监理工程建设合同管理练习题二十六
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定,因承包商责任引起的延误竣工,签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是()。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定,发包人(),不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月,因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任,也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定,工程师应在收到竣工报表后()d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行的是()。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题:单项选择题(本题1分)乙未经甲授权,却以甲的名义与丙签订了买卖合同,后来甲对其的行为进行了追认,则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为,“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后,将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的,可以向“被代理人”行使催告权,也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定,无权代理行为只有经过“被代理人”的追认,被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为,由行为人承担民事责任。
第 2题:单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有,抵押合同自登记之日起生效。
第 3题:单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动,事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况,选项ABC均属事件。
第 4题:单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起,以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建筑工程一切险。
2023年监理工程师之合同管理题库附答案(基础题)
2023年监理工程师之合同管理题库附答案(基础题)单选题(共50题)1、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()。
【相关知识点新教材已删除】A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】 D2、关于施工预付款担保的说法正确的是()。
A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】 B3、履约保证金不同于定金,履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同,主要担保()符合合同的约定。
A.工期和成本B.工期和质量C.质量和成本D.工期和施工安全【答案】 B4、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( )顺序解释。
A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】 C5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。
A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】 C6、(2018年真题)根据《设计施工总承包合同》,对于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】 D7、(2017年真题)根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.不同合同计价方式下承包商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。
A.总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B.总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C.成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D.成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小:总价合同(固定>可调)>单价合同(固定>可变)>成本加酬金合同。
2.与施工招标合同、材料招标合同相比,工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。
A.物体B.事件C.智力成果D.行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等,都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计,属于智力成果。
3.根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是()。
A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任,主要是担保投标人中标后,将按照合同规定,在工程全过程,按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况,发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿:①施工过程中,承包人中途毁约,或任意中断工程,或不按规定施工;②承包人破产,倒闭。
4.根据《招标投标法实施条例》,勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定,招标文件要求投标人提交投标保证金的,保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。
建设工程合同管理题库
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中,以下哪项不是合同双方必须遵守的原则?
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行,以下说法正确的是:
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同,不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时,应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中,若发生争议,双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款,只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中,如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化,导致原计划的工期延长,成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识,分析在此情况下,发包方和承包方应如何合理分担额外成本,并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中,如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下,如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考,可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点,提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员,还是相关法律服务的提供者,都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案版
