建设工程施工协议GF-2017年度0201住建部
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同合同编号:GF-2017-0201出版方:住房和城乡建设部(National Ministry of Housing and Urban-Rural Development)合同起始日期:__________合同终止日期:__________甲方(业主):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________乙方(承包商):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________鉴于乙方具有从事建筑施工的资质,并愿意按照甲方的要求进行工程施工,双方本着公平、自愿、平等、协商一致原则,经友好协商达成以下协议:第一条工程名称及地点1.1 工程名称:______________________________________1.2 工程地点:______________________________________第二条工程范围2.1 工程范围包括但不限于以下内容:_____________________________________________________________________第三条工程价格及支付方式3.1 工程总价为:_________ 元3.2 工程款项支付方式如下:3.2.1 ______%的工程款在合同签订后______天内支付给乙方,以便开始工程;3.2.2 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.3 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.4 ______%的工程款在工程竣工验收合格后支付给乙方。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201摘要本文档旨在对建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201进行全面解析和说明。
该合同是在住建部的指导下制定的,用于规范建设工程施工过程中的各项合同条款和约定。
合同的目的是确保建设工程施工的顺利进行,维护各方的合法权益。
1. 引言建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201是住建部根据国家相关法律法规制定的标准合同文本。
该合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、水利水电等。
本合同旨在明确各方的权责,规范施工过程,确保合同的有效执行。
2. 合同主体建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201的主要合同主体包括:甲方(业主)、乙方(承包商)、住建部。
甲方为建设工程项目的业主,乙方为承包商,住建部作为监督机构,负责监督合同的执行情况。
3. 合同条款3.1 项目情况该部分内容描述了建设工程项目的基本情况,包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容等。
甲方应在此部分提供相关建设工程项目的详细信息。
3.2 施工工期本部分规定了建设工程施工的时间安排和工期要求。
乙方应严格按照合同约定的工期进行施工,并承担因施工延期而产生的相关责任。
3.3 价款支付本部分明确了价款支付的方式和时间。
甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的价款,乙方应按时完成相应的工程节点,以获取相应的支付。
3.4 施工质量和验收标准该部分规定了建设工程的质量要求和验收标准。
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,甲方有权对工程进行验收,确保其符合约定要求。
3.5 变更和索赔本部分规定了变更和索赔的相关事项。
若建设工程施工过程出现需要变更的情况,应按照合同约定的程序和方式进行变更。
乙方如因甲方原因或其他不可抗力原因遭受损失,有权提出索赔要求。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,明确双方责任,维护双方合法权益,确保工程质量和安全。
二、工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 项目地址:(填写项目地址)3. 工程范围:(详细描述工程范围)三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款:(填写总价款)(详细描述付款方式,包括分期付款、保证金、违约金等)2. 工期2.1 开工时间:(填写开工时间)2.2 竣工时间:(填写竣工时间)(描述工期保证和延期情况处理方式)3. 资质要求3.1 乙方资质:(填写乙方资质要求)3.2 甲方配合:(描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等)4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准:(描述工程质量标准)4.2 工程验收标准:(描述工程验收标准)5. 变更和索赔5.1 变更:(描述变更操作流程和费用调整方式)5.2 索赔:(描述索赔操作流程和索赔金额计算方式)6. 违约与解除6.1 违约责任:(描述违约责任和违约金计算方式)6.2 合同解除:(描述解除合同的权利和程序)7. 保证和保险7.1 乙方保证:(描述乙方提供保证的方式和金额)7.2 甲方保险:(描述甲方购买保险的方式和金额)8. 