建筑工程通用合同条款

合集下载

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。

双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

6、承包方式:______________。

第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。

2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。

(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

建设工程合同通用条款

建设工程合同通用条款

建设工程合同通用条款一、总则1.1 合同双方:本合同由甲方(建设单位)与乙方(承建单位)双方订立,双方应遵守合同约定。

1.2 合同目的:本合同的目的是规定建设工程的合同执行、权益保护等事项,确保工程的顺利进行和合同双方的合法权益。

1.3 工程内容:本合同约定的工程内容包括设计、施工、材料供应、设备安装等相关事项,具体详见附件。

二、合同签订2.1 合同订立地点:本合同在双方当事人协商一致的情况下,可以在任一地点进行签订。

2.2 合同的效力:本合同自双方当事人签署之日起生效,双方应遵守合同条款。

2.3 合同变更:如需对合同内容进行修改或变更,双方应与书面形式进行协商,并经双方授权代表签署变更协议。

三、工程款项支付3.1 工程款项支付方式:本合同约定的工程款项支付方式为按进度支付,具体支付比例和时间节点详见附件。

3.2 在支付工程款项时,乙方应提供符合规定的发票和相关证明文件。

3.3 工程款项支付延迟:如遇不可抗力、设计变更或工期延误等情况,甲方应及时通知乙方,双方应协商解决延迟支付问题,但乙方不得以此为理由中止工程的进行。

四、工程质量及验收4.1 工程质量标准:乙方应按照甲方的要求和相关标准进行工程施工,保证工程质量符合国家法律法规和相关标准。

4.2 工程验收:工程竣工后,甲方有权组织验收,验收合格后方可支付尾款。

4.3 缺陷责任:工程竣工验收后,乙方应承担工程缺陷责任,修复或更换不符合要求的部分。

五、违约和争议解决5.1 违约责任:若任何一方违反本合同约定的义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

5.2 争议解决:对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。

如协商无法达成一致,应提交给双方约定的仲裁机构进行裁决。

六、其他条款6.1 本合同一式两份,双方各持一份,并具有同等法律效力。

6.2 本合同未约定事项,双方应通过协商解决,并在后续补充协议中确认。

6.3 附件:本合同的附件为不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款
建筑工程通用合同条款
一、定义与术语
1.1本合同以下简称“合同”,由以下双方于______年______月______日签订:
甲方(以下简称“发包方”):
名称:____________________
地址:____________________
联系人:__________________
联系电话:______________
4.2工程竣工日期为:______年_____月______日;
4.3工程总工期为:____天。
五、质量保证
5.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量和安全;
5.2工程验收合格后,乙方应提供《质量保证书》和《保修证书》,并按照约定承担保修责任;
5.3如工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后立即进行整改,直至达到甲方满意为止。
二、工程范围及内容
2.1工程范围:
(1)土建工程:
(2)装饰工程:
(3)安装工程:
(4)其他:
2.2工程内容:
(1)按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工;
(2)按照合同约定的质量、进度、安全等要求完成工程;
(3)提供工程所需材料、设备、工具等;
(4)负责办理与工程相关的各项审批、验收手续;
①工程开工后,支付合同总价20%的工程款;
②工程完成50%时,支付合同总价25%的工程款;
③工程完成80%时,支付合同总价20%的工程款;
④工程验收合格后,支付合同总价5%的工程款;
(3)结算支付:工程验收合格且办理完毕结算手续后,甲方支付剩余5%的工程款。
四、工程期限
4.1工程开工日期为:______年______月______日;

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款一、总则1.1 本合同是建筑工程为对象的一份法律文件,旨在确立建筑工程施工过程中的权责关系,保障各方的合法权益。