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 施工合同示范文本规定,承包人的义务包括()。
A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D. 施工现场古树名木的保护工作E. 办理施工许可证2.(多项选择题)(每题 2.00 分)保证担保的范围包括()。
A. 抵押物的全款B. 主债权及利息C. 违约金D. 损害赔偿金E. 实现债权的费用3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于无权代理说法正确的是()。
A. 作为被代理人或者代理人的法人终止B. 超越代理权限而为的代理行为C. 限制行为能力人的利益而设立的代理方式D. 监护关系消灭4.(单项选择题)(每题 1.00 分)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用,费用包含在报价中。
是指()A. FOBB. FCAC. CIFD. CIP5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 材料采购合同中,由供货方代运的货物,在运输过程中发生的问题由( )负责。
A. 供货方B. 运输部门C. 采购方D. 供货方和运输部门共同6.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程合同的特征包括 ( )A. 合同主体的单一性B. 合同履行期限的长期性C. 合同标的的特殊性D. 计划和程序的严格性E. 合同形式的多样性7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()A. 及时完成施工场地的拆迁工作B. 配备专职质量检查人员C. 负责修建施工所需临时道路D. 对施工场地和周围环境进行查勘E. 发出开工通知8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 订立施工合同时需要明确的内容不包括()。
A. 施工现场范围B. 施工临时占地C. 发包人提供的材料D. 花费资金的预算9.(单项选择题)(每题 1.00 分)设计施工总承包合同模式下,竣工试验程序分为三阶段,()当工程能安全运行时,需要通知监理人,可以进行其他竣工试验。
监理工程合同管理题库答案
监理工程合同管理题库答案我们需要了解什么是监理工程合同管理。
简而言之,它是指在建设工程中,监理工程师依据合同约定和相关法律法规,对工程合同的签订、履行、变更、结算等全过程进行的管理活动。
这包括但不限于合同条款的解读、风险的预测与控制、索赔的管理、合同争议的解决等。
我们通过几个典型问题来深入探讨监理工程合同管理的要点:1. 监理工程师在合同管理中的基本职责是什么?答:监理工程师的基本职责包括确保工程按照合同文件执行,监督施工单位的工程质量和安全生产,审核工程变更和进度款支付,处理合同争议,以及参与工程验收等。
2. 如何处理工程合同中的变更问题?答:工程合同中的变更应当遵循合同条款约定的程序进行。
监理工程师需要评估变更的必要性和合理性,审核变更的技术和经济效益,协助业主和承包商达成变更协议,并对变更实施的过程进行监督。
3. 当出现合同争议时,监理工程师应采取哪些措施?答:面对合同争议,监理工程师应首先尝试通过协商解决问题。
如果协商不成,可以根据合同条款采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。
在整个过程中,监理工程师应保持中立,确保解决方案的公正性。
4. 如何进行工程合同的结算管理?答:工程合同的结算管理涉及到对已完成工作的量化和价款的计算。
监理工程师需要根据合同约定和实际完成的工程量,审核施工单位提交的结算资料,确保结算的准确性和合法性。
5. 监理工程师如何预防和控制合同风险?答:监理工程师应通过对合同条款的深入分析,识别潜在的风险点。
在此基础上,制定相应的风险预防和控制措施,如加强现场管理、严格变更控制流程、及时沟通协调等。
通过以上问题的探讨,我们可以看到监理工程合同管理是一个系统而复杂的过程,它要求监理工程师不仅要有扎实的专业知识,还要具备良好的沟通协调能力和问题解决能力。
在实际工作中,监理工程师应当不断地学习和总结经验,提高自身的合同管理水平,以确保工程的顺利进行。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--26例题二十一.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由()。
A.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用B.承包人负责检验工作,并承担检验费用C.发包人负责检验工作,并承担检验费用D.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用[答案]A[解题要点]发包人采购的材料设备,应由承包人负责检验,费用由发包人负责。
例题二十二.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达NT标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延[答案]B[解题要点]承包人负责采购的材料设备由承包人负责,耽误的工期不予顺延,这是承包人的责任和义务。
例题二十三.按照施工合同示范文本规定,承包人的义务包括()。
A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底[答案]B[解题要点]A、C是发包人的义务,D是设计人的义务。
例题二十四.依据施工合同示范文本通用条款,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款,承包人可以()。
A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时问7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知7天后停止施工D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工[答案]C[解题要点]既然约定了预付款,发包人不按时支付就属于违约,承包人有权停工。
例题二十五.在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由()。
2022年监理工程师《建设工程合同管理》真题
2022年监理工程师建设工程合同管理真题(总分:110.00,做题时间:90分钟)一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00)1.根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察纲要”内容的是()A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同2.某工程施工招标时,评标委员会成员拟由9人组成,根据《招标投标法》,其中技术、经济等方面的专家应不少于()人A.4B.5C.6D.73.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是()A.设计文件审查要求B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明4.根据《标准勘察招标文件》,评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议,评标结论应当()作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则5.根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察服务”内容的是()A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于()A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务7.根据《标准材料采购招标文件》,除专用合同条款另有约定外,材料采购合同生效后,买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的()作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%8.某施工项目,单位甲和单位乙组成联合体投标,其中单位甲投入编制投标文件人手多,单位乙承担投标施工项目工作量大,则该联合体投标后,其履行担保应有()递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位9.业主招标采购工程建设所需货物时,对于投标截止时间前已经进口的货物,国内供货方的报价应是()A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价10.