................... 3 10.其他事项 ........................................... 3 11.特别约定 ........................................... 3
电力迁改合同模板
电力迁改合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电力迁改合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要对电力设施进行迁改，以确保电力供应的稳定和安全，乙方同意承担此项工程。
甲乙双方经充分协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 工程内容1.1 乙方应根据甲方的要求，对电力设施进行迁改，包括但不仅限于以下内容：(1) 重新布设电力线路；(2) 更换老旧电力设备；(3) 调整电力设施参数；(4) 提供相关技术支持和咨询服务。
第二条 工程质量2.1 乙方应保证工程质量，确保电力设施迁改后能够满足甲方的使用需求。
2.2 乙方应按照相关法规和标准进行施工，确保电力设施的安全稳定运行。
第三条 工程期限3.1 本工程应在甲方要求的期限内完成，具体工程期限由双方另行商定。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方说明原因，并采取措施尽快解决。
第四条 工程费用4.1 乙方向甲方提供的工程报价应详细列出各项费用，包括工程材料费、人工费、运输费、设备租赁费等。
4.2 甲方应按照乙方提供的报价支付工程费用，具体支付方式由双方另行商定。
第五条 违约责任5.1 乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额由双方另行商定。
5.2 甲方如未按照约定支付工程费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的具体金额由双方另行商定。
第六条 争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条 其他条款7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____________请根据您的实际情况填写以上空白部分，并在修改后得到最终合同版本。
电力线路迁改合同3篇
电力线路迁改合同3篇篇1甲方（电力线路所有者）：____________________乙方（电力线路迁改方）：____________________鉴于甲方需对特定电力线路进行迁改，乙方具备相关资质和能力，经双方友好协商，达成如下电力线路迁改合同：一、合同背景本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方为电力线路所有者的实际需要和乙方的专业能力，经过平等协商，签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在电力线路迁改过程中的权利和义务，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。
三、工程概况1. 迁改地点：____________________。
2. 迁改原因：____________________。
3. 迁改范围：涉及电力线路的勘察、设计、施工、验收等全部工作。
四、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
具体工期根据工程实际情况确定。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元整（￥________元）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方在收到款项后应开具相应的发票。
六、工程要求及标准1. 乙方应按照国家有关电力线路迁改的标准和规范进行设计和施工。
2. 乙方应确保工程质量，保证迁改后的电力线路安全、可靠、经济、合理。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程符合合同约定。
七、双方权利义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供必要的资料和场地，为乙方施工提供便利。
（2）按照合同约定支付工程款项。
（3）对乙方的施工过程进行监督。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成电力线路的迁改工作。
（2）确保工程质量，遵守安全生产规定。
（3）确保施工现场安全，防止事故发生。
（4）对甲方提出的合理要求和建议，应当积极予以配合。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
电力改造委托书范本
电力改造委托书范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：鉴于甲方需要对位于____的电力设施进行改造，以确保电力供应的稳定和安全，现甲乙双方经协商一致，甲方同意委托乙方进行电力改造工程。
具体事项如下：一、改造工程内容1. 电力设施的改造范围包括但不限于：____。
2. 乙方应根据甲方的实际需求，提供相应的电力改造方案，并按照方案进行施工。
二、改造工程质量标准1. 乙方应保证改造后的电力设施符合国家相关标准和规定，确保电力供应的稳定和安全。
2. 乙方应承担改造工程的质量责任，对于因质量问题导致的故障或损失，乙方应负责修复或赔偿。
三、改造工程期限1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保改造工程在双方约定的期限内完成。
2. 乙方若因特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方说明原因，并协商延期。
四、改造工程费用1. 乙方应根据实际施工情况，提供详细的工程报价，经甲方确认后，双方签订《电力改造工程合同》。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项。
五、安全责任1. 乙方应严格按照国家相关法律法规和安全规定，进行施工，确保施工过程中的人员安全和设备安全。
2. 乙方应对施工过程中出现的任何安全事故负责，并承担相应的法律责任。
六、权利义务1. 甲方应提供改造工程的现场和相关资料，并协助乙方进行施工。
2. 乙方应按照合同约定，完成改造工程，并保证工程质量。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本委托书自双方签字盖章之日起生效，有效期至改造工程完成之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：本范本仅为参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
）。
电力迁改工程施工合同
电力迁改工程施工合同---甲方（委托方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]鉴于甲方需进行[具体地点]的电力迁改工程，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，订立本合同，以资信守。
一、工程概述：1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：包括但不限于[具体工程内容]4. 工程标准：按照国家现行相关电力工程规范及标准执行。
二、合同价款：1. 合同总价为人民币[金额]元，包含所有材料费、人工费、机械使用费等。
2. 价款支付方式：[详细描述付款方式和时间节点]三、工期要求：1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商解决。
四、质量要求：1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程验收合格后，方可进行结算。
五、安全生产：1. 乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员安全。
2. 发生安全事故，乙方应立即采取措施，并向甲方报告。
六、违约责任：1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应按日支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
七、争议解决：1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[仲裁机构名称]进行仲裁。
八、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日---。
电力设施迁改工程劳务合同模板
电力设施迁改工程劳务合同模板合同编号：_____________甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方因电力设施迁改工程需要，委托乙方提供劳务服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本劳务合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。
