质量保证金(银行保函)格式
工程质量保证金保函
工程质量保证金保函
致:XX局
鉴于XX公司(下称“承包人”)与XX局(下称“发包人”)签订XX公路改扩建工程施工合同,为保证承包人按照合同约定完成合同约定内容,根据有关规定承担工程质量的责任和义务;我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币50000元(大写:伍拾万元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同保修过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时,我行保证在担保金额额度内无条件偿还或清偿因该项违约或违背给发包人所造成的经济损失,并在接到发包人要求索赔书面通知之日起XX天内予以支付,无须发包人解释或出具其他任何证明。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的赔偿。
我行承诺:不论是否经我方知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函自签署之日起生效,有效期从签署之日至质量缺陷责任期终止日,发包人应在担保有效期满后的20个工作日内将此质量保证金保函退还给承包人。
以下无正文
法定代表人或其授权的代理人:(签字盖章)
担保银行盖章:
地址:
日期:年月日。
建筑工程施工质量保证金保函
建筑工程施工质量保证金保函尊敬的合作伙伴:感谢您选择我们公司作为您的建筑工程施工质量保证金保函的发行机构。
本保函旨在确保您在承接建筑工程施工项目期间能够按照合同要求履行义务,保证施工质量符合相关标准及法规,并提供一定程度的经济保障。
1. 保函信息保函编号:[编号]保函金额:[金额]保函生效日期:[日期]保函到期日期:[日期]2. 保函内容本保函有效期为合同签订之日起至工程竣工并经相关部门验收合格之日止。
根据合同约定,您需要在工程施工期间履行以下义务:(1)按照承包合同约定开始并合理推进工程施工;(2)严格按照国家、地方相关法规要求进行工程施工,并保证施工质量符合标准;(3)按照工程进度及施工计划完成各项工作,并确保如期竣工;(4)负责工程的安全管理和环保工作,确保项目不发生质量事故和环境污染;(5)协助相关部门进行工程竣工验收,并及时整改存在的问题。
3. 保函责任若您未能履行上述义务之一或多项,导致工程施工质量不符合标准,我们将根据以下规定承担责任:(1)对于质量不符合标准的工程项目,承担必要的维修、整改费用;(2)对于由于质量问题导致的工程停工或延误,承担由此产生的相应经济损失;(3)对于严重影响工程施工质量的违约行为,我们将按照相关法律法规和合同约定进行处罚,并保留追求法律责任的权利。
4. 预警机制为了更好地监督和评估工程施工质量,我们将建立一套预警机制,以便及时发现和解决潜在问题。
预警机制的具体内容和流程将在双方达成共识后以书面形式确认。
5. 保函的变更和解除如需对本保函的内容进行变更或解除,双方应协商一致并以书面形式进行确认。
未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本保函。
6. 法律适用及争议解决本保函受中华人民共和国法律法规的管辖,并按照中华人民共和国相关法律解释执行。
双方在履行本保函过程中发生的争议,应协商解决;如果协商不能达成一致,争议应提交至保函签发地所在地人民法院裁决。
请您务必遵守以上约定,并保持与我们的密切沟通,确保工程施工质量的顺利进行。
银行保函范本多篇
银行保函范本多篇银行保函范本5篇银行保函范本(1)我公司办理银行的保函过程如下:开户行要求提供的资料:1.合同复印件(加盖公章)2.保函格式和要求3.申请(加盖公章)4.冻结与保函保证金额相等的资金我写的保函申请如下:申请__银行:我公司项目(合同号:),需向有限公司,开具质量保证金保函。
保函的保证金额为:元(大写:),系合同总价的%,有效期至年月日。
特此申请。
__有限公司年月日保函格式如下:质量保证金保函致:本保函是为__有限公司(以下简称“卖方”)根据贵方要求就供货合同(合同号:,以下简称“合同”)提供的货物的质量保修保函。
我们,银行(以下简称“我行”)无条件地、不可撤销地保证我行自己及我行的继受人,一旦收到贵方书面提出的卖方未能履行上述合同中的质量保修规定并构成违约的说明,将在七(7)个工作日内无追索地向贵方支付不超过金额为RMB 元(大写:人民币)(担保金额),相当于合同总价的%(百分之)的款项。
对合同条款的任何修改以及受益人所允许的时间改变或任何让步,只有经过我行的事先书面同意方可生效。
本保函自开立日生效,有效期到年月日止。
基于本保函的任何索款要求通知必须由贵方的有权签字人签署并加盖公章在上述日期前以书面形式送达我方。