根据《标准材料采购招标文件》,合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书11.工程施工评标中,有两家不同报价的投标单位综合评分相等时,根据《标准施工招标文件》,应将()排名靠前A.投标报价低的单位B.资质等级高的单位C.施工组织设计得分高的单位D.对招标人提出较多优惠条件的单位12.业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报指定目的港价的,国外供货方在投标时应报()价A.FCAB.CIPC.FOBD.CIF13.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外,买方应向卖方支付合同价格的()作为验收款A.25%B.30%C.40%D.60%14.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活,为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由()承担A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同15.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于总价支付项工程计量的说法,正确的是()A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量,通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础,考虑市场价格浮动的调整16.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人可按合同约定在()后向监理人提交最终结清申请单A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终止C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书17.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间,则对该投标人的正确处理方式是()A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商讨补缴办法18.施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制19.招标人按照投标人须知前附表要求,对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后,关于该设计成果使用的说法,正确的是()A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果C.应由中标人与未中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人的设计成果20.某政府投资项目,采用公开招标方式选择施工承包商,招标文件规定的开标日为2021年6月1日,投标有效期至2021年8月30日止该项目如期开标并于2021年6月7日完成评标,6月11日向中标人发出中标通知书,则招标人与中标人最迟应在2021年()订立书面合同A.6月27日B.7月11日C.8月1日D.8月30日21.根据《招标投标法实施条例》,要求投标人提交投标保证金的,投标保证金数额不得超过招标项目估算价的()A.2%B.3%C.5%D.10%22.根据《民法典》合同编,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的,保证人按照()方式承担保证责任A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求23.关于施工预付款保函的说法,正确的是()A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效24.施工单位采购大宗建筑材料,与材料供货商签订的合同属于()合同A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程25.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时,每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为()A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值26.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,合同文件优先解释顺序正确的是()A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要27.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是()A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用28.根据《标准设计施工总承包招标文件》,总监理工程师超过()天不能履行职责的,应委派代表在许可范围内代行其职责A.2B.3C.5D.729.根据《标准设计施工总承包招标文件》,合同文件包括:①承包人建议书;②中标通知书;③合同协议书仅就上述组成文件而言,正确的优先解释顺序为()A.①-②-③B.③-①-②C.①-③-②D.③-②-①30.根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人应保证其履约担保在()前一直有效A.承包人提出工程竣工验收申请B.发包人颁发工程接收证书C.承包人提出工程竣工计算申请D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书31.根据《标准设计施工总承包招标文件》,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对设计文件的审查期限不应超过()天A.21B.28C.42D.5632.根据《标准设计施工总承包招标文件》,在工程竣工试验的第二阶段,发包人应提出对()的要求A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试33.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在()进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司34.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决关于DAAB人员任命和酬金的说法,正确的是()A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金35.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》,承包商应在开工日期后()天内向业主提交一份进度计划A.21B.28C.42D.5636.采用集成项目交付(IPD)模式时,工程参建各方需要在()阶段共同确定项目目标成本A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工37.根据《标准材料采购招标文件》,在初步评审材料采购投标文件时,属于资格评审内容的是()A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求38.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,合同中的“图纸”应包括()A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图39.某工程施工合同约定,土方填筑作业每一层必须经监理人检验承包人以工期紧为由,未通知监理人到场检查,自行检验后进行了填筑作业监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验,经随机抽检,填筑质量符合合同要求,由此增加的费用和工期延误由()承担A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同40.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人职责和权利的说法正确的是()A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准,可减轻承包人的责任和义务41.