地源热泵中央空调施工合同及安全协议讲诉
中央空调施工合同 (范本文)
中央空调施工合同一、合同双方二、合同背景根据甲方的要求，乙方同意提供中央空调施工服务，并制定本合同以明确双方的权利和义务。
三、施工内容1. 设计乙方将根据甲方的要求，进行中央空调系统的设计，并提供相关图纸和技术方案给甲方进行审核和确认。
2. 供应乙方将采购和供应中央空调系统所需的设备和材料，并确保其符合国家技术标准和甲方的要求。
3. 安装乙方将组织专业的施工团队进行中央空调系统的安装和调试工作。
在安装过程中，乙方将确保符合相关安全规范，并保证施工质量。
4. 运行测试乙方将进行中央空调系统的运行测试，以确保其正常工作。
5. 保养和维修乙方将提供中央空调系统的保养和维修服务，包括定期检查、清洁和更换零部件等工作。
6. 培训乙方将为甲方提供相关的技术培训，以便甲方能够熟练操作和维护中央空调系统。
四、合同期限本合同的有效期为____年，自双方签署之日起计算。
五、合同费用及支付方式1. 施工费用甲方将支付乙方合理的施工费用，具体金额为____。
费用支付方式为____。
2. 维修费用若发生中央空调系统的维修工作，甲方将按照乙方提供的维修费用标准进行支付。
3. 培训费用乙方提供的培训服务费用已包含在施工费用中，甲方无需另行支付。
六、违约责任1. 甲方违约责任若甲方未按照约定支付费用，则乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工或维修服务。
2. 乙方违约责任若乙方未按照约定提供施工或维修服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
七、合同解除1.经协商一致；2.甲方无法支付合同约定的费用；3.乙方无法按时完成施工或维修任务。
八、争议解决本合同的解释和执行将遵守相关法律法规。
对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、附则1.本合同自双方签署之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
地源热泵工程施工合同
地源热泵工程施工合同一、甲方（业主）与乙方（承包商）基本信息本合同由甲方（详细名称、地址、联系方式等）和乙方（详细名称、地址、联系方式等）共同签订，双方应本着平等自愿、诚实信用的原则进行合作。
二、工程概述本合同所涉及的地源热泵系统工程位于（具体地点），其设计目的是满足（建筑物类型及面积）的供暖和制冷需求。
工程预计总工期为（具体时间），包括了从初期勘察到最终调试验收的全部过程。
三、合同金额与支付条款合同总金额为（具体数额），支付方式分为预付款、进度款及尾款。
预付款为合同总额的（比例），在合同生效后（时间）内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；尾款在工程全部完成并通过验收后的（时间）内结清。
四、工程实施与管理乙方负责工程的整体实施和管理，包括但不限于工程设计、材料采购、施工安装、系统测试和调试等。
甲方有权对工程进展进行监督，并对乙方的工作质量提出要求。
五、质量保证与售后服务乙方保证所提供的地源热泵系统符合国家相关标准和行业规范，并为所安装设备提供至少（年限）年的质保期。
在质保期内出现任何非人为因素导致的性能问题，乙方应负责免费维修或更换。
六、违约责任与争议解决如一方违反合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
双方因执行本合同发生争议时，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至（仲裁机构名称）进行仲裁，或依法向人民法院起诉。
七、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商并以书面形式补充。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
空调施工安全责任协议书范本
甲方：
乙方：
为确保空调施工过程中的安全，明确甲乙双方的安全责任，双方在签订空调施工合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、甲方的责任：
1. 认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，为乙方提供安全施工的环境和
条件。
2. 对乙方施工人员进行安全生产教育和培训，使其熟悉施工现场的安全生产规章
制度和操作规程。
3. 负责组织定期安全检查，发现问题及时整改，确保施工现场的安全。
4. 提供必要的安全生产设施和防护用品，确保乙方施工过程中的安全。
5. 发生安全事故时，甲方应积极配合乙方进行事故处理，并承担相应的责任。
二、乙方的责任：
1. 认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，严格遵守甲方的安全生产规章
制度和操作规程。
2. 负责自身施工人员的安全，保证施工人员进入施工现场前已接受安全生产培训。
3. 在施工过程中，乙方应严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工
安全。
4. 发现安全隐患及时报告甲方，并采取措施排除隐患。
5. 发生安全事故时，乙方应立即组织抢救，并及时报告甲方，承担相应的责任。
三、其他事项：
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至空调施工工程完毕。
3. 本协议未尽事宜，可另行协商补充。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：
以上内容仅供参考，具体协议内容请根据实际情况和甲乙双方需求进行修改和补充。
地源热泵协议书(2篇)
地源热泵协议书甲方（地源热泵项目开发商）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（地源热泵项目使用者）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有地源热泵项目的开发、建设和运营权，乙方愿意使用甲方提供的地源热泵技术进行能源交换，双方经友好协商，达成以下协议：一、项目概述1.1 甲方负责地源热泵项目的开发、建设和运营。