争议解决8.1 协商解决:(描述双方在争议解决中的协商方式)8.2 仲裁解决:(描述双方在争议解决中的仲裁方式)四、附件所涉及附件如下:1. 工程图纸:(工程所涉及的图纸及编号)2. 技术规范:(工程所涉及的技术规范及编号)3. 监理报告:(工程所涉及的监理报告及编号)4. 其他附件:(其他与工程相关的附件及编号)五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 合同法注释:合同法是指中华人民共和国合同法,规定了民事合同的基本原则和法律适用。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201甲方(建设单位):【建设单位名称】乙方(施工单位):【施工单位名称】1. 合同背景根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲方与乙方就【工程项目名称】的施工工作达成一致意见,特立本合同。
2. 工程内容甲方委托乙方进行【工程项目名称】的施工工作,具体内容包括但不限于【工程内容详细描述】。
3. 工期和进度3.1 工期约定:本工程的总工期为【总工期天数】天,计算自本合同签署之日起。
3.2 进度要求:甲方要求乙方按照合同工期计划进行施工,无正当理由不得拖延工期。
4. 技术要求和质量标准4.1 技术要求:乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进行施工,保证工程质量和安全。
4.2 质量标准:工程质量应符合国家相关标准及乙方与甲方约定的技术要求。
5. 施工费用及支付方式5.1 施工费用总额:根据工程内容及技术要求,甲方向乙方支付的施工费用总额为【施工费用总额】。
5.2 支付方式:甲方将根据工程进度和质量验收情况,按照约定的付款方式及时支付乙方施工费用。
6. 变更和索赔6.1 变更:若因设计变更或工程实际需要,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
6.2 索赔:乙方如需索赔,应在发生索赔事由后【索赔时间】日内提交索赔申请,并提供充分的证据材料。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。
8. 合同终止合同终止条件包括但不限于以下情况:8.1 合同履约完毕;8.2 经双方协商一致解除合同;8.3 合同因其他原因终止。
9. 其他约定【其他特殊约定内容,如保密条款、争议解决等】10. 附件所涉及的附件如下:【所涉及的附件名称和内容】11. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:【法律名词及其注释】12. 实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:【可能遇到的困难及相应的解决办法】以上为的内容范本,具体条款和内容可根据实际情况进行调整和修改。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同有效期:自年月日起至年月日止甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系:鉴于甲方计划进行某建设项目的施工,乙方具备相应资质和施工经验,双方达成以下协议:第一条项目概述1.1 甲方项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目性质:1.4 项目工期:1.5 项目总投资额:第二条甲方职责与义务2.1 提供项目相关的土地证明文件。
2.2 按照约定支付工程款项。
2.3 确保项目资金的充足性。
第三条乙方职责与义务3.1 负责项目施工的组织和实施。
3.2 完成施工任务,保证施工质量。
3.3 遵守相关法律法规,尊重项目现场的秩序和安全。
第四条工程款项及支付方式4.1 工程款项总额为:4.2 工程款项支付方式:(1)第一阶段支付:施工开始时支付%。
(2)第二阶段支付:工程完成%后支付。
(3)第三阶段支付:工程竣工验收合格后支付剩余%。
第五条项目变更与索赔5.1 如需变更工程内容,双方应协商一致,并按照新的合同约定进行付款。
5.2 乙方若因甲方原因遭受经济损失,有权向甲方提出索赔要求。
第六条违约责任6.1 乙方发生以下情况之一的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任:(1)未按时履行施工义务。
(2)施工质量严重不符合合同约定。
(3)其他严重违反合同的行为。
6.2 甲方发生以下情况之一的,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任:(1)未按时支付工程款项。
(2)未提供必要的施工条件。
第七条附则7.1 本合同一式份,甲、乙双方各执份。
7.2 合同的履行、变更、解除均须以书面形式进行。
7.3 本合同遵循中华人民共和国相关法律法规。
本文档所涉及附件如下:1. 施工图纸。
2. 工程款项支付清单。
3. 相关许可证明文件。
如下本文档所涉及的法律名词及注释:1. 施工质量:指工程符合设计要求、规范标准和相应法律法规的程度。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201合同类型:建设工程施工合同合同甲方:【甲方名称】合同乙方:【乙方名称】一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权益和责任,并规定双方的权利和义务,保障施工的顺利进行。