在我方验证贵方的签名和印章后,该书面通知即可生效。
本保函于到期日自动失效,并请将其正本归还我行注销。
但是不论本保函正本是否归还我行,我行在本保函项下的义务和责任将于到期时间和日期之后自动解除。
本保函项下的转让权利及其请求需经过我行事先书面认可。
银行保函的相关知识:银行保函银行保函业务是指银行应客户的申请而开立的有担保性质的书面承诺文件,一旦申请人未按其与受益人签订的合同的约定偿还债务或履行约定义务时,由银行履行担保责任。
银行保函业务的特点1、银行信用作为保证,易于为客户接受;2、保函是依据商务合同开出的,但又不依附于商务合同,是具有独立法律效力的法律文件。
当受益人在保函项下合理索赔时,担保行就必须承担付款责任,而不论申请人是否同意付款,也不管合同履行的实际事实。
银行保函模板
银行保函模板一、甲方,(出具保函的银行全称)。
地址,(出具保函的银行地址)。
邮编,(出具保函的银行邮编)。
电话,(出具保函的银行电话)。
传真,(出具保函的银行传真)。
开户行,(出具保函的银行开户行)。
账号,(出具保函的银行账号)。
二、乙方,(受益人单位全称)。
地址,(受益人单位地址)。
邮编,(受益人单位邮编)。
电话,(受益人单位电话)。
传真,(受益人单位传真)。
保函编号,(保函编号)。
保函金额,(保函金额)。
保函期限,(保函期限)。
尊敬的甲方:根据乙方的申请,为支持其与(合同或事项名称)有关的业务,特发此保函。
特此证明,对于乙方在本保函有效期内履行(合同或事项名称)项下的付款义务,乙方一经违约,甲方在收到乙方书面通知后,即按照乙方通知的金额向受益人支付款项,不得拒绝或延迟支付。
此保函自开立之日起生效,到期日为(保函期限),在有效期内,乙方应严格履行(合同或事项名称)项下的付款义务,否则甲方有权根据受益人的书面通知,按照通知的金额向受益人支付款项。
此保函为一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
此致。
甲方盖章,(盖章)。
法定代表人(签字),(签字)。
日期,(日期)。
乙方盖章,(盖章)。
法定代表人(签字),(签字)。
日期,(日期)。
银行保函模板。
以上是一份标准的银行保函模板,甲方和乙方可以根据实际情况进行填写和修改。
银行保函是一种银行对客户的履约能力提供担保的一种业务,通常用于国际贸易、工程项目和招标投标等场合。
银行保函的内容和格式是由银行制定的,具有一定的规范性和法律效力。
银行保函的主要作用是保证受益人在合同履行过程中能够按照合同要求收到付款,同时也保证了甲方和乙方在合同履行过程中的权益。
因此,甲方和乙方在签署银行保函时需要严格按照实际情况填写相关内容,并且在保函到期前及时办理相关手续,以免造成不必要的经济损失。
在使用银行保函时,甲方和乙方需要注意保函的有效期限、保函金额、保函编号等信息的准确性,同时也需要注意保函的保全和保密工作,以免造成不必要的纠纷和损失。
质量保证金保函格式
质量保证金保函(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称,以下简称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),我方接受承包人的请求,愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币(金额大写) 。
(下称“保证金额”)二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内,如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务,我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。
发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决;协商不成的,任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁;《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的,向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我方在本保函项下的责任消灭,发包人应立即将本保函原件退还我方,发包人未履行上述义务,本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款:。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日备注:本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
质量保函格式是怎样的?