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是()A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人42.某大型复杂工程,施工技术要求高,对性能有特殊要求,则施工招标适宜采用的评标方法是()A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法43.设计施工总承包模式与施工承包模式相比主要优点是有利于()A.业主选用指定的分包商B.吸引更多的投标人竞标C.发包人对承包人的监督和检查D.减少承包人的索赔44.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行过程中,发包人根据用户需求,增加了设备运行的工况条件,设计人为满足新增的设备运行工况,修改设计方案,并完成了相应设计变更工作由此导致了设计人费用增加,修改增加的设计费用应由()承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人45.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,为保证工程质量和施工安全,提出相关措施建议的内容包括()A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案46.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行过程中发生不可抗力事件,对不可抗力事件引起的后果及其损失,承担的主体是()A.发包人B.设计人C.发包人和设计人D.项目业主47.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求,发包人要求勘察人更换勘察设备,勘察人及时进行了更换,由此增加的费用由()承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同48.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由()承担A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同49.根据《建设工程安全生产管理条例》,承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是()A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程50.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用计日工计价的工作应从()中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费二、多项选择题(总题数:30,分数:60.00)51.根据《标准施工招标文件》,关于招标阶段组织现场踏勘的说法,正确的有()(分数:2.00)A.招标人应鼓励投标人自主完成现场踏勘B.投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用C.招标人应为任何原因导致投标人踏勘现场中所发生的人员伤亡负责D.招标人踏勘现场时可以介绍工地情况,供投标人参考E.招标人应在投标截止时间15日前组织现场踏勘52.根据英国工程施工合同(ECC)文件,属于次要选项条款的有()(分数:2.00)A.测试和缺陷B.保留金C.争端和合同终止D.所有权E.工期延误赔偿费53.根据《标准施工招标文件》,工程施工招标的开标记录表应记录的内容有()(分数:2.00)A.投标人资质B.投标保证金C.履约保证金D.投标报价E.质量目标54.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,设备采购支付的合同价款有()(分数:2.00)A.预付款B.交货款C.监造款D.验收款E.结清款55.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同的合同价格应包括的费用内容有()(分数:2.00)A.征地补偿费用B.青苗和园林绿化补偿费用C.设计、评估、审查工作费用D.踏勘现场工作费用E.施工配合费用56.根据《标准施工招标文件》,关于投标报价算术错误处理的说法,正确的有()(分数:2.00)A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准B.依据单价计算结果与总价金额不一致的,以总价金额为谁C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正,并对投标人有约束力D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的,应予否决投标E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的,应予否决投标57.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同履行期间,属于变更范围的有()(分数:2.00)A.承包人投入施工设备的数量超过投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施58.根据《标准施工招标文件》,合同附件格式有()(分数:2.00)A.通用合同条款格式B.专用合同条款格式C.合同协议书格式D.履约担保格式E.预付款担保格式59.委托代理采用书面形式授权的,授权委托书应当载明的内容有()(分数:2.00)A.代理事项B.代理权限C.代理人姓名或名称D.代理费用E.代理期限60.根据《标准材料采购招标文件》,材料采购招标文件应包括的内容有()(分数:2.00)A.招标人身份证明B.投标人须知C.评标办法D.投标文件格式E.评标委员会组成人员61.某工程投保建筑工程一切险,保险人负责赔偿损失的有()(分数:2.00)A.设备锈蚀造成的损失B.盘点时发现的材料短缺C.水灾造成的损失D.原材料缺陷造成的损失E.雷电造成的损失62.我国工程建设领域推行标准招标合同文件,当事人选用标准合同文本将有利于()(分数:2.00)A.降低合同价格B.避免条款缺项漏项C.提高交易效率D.审计监督合同E.条款符合法规要求63.公开招标与邀请招标相比,主要特点有()(分数:2.00)A.有利于公平竞争B.有利于缩短招标时间C.资格预审工作量大D.以招标公告形式告知潜在投标人E.有利于节省招标费用64.建设工程材料设备采购合同的属性有()(分数:2.00)A.主合同B.从合同C.双务有偿合同D.诺成合同E.委托合同65.根据《机电产品国际标准招标文件(试行)》,投标分项报价表应包括的内容有()(分数:2.00)A.专用工具B.主要功能C.技术服务D.标准附件E.备品备件66.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人应履行的安全职责有()(分数:2.00)A.编制安全措施计划B.审批安全施工操作规程C.制定施工安全操作规程D.制定应对灾害的紧急预案E.编制专项勘察方案67.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有的约定外,工程的设计依据有()(分数:2.00)A.项目建议书B.与工程有关的规范、标准、规程C.工程基础资料D.适用的法律、法规及部门规章E.工程勘察文件68.工程设计招标与施工招标相比,主要特征有()(分数:2.00)A.设计工作无具体量化的工作量,灵活性较大B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响C.招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿D.招标工作量大、要求评标专家人数多E.可允许投标人提供备选投标方案69.关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法,正确的有()(分数:2.00)A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明E.申请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明70.采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时,需要以贴现值计算的费用有()(分数:2.00)A.估算寿命期内所需备件费用B.估算寿命期内维修费用C.估算寿命期残值D.估算寿命期内所需燃料消耗费E.估算寿命期内所需更新费用71.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,可列入施工进度付款证书的内容有()(分数:2.00)A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款B.