1.2 本合同内容包括但不限于工程总价、工期、质量要求、付款方式等基本条款,以及违约责任、争议解决等补充条款。

1.3 本合同的订立必须遵守国家相关法律法规,并且各方必须具备相应的资质和合法权益。

1.4 合同双方应当遵守合同条款的约定,积极履行合同义务,维护良好的商业信誉和合作关系。

二、工程总价2.1 工程总价应当根据项目具体情况由双方协商确定,并以人民币形式明确列出。

2.2 工程总价包括工程施工及相关配套设备的费用。

2.3 工程总价支付方式由双方协商决定,可以分期支付或者一次性支付。

三、工期及交付标准3.1 工期应当根据工程规模、难度等因素由双方协商确定,并以日历天或者工作日形式明确列出。

3.2 工期可以按阶段划分,每个阶段应当有具体的交付标准。

3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应当根据实际情况协商解决,并酌情调整工期和相关付款方式。

四、质量要求与验收标准4.1 建筑工程应符合国家相关法律法规和规范标准的要求。

4.2 工程施工过程中应采用合理的施工方法和材料,确保施工质量达到验收标准。

4.3 工程竣工后,双方应进行验收,并按照双方约定的验收标准进行评定。

4.4 如发现工程质量存在问题,需由责任方负责修复或进行赔偿,直至达到合同规定的验收标准。

五、付款方式5.1 工程付款方式应根据实际情况由双方协商确定,并以人民币形式明确列出。

5.2 可以根据工程进度划分多个阶段,每个阶段的款项支付时间和比例应当明确约定。

5.3 如一方未按约定时间支付款项,应当按照约定支付违约金或者承担相应的违约责任。

六、违约责任6.1 合同任何一方未履行合同义务,应当承担相应的违约责任。

6.2 违约方应当及时采取补救措施,修正违约行为,并赔偿对方因此遭受的损失。

6.3 如一方屡次违约或严重违约,对方有权单方解除合同,并要求违约方承担相应的违约赔偿责任。

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方:(全称)地址:[甲方地址]联系方式:[甲方电话]代表:[甲方代表姓名]乙方:(全称)地址:[乙方地址]联系方式:[乙方电话]代表:[乙方代表姓名]鉴于甲方为项目发起方和资金提供方,乙方为项目承建方和执行方,双方为了明确各自的权利和义务,确保工程顺利进行,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容]1.4 工程规模:[工程规模]1.5 工程预算:[工程预算]二、合同价格2.1 双方确认,本合同的总价为[总价]元(大写:[总价大写]),包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费等所有费用。

2.2 合同价格采取固定价格方式,除非合同中约定的可调价条款生效,否则任何情况下,乙方不得以任何理由提出调价要求。

三、工程进度3.1 工程预计开始日期:[开始日期]3.2 工程预计结束日期:[结束日期]3.3 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。

如乙方因自身原因导致工程延期,应按照合同约定承担相应的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工,保证工程质量。

4.2 工程验收标准如下:(1)达到设计文件和规范要求;(2)通过政府相关部门的检查和验收;(3)甲方满意并签字确认。

五、支付方式5.1 双方确认,合同价款分[几次]次支付,具体支付时间和比例由双方在补充协议中约定。

5.2 每次支付前,乙方应向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请,经甲方审核无误后,甲方应在[付款期限]内完成支付。

