弱电施工合同-最新范本
弱电工程合同6篇
弱电工程合同6篇弱电工程合同 (1) 发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________一、概况1、甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。
3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费：____________________，设计费：____________________垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）：____________________其他费用：____________________经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
弱电工程合同范本(5篇)
弱电工程合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：施工地点：第二条工程内容及承包范围1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;(2)甲方书面通知的计划工期改变;(3)不可抗力;第四条承包方式、造价及造价调整1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。
不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价：人民币(大写)(详见附件一)3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)应甲方要求单项设计变更增减费用在￥____元(不含本身)以上。
(3)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在____天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后____天内给予答复。
(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任甲方责任：1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电工程合同范本
弱电工程合同范本弱电工程合同范本【篇1】甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。
第一条工程项目一、工程项目名称：二、工程地点：三、工程承包范围：1、数字监控系统的布线及设备安装调试；2、桥架安装；四、工程承包内容1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。
五、工程建设质量承包要求：整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。
1、桥架工程要求：1）水平桥架安装；2）垂直桥架安装；3）桥架三通爬坡制作；2、布线工程要求1）、数字监控系统，共计__个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。
第二条双方责任一、甲方：1、指派现场代表负责协协调乙方施工；2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查；3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。
6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。
7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。
8、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。
二、乙方：1、服从甲方的统一调度；2、组织人员进场；3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档；4、工程质量必须达到优良；5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。
弱电施工合同范本7篇
弱电施工合同范本7篇第1篇示例：弱电施工合同范本甲方：（委托方）地址：___________________为了明确甲乙双方在弱电施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同：一、施工内容：1.1 甲方委托乙方进行相关弱电工程的设计、安装及调试工作，具体工程内容详见附件《弱电工程清单》。
1.2 乙方应根据甲方的实际需求，按照相关技术标准和规范进行合理设计和施工，确保工程质量和安全。
1.3 乙方完成工程后，应对工程进行必要的调试和验收，保证设备的正常运行。
二、工程期限：2.1 本工程的计划工期为_____________（自合同签订之日起，具体日期）内完成，具体工期应在合同签订后双方协商明确。
2.2 若因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商后确定新的工期。
三、价格及支付方式：3.1 甲方应按照工程总价_____________元（大写：_________________）支付给乙方。
3.2 甲方应在工程开工前支付工程价款的百分之二十作为预付款，剩余款项在工程完成后一次性支付。
3.3 乙方收到预付款后，应按时、按质、按量地完成工程，保证工程进度和质量。
四、质量保证：4.1 乙方所提供的材料和设备均应符合相关国家标准和行业规范，保证其质量和性能。
4.2 乙方对所提供的设备和工程质量负责，保修期为_____________（根据具体情况而定）。
4.3 在保修期内，若设备出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换，保证设备正常运行。
五、安全责任：5.1 乙方应严格遵守各项安全生产规定，保障工程施工和施工现场的安全。
5.2 如发生施工安全事故，乙方承担相应的赔偿责任。
六、合同变更：6.1 若在施工过程中，需要对本合同进行修改或变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
七、违约责任：7.1 若乙方违反本合同的规定，导致工程质量不符合要求或工程延期，应承担相应的违约责任。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1弱电工程合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）鉴于甲方拟在_____________（具体地点）进行弱电工程施工，现甲乙双方经友好协商，一致达成如下合同：第一条项目名称：_____________（项目名称）第二条项目地址：_____________（项目地址）第三条项目内容：1. 本合同范围包括但不限于弱电工程设计、采购、安装调测，具体内容如下：数据通信系统：_____________；安防监控系统：_____________；智能化控制系统：_____________；电视监视系统：_____________；其他相关系统：_____________。
2. 本项目所需材料、设备的采购及技术参数必须符合国家规定的标准，如有特殊要求需在合同中明确。
第四条施工期限：从_____________年月日开始，至_____________年月日结束，共计_____________天。
第五条施工费用：本工程总造价为_____________元（大写）。
1. 在签订本合同时，甲方应向乙方支付工程款的百分之_____________作为预付款；2. 工程款的结算方式为分次结算，具体如下：第一次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第二次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第三次结算：_____________元（大写），应在工程竣工验收合格后支付。
第六条设备保修：设备保修期自工程竣工验收之日起计算，持续时间为_____________年（月）。
保修范围包括设备的免费维修及更换，但不包括人为损坏和不当使用的损坏。
第七条工程备案：施工完成后，乙方应负责将工程相关资料报送至有关部门备案，不得拖延或忽视此事项。
第八条违约责任：任何一方未按时履行合同义务，应承担违约责任。
弱电工程协议书5篇范本
弱电工程协议书范本1甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电工程的设计、施工等相关事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概述1.1 工程名称：________弱电工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于网络系统、电话系统、监控系统、广播系统等的设计和施工。