1.2 乙方同意在甲方提供的地源热泵系统中进行能源交换。
二、协议内容2.1 甲方责任（1）确保地源热泵系统的正常运行，为乙方提供稳定、安全的能源交换服务。
（2）对地源热泵系统进行定期维护和检修，确保系统安全、可靠、高效。
（3）在协议有效期内，不得无故中断乙方使用地源热泵系统的权利。
2.2 乙方责任（1）按照甲方的要求，合理使用地源热泵系统，不得擅自改变系统结构或进行违规操作。
（2）负责地源热泵系统内部设备的日常维护和管理，确保设备正常运行。
（3）在协议有效期内，不得将地源热泵系统使用权转让给第三方。
三、费用及支付3.1 乙方应按照甲方的收费标准，支付地源热泵系统使用费。
3.2 费用支付方式为：______（现金、转账、支付宝等）。
3.3乙方应在协议签订后______日内支付首期费用，以后每______个月支付一次费用。
四、协议期限本协议有效期为______年，自双方签字（或盖章）之日起生效。
五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为协议金额的______%。
5.2 由于不可抗力导致的违约，双方互不承担违约责任。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
地暖施工安全责任协议书(2篇)
地暖施工安全责任协议书甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方委托乙方进行地暖施工项目，为确保施工安全，明确双方在施工过程中的安全责任，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程面积：____________________5. 工程预算：____________________二、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方应按照国家有关法律法规和行业标准，为乙方提供符合安全生产条件的施工现场。
（2）甲方负责施工现场的总体协调，对施工现场的安全防护、环境保护、文明施工等事项进行全面监督管理。
（3）甲方应按合同约定及时支付工程款，保障乙方施工所需的资金、材料、设备等。
（4）甲方应协助乙方办理施工许可证、安全生产许可证等相关手续。
2. 乙方责任：（1）乙方应严格遵守国家有关法律法规、行业标准和甲方制定的安全生产规章制度，确保施工安全。
（2）乙方应建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全职责，对施工现场进行日常安全管理。
（3）乙方应按甲方要求配备合格的施工人员，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
（4）乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保施工质量。
（5）乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。
三、安全生产措施1. 乙方应制定施工现场安全生产措施，包括但不限于以下内容：（1）施工现场安全防护措施；（2）施工现场临时用电安全措施；（3）施工现场防火、防爆、防毒、防尘等措施；（4）施工现场环境保护措施；（5）施工现场应急救援预案。
地源热泵合同范本
地源热泵合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要安装地源热泵系统，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 工程质量要求：_____________________1.7 工程总价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.2 甲方应提供必要的施工条件和协助。
2.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
2.4 甲方应保证施工场地的安全和乙方工作人员的人身安全。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成工程任务。
3.2 乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。
3.3 乙方应按时提交工程进度报告和相关技术文件。
3.4 乙方应承担因施工不当造成的工程质量问题和安全事故的责任。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式为：_____________________4.2 工程款项的支付时间节点为：_____________________4.3 甲方逾期支付工程款项的，应按照每日万分之五的标准向乙方支付违约金。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收。
5.3 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
第六条工程保修6.1 乙方对工程质量提供____年的保修期。
6.2 保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复。
地源热泵协议书范本
地源热泵协议书范本甲方（业主方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方需要在其位于________________（地址）的建筑物中安装地源热泵系统，乙方具备相应的资质和经验，双方本着平等互利的原则，就地源热泵系统的安装、调试、维护等事宜达成如下协议：第一条工程内容1.1 乙方负责为甲方提供地源热泵系统的设计、施工、安装、调试及维护服务。
1.2 工程范围包括但不限于地源热泵主机、地埋管系统、室内末端设备及控制系统的安装。
第二条工程要求2.1 乙方应按照甲方提供的建筑物结构和使用需求，设计合理的地源热泵系统方案。