六、违约责任6.1 乙方如违反合同约定,导致工程质量、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

6.2 甲方如未按约定时间支付价款,应支付乙方滞纳金,具体比例由双方在补充协议中约定。

建设工程合同通用条款

建设工程合同通用条款

建设工程合同通用条款一、合同目的和范围本合同旨在明确建设工程合同双方的权利和义务,确保工程的顺利进行和合同的履行。

本合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。

二、合同签订1.本合同由甲方和乙方共同签订,并在双方代表的见证下生效。

2.甲方的代表应具备法定代表人或授权代表的资格。

3.乙方应提供合法有效的身份证明和经营资质。

三、工程范围和要求1.本合同约定的工程范围包括设计、施工、设备采购、材料供应等。

2.工程的质量、安全、环保等要求应符合相关法律法规和行业标准。

四、合同价款和支付方式1.本合同的价款为人民币(以下简称“元”)。

2.价款的支付方式和时间应在合同中明确约定。

3.甲方支付款项的方式包括现金、银行转账等。

五、工期和延期1.工程的开工和竣工日期应在合同中明确约定。

2.若因不可抗力或双方协商一致原因导致工期延长,应及时通知对方并协商解决。

六、合同变更和解除1.双方需书面协商一致后,方可变更合同内容。

2.若工程无法继续进行或无法达到合同约定要求,双方可解除合同。

七、违约责任1.一方未履行合同义务,应承担相应的违约责任。

2.如因一方违约导致对方损失,应赔偿相应的损失。

八、争议解决1.双方因合同履行发生争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果,可提交相关纠纷至当地仲裁委员会进行仲裁。

九、其他事项1.本合同未约定的事项,可由双方另行协商确定。

2.本合同经双方签字盖章后生效,并成为双方共同遵守的法律文件。

十、合同解释本合同的解释权归双方所有,如有争议,以正式合同文本为准。

以上为建设工程合同的通用条款,为了确保合同的有效性和双方的权益,请各方在签订合同前认真阅读并理解合同的内容。

如有疑问,可咨询相关专业人士。

建设部工程合同通用条款

建设部工程合同通用条款

建设部工程合同通用条款第一条:合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方在__________(工程名称)项目中的权利、义务与责任,确保工程质量、进度和投资控制,防范和解决可能出现的问题。

合同的签订基于《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定。

第二条:工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 合同金额:___________5. 工期要求:自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条:甲方责任1. 提供必要的工程资料和施工条件。

2. 按照合同约定支付工程款项。

3. 协助解决工程实施过程中的外部协调问题。

第四条:乙方责任1. 按设计文件和技术规范要求完成工程建设任务。

2. 保证工程质量符合国家标准和行业规范。

3. 遵守安全生产法规,确保施工现场安全。

第五条:工程质量1. 乙方应确保工程质量达到国家及行业标准。

2. 对出现的质量问题,乙方应在接到通知后及时修复。

3. 甲方有权对工程质量进行监督检查。

第六条:工程进度1. 乙方应编制并严格执行工程进度计划。

2. 如遇不可抗力因素影响进度,乙方应及时通知甲方并协商解决。

3. 因乙方原因导致的延误,乙方应承担相应责任。

第七条:合同价款与支付方式1. 合同价款根据工程量清单和相关计价依据确定。

2. 付款方式按照合同约定分期支付。

3. 对于超出合同范围的变更,双方应协商确定增减款项。

第八条:变更与索赔1. 工程变更需书面形式提出,并经双方协商一致后执行。

2. 因变更导致的成本增减,应按实际发生额结算。

3. 如一方违约,另一方有权提出索赔。

第九条:争议解决1. 合同履行过程中的争议,应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

第十条:附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

建筑工程合同书通用版范本6篇

建筑工程合同书通用版范本6篇

建筑工程合同书通用版范本6篇篇1建筑工程合同书通用版范本甲方(甲方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________乙方(乙方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方在__________(工程地址)__________进行__________(工程名称)__________项目的建筑工程承包业务事宜,达成一致意见,特订立本合同。

一、工程内容和工程规模1.1 项目名称:__________(工程名称)__________1.2 工程地点:__________(工程地址)__________1.3 工程概况及规模:__________(工程概况和规模)__________二、合同价款2.1 工程总价款:人民币__________元整(¥__________)2.2 付款方式:______%作为工程总价款的预付款,在双方签订本合同后______日内支付,余款在工程竣工验收合格后______日内一次性支付。

三、工程工期3.1 工程工期:__________天/月/年(自合同生效之日起)3.2 工程期间具体时间安排:__________(如有必要,可详细描述)四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,通过加固、防水、隔音、隔热等措施,确保工程施工质量符合国家建筑工程质量标准,并对工程质量承担相应的法律责任。