质量保函格式是怎样的?质量保函格式往往有一定要求,开头写清承包方信息,正文对承包合同、保函金额和理赔的情形进行说明。
目前质量保函用的最多的领域就是工程承包、供货安装中。
对于工程项目来说,质量达标是其最基本的要求。
很多时候,业主方为了确保工程质量,在签署合同的时候,往往会要求承包方出具一份质量保函,承诺当质量出现问题的时候,按照损失程度给予业主方赔偿。
那么质量保函格式是怎样的?下面小编通过一篇范文简单讲一讲。
一、质量保函怎么写?质量保函开具日期:____________致:_______________________ (甲方名称)_______________________号合同质量保证金本保函作为贵方与_______________________(以下简称承包人)于_____年_____月_____日就_______________________项目(以下简称项目)项下提供_______________________,签订的号合同的质量保证金。
____________________银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以_______________________(货币名称)支付总额不超过_____________________(金额数量),即相当于合同价格的5%。
并以此约定如下:1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充和变动,包括更换或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),只要贵方确定,无论承包人有任何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。
2、本保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
3、本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。
今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为,均不能解除或免除本行在本保证函项下的责任。
银行保函
我公司办理银行的保函过程如下:开户行要求提供的资料:1.合同复印件(加盖公章)2.保函格式和要求3.申请(加盖公章)4.冻结与保函保证金额相等的资金我写的保函申请如下:申请×××银行:我公司项目(合同号:),需向有限公司,开具质量保证金保函。
保函的保证金额为:元(大写:),系合同总价的%,有效期至年月日。
特此申请。
×××有限公司年月日保函格式如下:质量保证金保函致:本保函是为×××有限公司(以下简称“卖方”)根据贵方要求就供货合同(合同号:,以下简称“合同”)提供的货物的质量保修保函。
我们,银行(以下简称“我行”)无条件地、不可撤销地保证我行自己及我行的继受人,一旦收到贵方书面提出的卖方未能履行上述合同中的质量保修规定并构成违约的说明,将在七(7)个工作日内无追索地向贵方支付不超过金额为RMB 元(大写:人民币)(担保金额),相当于合同总价的%(百分之)的款项。
对合同条款的任何修改以及受益人所允许的时间改变或任何让步,只有经过我行的事先书面同意方可生效。
本保函自开立日生效,有效期到年月日止。
基于本保函的任何索款要求通知必须由贵方的有权签字人签署并加盖公章在上述日期前以书面形式送达我方。
在我方验证贵方的签名和印章后,该书面通知即可生效。
本保函于到期日自动失效,并请将其正本归还我行注销。
但是不论本保函正本是否归还我行,我行在本保函项下的义务和责任将于到期时间和日期之后自动解除。
本保函项下的转让权利及其请求需经过我行事先书面认可。
银行保函的相关知识:银行保函银行保函业务是指银行应客户的申请而开立的有担保性质的书面承诺文件,一旦申请人未按其与受益人签订的合同的约定偿还债务或履行约定义务时,由银行履行担保责任。
银行保函业务的特点1、银行信用作为保证,易于为客户接受;2、保函是依据商务合同开出的,但又不依附于商务合同,是具有独立法律效力的法律文件。
银行质量保函 银行质量保函
银行质量保函致:出具日期:保函编号:根据公司(以下简称“卖方”)与公司(以下简称“买方”)所缔结的编号为的《合同》(以下简称“合同”),应卖方的申请,(以下简称“我行”)兹开立以买方为受益人的第号不可撤销的质量保函,担保金额为元(大写:人民币),我行保证卖方将严格执行合同有关质量条款、保修和保养条款,并按合同规定履行其质量保证期内应尽的义务。
