工程委托合同正式版

合集下载

工程造价委托合同5篇完整版

工程造价委托合同5篇完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________工程造价委托合同5篇完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

工程造价委托合同范本5篇(一)委托单位名称(甲方)：咨询单位名称(乙方)：甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

一、工程地点：山阳县二、工程名称：三、承包内容：项目的造价工作。

四、承包方式：五、核对完成日期：按甲方要求日完成。

六、承包价格: 本工程项目总价的。

七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。

(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。

工程建设监理委托合同通用版范文5篇

工程建设监理委托合同通用版范文5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（监理单位）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对工程项目进行监理，经双方友好协商，达成如下协议：一、定义与解释本合同中的工程监理服务是指乙方根据甲方的委托，对工程项目的实施过程进行全面监督管理，保障工程建设的质量和进度，协调工程建设各方之间的关系。

二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方所委托的工程项目的实施过程进行监督管理。

具体包括工程项目的施工设计审查、材料验收、进度监控、质量验收、安全监督等方面的工作。

2. 乙方应协助甲方处理与工程相关的各种问题，包括但不限于与设计单位、施工单位及其他相关部门的沟通协调工作。

3. 乙方应根据工程建设需要，提供合理化的建议和改进意见，以提高工程质量和效率。

三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

乙方应按照工程进度表的要求，按时完成各项监理任务。

如因特殊情况需调整进度安排，双方应友好协商解决。

四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。

具体费用计算方式、支付时间等详见合同附件《监理费用明细表》。

甲方应在每个付款周期结束后向乙方支付相应的监理费用。

如有违约情况，违约方应承担违约责任。

五、保密条款双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

六、质量保障措施乙方应按照相关法律法规和规范要求，履行监理职责，确保工程建设质量。

如因乙方工作失误导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。

七、违约责任与解决方式如双方在执行本合同过程中发生争议或违约情况，应及时协商解决。

如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

具体违约责任及解决方式详见合同附件《违约责任与解决方式说明》。

正式版工程工程合同(4篇)

正式版工程工程合同发包人: 营业地址:_____ 委托代理人:_____营业执照号:_____ 电话:_____法定代表人:_____电话:_____承包人: 委托代理人:_____电话:_____ 本工程设计人:_____电话:_____ 施工队负责人:_____电话:_____依照;及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程地点:_____1.2 工程内容及做法(详见:预算表。

施工图纸)。

1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。

(1)承包人包工、包料(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。

承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4 工程期限_____天，开工日期_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日。

1.5合同价款：本合同工程造价为(大写):_____元(详见预算报价单)。

第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费_____元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第三条发包人义务3.1 开工前_____天，为承包人入场施工创造条件。

包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;3.2 提供施工期间的水源、电源;3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

工程委托合同范本

工程委托合同范本甲方（委托人）：________乙方（受托人）：________鉴于甲方拟进行_______（工程项目名称）的建设工作，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程内容1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模及主要技术指标：_______4. 工程详细内容描述：_______二、合同金额1. 工程总价款为人民币_______元整。

2. 付款方式：_______3. 结算办法：_______三、工期要求1. 开工日期：_______年_______月_______日2. 竣工日期：_______年_______月_______日3. 施工进度安排：_______四、质量标准1. 工程质量应符合国家相关规范及设计要求。

2. 材料标准及验收标准：_______3. 质量检验与验收程序：_______五、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 提供必要的工程资料；- 按时支付工程款项；- 对工程进展进行监督与检查。

2. 乙方的权利与义务：- 按约定时间、质量完成工程建设；- 保质保量使用材料；- 定期向甲方报告工程进展情况。

六、违约责任1. 若甲方迟延支付工程款，应按日支付违约金；2. 若乙方延误工期或未达质量标准，应承担相应责任；3. 其他违约情形的责任承担。

七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。

施工委托简单合同范本（精选8篇）

施工委托简单合同施工委托简单合同范本（精选8篇）在人们的法律意识不断增强的社会，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。

相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的施工委托简单合同范本（精选8篇），希望能够帮助到大家。

施工委托简单合同1委托方：(以下简称甲方)服务方： (以下简称乙方)项目名称：根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：监理单位：项目总监：联系电话：建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：二、检测项目根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。