4.2 工程竣工验收标准和办法:__________(如有必要,可详细描述)4.3 如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行整改。

五、工程安全与施工管理5.1 乙方应加强对施工现场的管理,确保工程施工过程中的安全和文明施工。

建筑工程施工合同通用合同条款

建筑工程施工合同通用合同条款

甲方(发包人):股份有限公司__________________地址:_________________________法定代表人:__________________乙方(承包商):株式会社____________________地址:_________________________法定代表人:__________________本合同规定,甲乙双方基于平等、自愿、公正的原则,经过友好协商,按以下条件承包建筑工程。

第一条工程概要1.工程名称:____________________2.施工地点:_____________________3.工程内容:_____________________4.预计工程期限:___年__月__日至___年__月__日。

第二条工程的承包金1.工程承包款项总额:_____________________2.付款方式:________________________预付款:工程开工前支付________________________。

期中支付:在工程进行中支付_______________________。

结算支付:工程完工后支付______________________。

第三条工程的进行及管理1.乙方需编制工程计划并提交甲方,经甲方批准。

2.乙方负责施工现场的管理,确保工程的质量、安全、进度。

3.甲方可以监督工程的进行,并在必要时发出指示。

第四条工程质量保证1.乙方同意保证工程质量,并在工程完成后承担一定期限内的保修责任。

2.工程发生质量问题时,乙方应及时进行修理或更换。

第五条工程安全责任1.乙方确保施工现场的安全,遵守安全生产的规定。

2.施工中发生安全事故时,乙方应承担其责任。

第六条工程变更1.需要变更工程内容、设计、规模等时,需要征得甲乙双方同意。

2.因工程变更引起的费用增减,由双方协商后决定。

第七条违约责任1.甲方或乙方违反本合同规定时,应承担违约责任。

建设工程通用合同条款最新版

建设工程通用合同条款最新版

最新版建设工程通用合同条款第一条定义与解释1.1 本合同是指由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)签订的,关于乙方承担施工、安装、修复和保修工程以及提供相关服务的合同。

1.2 除非本合同中有相反的规定,本合同中的词语应具有以下含义:(1)合同:指本合同及其附件,包括所有修改、补充和附录。

(2)工程:指本合同约定的施工、安装、修复和保修的工程项目。

(3)施工场地:指甲方提供的用于工程施工的地点。

(4)竣工:指工程按照约定完成了所有的施工、安装、修复和保修工作,并通过了甲方的验收。

(5)质量保修期:指本合同约定的工程质量保修的期限。

第二条工程范围与内容2.1 乙方应按照本合同约定的工程范围与内容,完成施工、安装、修复和保修工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求,提供与工程相关的设计、施工方案、施工图纸等技术文件。