2.2 乙方应确保所使用的设备和材料符合国家相关标准和规范要求。
2.3 乙方应保证工程质量，达到甲方的使用要求和国家规定的验收标准。
第三条工程期限3.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币（大写）______________________元整（￥______________________元）。
4.2 工程费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、运输费、安装调试费等。
4.3 甲方应在合同签订后____天内支付工程总费用的____%作为预付款，余款在工程竣工验收合格后____天内一次性支付。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
5.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后双方签署验收合格证明。
第六条质量保证6.1 乙方对所提供的设备和施工质量负责，保证期为工程竣工验收合格之日起____年。
6.2 在保证期内，如因乙方原因导致设备或施工质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
地源热泵协议书范本
地源热泵协议书范本《地源热泵协议书》甲方（以下简称“用户”）：乙方（以下简称“供应商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买并安装地源热泵系统（以下简称“设备”）的事宜，达成如下协议：一、设备名称、型号、数量及金额1. 设备名称：地源热泵系统2. 设备型号：________________3. 设备数量：________________4. 设备金额：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元二、设备安装、调试及验收1. 乙方负责设备的安装、调试工作，并确保设备安装质量符合国家相关标准和规定。
2. 乙方应在合同约定的时间内完成设备的安装、调试工作，并交付甲方使用。
3. 设备安装完成后，甲方应按照合同约定的标准对设备进行验收。
验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内予以修复或更换。
三、设备维护及售后服务1. 乙方应对设备提供不少于一年的免费质保期，质保期内设备出现质量问题，乙方负责维修或更换。
2. 质保期结束后，乙方提供有偿的设备维护服务，具体服务内容、服务费用等双方另行协商确定。
3. 乙方应提供设备的操作培训，确保甲方正确、安全地使用设备。
四、付款方式及期限1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时向乙方支付设备款项。
2. 付款方式：________________3. 付款期限：自合同签订之日起____个工作日内支付完毕。
五、违约责任1. 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2. 乙方未按照约定时间完成设备安装、调试工作的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。
地源热泵合同协议书
地源热泵合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：地源热泵合同协议书甲方（需求方）：【甲方名称】乙方（供应方）：【乙方名称】鉴于甲方需要安装地源热泵系统，乙方具有相应的技术和服务能力，经双方友好协商，就甲方购买乙方地源热泵系统产品及服务事宜，达成如下协议：一、产品及服务内容1.1 乙方应向甲方提供地源热泵系统产品，包括主机设备、辅助设备及安装材料等。
1.2 乙方负责对甲方提供的地源热泵系统进行安装、调试，并确保系统正常运行。
1.3 乙方提供一年的免费质保服务，质保期内如有设备故障，乙方应在48小时内给予维修或更换。
二、价格与支付2.1 双方确认，乙方向甲方提供的地源热泵系统产品及服务的总价为【金额】。
2.2 甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付合同款项。
具体付款方式如下：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）设备安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；（3）质保期满且无质量问题，甲方支付合同总价款的10%。
三、履行期限3.1 乙方应在合同签订后【时间】内完成地源热泵系统的安装与调试。
3.2 甲方应在合同约定的时间内支付合同款项。
四、违约责任4.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
4.2 若乙方未按照约定时间完成安装与调试工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【时间】。
6.2 除非双方另有约定，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（需求方）：【甲方名称】乙方（供应方）：【乙方名称】签订日期：【日期】请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保其符合您的需求。
地源热泵空调合同
汉江锦园职工住宅小区地源热泵中央空调系统设备采购安装调试总承包工程合同书甲方：陕飞汉中汉江房地产开发有限公司乙方：汉江锦园小区地源热泵中央空调系统设备采购、安装调试工程总承包服务合同甲方：陕飞汉中汉江房地产开发有限公司乙方：本项目为交钥匙工程，甲方最终以实际运行达到设计参数为条件进行验收。
为了确保本项目达到最终效果，甲方会对材料设备采购、施工过程等关键过程参与和监管，但不对结果承担责任。
这是甲乙双方签订本合同的根本前提。
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和法规，为了明确甲、乙双方责权利，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同条款：一、项目名称及规模：项目名称：陕飞集团北区南迁职工住宅小区（汉江锦园）地源热泵中央空调系统设备采购、安装调试总承包工程。