二、合同内容1. 工程概况(1)工程名称:【工程名称】(2)工程地点:【工程地点】(3)工程规模:【工程规模】(4)工程内容:【工程内容】(5)工期要求:【工期要求】2. 施工费用及支付方式(1)总投资额:【总投资额】(2)工程款支付方式:【支付方式】3. 工程质量及验收标准(1)工程质量标准:【工程质量标准】(2)工程验收标准:【工程验收标准】4. 施工进度和监督(1)施工进度计划:【施工进度计划】(2)监督和检查:【监督和检查】5. 合同要求和违约责任(1)合同履行要求:【合同履行要求】(2)违约责任:【违约责任】6. 结算和付款(1)工程结算方式:【结算方式】(2)付款时间及方式:【付款时间及方式】7. 保证和索赔(1)甲方提供的保证:【甲方提供的保证】(2)乙方提供的保证:【乙方提供的保证】8. 合同变更和解除(1)合同变更:【合同变更】(2)合同解除:【合同解除】9. 法律适用和争议解决(1)法律适用:【法律适用】(2)争议解决:【争议解决】三、所涉及附件所涉及的附件如下:1. 【附件1】2. 【附件2】3. ...四、所涉及的法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 【法律名词1】:【注释1】2. 【法律名词2】:【注释2】3. ...五、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 困难1:【困难描述1】,解决办法:【解决办法1】2. 困难2:【困难描述2】,解决办法:【解决办法2】3. ...六、其它1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期【合同有效期】年。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201【合同编号】GF-2017-0201【合同名称】建设工程施工合同【起草单位】住房和城乡建设部【合同主要内容】本合同由甲方(承包人)和乙方(建设单位)共同订立,约定了建设工程的施工事项、支付方式、履行期限等基本条款。
【合同附件】本合同所涉及的附件如下:1. 工程规划设计图纸附件包括建筑设计图纸、结构设计图纸、给排水设计图纸、电气设计图纸等,详细规定了工程的设计要求和施工标准。
2. 施工组织设计方案附件详细阐述了工程施工过程中的组织安排、施工工序、质量控制等内容,为施工工作提供了指导。
3. 施工合同价款支付计划附件规定了工程价款的支付方式及支付进度,确保施工过程中的资金流动。
4. 材料供应合同附件具体约定了施工所需的各类材料供应商、供货时间、供货数量等,确保施工进度的顺利进行。
5. 工程质量验收标准附件详细列出了工程质量的验收标准和测试方法,作为工程验收的依据。
【法律名词及注释】本合同涉及的法律名词以及相应的注释如下:1. 建设工程:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是按照统一规划有组织地对土地、房屋、市政公用设施和其他用于城市和农村建设的设施进行建设、改建、扩建、修缮、拆除或者进行钢结构、首部动车组及其它高速铁路工程等各项工程活动。
2. 承包人:根据《中华人民共和国合同法》的规定,指的是依法经营建筑安装、市政公用工程等施工活动,并与建设单位签订建设工程施工合同的法人或者其他组织。
3. 建设单位:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是依法批准或者登记的组织和个人进行建设工程活动,并与承包人签订建设工程施工合同。
4. 工程监理:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是在建设工程中,由建设单位委托的对施工单位进行监督、管理和检验的组织。
【困难及解决办法】本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 工期调整困难:若因不可抗力或其他正当原因导致施工工期无法按合同约定完成,双方应及时协商并书面备案,根据实际情况调整工期,并进行相应的工期延长赔偿或追加工期款。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201本月修正2023简版
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-02011. 引言本文档是建设工程施工合同GF-2017-0201的一部分,该合同由住房和城乡建设部(简称住建部)发布,编号为GF-2017-0201。
2. 合同背景合同编号为GF-2017-0201的建设工程施工合同是根据住房和城乡建设部相关法律法规和管理规定制定的,旨在规范建设工程施工活动,保障合同各方的权益。
3. 合同目的本合同的目的是确立以下内容:- 建设工程施工的范围和要求;- 各方的权责;- 工程质量要求;- 资金支付方式;- 稽查与监理;- 争议解决等。
4. 合同主要内容4.1 合同双方本合同由建设工程的发包方(甲方)和承包方(乙方)双方签订。
甲方是建设工程的业主或代表,乙方是承担施工任务的企事业单位或个人。
4.2 工程规模和范围本合同中明确了建设工程的规模和范围,包括但不限于工程类型、建筑面积、工程用地、建设工期等。
4.3 工程质量要求根据住房和城乡建设部相关规定,本合同规定了建设工程的质量标准和验收要求,确保工程质量符合法规要求。
4.4 资金支付方式本合同约定了资金支付的方式和期限,确保甲方按时支付工程款项,乙方按时完成工程。
4.5 稽查与监理本合同规定了建设工程的稽查和监理机构,对工程的质量、进度等进行监督和检查,确保工程按照合同要求进行。
4.6 争议解决本合同设立了争议解决的机制,当合同双方发生争议时,通过协商、调解、仲裁等方式解决,维护合同各方的合法权益。
5. 合同的履行与变更本合同明确了合同双方的履行义务,包括但不限于按时履行合同、保证工程质量等。
同时,合同约定了变更合同的程序和条件,确保变更合同的合法性和合理性。
6. 合同的终止本合同规定了合同的终止条件和程序,包括但不限于双方协商一致、合同期满、违约等情况下的合同终止方式。
7. 其他条款本合同还包括了关于合同解释、附件、通知方式等其他重要条款,确保合同的完整性和合法性。