第二条劳务内容及要求2.1 乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成电力设施迁改工程的劳务作业。
2.2 乙方应保证劳务作业的质量，符合国家及行业相关标准和规范。
2.3 乙方应按照甲方的施工进度安排，合理安排劳务人员，确保工程按期完成。
第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用总额为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付劳务费用：a. 合同签订后____天内，支付总额的____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时，支付总额的____%；c. 工程竣工验收合格后____天内，支付余款。
第四条工程变更4.1 如甲方需对工程内容进行变更，应提前____天书面通知乙方，并就变更内容与乙方协商一致。
4.2 工程变更导致的劳务费用增减，双方应根据实际情况协商确定。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
5.2 验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成劳务作业或劳务作业质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未按约定支付劳务费用，应按照未付款项的____%向乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关外协及赔偿工作。
3.2 乙方义务
3.2.1 乙方在收到迁改费用且工程取得合法的规划及建设手续后，
立即组织实施本次迁改工程。
3.2.2 乙方应按合同约定的期限完成迁改。
4. 资产归属
迁改工程涉及的全部资产属乙方所有。
5. 违约责任
甲方不按本合同约定支付迁改费用，每逾期一周，支付逾期付款部
分 %违约金，在甲方付清迁改费用前，乙方有权拒绝进场施工。因甲
SGTYHT/19-GC-057 电力迁改工程委托合同
目录
1. 工程概况 ........................................... 1 2. 迁改费用及支付方式 ................................. 1 3. 双方的义务 ......................................... 1 4. 资产归属 ........................................... 2 5. 违约责任 ........................................... 2 6. 合同的变更、解除 ................................... 2 7. 争议解决方式 ....................................... 2 8. 适用法律 ........................................... 2 9. 合同的生效 ......................................... 3 10.其他事项 ........................................... 3 11.特别约定 ........................................... 3
方协商一致，签订本合同。
1. 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 迁改范围：从
到
1.4 迁改期限：自乙方收到迁改费用之日起
月内完成工程施
工。
2. 迁改费用及支付方式
2.1 迁改费用为人民币 元整 (大写：
)，其中，
不含税价格人民币（大写）
（¥
），增值税税率 %，
增值税税额
元。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
4
2.对本参考合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填 写的，则应注明“无”或划“/”。
3.对本参考合同文本的任何修改或补充，当事人均应在“特别约 定”条款中进行约定，除此之外不得直接对合同文本进行改动。
4.有关本参考合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.国家电网有限公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起 草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同 文本脚注。
SGTYHT/19-GC-057 电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同
合同编号（委托方）： 合同编号（受托方）： 工程名称： 委 托 方： 受 托 方： 签订日期: 签订地点：
SGTYHT/19-GC-057 电力迁改工程委托合同
使用说明
1.本参考合同文本适用于国家电网有限公司各单位签订的货币 补偿自行新建模式的电力迁改工程委托合同。
SGTYHT/19-GC-057 电力迁改工程委托合同
电力迁改工程委托合同
委托方（甲方）： 受托方（乙方）：
因
原因，需对
进行迁改，甲方承担迁改费用。乙方为支持国家（市）重点
工程项目的建设，同意进行线路迁改。现依照《中华人民共和国合同法》
等相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双
律。 9. 合同的生效 9.1 本合同在以下条件全部满足之日生效： 9.2 本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖
双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签 署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
10. 其他事项 10.1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。 10.2 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有 同等法律效力。 10.3 本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份，各份 具有同等法律效力。 11. 特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如 有不一致，以特别约定为准。
。
（以下无正文）
3
委托方： （盖章） 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： 签订日期： 地址： 经办人： 电话： 传真： Email: 开户银行： 账号： 统一社会信用代码：
SGTYHT/19-GC-057 电力迁改工程委托合同
签署页
受托方： （盖章） 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： 签订日期： 地址： 经办人： 电话： 传真： Email: 开户银行： 账号： 统一社会信用代码：
（1）仲裁：提交
仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向
所在地人民法院提起诉讼。
7.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
8. 适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法
2
SGTYHT/19-GC-057 电力迁改工程委托合同
6.2 因国家法律法规或相关政策调整导致本合同不能履行或需变更
的，双方应变更或解除本合同。
6.3 除本合同规定的解除合同的情形外，双方协商一致并共同书面
同意，可以解除本合同。
7. 争议解决方式
7.1 因合同及合同有关事项发生法达成一致的，按以下第 种方式处理：
迁改费用明细见附件。
2.2 迁改费用按以下 种方式支付：
（1）甲方于合同签订后 个工作日内将迁改费用一次性付清。
（2）分期支付：
。
3. 双方的义务
3.1 甲方义务
3.1.1 按照本合同的规定向乙方支付迁改费用。
3.1.2 负责协助办理迁改工程及新建工程立项、规划等报批手续、
1
SGTYHT/19-GC-057 电力迁改工程委托合同
方未及时履行本合同义务导致工期延后所造成的损失，由甲方自行承担；
因甲方未履行本合同义务给乙方造成的损失，甲方按实际损失进行赔偿。
6. 合同的变更、解除
6.1 本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行
单方面的修改变更，但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变
更和修改的建议，该项建议经对方书面同意后视为对合同内容的变更。