三、检测收费根据云发改价格(20_)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。

四、付费方式检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。

五、双方权利、义务(一)甲方义务：1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

2.根据付款条件支付相应检测费用。

(二)甲方权利：1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

(三)乙方义务：1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。

2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。

3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。

4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。

建设工程招标代理委托合同协议书范本正式版

委托方：（甲方）代理方：（乙方）委托方将项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

一、代理业务的内容、形式：甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

工程概况：本次招标范围：1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

2、招标代理的形式：二、工作条件和协作事项：1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。

2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

三、委托期限：本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

四、费用支付方式及日期：1、本工程造价为人民币（大写），收取代理费用合计人民币（大写）。

付款方式为现金或转账，代理费用应在开标前全部付清。

代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。

（收费标准：按国家计委计价格[2002]1980号）2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元（大写），所得归乙方。

五、违约责任：1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

5、本合同一式份，甲方份，乙方份，报招标管理机构份。

通用版工程合同委托书模板

通用版工程合同委托书模板甲方）：_____________________受托方（乙方）：_____________________鉴于甲方需要进行工程项目的施工，乙方具备相应的资质和能力，经双方协商一致，特订立本委托书。

一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工程规模：_______________________5. 工程期限：_______________________6. 工程质量标准：_______________________7. 工程预算：_______________________二、甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。

2. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

3. 甲方应提供施工所需的场地、资料和其他必要条件。

4. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的相关问题。

三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。

2. 乙方应遵守国家有关工程建设的法律法规和标准。

3. 乙方应对施工过程中的安全负责，并采取必要措施防止事故的发生。

4. 乙方应按期完成工程，并在工程完成后及时通知甲方验收。

四、工程款项支付1. 工程款项的支付方式、时间和比例按照双方签订的工程合同执行。

2. 甲方在乙方完成阶段性工程后，应按约定支付相应款项。

3. 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余款项。

五、违约责任1. 如甲方未按期支付工程款项，应承担相应的违约责任。

2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任。

六、合同的变更和解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

七、争议解决双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

新版委托代建合同书5篇

新版委托代建合同书5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行项目代建事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的甲方因自身需求，决定委托乙方进行项目的代建工作。

基于双方的信任和专业能力，乙方接受甲方的委托，并按照本合同约定提供优质服务。

合同的目的在于明确双方的权利和义务，保障项目的顺利进行。

二、项目概况及代建内容项目名称：____________________项目地点：____________________代建内容：包括但不限于项目的规划、设计、施工、验收等环节的代建工作。

具体内容包括但不限于以下方面：1. 项目规划与设计；2. 招标文件的编制与审核；3. 施工过程的监督与管理；4. 竣工验收及交付使用。

三、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

双方约定按照以下进度安排进行代建工作：1. 规划与设计阶段：______年______月至______年______月；2. 招标与施工阶段：______年______月至______年______月；3. 验收与交付阶段：______年______月至______年______月。

四、费用及支付方式1. 代建费用：甲方应向乙方支付代建费用，具体金额按照项目规模、复杂程度及代建工作量等因素确定。

费用明细详见附件。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定，将代建费用分期支付给乙方。

具体支付时间节点如下：（1）规划与设计阶段支付XX%；（2）招标与施工阶段支付XX%；（3）验收与交付阶段支付剩余款项。

五、权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行代建义务；（2）甲方有义务按时支付代建费用；（3）甲方应提供与项目相关的资料，确保资料的真实性和完整性。

工程承接授权委托书（通用8篇）

工程承接授权委托书（通用8篇）工程承接授权委托书（通用8篇）如果被委托人没有做出违背国家法律的任何权益，委托人无权终止委托协议。

在现在的社会生活中，我们越来越多的事务会去使用委托书，那么一般委托书是怎么写的呢？以下是小编整理的工程承接授权委托书（通用8篇），希望对大家有所帮助。

工程承接授权委托书1兹委托(身份证号码：)作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理项目工程款的往来事宜。

该工程款转入本人账户。

我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的法律责任。

委托权限：委托期限：受托人无权再转委托。

委托人：（盖章）受托人：（签字并捺印）年月日工程承接授权委托书2委托单位：_____注册地址：_____法人代表姓名：_____住址：_____受委托人姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____住址：_____身份证号：_____受委托人注册证书（建造师、监理工程师）资质号：我系委托单位的法定代表人，现委托作为我单位在建设工程项目施工及保修阶段的工程质量、进度、投资、安全、合同等方面进行全过程管理工作的全权负责人，在签署的授权委托职责范围内实施活动。

施工单位、监理单位必须密切配合建设单位的相关管理，一切活动必须符合相关法律、法规及公司相关规定。

本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。

后附法定代表人身份证复印件（加盖人名章或签名）和法人授权责任人身份证复印件（加盖人名章或签名）。

受委托人无转让委托权。

特此证明。

委托单位：_____（盖章）委托人：_____（签字、盖章）日期：_____年_____月_____日工程承接授权委托书3致：__________本授权委托书声明：__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。