2.3 乙方应按照约定的时间、质量和标准完成工程,并保证工程的安全。

第三条合同价格与支付3.1 本合同的价格为总价合同,具体金额见合同附件。

3.2 甲方应按照本合同约定的支付方式和方法,向乙方支付合同价款。

3.3 乙方应按照本合同约定的进度,向甲方提交进度付款申请。

3.4 甲方应按照本合同约定的时间,向乙方支付进度付款。

3.5 工程竣工并经验收合格后,甲方应按照本合同约定的时间,向乙方支付剩余的合同价款。

第四条工期与延期4.1 工程应按照本合同约定的工期完成。

4.2 乙方如因特殊情况需要延期,应提前向甲方提出书面申请,并说明延期的理由和期限。

4.3 甲方应在收到乙方延期申请后的5个工作日内,作出书面答复。

4.4 甲方同意延期后,乙方应按照约定的时间,完成工程。

第五条质量与验收5.1 乙方应保证工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。

5.2 工程竣工后,乙方应按照约定的时间,向甲方提交竣工验收申请。

5.3 甲方应在收到乙方竣工验收申请后的15个工作日内,组织验收。

5.4 工程经验收合格的,甲方应签署验收报告。

最新建筑工程合同通用条款

最新建筑工程合同通用条款

最新建筑工程合同通用条款一、合同主体合同的签订双方应明确指出,包括建设单位(甲方)和承包单位(乙方)。

双方的名称、地址、法定代表人或授权代表人等信息应详细列明,以确保合同的法律效力。

二、工程范围与内容合同中应详细描述工程的范围、规模、标准及主要技术要求。

这包括但不限于工程设计、施工、材料供应、设备安装、调试、验收等各个环节的具体任务和责任分配。

三、工期与进度工期是指完成合同约定的全部工程任务所需的时间。

合同中应明确规定工程的开工日期、竣工日期以及各个阶段的进度要求。

同时,还应设定延期赔偿条款,以保障双方的利益。

四、质量要求工程质量是建筑工程合同中的核心内容之一。

合同中应明确约定工程的质量标准和验收标准,包括国家和地方的相关法规、行业标准以及双方约定的特殊要求。

还应规定质量检验的方法、程序和责任。

五、价格与支付方式合同中应明确工程的价格,包括总价、单价以及计价方法和调整机制。

支付方式和时间也应详细约定,如预付款、进度款、结算款等,并规定相应的支付条件和违约责任。

六、变更与索赔由于建筑工程周期长、影响因素多,工程变更在所难免。

因此,合同中应设定变更的程序、条件和价格调整机制。

同时,还应规定因变更导致的索赔条件、程序和责任承担。

七、风险分担与保险建筑工程面临诸多风险,如自然灾害、意外事故等。

合同中应明确双方的风险分担原则和具体责任。

还应约定工程保险的种类、金额和购买方,以降低风险损失。

八、争议解决合同执行过程中可能发生争议。

因此,合同中应约定争议解决的方式和途径,如协商、调解、仲裁或诉讼等,并明确适用的法律和管辖的法院或仲裁机构。

九、保密与知识产权合同中应约定双方的保密义务,包括商业秘密和技术秘密的保护。

同时,还应明确知识产权的归属和使用权,防止知识产权纠纷的发生。

十、其他条款根据工程的具体情况和双方的需要,合同中还可以约定其他相关条款,如税务处理、环境保护、安全生产等。

这些条款有助于规范双方的行为,保障工程的顺利进行。

建筑工程通用条款合同

建筑工程通用条款合同

建筑工程通用条款合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就建筑工程施工事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程结构类型:____________________1.6 工程承包范围:____________________第二条工程工期2.1 工程开工日期:____ 年____ 月____ 日2.2 工程竣工日期:____ 年____ 月____ 日2.3 工期总日历天数:____ 天2.4 工程延期:如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提供相应证明材料,双方协商确定延期事宜。

第三条工程造价及支付方式3.1 工程总造价:人民币(大写)____________________3.2 工程款支付方式:____________________3.3 工程款支付时间:____________________3.4 甲方逾期支付工程款的违约责任:____________________第四条施工组织设计4.1 乙方应根据工程特点和要求,编制施工组织设计,并提交甲方审核。