二、工程设计和施工2.1 乙方负责根据甲方的需求进行弱电工程的设计，并提交设计方案及施工图纸。
设计方案应符合国家相关法律法规及行业标准，满足甲方的使用需求。
2.2 乙方按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.3 乙方应指派专业工程师对工程进行现场指导，确保工程质量和进度。
2.4 乙方应按照约定的时间节点完成工程，如有特殊情况需提前通知甲方，经甲方同意后方可调整工程进度。
三、工程质量和保修3.1 乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。
工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务。
保修期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内派员进行维修。
四、工程费用和支付4.1 工程总费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程费用。
甲方未按时支付工程费用的，应按逾期付款金额的每日千分之五向乙方支付违约金。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交________人民法院诉讼解决。
最新弱电施工合同5篇
最新弱电施工合同5篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（全称）：XXXXXX公司乙方（全称）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方为甲方提供弱电施工服务达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX弱电工程2. 工程地点：XXXXXXXXXX3. 工程内容：包括但不限于视频监控、门禁系统、报警系统、通信网络等弱电项目的施工。
二、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXXXX元整）。
具体价格以附件中的报价单为准。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成工程并通过甲方验收后，甲方支付合同余款。
4. 支付方式：通过银行转账或其他双方协商确定的支付方式。
三、工期及验收1. 乙方应在合同生效后XX天内完成全部工程施工。
2. 甲方在工程完工后XX天内组织验收，验收标准按照国家标准及合同条款执行。
3. 如因甲方原因导致工程延期或验收推迟，责任由甲方承担。
四、工程质量和保修1. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2. 工程保修期为XX年，保修期内因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期届满后，乙方提供有偿维修服务。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款，应按未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工，应按合同总价的XX%向甲方支付违约金。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在执行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
弱电工程安装合同范本(4篇)
弱电工程安装合同范本合同编号：_____甲方：_____地址：_____电话：_____联系人：_____传真：_____邮编：_____乙方：_____地址：_____电话：_____联系人：_____传真：_____邮编：_____甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_____3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约_____米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_____年_____月_____日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)_____元整(_____)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____%的预付款。
工程验收合格后一周内付_____%;余款_____%一年内付清。
乙方向甲方开据《_____省_____市建筑安装专用发票》。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇第1篇示例：弱电工程是指低电压电气系统和弱电系统的安装与调试，如安防监控系统、门禁系统、楼宇对讲系统、消防联动系统等。
在进行弱电工程施工时，签订合同是非常重要的一步，合同可以明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
下面是一份关于弱电施工合同的范本，仅供参考。
弱电施工合同范本甲方（施工单位）：_________ 公司统一社会信用代码：_________鉴于乙方拟委托甲方承担弱电工程施工任务，甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、工程内容1. 乙方委托甲方进行弱电工程施工，包括但不限于以下内容：（1）安全监控系统的安装与调试；3. 工程周期：预计工期为______个工作日，自双方签订本合同生效之日起计算。
二、施工标准1. 弱电工程施工应符合国家相关标准和法规的要求，严格按照工程图纸和技术要求进行施工。
2. 施工过程中，甲方应保证施工质量，确保工程顺利完工。
三、合同价款1. 乙方应向甲方支付工程总价款为人民币______元整。
2. 价款支付方式：乙方应在双方签订本合同时支付工程总价款的______%作为订金，余款在工程竣工并验收合格后一次性支付。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定支付价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。
2. 施工期间如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保修期1. 工程竣工并经乙方验收合格后，甲方应为工程提供_____年的免费维修保养。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方可要求甲方进行维修，维修费用由甲方承担。
六、争议解决本合同如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，应向有关部门寻求调解或通过诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上为弱电施工合同的范本，双方签订合同前应认真阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。
签订合同后，双方应严格按照合同约定履行，确保工程顺利完成。
弱电施工合同15篇
弱电施工合同15篇弱电施工合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。
第一条工程概况1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程2、工程地址：3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。
第二条承包形式包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。
第三条承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。
2、弱电系统：消防弱电不在范围内。
3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。
4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。
5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。
6、所有穿线、接线不在工程范围之内。
7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。
8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。
第四条承包单价完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。