委托建设合同详细版（5篇）

委托建设合同详细版甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、背景本合同甲方拥有相应的土地使用权和建设资金，为了实现特定目标和经营需求，委托乙方进行建设项目的开发、设计、施工和交付，双方达成如下协议。

二、合同目的1. 建设项目：__________（项目名称）2. 建设规模：__________（规模）3. 建设地点：__________（地点）4. 建设内容：a. 建设设计：包括初步设计和施工图设计；b. 施工工程：按照设计图纸和相关规范进行施工；c. 竣工验收：完成建设工程的验收和交付。

三、合同条款1. 总包价款乙方应按照本合同约定的工程量、工程价格和变更单价等确定的金额，承担建设项目的全部经济责任。

总包价款为__________（金额）。

2. 工期乙方应按照与甲方约定的工期完成建设项目，具体工期为__________，包括设计、施工、验收和交付等环节。

如遇不可抗力因素，双方须协商后延长工期。

3. 建设设计a. 乙方应在甲方指定的时间内完成初步设计和施工图设计，并按照甲方的要求进行修改和完善。

b. 设计图纸和设计方案必须符合国家相关法律法规、规范和标准的要求，保证建设项目的安全性、稳定性和可持续性。

4. 施工工程a. 乙方应按照设计图纸和相关规范进行施工，确保施工质量和工程安全。

b. 乙方负责组织施工人员、材料和设备，并按照项目进度和工期安排施工工作。

c. 施工期间，乙方应保证周边环境的安全和清洁，并采取必要措施防止施工对周边环境和居民的影响。

5. 竣工验收a. 在建设工程完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。

b. 甲方有权对建设工程进行验收，包括质量、设计是否符合要求等方面的检查。

c. 如发现建设工程存在缺陷或不符合要求的问题，乙方应承担相应的修复和改进责任。

6. 保修期a. 建设工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应提供一定的保修期，保修期为__________（天数）。

工程建设监理委托合同范文通用版7篇

工程建设监理委托合同范文通用版7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]乙方（监理单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程建设监理工作达成如下协议：一、定义与解释本合同中术语定义如下：工程建设监理是指由专业的监理机构依据国家相关法律法规、技术标准以及合同要求，对工程建设的质量、进度和安全等方面实施监督管理活动。

二、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地址]工程规模：[具体规模描述]工程内容：[具体建设内容]三、监理范围与工作内容乙方承担以下监理任务：质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理等工作。

具体内容包括但不限于：1. 审查并确认施工单位的施工组织设计；2. 检查施工进度，确保按计划执行；3. 监督工程质量，确保符合国家规范及合同要求；4. 审核与工程相关的材料、设备采购等。

四、合同期限与进度安排本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并移交完毕止。

监理服务总日历天数为XX天。

具体进度安排按照工程进度计划执行。

如遇特殊情况，双方可协商调整。

五、监理酬金与支付方式监理酬金总额为人民币[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]）。

支付方式为每期工程进度款按比例支付，最后竣工结算一次付清。

具体支付细节在补充协议中约定。

六、双方责任与义务1. 甲方责任：负责提供相关资料并确保其真实性；按约定支付监理酬金等。

2. 乙方责任：确保监理人员具备相应资质；按照合同约定履行监理职责；定期向甲方报告工程进度等。

七、违约责任及赔偿损失规定如任何一方违反合同约定，应按违约造成的实际损失进行赔偿。

具体违约情形及赔偿责任在补充协议中细化。

八、合同的变更与解除条件与方式本合同如需变更或解除，双方应协商一致并书面签订变更或解除协议。

任何变更或解除均应符合法律法规的规定。

九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成时，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼解决争议。

工程合同授权委托书标准版

工程合同授权委托书委托人：[委托人全称]地址：[委托人地址]法定代表人：[委托人法定代表人姓名]职务：[委托人法定代表人职务]受托人：[受托人全称]地址：[受托人地址]法定代表人：[受托人法定代表人姓名]职务：[受托人法定代表人职务]鉴于委托人与受托人于[签订日期]签订了编号为[合同编号]的《[工程合同名称]》（以下简称“主合同”），为保证主合同的顺利履行，委托人特此授权受托人代表委托人行使以下权利并履行以下义务：一、授权范围1.代表委托人参与主合同项下的所有工程项目的施工、管理、验收等相关活动。