按合同约定应增加的变更金额C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款E.按合同约定应扣减的质量保证金72.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程提前竣工时,发包人与承包人签署的提前竣工协议应包括的内容有()(分数:2.00)A.承包人修订的进度计划和赶工措施B.发包人提出的工期提前的要求C.承包人提出的工期变更索赔申请D.发包人提供的条件和追加的合同价款E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励73.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,属于不可抗力的情形()(分数:2.00)A.政策和法律调整B.海啸C.瘟疫D.骚乱E.地震74.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程发生暂停施工时,不给予承包人费用和工期补偿的情形有()(分数:2.00)A.承包人施工机械故障维修引起暂停施工B.承包人违反安全管理规定造成安全事故引起暂停施工C.发包人采购的材料未能按时到货停工待料引起暂停施工D.承包人为提高施工效率优化施工方案引起暂停施工E.由于工程交叉施工,监理人从整体协调指示承包人暂停施工75.根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人、承包人或监理人需要在7天内完成相应工作的情形有()(分数:2.00)A.监理人获得发包人同意后向承包人发出开始工作通知B.监理人收到承包人报送的进度款支付分解报告给予批复C.发包人收到承包人提出遵守新规定的建议后发出指示D.监理人收到承包人进度付款申请单后进行审核E.承包人在发出索赔意向通知书后向监理人正式递交索赔通知书76.根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有()(分数:2.00)A.发包人违约解除合同B.不可抗力发生后的工程照管C.不可预见物质条件D.发包人原因影响设计进度E.监理人指示延误或错误77.根据《标准设备采购招标文件》,组成设备采购的合同的文件有()(分数:2.00)A.分项报价表B.招标文件C.供货要求D.技术服务计划E.商务和技术偏差表78.根据FIDIC《施工合同条件》,工程师受业主委托进行合同管理时,应履行的工作职责和义务有()(分数:2.00)A.确认工程变更和合同价款支付B.提前将其参加试验的意向通知承包商C.解除任何一方依照合同应具有的职责D.向其助手指派任务和委托部分权力E.随时进行工程计量79.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,可以由当事人在两种可供选择的条款中进行选择的情形有()(分数:2.00)A.发包人是否提供竣工后试验所必需的燃料和材料B.计日工费和暂估价是否包括在合同价格中C.办理取得出入施工场地的道路通行权D.发包人要求中的错误导致承包人受到损失E.发包人是否提供施工设备和临时工程80.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用的情形有()(分数:2.00)A.勘察人原因在施工场地造成第三方财产损失并导致勘察周期延长和费用增加B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加。
全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案
建设工程合同管理1 .委托监理合同法律关系的客体是( )。
A .监理工程B .监理服务C .监理规划D .监理投标方案答案: B解析: P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作,属于法律关系的客体。
2 .我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A.施工合同的发包人B .施工合同的承包人C .施工合同发包人和承包人D .工程项目的代建方和施工合同的发包人解析: P14 在国外,建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用。
3 .建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是( )。
A .性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B .效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C .适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D .申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案: D解析: P20 合同公证与鉴证的相同点:合同公证与鉴证,除另有规定外,都实行自愿申请原则。
故选项 D 正确。
选项 A 错误,合同公证与鉴证的性质不同:合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项 B 错误,合同公证与鉴证的效力不同:经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项 C 错误,合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同:公证作为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为,其效力只能限于我国国内。
4.某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程勘察设计合同管理81道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题:单项选择题(本题1分)某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。
设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A、20B、40C、50D、100【正确答案】:C【答案解析】:本题考查的是发包人原因要求解除设计合同。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
第 2题:单项选择题(本题1分)依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()。
A、由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B、损失严重的应向发包人支付赔偿金C、累计赔偿总额不应超过设计费用总额D、赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【正确答案】:C【答案解析】:本题考查的是设计人的违约责任。
由于设计人错误造成工程质量事故损失,设计人除了采取补救措施外,应免收直接受损部分的设计费,损失严重的应向发包人支付赔偿金,赔偿责任按工程实际损失的百分比计算。
第 3题:单项选择题(本题1分)设计合同履行过程中,属于设计人责任的是()。
A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收B、办理设计文件的报批手续C、选定设计文件依据的设计规范D、为现场的设计人提供必要的工作条件【正确答案】:C【答案解析】:本题考查的是设计人的责任。
A、B、D属于发包人的责任。
设计人的责任包括(1)保证设计质量,设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料,在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上,按合同规定的标准完成各阶段的设计任务,并对提交的设计文件质量负责。
(2)进行各阶段的设计;(3)对外商的设计资料进行审查;(4)配合施工的义务。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案
监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】:B【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在:承包人必须具备法人资格,具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】:ABDE【答案解析】:本题考查的是建设工程合同管理的目标。