建设规模：需取暖制冷住宅建筑面积58731m2。
详见锦园小区1#-16#楼施工图及小区总平面图。
二、设备范围及质量要求：1、本工程为交钥匙工程，包括：设计、设备及材料采购、施工、系统调试（或测试）、验收交付。
2、质量要求：质量必须符合设计指标及国家的要求，工程还应符合以下质量标准及验收规范：《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97;《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231-78;另外必须达到以下条件为验收合格标准：1）系统开启，所有住宅夏季制冷达到：26°±2°2）系统开启，所有住宅冬季取暖达到：20°±2°3）卫生热水达到：40°～45°风机盘管出口噪音必须符合规范要求。
三、工程施工范围：1、根据乙方委托具备设计资质设计院设计的锦园小区地源热泵中央空调及生活热水系统室内外施工图，甲乙双方签字认可的空调机房内设计及所有设备的采购、安装、外管网、打井、每户空调末端等项目的施工、系统调试等。
地源热泵合同(最终稿)
东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调系统施工安装合同发包人（甲方）：菏泽大洋房地产开发有限公司承包人（乙方）：中大空调集团有限公司甲乙双方商定由乙方负责安装东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调工程系统（以下简称系统），根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，以资双方共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调安装工程，建筑面积约9万平方米。
2、工程地点：东明县向阳路以东，万福河以南，富强路以西，梦蝶路以北。
3、工程内容：大洋福邸一期工程（具体范围及楼座见附件一）地源热泵系统及中央空调的供货、安装、质保及售后服务。
二、工程合同文件1、合同文件包括本合同和确认或修改本合同任何内容的补充协议、设计资料、设计图纸（包括施工图）、往来函件、开竣工报告（令）、投标报价书、施工方案、验收记录、签证、工程经济和技术资料等。
2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件资料为准。
三、承包范围及合同价款1、承包范围：大洋福邸一期工程地源热泵及中央空调系统工程（包括室内、室外及设备机房）的设备采购、安装及所需辅材的采购及安装，保证地源热泵及中央空调系统正常运行所需的全部内容。
2、合同价款（1）本合同价款采用固定单价模式，综合单价按采暖建筑面积为153元/㎡（大写：每平方米壹佰伍拾叁元）。
该综合单价包括乙方完成本系统工程的设备采购、施工、安装、调试、技术服务、人员培训、保修等全部工作内容。
（2）本系统机房土建部分(含机房内设备基础和集水坑)和分集水器管网检查井由甲方负责（检查井挖土及回填由乙方负责），乙方负责提供相应技术服务，因乙方技术服务不到位造成一切损失，由乙方负责。
（3）室内风机盘管控制面板为液晶屏自动控制开关。
四、支付及结算方式1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、付款方式：2.1甲方不支付乙方预付款。
地源热泵工程安装合同协议书
地源热泵工程安装合同协议书甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方拟进行地源热泵工程的安装，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，就地源热泵工程安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[地源热泵工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：地源热泵系统的设备采购、安装、调试及相关配套工程二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
2. 验收标准：以双方确认的设计方案、施工图纸及相关技术标准为验收依据。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元（大写：______________________）2. 支付方式：- 合同签订后[具体工作日]内，甲方向乙方支付工程总价的[预付款比例]作为预付款；- 工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[进度款比例]；- 工程竣工并通过验收后[具体工作日]内，甲方向乙方支付工程总价的[竣工款比例]；- 剩余工程总价的[质保金比例]作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方责任1. 甲方责任：- 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；- 按时支付工程款项；- 协助乙方与其他施工方进行协调。
2. 乙方责任：- 按照合同要求完成工程施工；- 确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；- 提供工程竣工验收所需的相关资料。
地源热泵施工合同
地源热泵施工合同甲方：（详细填写甲方名称、地址、联系方式等）乙方：（详细填写乙方名称、地址、联系方式等）鉴于甲方希望在其指定位置建设地源热泵系统，并且乙方具有相关施工经验和专业能力。
双方在平等自愿的基础上，达成以下合同：一、工程概述1.1 工程名称：地源热泵施工工程。
1.2 工程位置：（具体填写施工地点）。
1.3 工程内容：包括但不限于地源热泵系统的设计、设备采购、施工、调试和验收等。
二、总价款及付款方式2.1 总价款：（详细填写合同总价款）。