2.代表委托人签署与主合同履行相关的所有文件、协议和合同。

3.代表委托人处理与主合同履行相关的争议解决事宜。

4.代表委托人行使合同约定的其他权利。

二、授权期限本授权委托书自签订之日起生效，有效期至主合同履行完毕之日止。

三、授权条件1.受托人应按照主合同的约定和委托人的指示行事。

2.受托人应保证其代表委托人所作的任何决定和行为符合委托人的利益。

3.受托人应定期向委托人报告主合同履行情况，并提供必要的文件和资料。

四、撤销与变更1.委托人有权随时撤销本授权委托书。

2.委托人可对本授权委托书的内容进行变更，但变更应以书面形式通知受托人，并经双方签字确认。

五、其他事项1.本授权委托书一式两份，委托人和受托人各持一份，具有同等法律效力。

2.本授权委托书的任何修改和补充均应以书面形式作出，并由双方签字盖章后生效。

3.本授权委托书的解释权归委托人所有。

委托人在此确认，已充分了解并同意上述授权内容，并承诺承担由此产生的一切法律后果。

委托人（盖章）：[委托人全称]法定代表人（签字）：[委托人法定代表人姓名]日期：[授权委托书签订日期]受托人（盖章）：[受托人全称]法定代表人（签字）：[受托人法定代表人姓名]日期：[授权委托书签订日期]。

委托施工合同协议书范本（精选6篇）

委托施工合同协议书委托施工合同协议书范本（精选6篇）在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到协议书，签订协议书后则有法可依，有据可寻。

写协议书需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的委托施工合同协议书范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。

委托施工合同协议书篇1发包方（甲方）：________承包方（已方）：________为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。

二、工程内容土层基储绿化及其他部分工程（详见图纸）。

以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。

若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。

乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

工程委托代建协议书范本(10篇)

工程委托代建协议书范本（10篇）工程委托代建协议书范本（通用10篇）工程委托代建协议书范本篇1委托方（甲方）：（以下简称甲方）代建方（乙方）：阜阳市重点工程建设管理处（以下简称乙方）为充分发挥政府资金投资效益，严格控制投资规模，更好的实施项目建设和管理，按照市政府年度投资计划、政府相关会议纪要、批示等要求,项目委托阜阳市重点工程建设管理处实施代建，对项目施工期间的全过程进行管理。

按照公平、诚实信用的原则，就项目委托建设管理事宜经双方协商一致，订立本协议。

第一章委托建设管理内容第一条项目概况1.项目名称：项目。

2.项目总投资：约万元。

3.项目概况：。

第二条代建管理内容1.代建内容：项目施工阶段的管理和移交。

即工程施工实施阶段的质量、安全、进度及投资管理和控制，以及竣工验收和移交等。

不包括项目建设工程的各项前期工作（包括项目的立项、可研、规划手续及调整、初步设计、施工图设计及审查、地灾评估、土地手续、资金保障、施工环境协调等），以及项目建设工程竣工验收移交给甲方使用后的其他事项。

如有涉密项目内容由甲方自行委托实施，乙方配合。

2.代建范围：项目规划范围内实施的建筑工程、安装工程、装饰暖通、道排绿化、强电、智能化、给水及附属工程等。

燃气工程不在代建范围内，用地规划范围外的供水、供电、用气、排水等接入管线及开通开户由甲方负责，不在乙方代建范围。

3.工程量清单、招标控制价编制及招标工作（委托方自愿选择下列第种方案）：（1）、□工程量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲、乙双方共同委托实施，甲方负责提供建设资金落实证明。

招标过程中的答疑、质疑由甲、乙双方协商后共同回复处理。

中标通知书由甲、乙双方共同签发。

（2）、工程量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲方自行委托实施，并负责招标过程中的答疑回复、中标通知书的签发，及项目施工合同的签订。