一、本保函项下,我行将承担如下不可撤销的连带保证责任:一旦收到买方提供的下列文件,证明卖方所提供设备未能达到该合同约定的技术指标及要求的,我行将在3个工作日内向买方无追索地支付买方索赔书载明的索赔金额,但该金额累积不超过上述质量保证金总额:1、本保函正本原件;2、由买方法定代表人或其授权人签署并加盖买方公章的书面索赔书(索赔书格式见附件);3、由市质量技术监督局及其直属机构或者其他有关部门出具的设备验收不合格或存在质量问题的文件。
在本保函有效期内,我行审核完毕买方提交的本保函原件后,应将保函原件交还给买方。
二、本保函不得转让,以为唯一受益人。
三、本保函有效期为:自我行收到卖方提交经买方确认的设备验收合格的书面文件之日起至年月日(以下简称“到期日”)止。
本保函项下的书面文件及保函正本必须在到期日或到期日之前送达我行并为我行收悉。
到期日后,无论本保函正本是否退回我行,我行都将不再承担任何责任和义务,我行在本保函项下的担保责任自动解除。
附件:一、项目;二、索赔书我司于年月日与公司(以下简称“卖方”)签订《合同》,合同就设备质量标准、质保责任、售后维护等事项做出了约定;为保证设备的质量符合合同要求,行经卖方申请,同意以我司为唯一受益人出具了总金额为元的保函。
现,因设备出现等问题,并经(部门)证明该(或设备)质量存在问题,未达到合同约定标准,给我司带来了严重损失。
为维护我司合法权益,弥补损失,我司据此索赔人民币元,并请银行根据保函所载的要求予以及时支付为感。
公司。
银行保函格式-工商银行
承诺书
中国工商银行股份有限公司咸阳分行:
我单位于年月日在你行申请办理受益人是咸阳市城市建设管理局的1笔,合计金额为(人民币)叁万元整的全额保证金履约保函,你行如果收到上述公司的书面索赔通知书(即付款指令),我单位同意你行无条件从我公司账户(账号:)中,按你行开具的“预付款保函”金额付款,如发生经济纠纷,我单位愿意承担一切责任。
特此承诺!
董事会决议
本公司于二0一六年十月二十五日在公司办公地召开董事会议。
出席人:
经本公司全体董事研究,作出如下决议:
1、同意本公司在中国工商银行咸阳分行申请办理金额为叁万元整,受益人为:咸阳市城市建设管理局。
2、同意以本公司账号为:金额:叁万元整的壹张单位定期存单向中国工商银行分行作质押。
3、本董事会议决议由到会全体董事签字确认。
出席会议董事(签名):
本公司公章:。
银行保函定义及格式文本
银行保函_银行保函格式银行保函银行保函又称“银行保证书”、“银行信用保证书”或简称“保证书”。
银行作为保证人向受益人开立的保证文件。
银行保证被保证人未向受益人尽到某项义务时,则由银行承担保函中所规定的付款责任。
保函内容根据具体交易的不同而多种多样;在形式上无一定的格式;对有关方面的权利和义务的规定、处理手续等未形成一定的惯例。
遇有不同的解释时,只能就其文件本身内容所述来作具体解释。
保函,又称保证书,是指银行、保险公司、担保公司或担保人应申请人的请求,向受益人开立的一种书面信用担保凭证,保证在申请人未能按双方协议履行其责任或义务时,由担保人代其履行一定金额、一定时限范围内的某种支付或经济赔偿责任。
银行保函的格式1. 基本栏目包括:保函的编号,开立日期,各当事人的名称、地址,有关交易或项目的名称,有关合同或标书的编号和订约或签发日期等。
2. 责任条款即开立保函的银行或其他金融机构在保函中承诺的责任条款,这是构成银行保函的主体。
3. 保证金额是开立保函的银行或其他金融机构所承担责任的最高金额,可以是一个具体的金额,也可以是合同有关金额的某个百分率。
如果担保人可以按委托人履行合同的程度减免责任,则必须作出具体说明。
4. 有效期即最迟的索赔日期,或称到期日(expiry date),它既可以是一个具体的日期,也可以是在某一行为或某一事件发生后的一个时期到期。
例如:在交货后三个月或六个月、工程结束后30天等。
5. 索赔方式即索赔条件。
是指受益人在任何情况下可向开立保函的银行提出索赔。
对此,国际上有两种不同的处理方法:一种是无条件的或称“见索赔偿”保函(First demand guarantee);另一种是有条件的保函(Accessaryguarantee)。
中国人民建设银行不可撤销的保函建银保No:____________担保类别:_____________________担保受益人:___________________担保银行:_____________________担保有效期:___________________固定条款•本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。
质量保证金保函的合同
质量保证金保函的合同
《质量保证金保函》合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程项目,就质量保证金事项达成如下协议:
一、质量保证金金额