2.2 付款方式：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间如下：阶段一：XX%的合同总价款应在合同签订后的5个工作日内支付；阶段二：XX%的合同总价款应在XX年XX月XX日前支付；阶段三：XX%的合同总价款应在工程竣工验收合格后的5个工作日内支付；阶段四：XX%的合同总价款应在工程保修期届满后的5个工作日内支付。
2.3 甲方支付方式应通过银行转账或其他双方商定的支付方式进行。
三、工期及竣工验收3.1 工程开始日期：（具体填写工程开始日期）。
3.2 工程完成日期：（具体填写工程完成日期）。
3.3 工期延误责任：若由于乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任。
四、质量保证与维修4.1 质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，为期一年。
4.2 质量保证内容：乙方承诺所提供的材料和设备质量符合工程设计要求，并保证施工质量良好。
4.3 维修责任：在质量保证期内，如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行免费修复。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失和合理费用。
5.2 年利率：若一方未按照约定时间支付货款，应按未支付金额每日0.05%的比例支付滞纳金。
六、合同变更6.1 双方一致同意，如有需要对工程进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订变更合同。
七、解决争议7.1 若因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。
地源热泵工程施工合同
地源热泵工程施工合同合同编号：...（注：具体编号由双方协商决定）甲方：（以下简称甲方）地址：电话：联系人：代表人：乙方：（以下简称乙方）地址：电话：联系人：代表人：鉴于甲乙双方各自具备相关技术和资源，并愿意合作，特订立本合同。
本合同内容如下：一、项目概述1.1 项目名称：地源热泵工程施工项目。
1.2 项目地点：（具体地址）1.3 工程规模：（包括面积、容量等具体规模参数）1.4 工程内容：按照《地源热泵工程设计方案》进行施工、安装、调试等工作。
二、合同价格与支付方式2.1 合同总价款：（具体金额，大写）2.2 付款方式：双方同意按照以下方式进行付款：2.2.1 预付款：合同金额的20%作为预付款，在合同签订后3日内支付给乙方。
2.2.2 进度款：工程进展按比例支付。
2.2.3 终验款：合同工程全部竣工并经甲方验收合格后，乙方可向甲方提出终验，并支付合同金额的10%作为终验款。
2.2.4 扣款：如发生违约行为或工程质量不达标，甲方有权扣除相应款项。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量：乙方负责按照相关法律法规和行业标准，确保工程质量达到合同约定的标准，并承担相应责任。
3.2 验收标准：乙方施工完毕后，甲方有权组织验收。
验收标准需满足以下要求：3.2.1 设备正常运行，并达到设计要求的制冷制热效果。
3.2.2 施工过程符合相关规范，没有设计偏差或存在重大问题。
3.2.3 操作人员培训：乙方需为甲方指派的相关人员进行地源热泵系统操作与维护的培训。
四、工期及保修期4.1 工期：双方约定为（具体工期，包括起始和截止日期）。
4.2 保修期：工程完工后，乙方提供一年的免费质量保修服务。
保修期自工程竣工之日起计算。
五、违约责任5.1 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定提供有效的工程质量或未按时完成工程，甲方有权采取以下措施之一或多个：5.1.1 终止合同；5.1.2 要求乙方承担相应违约金；5.1.3 追究乙方法律责任。
地源热泵工程施工合同
六、违约责任
6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
1.3工程规模：____________________
1.4工程内容：包括但不限于地源热泵机组安装、管道铺设、系统调试等。
二、合同价格
2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。
2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____________________
（注：以上为地源热泵工程施工合同示例，具体内容需根据实际情况调整。）
地源热泵工程施工合同
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“施工方”）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地源热泵工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.1工程名称：地源热泵工程施工
1.2工程地点：____________________
三、合同工期
中央空调施工安全协议书
中央空调施工安全协议书headmeta charset="UTF-8"title《中央空调施工安全协议书》范本/title/headodyh1《中央空调施工安全协议书》范本/h1为保障中央空调系统施工过程中的安全，确保施工人员及相关人员的生命财产安全，特制定本《中央空调施工安全协议书》范本，供相关单位在签订具体工程合同时参考使用。
一、甲方责任：1. 甲方应提供符合国家安全标准的施工场所，并确保施工现场的通风、照明等基本条件满足安全施工需要。
2. 甲方应对乙方进行必要的安全技术交底，明确施工过程中的安全要求及注意事项。
3. 甲方应配备专职安全管理人员，对施工现场的安全状况进行监督检查，并对发现的问题及时采取措施予以解决。
二、乙方责任：1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产责任制和操作规程。
2. 乙方应组织施工人员进行安全教育培训，确保施工人员熟悉并掌握相应的安全知识与技能。