其中招标文件中的合同条款，招标前应征求乙方意见，以符合后期项目实施，便于项目管理。

2024版工程委托代建服务合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版工程委托代建服务合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 委托方名称及地址1.2 代建方名称及地址1.3 工程项目的定义第二条：合同标的2.1 代建服务的范围和内容2.2 工程项目的规模和投资额2.3 工程项目的时间节点第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式及支付时间表3.3 价款调整的条件和方式第四条：代建方的义务和责任4.1 代建方的基本义务4.2 代建方的质量责任4.3 代建方的安全责任4.4 代建方的保密责任第五条：委托方的义务和责任5.1 委托方的基本义务5.2 委托方的配合义务5.3 委托方的变更权第六条：合同的履行和验收6.1 合同的履行期限6.2 合同的验收标准和方法6.3 验收不合格的处理第七条：违约责任7.1 违约行为的界定7.2 违约责任的形式和计算方式7.3 违约责任的免除第八条：不可抗力8.1 不可抗力的界定8.2 不可抗力的通知和证明8.3 不可抗力对合同履行的影响第九条：争议解决9.1 争议解决的方式9.2 争议解决的时效9.3 争议解决的地域和适用法律第十条：合同的变更和解除10.1 合同变更的条件10.2 合同解除的条件10.3 合同变更和解除的程序第十一条：合同的终止11.1 合同终止的条件11.2 合同终止后的权利和义务处理第十二条：合同的效力12.1 合同的生效条件12.2 合同的无效和撤销12.3 合同的解除和终止对合同效力的影响第十三条：保密条款13.1 保密信息的范围和内容13.2 保密信息的保护措施13.3 保密信息的违约责任第十四条：其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的修订和附件14.3 合同的送达和接受14.4 合同的解释权归属14.5 合同的适用法律和争议解决方式第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 委托方名称及地址：委托方全称为X公司，注册地址为市区路号。

2024年工程造价咨询委托合同官方版（二篇）

2024年工程造价咨询委托合同官方版委托方（甲方）：________有限公司被委托方（乙方）：______工程造价咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

第一条工程情况概述工程名称：_____基础工程结算工程地点：重庆市____组团结构类型：钢筋砼框架剪力墙结构第二条委托范围及内容甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务：______基础工程结算。

服务类别：结算审核乙方须：1、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行，定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。

2、乙方初审完成后报甲方，根据甲方安排与施工单位对数。

3、对数完成后一式四份提供审核报告，同时按甲方要求格式提供经济指标分析表。

甲方要求在提供完整的审价资料起____日内（包括国家规定节假日）交出审价报告，其中编制结算初稿____日，与施工单位核对工程量及出具结算报告为____日。

如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延，如对数时施工单位不配合，时间可顺延。

第四条甲方责任1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料，包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。

2、按合同规定及时足额支付审核费用。

第五条乙方责任1、乙方须按照合同约定，再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告，分专业并按甲方要求计算工程造价，并附工程量计算书，保证其真实性、合法性、准确性。

2、在执行业务过程中，乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。

除非经甲方同意，否则，乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，一经发现，乙方需向甲方赔偿相应损失。

第六条特别规定乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数，对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行，每次对数乙方参加人员不少于二人，乙方不得与施工单位单独或私下接触。

工程委托合同

工程委托合同1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“业主方”）与乙方（以下简称“承包方”）双方共同签署，目的是约定工程委托事项、工程要求、费用支付方式等相关事宜，确保工程的顺利进行。

2. 合同内容2.1 工程委托事项甲方将指定给乙方完成的具体工程项目，包括但不限于以下内容：•工程名称：[工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模和要求：[工程规模和要求]•工程进度计划：[工程进度计划]•工程验收标准：[工程验收标准]2.2 工程费用2.2.1 工程费用总额为人民币[金额]，乙方应按以下方式支付：•预付款：人民币[金额]，在合同签署后的[日期]日前支付给乙方。

•进度款：工程进度达到[进度要求]时，乙方有权向甲方申请支付相应款项，具体金额按照进度款支付比例确定。

•终验款：工程完工合格后，甲方应在[日期]日内支付工程款项。

2.2.2 工程费用中包含以下费用：•施工人工费•材料费•设备费•运输费•管理费•税金及其他费用2.3 工程质量保证乙方承诺按照合同约定的工程要求和验收标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。

如工程存在质量问题，乙方应承担相应责任并进行修复。

2.4 工程变更任何一方在工程施工过程中发现需要变更的情况，应及时书面通知对方，并经双方协商一致后，签订变更协议。

未经书面变更协议的情况下，任何一方不得擅自改变工程要求和进度计划。

2.5 工程保险乙方应为工程项目购买相应的工程施工保险，保证工程施工过程中的人员、设备和材料的安全。

如发生意外事故，乙方应及时通知甲方，并协助甲方进行理赔。

3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并执行至工程完工验收。

3.2 合同解除以下情况下，本合同可被解除：•双方协商一致解除合同；•一方未履行合同义务，经另一方书面通知后，在合理期限内未采取补救措施；•发生不可抗力事件，导致工程无法继续进行。

4. 合同争议解决对于因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交至合同签订地的人民法院进行解决。