4.2 施工组织设计应包括但不限于施工方案、施工进度计划、施工平面布置图等内容。

4.3 甲方应在收到施工组织设计后____ 日内提出审核意见,逾期未提出视为同意。

第五条材料设备供应5.1 工程所需主要材料和设备由____ 方供应。

5.2 乙方负责提供材料设备的进场检验报告,并保证材料设备符合国家相关标准。

建筑工程合同通用条款

建筑工程合同通用条款

建筑工程合同通用条款一、定义与解释1. 甲方:指委托建设工程的业主,以下简称甲方。

2. 乙方:指承接建设工程的建筑施工单位,以下简称乙方。

3. 工程:指按照合同约定,在一定的时间和空间范围内由乙方负责建设的工程项目。

4. 相关文件:指与本合同有关的设计文件、施工方案、技术协议、验收标准及其他补充协议等。

5. 竣工日期:指乙方完成工程并通过甲方验收的日期。

二、合同范围与约定1. 本合同适用于各类建筑工程,包括但不限于住宅、商业建筑、公共设施等。

2. 本合同内容包括工程建设的范围、质量要求、工期、付款方式及其他合同有关事项。

3. 工程范围由甲方提供有关的设计图纸和相关文件,并经双方确认后确定。

三、合同变更1. 在工程施工过程中,如果发生需要变更合同内容的情况,应由双方协商一致,并以补充协议的形式进行书面确认。

2. 变更后的合同内容应明确变更的原因、范围、时间和费用等,并由双方签字盖章确认。

四、工程质量1. 工程应符合相关法律法规的要求,符合国家标准和工程建设技术规范。

2. 工程验收标准应按照国家或地方有关部门的规定执行。

3. 甲方有权对工程的质量进行检验、验收,并有权要求乙方进行整改或返工。

五、工程款支付1. 工程款的支付方式由双方协商确定,可以采用分期付款、阶段性付款或按进度支付等方式。

2. 乙方应提供相应的付款证明和发票,并按照约定的时间及标准向甲方申请付款。

3. 甲方在收到乙方的付款申请后应在合理的时间内付款,逾期支付的可以按照约定支付滞纳金。

六、合同履行期限1. 工程的施工期限由双方协商确定,写明合同开始日期和竣工日期,并在合同中予以明确。

2. 如果由于甲方提供的设计文件、施工方案等问题导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任。

七、违约责任1. 如果由于甲方原因导致工程无法正常进行或延误,甲方应承担相应的违约责任,并向乙方支付相应的赔偿款。

2. 如果由于乙方原因导致工程不能按时完成或质量不合格,乙方应承担相应的违约责任,并对工程进行整改或返工。

建筑合同通用条款

建筑合同通用条款

建筑合同通用条款
第一条目的和范围。

本合同适用于建筑工程的承包和施工,包括但不限于建筑、装修、维护和改造等项目。

双方应遵守本合同约定的各项条款,确保工程顺利进行。

第二条合同主体。

承包方,(甲方名称)。

施工方,(乙方名称)。

甲乙双方应当具备相应的资质和能力,确保工程质量和安全。

第三条工程内容。

本合同所涉工程内容包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等,具体工程范围和标准应在合同附件中详细列明。

第四条工程价格。

工程总价款为(具体金额),支付方式、进度和条件应在合同附件中详细规定。

第五条工期和延期。

工程应按照合同约定的工期完成,如因不可抗力或其他合理原因导致工期延误,应及时通知对方并协商解决方案。

第六条质量标准。

工程应符合国家相关法律法规和行业标准,保证工程质量和安全,如发现质量问题应及时整改。

第七条竣工验收。

工程完成后,双方应进行竣工验收,确认工程质量和合格,并办理相关手续。

第八条违约责任。

任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

第九条法律适用和争议解决。

本合同适用中华人民共和国法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十条其他条款。

其他未尽事宜,双方可另行协商确定,并在合同附件中明确约定。

以上为建筑合同通用条款,双方应严格遵守并履行。

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。

若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

最新建筑工程通用合同条款

最新建筑工程通用合同条款

最新建筑工程通用合同条款第一条词语定义与解释1.1 合同协议书:本合同协议书是由双方签署的,用以确认双方权利义务的文件。

1.2 通用合同条款:本合同中的通用合同条款是指适用于大多数建设工程项目的合同条款,用于规范双方在合同履行过程中的权利义务。

1.3 专用合同条款:本合同中的专用合同条款是指针对特定建设工程项目的合同条款,用于细化、完善、补充、修改或另行约定通用合同条款的原则性约定。

1.4 合同履行:合同履行是指双方按照合同约定,完成各自权利义务的行为。

第二条合同的订立与生效2.1 双方应当在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,签订本合同。

2.2 双方签订本合同后,合同即刻生效。

合同的生效日期为合同协议书签署日期。

第三条合同的履行3.1 发包人应按照合同约定,完成合同义务。

3.2 承包人应按照合同约定,完成合同义务。

3.3 双方应按照合同约定,履行合同义务,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第四条合同的变更与解除4.1 双方同意,合同的变更或解除必须经双方协商一致,并以书面形式进行确认。