3. 乙方应保证施工现场的安全防护设施齐全有效，及时纠正违章作业和不安全行为。
4. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取有效措施防止非施工人员进入施工区域。
三、事故处理：1. 发生安全事故时，甲乙双方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态发展，减少损失。
2. 事故发生后，甲乙双方应共同参与事故调查，查明事故原因，分清责任，依法依规进行处理。
3. 因乙方违反安全操作规程导致的事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
四、其他条款：1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
在此，我们强调，安全责任重于泰山。
甲乙双方应本着对生命负责的态度，严格遵守本协议规定，共同营造一个安全、和谐的施工环境。
敬请各相关单位在实施过程中，结合实际情况，对本范本内容进行适当调整，确保其切实可行，发挥应有的作用。
中央空调施工安全合同范本
中央空调施工安全合同范本甲方：（施工方）地址：联系人：联系电话：乙方：（施工方）地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为确保中央空调施工安全，维护双方合法权益，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：一、工程施工内容：乙方承诺按照相关合同约定，对甲方指定的中央空调项目进行施工。
二、安全责任划分：1. 乙方必须严格遵守国家相关安全法规和规定，做好中央空调施工的安全防护工作，确保施工现场安全。
2. 若因乙方施工不慎造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因甲方自身原因导致施工安全事故发生，甲方应当承担相应的责任。
三、安全措施：1. 施工现场应设置合格的安全防护措施，保证施工过程中无人员伤亡事件发生。
2. 施工人员应经过相应资质认证，严格遵守相关规章制度，做好个人安全防护措施。
3. 乙方应及时进行安全教育培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
四、安全审核和监管：1. 甲方有权对施工现场进行安全检查和审核，确保施工过程符合安全要求。
2. 如发现安全隐患，乙方应当立即整改，否则甲方有权暂停施工并要求乙方承担相应责任。
五、合同变更：如因不可抗力等原因导致合同内容发生变更，应双方协商一致并签订书面变更协议。
六、争议解决：因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的仲裁机构申请调解或仲裁解决。
七、本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日结束。
若双方需要继续合作，可签订延期协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
地源热泵施工安全协议书
地源热泵施工安全协议书甲方（业主）：_____________________乙方（施工单位）：___________________鉴于甲方拟在其所属物业内安装地源热泵系统，委托乙方进行相关的施工工作，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就地源热泵施工过程中的安全事项达成如下协议：一、安全生产责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产标准和操作规程，确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职或兼职的安全生产管理人员，对施工人员进行安全技术培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。
二、施工前的准备工作1. 乙方应在施工前对施工现场进行全面的安全检查，排除安全隐患，确保施工环境符合安全要求。
2. 乙方应根据施工特点和环境条件，编制详细的施工方案和应急预案，报甲方审核同意后方可执行。
三、施工期间的安全措施1. 乙方应设置明显的安全警示标志，划定施工区域，采取必要的安全防护措施，防止无关人员进入施工区域。
2. 乙方应保证施工设备的安全性能，定期进行检查和维护，确保设备正常运行。
3. 乙方应对施工现场的临时用电、动火作业等危险作业实施特殊管理，采取有效措施预防火灾、触电等事故的发生。
四、事故处理1. 如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告甲方和有关部门。
2. 乙方应积极配合有关部门进行事故调查，妥善处理事故后果，依法承担相应的责任。
五、违约责任1. 如因乙方未履行安全生产责任导致安全事故的，乙方应承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿。
2. 如因甲方原因导致安全事故的，甲方应承担相应责任。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至施工结束并经验收合格后终止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
地源热泵协议书(2篇)
地源热泵协议书甲方（甲方指项目甲方，即需求方）：乙方（乙方指项目乙方，即地源热泵系统提供商）：鉴于甲方拟实施地源热泵项目，为明确双方在项目实施过程中的权利、义务等事项，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________地源热泵项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资：__________二、项目实施内容2.1 乙方负责提供地源热泵系统的设计、设备供应、施工安装、调试及验收。
2.2 乙方应按照甲方提供的设计要求、技术规范及施工标准进行项目实施。
2.3 乙方应确保项目质量符合国家相关法律法规及行业标准。