1. 乙方向甲方承诺,在合同约定的工期内,按照合同约定的标准完成施工,并保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 甲方按照合同约定预留一定比例的质量保证金,作为乙方履行合同质量责任的的经济保障。
质量保证金的金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
二、质量保证金的扣除和退还
1. 乙方按照合同约定履行完毕施工义务,并经甲方验收合格后,甲方应在合同约定的期限内无息退还质量保证金。
2. 如乙方未按照合同约定履行施工义务,或者工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,甲方有权从质量保证金中扣除相应金额,作为对甲方损失的赔偿。
扣除后的余额应在合同约定的期限内无息退还乙方。
3. 质量保证金退还的方式、时间、地点由甲乙双方在合同中约定。
三、争议解决
甲乙双方因履行本合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
四、其他约定
1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至质量保证金退还完毕之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:【年】年【月】月【日】日
请注意,以上合同仅供参考,您在签订具体合同时,请根据实际情况进行修改,并咨询专业法律人士的意见。
质保函范本
质保函范本1.质量保证函,怎么写您好;如果你们是销售商可以直接向上游公司质量管理部提供,当然如果你要自己写可以按照附件格式来!*****有限公司产品质量保证书尊敬的(客户):非常感谢您选用本公司的产品!为了保护您的权益,本着对用户负责的原则,本司对您所购买的产品质量作出如下保证及说明:一、符合标准:(注明外观、尺寸、性能,符合具体标准)二、质量保证期从购买之日起,自然状态下使用为期*年(以购货发票日期为准)。
三、质量保证书自用户填妥用户注册卡并交********有限公司(以下简称“公司”)后有效。
四、质量保证期,产品正常使用时发生故障,凭产品保修卡由公司负责提供免费售后服务,但因人为原因,或水灾、火灾、地震等灾害、不可抗力原因而致损坏,不属此保修范围。
五、质量保证期间,如有下列情况,公司视情况收取材料费、维修费。
1、未出示产品保修卡或产品保修卡内容不符;2、未依据用户手册所指示工作程序环境使用所致损坏;3、擅自拆卸、扩充、改装所致损坏;4、非公司技术人员维修所致损坏。
六、本质量保证书仅适用于中国大陆地区。
七、注意事项:1、严格按照公司产品使用手册。
您好;如果你们是销售商可以直接向上游公司质量管理部提供,当然如果你要自己写可以按照附件格式来!*****有限公司产品质量保证书尊敬的(客户):非常感谢您选用本公司的产品!为了保护您的权益,本着对用户负责的原则,本司对您所购买的产品质量作出如下保证及说明:一、符合标准:(注明外观、尺寸、性能,符合具体标准)二、质量保证期从购买之日起,自然状态下使用为期*年(以购货发票日期为准)。
三、质量保证书自用户填妥用户注册卡并交********有限公司(以下简称“公司”)后有效。
四、质量保证期,产品正常使用时发生故障,凭产品保修卡由公司负责提供免费售后服务,但因人为原因,或水灾、火灾、地震等灾害、不可抗力原因而致损坏,不属此保修范围。
五、质量保证期间,如有下列情况,公司视情况收取材料费、维修费。
银行保函—质量保函
保函012--A质量保函编号:致受益人:鉴于(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就上述合同或协议项下货物质量向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种) (金额大写) 。
(下称“保证金额”)二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人提供的货物质量不符合合同或协议的约定,且又不按合同约定予以更换或维修的,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2.证明货物质量不符合上述合同或协议约定以及保函申请人有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,依法xxxccxx村镇银行所在地人民法院起诉,通过司法程序解决。
九、本保函有效期届满或提前终止,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款:1. 本保函有效期届满或提前终止,本保函自动失效,我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭,此后提出的任何索赔均为无效索赔,我行无义务作出任何赔付。