4.2 合同变更或解除后,双方应按照变更或解除部分的约定,承担相应的责任。

第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同义务,如一方违约,应承担违约责任。

5.2 违约责任的承担方式包括但不限于:继续履行、采取补救措施、支付违约金、赔偿损失等。

第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

6.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同的生效、修改和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同的修改和解除必须经双方协商一致,并以书面形式进行确认。

7.3 本合同的失效是指合同约定的权利义务全部履行完毕。

第八条其他约定8.1 双方同意,本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同一式两份,双方各执一份。

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款

建筑工程通用合同条款本合同是由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)就建筑工程进行约定,并共同遵守的合同条款。

一、合同目的本合同的目的是确立业主和承包商之间关于建筑工程的权利和义务,规定工程的实施、监督、验收和支付等事项,以保证工程的顺利进行和质量的提升。

二、工程范围1. 工程名称:(填写具体工程名称)2. 工程地点:(填写具体工程地点)3. 工程内容:(详细列出工程范围和建设要求)三、工期和进度支付1. 工期:工程开始日期为(填写具体日期),竣工验收日期为(填写具体日期)。

2. 进度支付:根据工程实际进度,承包商有权申请相应的进度支付,支付比例应参照双方约定,并在每次支付前经业主确认。

四、价款支付1. 总价款:工程的总价款为(填写具体金额),包括合同价款和变更价款。

2. 支付方式:根据工程实际进度和合同约定,支付方式可分为预付款、进度款和尾款。

3. 发票和结算:承包商应在每次支付后出具正规发票,并向业主提供与合同金额相符的结算书。

五、质量要求1. 承包商应确保工程质量符合国家和地方建筑标准和规范,不得使用低质量材料和劣质设备。

2. 完成后的工程应符合验收标准,并按照约定时间提供相关验收文件。

六、保修责任1. 自工程竣工验收之日起,承包商应提供合理保质期,确保工程在该期限内处于良好状态。

2. 在保质期内,如发现工程存在质量问题,承包商应及时进行维修或更换,并承担相关费用。

七、违约责任1. 若业主或承包商中任何一方未能履行合同义务,应负责向对方支付相应的违约金。

2. 若因一方违约导致工程延误或造成损失,应由违约方承担全部责任和赔偿费用。

八、争议解决1. 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;如协商无果,可提交至相关仲裁机构或法院进行解决。