三、费用及支付3.1 项目总费用为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
3.2 甲方支付乙方项目费用按照以下进度进行：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
（2）乙方完成项目施工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的70%。
（3）项目验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为质保金。
四、项目进度及验收4.1 乙方应按照合同约定的时间完成项目施工。
4.2 项目施工过程中，甲乙双方应密切配合，确保项目顺利进行。
4.3 项目验收合格后，双方签订验收报告。
五、售后服务及质保5.1 乙方应提供项目设备一年的质保期。
5.2 质保期内，乙方对项目设备出现的问题负责免费维修。
5.3 质保期结束后，乙方应提供有偿售后服务。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 由于乙方原因导致项目延期，乙方应承担相应的违约金。
七、争议解决7.1 本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
暖通安装工程内部承包合同建筑项目名称：_____________________________________ 分包工程名称：____________________________________ 分包单位名称：____________________________________ 合同编号：__________________________协议签订时间：2015年03_月辽日签订地点：___________工程承包合同发包方（甲方）：_________________________承包方（乙方）：________________________身份证号：__________________________为了保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，甲乙双方就事宜协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况工程名称：______________________工程地点：___________________________第二条：承包范围1、工程内容：中央空调末端系统的安装及调试验收（含风机盘管、水系统、冷凝水系统、风机盘管接温控器），楼内管道与竖井管道连接安装、立管安装铺设以及管道的连接打压、保温等施工。
2、工程量：（1）本工程末端系统，共计1198台风机盘管（根据实际数量结算）。
（2）中央空调立管系统。
（内容：中央空调管道井内立管至地下室管道出楼体外1.2米）。
3、工程质量：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量验收评定标准的条件，本工程要求质量等级为：合格4、承包方式：（1）包人工、施工机械及耗材（电锤钻头、台钻钻头、切割片、油漆、松香水、焊条、麻丝铅油、生料带、U-PVC胶水、氧气乙炔、缝包机用线等）(2)包施工人员工资、劳保、医保等费用。
(3)包现场管理、包安全文明施工、包工程安装质量、包生活用水用电、包甲供设备卸货吊装费(主机除沙设备除外)。
(4)包配合建设单位调试验收。
第三条：合同工期1、本工程计划开工日期为2015年月日，竣工日期为2015年月日2、因乙方原因而延误工期，乙方应承担违约责任，每延误一天，扣除工程款1%0 ,该罚款甲方直接从工程款中扣除。
3、如因甲方原因、设计变更、不可抗因素导致工程不能如期交付，乙方写出书面报告，甲方根据实际情况顺延工期。
第四条：关于工程款及结算的约定1、工程造价：人民币每台风机盘管元整 (按实际数量结算。
)经双方商定本合同价款采用风机盘管包干价格，每次付款前乙方需提供相同金额的收据。
(补充：①立管开洞全部由乙方承担；②其余横管混凝土洞开孔，费用由甲方承担10元，剩余费用由乙方承担。
)2、付款方式：(1)按进度每月结算一次(按月完成工程量的60%吉算)；单体工程安装打压验收合格后付至80%(2)工程整体安装、调试验收合格后，甲方付至乙方合同额的95%;(3)余留合同结算价的5%乍为质量保证金，质保期内因施工质量问题发生的一切维修返工费用等均由乙方负责，在交工验收合格24个月后30日内结清(质保期与甲方和业主方合同质保期一致)。
(4)每次付款前乙方需提供相同金额的收据。
3、甲方对乙方不符合合同要求施工的工程量、自行超出合同要求而增加的工程量或因乙方自身原因造成返工的工程量不予计量，材料费用由乙方承担。
4、甲方承诺按合同约定的方式和时间向乙方支付工程款，乙方必须20日前报月进度量至甲方预算，等甲方月进度批付后付给乙方。
5、乙方如无故退场或施工质量不合格导致严重后果的，将扣除扣留的全部工程款。
第五条：安全生产与文明施工理规定》、《建设安全工作规程》、《建设文明施工规定及考核办法》等有关安全生产及甲方对乙方承担的工程安全交底和安全要求《施工安全协议》（附件一）。
编制安全技术措施计划和安全施工措施，加强管理，保证本工程现场安全施工和文明施工。
2、乙方必须给现场施工人员办理人身意外保险（复印件甲方存档），并提供现场工作人员花名册，否则，甲方不予启动付款手续，同时还应对其施工人员加强安全教育，保证现场施工良好的秩序，以避免发生人员、设备施工及火灾事故，如因乙方自身安全措施不力而发生人身伤亡、设备事故或火灾发生，全部责任及处理事件发生的费用由乙方承担。
重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，全部责任及处理事件发生的费用由责任方承担。
3、每个分项工程开工前，乙方必须编制班组级安全施工技术措施并交底，完善安全措施，（设施）具备安全施工条件后方可开工。
甲方或业主对乙方施工区域的安全措施进行检查，并对施工过程中出现的不安全状况提出意见和督促整顿，乙方必须无条件接受。
4、施工区域内材料堆放整齐，道路畅通，现场设置废料堆场，并定期清理。