保证金保函格式
保证金保函格式
保证金保函是指在特定交易活动中,为了保障交易双方权益而发出的一种保证函。
保证金保函的格式非常重要,它直接关系到保函的有效性和可操作性。
下面就给大家介绍一下保证金保函的格式。
首先是标题部分,标题应该清晰明了,表明这是一份保证金保函。
可以使用“保证金保函”、“履约保证金保函”等词语作为标题。
接下来是保函的正文部分,正文应包括以下内容:保证金保函的发出日期、保函编号、受益人的姓名(或机构名称)、受益人的地址、受益人的账户信息、保函的金额、保函的有效期限、保函的用途、申请人的姓名(或机构名称)、申请人的地址、申请人的联系方式、申请人的营业执照(或身份证)等信息。
另外,还需要在正文中写明保证金保函的目的和要求,例如保证金的使用情况、保证金的退还条件等。
最后是保函的签署部分,包括申请人的签字、申请人的盖章、保函出具的日期、保函出具的地点等信息。
同时,还需要在保函上注明签发人的姓名和联系方式,以便在需要时进行联系。
总的来说,保证金保函的格式应该简洁明了,内容全面完整。
在书写保函时需要注意使用工整的字体,保证文字清晰可辨。
另外,为了保障保函的有效性,建议在保函上加盖公司公章或者个人签字,以确保其法律效力。
总之,保证金保函作为一种重要的交易保障工具,在格式上需要严谨规范,只有这样才能确保其在交易中的有效性和可操作性。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
2022-2023年质量保证金保函范本
质量保证金保函范本导读:质量保证金这个概念,是在建筑工程施工之前施工单位进行缴纳的资金,从而在工程消失缺陷的时候用于支付,因此我们就需要对这一方面有肯定的熟悉和了解才行。
那么下面我为你整理了质量保证金保函范本的相关学问,欢迎阅读,盼望能帮到你。
一、质量保证金保函范本质量保函,也称为"修理保函',是指应供货方或承建人申请,向买方或业主保证,如货物或工程的质量不符合合同商定而卖方或承建人又不能依约更换或修理时,按买方或业主的索赔予以赔偿的书面文件。
质量保函开具日期:____________致:_______________________(甲方名称)_______________________号合同质量保证金本保函作为贵方与_______________________(以下简称承包人)于_____年_____月_____日就_______________________项目(以下简称项目)项下供应_______________________,签订的号合同的质量保证金。
____________________银行(以下简称银行)无条件地、不行撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以_______________________(货币名称)支付总额不超过_____________________(金额数量),即相当于合同价格的5%。
并以此商定如下:1、承包人未能忠实地履行全部合同文件的规定和双方此后全都同意修改、补充和变动,包括更换或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),只要贵方确定,无论承包人有任何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,马上按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。
2、本保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以何种理由提出扣减现有或将来的税费、关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
3、本保证函的规定构成本行无条件的、不行撤销的直接义务。
合同模板银行保函
合同模板银行保函甲方:(委托方全称)地址:电话:传真:法定代表人:开户银行:账号:乙方:(保函承诺方全称)地址:电话:传真:法定代表人:保函编号:鉴于甲方及乙方就(保函事项)签订了协议(合同)(以下简称“合同”),为确保合同履约的真实性,经甲方向乙方要求,乙方非常愿意向甲方提供担保,特签订保函如下:第一条保函种类:1.1 本保函为保证保函,保证金为人民币(大写)(小写)。
第二条保函期限:2.1 本保函自甲方要求如何时起,至乙方完成合同履约并提供甲方书面通知甲方不需再保函。
第三条保函金额:3.1 保函金额为:人民币(大写)(小写)整。