2. 仲裁裁决应为终局裁决,对双方具有约束力。

九、其他条款1. 双方应保守合同内容及商业秘密,并严格遵守相关法律法规。

2. 本合同一式两份,双方各执一份有效。

建筑工程合同通用条款

建筑工程合同通用条款

建筑工程合同通用条款一、合同双方本合同由承包方(以下简称甲方)和发包方(以下简称乙方)双方共同签订并遵守。

二、工程概述1. 甲方应按照乙方的要求进行建筑工程的设计、施工和交付。

2. 工程包括但不限于建筑物、道路、桥梁等工程项目。

三、合同价格1. 合同价格为人民币(以下简称RMB)【合同金额】,甲方应在【交付日期】前支付完毕。

2. 如工程实际发生变化,导致工程成本增加或减少,双方应在书面协商后调整合同价格。

四、工程进度和质量1. 甲方应按照合同约定的工期完成工程,并确保工程质量符合国家有关标准和规定。

2. 甲方应向乙方提供工程进度和质量监管的相关报告。

五、合同变更1. 如出现改变工程内容、工期、款项等情况,双方应书面协商并签署合同变更协议,明确变更事项和费用。

2. 甲方未经乙方同意擅自进行工程变更的,乙方有权要求甲方改正,并承担由此产生的费用。

六、工程验收1. 工程竣工后,甲方应向乙方申请工程验收,并提供相关资料和报告。

2. 乙方有权委托第三方进行工程验收,并根据验收结果对甲方进行评定并支付尾款。

七、保证金1. 甲方应向乙方缴纳保证金,作为保证履行合同义务的保证。

2. 合同履行完毕并验收合格后,保证金将在【合同结束日期】之后的【XXX】个工作日内退还给甲方。

八、违约责任1. 若一方违反合同约定,给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。

2. 甲方违约的,乙方有权解除合同并要求甲方退还已支付的款项及承担违约金。

九、争议解决双方发生争议时,应首先通过友好协商解决;若协商不成,应提交给有管辖权的法院进行解决。

十、其他事项1. 本合同未尽事宜,可由双方根据实际情况进行协商并签署补充协议。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。

以上为建筑工程合同的通用条款,双方在签订合同时应认真阅读并理解各项内容。

同时,如有任何争议或需要变更的情况,应及时进行书面协商,并签署相应的合同变更协议。

祝合作愉快!。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑工程通用合同条款
建筑工程通用合同条款详细内容如下:
一、合同的建立
1. 合同的签署:本合同由建设单位和承包单位双方签署,并经法定
代表人或授权代表执笔确认,具有法律效力。

2. 附件:本合同附有详细的施工图纸、技术规范、招标文件以及其
他相关文件,作为合同的附件,与合同具有同等效力。

二、合同的内容
1. 工程范围:本合同约定的工程包括设计、施工、设备采购等内容。

2. 工期要求:工期应遵守双方事先协商一致的时间要求,如有变动,双方应进行书面变更协议。

3. 工程质量:承包单位应按照国家相关标准和技术规范进行施工,
确保工程质量符合要求。

4. 工程款项:支付方式、款项比例、付款期限等应按照合同约定执行。

5. 安全与保险:承包单位应制定并执行安全施工方案,确保工程施
工过程中的安全。

双方可以购买相应的保险来保障工程和人员安全,
具体保险责任由承包单位负责。

三、合同的履行
1. 变更和索赔:如需进行施工变更,应提前书面通知并经双方确认。

双方对索赔事项应及时进行解决。

2. 交工验收:合同约定的各个阶段工程竣工后,应进行相应的交工
验收,并出具相关的验收报告。

3. 违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并
承担由此产生的损失。

四、合同的解除与终止
1. 解除原因:本合同可以因不可抗力、双方协商一致、严重违约等
原因解除。

2. 解除程序:一方提出解除合同的意向,应书面通知另一方,并充
分说明解除的原因和依据。

3. 终止责任:根据解除原因的不同,双方应承担相应的责任和补偿。

五、争议解决
1. 争议解决方式:如发生争议,双方应通过友好协商解决;如果协
商不成,可提交至有管辖权的仲裁机构或法院解决。

2. 争议解决地点:合同争议解决地点应为签订合同所在地法院或仲
裁机构。

六、其他事项
1. 合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同文本一式两份,双方各执一份。

2. 合同备案:本合同应依法备案并办理相关手续。

3. 知识产权:本合同所涉及的图纸、设计方案等知识产权归属于原
权利人,承包单位不得私自使用或泄露。

以上即为建筑工程通用合同条款的详细内容。

双方在签署合同之前
应认真阅读合同条款,并确保理解其意义和效力。

在合同履行过程中,双方应积极配合,互相信任,共同推动工程项目的顺利完成。

同时,
如有需要,双方可对合同条款进行合理的补充和调整,确保合同的灵
活性和合理性。

相关文档
最新文档