（每天施工完毕做到工完料尽场地清），乙方如不按期清理，由总包方组织清理，费用在乙方工程款中加倍扣除。
5、乙方必须遵守国家有关环境保护法令，对现场施工时的“三废”排放和建筑垃圾的清理均应遵守有关规定及总包方的要求。
如因乙方施工违反上述法令条例受处罚或因影响周围居民、农民、企业单位而要求赔偿时，由乙方自行承担，甲方概不负责，也不支付任何费用。
同时为确保安全，乙方必须采取可靠的防护安全措施，并承担所需费用。
6、劳动保护用品、安全帽、安全带及工作服，由乙方自行配置。
（服装印甲方公司标志）。
7、乙方与其他施工单位之间应积极配合，发扬抢困难、让方便的精神，以利工程顺利进行。
8、未经甲方同意，乙方不得擅自破坏现场原有的马路及绿化。
第六条：关于工程质量及验收的约定本工程以《采暖与卫生工程施工及验收规范（GBJ24—82）》、《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243- 97）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
质量为合格1、工程质量等级必须达到业主方要求的工程整体质量创国优标准。
工程质量评定、验收根据现行验收规范和国家有关施工验收规范执行。
质保期内凡属正常维修（非使用不当或人为损坏），乙方应在二十四小时内到达现场处理（春节除外）所需费用由乙方承担。
如果质保期内甲方通知乙方二十四小时内，乙方不能到达现场，甲方有权处理，所造成的损失由乙方负责。
2、乙方在组织施工过程中，必须严格按照施工图纸和现行施工技术规范和标准进行施工并遵守甲方对乙方的技术交底，随时接受甲方监督、检查和检验。
3、乙方严格执行隐蔽工程和单元、分部、分项验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经验收并做好记录，方能进行下一工序施工，一般隐蔽工程由乙方自行检查验收并做好记录；重大或复杂的隐蔽工程，乙方应在隐蔽中间验收24小时前（不含甲方休息日），书面通知甲方、监理、业主共同进行验收并办理隐蔽验收手续（内容包括：乙方自检记录、隐蔽和中间内容验收地点时间）。
甲方、监理、业主未按期到场，乙方应经得甲方、业主、监理口头同意，自行隐蔽验收，做好记录后进行覆盖或继续施工，否则由此造成的损失乙方负责。
4、乙方应按质量验评标准对工程质量进行评定，做好工程自检记录后提交给甲方，并接受甲方监督检查后，由监理代表、建设方签字生效后，方可进行隐蔽、施工。
若验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，如乙方不按照规范要求施工或其它因乙方原因而造成的质量问题和事故，乙方必须返工并承担由此发生的费用和损失，并赔偿甲方的有关损失，工期不得顺延。
5、工程发生质量事故，乙方应报甲方共同处理研究。
在任何情况下，都不能使最终工程质量受到影响，造成隐患，并保证工程工期。
否则甲方有权终止乙方施工，并委托其他单位完成余下工程，由此发生的一切费用由乙方负责，并追究其违约责任。
6工程竣工验收是指当验收结果表明已达到合同规定的标准后，甲方及相关单位对工程的验收。
工程竣工，质量达到验收标准后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告。
验收前要按规定准备好完整的工程移交资料，方可由甲方组织验收。
7、质保期：本工程质保期根据甲方和业主的合同。
第七条：甲方责任及义务1、甲方应在乙方进场施工前向乙方提供施工图纸及技术交底，以便乙方施工。
2、甲方提供施工用水、用电连接点，水电费用由甲方承担。
3、甲方不得无故终止合同，若乙方在本工程的工程质量、安全、工期、文明施工等不负责、不敬业，甲方有权终止合同，并由乙方负责对此造成的经济损失和法律责任。
4、因甲方原因导致乙方无法正常施工，给乙方造成的损失由甲方承担且工期顺延。
5、对工程质量、进度进行监督检查、变更、登记手续和其他事宜。
甲方所购设备和材料运到现场后全部交付乙方保管。
6、甲方负责协助乙方施工，处理好外来干扰，保证施工顺利进行。
明方可转移。
单体工程完成后乙方配合甲方到现场核实工程量。
8、甲方项目经理负责及时提供按合同约定由甲方供应的设备。
第八条：乙方责任及义务1、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
由于乙方责任未能按本合同规定的工程主要节点竣工日期竣工，以竣工验收合格日期计算，主要节点工期每逾期一天，由乙方偿付给甲方本合同结算造价金额千分之三的违约金，结算时在工程款中扣除。
2、乙方施工质量达不到设计和规范要求，乙方应按国家有关规定承担责任并承担给甲方造成的损失。
因水管道及冷凝水管道漏水，对建筑使用方造成的一切损失费用全部由乙方负责。
3、乙方进场后配齐安全帽、统一服装。
4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行承担。
5、严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或施工工艺进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。
6、按有关规定采取严格的安全防护措施，施工中发生人身伤亡事故全部由乙方负责。
7、遵守国家或地方政府及有关部门施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
8、施工中未经建设单位同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备关系。
9、施工过程中如图纸与现场情况不符，乙方应停止施工与建设单位协商后再施工。
10、工程移交建设单位，乙方应配合甲方对建设单位进行系统运行培训。
11、乙方签约人负责本项目，乙方项目经理直接由建设单位和甲方项目部管理。
乙方违反本合同规定施工，甲方有权发出《停工通知》，乙方不得拒绝，由此造成的经济损失或延误工期由乙方承担。
12、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
13、乙方收到甲方所供设备和材料后要妥善保管，如有损坏或丢失全部由乙方负责，甲方按现场实际安装工程量结算。