第四条保函责任:4.1 乙方根据甲方的要求,于(日期)前提供保函,保证其能按照合同约定履约,并在约定期限内向甲方支付到期应付款项。
4.2 若乙方因违约或其他原因未能履约,甲方有权通过保函索赔,乙方应在甲方通知之日起()个工作日内向甲方支付相应金额。
第五条保函要求:5.1 乙方应承诺本保函真实有效,并保证其提供的资料真实有效。
5.2 乙方应严格按照保函约定的金额及期限履约,不得擅自修改、解除本保函。
5.3 乙方保证遵守甲方的相关要求及合同约定,履行相关义务。
第六条争议解决:6.1 本保函任何纠纷均应通过友好协商解决,协商不成的,应提交至(仲裁机构)仲裁解决。
第七条附则:7.1 本保函有效期间,对合同的内容不得进行任何形式的修改。
7.2 本保函自受益人(甲方)签字之日起生效。
7.3 本保函一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
乙方:(盖章)法定代表人:日期:甲方:(盖章)法定代表人:日期:。
质量保证金保函的合同3篇
质量保证金保函的合同3篇篇1甲方(供应商):____________(以下简称甲方)乙方(担保机构):____________(以下简称乙方)鉴于甲方作为供应商向买方提供商品或服务时,需要按照合同要求提供质量保证金作为产品质量保证,现甲方委托乙方提供质量保证金保函服务,双方经过友好协商,达成如下协议:一、定义和解释质量保证金保函是指乙方根据甲方的申请,向买方提供的担保甲方履行商品或服务质量的保证金的担保文件。
本合同协议旨在明确双方的权利和义务,确保质量保证金保函的效力。
二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:根据甲方的申请和要求,向买方出具质量保证金保函;协助甲方处理与买方之间的质量保证金相关问题;协助甲方处理因质量问题产生的纠纷和索赔事宜。
三、保证事项乙方对甲方向买方提供的商品或服务的质量提供如下保证:1. 甲方提供的商品或服务符合合同约定和相应的国家标准、行业标准。
2. 如因甲方提供的商品或服务存在质量问题导致买方索赔,甲方将按照合同约定和相关法律法规承担赔偿责任。
3. 乙方将在收到买方索赔请求后,按照甲方的委托及时处理索赔事宜,确保索赔得到妥善处理。
四、保证金额和期限本质量保证金的金额为人民币________元整(大写金额),具体金额以乙方出具的质量保证金保函为准。
保证期限为自出具质量保证金保函之日起至商品或服务保修期届满后一年止。
五、费用及支付方式甲方应向乙方支付质量保证金保函服务费用,具体费用标准按照乙方的收费标准执行。
甲方应在签订本合同协议后五个工作日内支付服务费用至乙方指定账户。
六、保密条款双方应严格保密本合同协议内容及相关商业秘密,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露。
七、违约责任如双方中的任何一方违反本合同协议的约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
如因甲方提供的商品或服务存在质量问题导致乙方承担赔偿责任的,甲方应全额承担乙方的损失。
八、争议解决如双方在本合同协议履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质量保证金(银行保函)格式
(包含编号)
致:(甲方名称)
鉴于
一、(乙方名称)(以下简称“乙方”)根据年月日与贵方签订的号合同向贵方提供(货物和服务描述)(以下简称“合同”)。
二、贵方在合同中规定,卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函,作为卖方按照合同规定提供给贵方的货物的质量保证金。
【此条词语按照合同条款内容进行描述】
三、(担保银行名称)(以下称本银行)已同意为卖方出具此保函。
因此
一、我行特此承诺,我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为(以大写和数字表示的保证金金额)元人民币、即相当于合同金额的_%的保函。
二、我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方未能按合同规定履行质量保证责任和义务后,就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项,而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。
三、本保函自出具之日起至全部合同货物质量保证期期满后15天内完全有效。
出证行名称:
出证行地址:
经正式授权代表本行的代表的姓名和职务(打印和签字):
银行公章:
出证日期:。