第五条结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。
乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。
第六条工期要求按甲方提供的工期，乙方如期完成。
以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。
甲方签字：年月日年月日乙方签字：弱电施工合同2甲方：乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方的弱电工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________弱电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统等弱电项目的施工及安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包工包料价款，包括材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付至工程总价款的______%；剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关弱电工程规范、标准进行设计、施工和验收。
2. 工程质量应达到国家或地方的施工验收规范标准。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
甲方应在收到乙方通知后的______日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修1. 保修期：工程竣工后，保修期为______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费维修。
非因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方可收取合理的维修费用。
3. 保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后的______小时内响应并维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
弱电工程施工协议5篇
弱电工程施工协议5篇篇1弱电工程施工协议甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方的【项目名称】弱电工程施工事宜达成如下协议：一、项目信息1. 项目名称：【项目名称】。
2. 项目地点：项目位于【项目地点】。
3. 项目范围：本项目的弱电工程施工包括但不限于电缆线路敷设、通信设备安装、监控设备设置、智能化系统调试等。
4. 工程期限：本项目工程期限为【具体时间】。
5. 工程造价：本项目工程造价为【具体金额】，乙方应按合同约定的支付方式支付给乙方。
二、施工内容1. 乙方应按照双方事先确认的施工方案和设计图纸，按时、高质量完成工程建设，保证工程质量符合国家有关标准。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全、环保、文明施工。
3. 乙方应具备弱电工程施工的资质，并委派具有相关经验和技能的施工人员参与施工。
4. 乙方应根据实际情况合理安排施工进度，及时向甲方汇报施工进度和工程质量情况。
三、合同变更1. 在工程施工过程中，如发生合同约定以外的情况，需变更合同条款的，双方应经过友好协商，并签订书面变更协议。
2. 未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
四、质量保证1. 乙方保证工程施工质量符合国家标准和甲方要求，如发现工程质量存在问题，应立即进行整改并保证在规定时间内完成。
2. 工程完工后，乙方应提供工程验收报告，并按甲方的要求提供相关质量保证。
五、验收与结算1. 工程完工后，双方应共同组织对工程进行验收。
验收合格后，甲方应按照合同约定的支付方式支付给乙方。
2. 如工程未达到验收标准，乙方应承担相应责任并进行整改，直至通过验收为止。
六、保密协议1. 双方应保守工程施工过程中涉及的商业机密、技术机密等信息，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
2. 终止合同后，双方仍需继续遵守保密协议，保护对方的商业和技术机密。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本（通用5篇）弱电合同1甲方(全称)：乙方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。
第一条：工程项目1：工程名称：2：工程地点：3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。
第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。
第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。
第五条：双方责任1：甲方责任1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3)：确定工程的变更事项;4)：负责申报工程验收;5)：办理竣工结算;6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。
2：乙方责任1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;6)：配合甲方的验收工作。
第六条：工程进度及工期本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。
第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
弱电施工合同-最新范本
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品.
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件.
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料.
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场.
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作.
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库.
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工.
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商.
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收.无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格.
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款.工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清.
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》.
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方.但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工.
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金.
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款.
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖.
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效.
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力.
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分.
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决.
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________ 签约时间：_________年___月___日签约地点：_________。