建设工程施工规定合同GF_2017_0201住建部
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示文本》)。
为了便于合同当事人使用《示文本》,现就有关问题说明如下:一、《示文本》的组成《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况......................................................................... (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (19)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (21)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1 承包人的一般义务 (23)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (26)3.5 分包 (27)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (30)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (31)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (32)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (36)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (41)6.3 环境保护 (42)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.3 开工 (44)7.4测量放线 (45)7.5工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7异常恶劣的气候条件 (47)7.8 暂停施工 (47)7.9 提前竣工 (50)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (51)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (53)8.6 样品 (53)8.7 材料与工程设备的替代 (54)8.8 施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (57)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.2 变更权 (59)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (60)10.5 承包人的合理化建议 (61)10.6 变更引起的工期调整 (61)10.7 暂估价 (61)10.8 暂列金额 (64)10.9 计日工 (64)11. 价格调整 (65)11.1 市场价格波动引起的调整 (65)11.2 法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (69)12.1 合同价格形式 (69)12.2 预付款 (70)12.3 计量 (70)12.4 工程进度款支付 (73)12.5 支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1 分部分项工程验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (82)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1 竣工结算申请 (83)14.2 竣工结算审核 (84)14.3 甩项竣工协议 (85)14.4 最终结清 (85)15. 缺陷责任与保修 (86)15.1 工程保修的原则 (86)15.2 缺陷责任期 (86)15.3 质量保证金 (87)15.4 保修 (89)16. 违约 (91)16.1 发包人违约 (91)16.2 承包人违约 (93)16.3 第三人造成的违约 (96)17. 不可抗力 (96)17.1 不可抗力的确认 (96)17.2 不可抗力的通知 (96)17.3 不可抗力后果的承担 (97)17.4 因不可抗力解除合同 (98)18. 保险 (98)18.1 工程保险 (98)18.2 工伤保险 (99)18.3 其他保险 (99)18.4 持续保险 (99)18.5 保险凭证 (99)18.6 未按约定投保的补救 (100)18.7 通知义务 (100)19. 索赔 (100)19.1 承包人的索赔 (100)19.2 对承包人索赔的处理 (101)19.3 发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (102)19.5 提出索赔的期限 (102)20. 争议解决 (103)20.1和解 (103)20.2调解 (103)20.3争议评审 (103)20.4仲裁或诉讼 (104)20.5争议解决条款效力 (105)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更 (118)11. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约 (126)17. 不可抗力 (128)18. 保险 (129)20. 争议解决 (129)附件 (131)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。