2023年辽宁省监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2023年辽宁省监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在建设工程设计合同中,属于设计人责任的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,竣工验收时,监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工申请报告后()天内通知承包A.14B.21C.28D.423.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源4.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体5.根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务6.根据FIDIC《施工合同条件》,属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告7.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
关于DAAB 人员任命和酬金的说法,正确的是( )。
A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金8.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》,各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()A.结合行业特点,编制本行业的“通用合同条款”B.“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化,不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款"和“专用合同条款"应不加修改地引用D.对“通用合同条款"的修改,须征得行业主管部门的同意9.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法,正确的是( )。
2020年福建省汇编监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2020年福建省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工单位采购大宗建筑材料,与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程2.关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包3.机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人应在()中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划5.购境外货物时,由卖方负责办理租船订舱,并承担货物装船之前的一切费用,以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价6.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1207.某工程采用《标准施工招标文件》招标,中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
经发包人与设计人协调后,设计单位签发了变更设计通知单。
监理人针对此变更应签发的是()。
A.变更意向书B.监理通知单C.变更指示D.变更确认单8..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是()。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法9.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,为保证工程质量和施工安全,提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案10.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案第一题单项选择题第 1 题按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在一年内项目未开始施工,则设计人()。
A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更正确答案:C第 2 题依据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算正确答案:A第 3 题某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立正确答案:C第 4 题某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时,检验由()。
A.发包人负责,并承担检验费用B.发包人负责,检验费用由承包人承担C.承包人负责,并承担检验费用D.承包人负责,检验费用由发包人承担正确答案:D第 5 题工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是()。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案:C第 6 题某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元正确答案:A第 7 题在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额正确答案:D第 8 题(2008年)某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用由()承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
监理工程建设合同管理练习题二十六
1、索赔按目的划分包括( )。
A、综合索赔
B、单项索赔
C、工期索赔
D、合同内索赔
E、费用索赔
2、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,( )。
A、当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B、仲裁机构可裁定变更该合同
C、仲裁机构可裁定撤销该合同
D、应移交法院判定变更该合同
3、按照FIDIC《施工合同条件》规定,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时,( )。
A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C、应由承包商和指定分包商共同承担责任
D、应由指定分包商直接对业主承担责任
4、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为( )。
A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
5、采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、项目经理
6、在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( )。
A、仲裁申请书
B、请求仲裁的意思表示
C、仲裁事项
D、选定的仲裁员
E、选定的仲裁委员会
7、设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括( )。
A、向施工单位进行设计交底
B、组织设计成果的鉴定和验收
C、确定所设计工程的合理使用年限
D、提供设计依据的文件和基础资料
E、按设计审查会提出的意见完善设计文件
8、设备制造阶段的监理任务包括( )。
A、使用原材料质量的确认
B、制造过程重要试验结果的质量确认
C、审查供货方提供的月报表
D、对发运设备前包装质量的检验
E、货物运抵现场后进行开箱检验
9、可以通过合同约定的担保方式包括( )。
A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金
10、设计招标的特点主要表现在( )方面。
A、开标时仅公布报价金额
B、在投标书内写明实施计划
C、按照工程量清单中的规定工程量填报单价
D、评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性
E、要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案。