最新建设工程勘察合同

合集下载

建设工程勘察合同通用版3篇

建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方：（委托方）乙方：（承接方）根据《建设工程勘察管理条例》和《建设工程勘察合同暂行规定》，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方的建设工程勘察项目承接与实施达成如下协议：第一条项目名称、工程地址和范围甲方为（建设单位名称），地址，现委托乙方进行（工程名称），地址的勘查与设计工作。

第二条勘察内容和标准1、乙方应按照国家相应勘察规范和标准，进行工程勘察，在保证质量的前提下满足甲方的需求。

2、勘察内容包括但不限于地质勘察、气象勘测、地形测量、水文测量、环境勘察等。

第三条勘察期限乙方应在本合同签订后（具体时间），按照工作计划和进度要求，完成所有勘察工作。

第四条承担责任1、乙方应独立承担在勘察项目中因工程设计错误或差错而引起的经济损失，并承担相应的法律责任。

2、在勘察过程中，如发现有造成甲方利益受损的情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决。

第五条报酬支付1、在本合同生效之日，甲方应向乙方支付勘察费用（具体金额）。

2、勘察费用包括人力、材料、机械、运输、维护、管理等费用，但不包括跨部门协调和临时性配合的费用。

3、如勘察过程中需要额外费用支出，乙方应提前征得甲方同意，并按规定方式支付。

第六条保密协议双方应保守项目的商业机密和技术秘密，不得向第三方透露和公开相关信息，否则承担相应的法律责任。

第七条合同解除1、在勘察过程中，如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致项目无法继续，双方应协商解除合同，并按双方实际损失赔偿。

2、遇有争议时，双方应友好协商解决。

若不能协商解决，则提交有关仲裁机构裁决。

第八条其他1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。

2、本合同如有未尽事宜，双方可商议补充条款，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：本合同已于双方正式签字盖章后生效，有效期至勘察工作完成。

如果有变更或补充条款，需经双方协商一致，并修改合同方可生效。

建设工程勘察合同通用版8篇

建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。

二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。

乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。

同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。

三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。

乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。

如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。

四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。

具体费用明细由双方另行约定。

2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。

五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。

乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。

但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。

六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。

如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

2. 甲方应按合同约定支付费用。

如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。

项目建设工程勘察合同4篇

项目建设工程勘察合同4篇篇1项目建设工程勘察合同一、甲方（委托方）：姓名/单位：联系地址：电话：传真：邮编：二、乙方（承包方）：姓名/单位：联系地址：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲方与乙方经友好协商，就乙方承担甲方委托的工程勘察项目达成如下协议，并就履行合同双方的权利和义务达成一致：第一条服务内容1.1 甲方委托乙方负责承担工程勘察项目，包括但不限于地质勘察、地形测绘、地基勘查等工作。

1.2 乙方应按照国家相关工程勘察规范和标准执行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。

第二条服务费用2.1 甲方应按照合同约定时间及要求及时支付工程勘察项目的费用给乙方。

2.2 乙方应按照合同的约定，按标准收取服务费用，并出具正规的收据。

第三条服务时间3.1 工程勘察项目的服务时间为自合同签订之日起至工程勘察项目完成之日止。

3.2 如果因甲方原因造成工程勘察项目延期完成，乙方有权要求相应的延期费用。

第四条服务质量4.1 乙方应确保工程勘察项目的质量符合国家相关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。

4.2 如因乙方原因导致工程勘察结果不符合要求，乙方应承担相应的责任并补救措施。

第五条保密条款5.1 双方对在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术资料等均应保密，不得向第三方披露。

第六条违约责任6.1 若一方违反了本合同的条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿等。

6.2 如果因不可抗力等原因，导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并免除相应责任。

第七条合同变更7.1 本合同未尽事宜，经双方友好协商一致，可以作出修改或补充协议。

第八条争议解决8.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解。

第九条合同生效9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程勘察项目完成之日终止。

9.2 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《项目建设工程勘察合同》，甲方与乙方应共同遵守并履行合同的各项约定，确保工程勘察项目按时、按质完成。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程勘察合同样本6篇

建设工程勘察合同样本6篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托方）：______________；乙方（承包方）：______________。

鉴于甲方拟进行建设工程项目（以下简称“工程”），为了保证工程的质量和安全，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议，以合同的形式约定各项事宜：一、任务内容及范围1. 甲方委托乙方进行的勘察工作范围包括但不限于：工程地形、地质勘察、环境地质勘察等内容。

2. 乙方应根据勘察要求，实地调查、测量，出具相应勘察报告，提供必要的技术支持和咨询。

二、任务要求1. 乙方应按照国家相关标准和规定，认真、细致地完成勘察工作，保证勘察成果的真实性和准确性。

2. 勘察报告应具备合法性、科学性，满足甲方的使用需求。

若勘察结果有误，乙方应承担相应责任。

三、费用结算1. 甲方应按照双方约定的合同价支付勘察费用，支付方式为____________。

2. 如有额外费用发生，应由甲方另行支付，经双方协商一致后方可实施。

四、保密条款1. 双方应对勘察工作中获得的机密信息予以保密，未经甲方同意，不得泄漏或外传。

2. 勘察成果及报告仅供甲方内部使用，未经乙方同意，不得用于其他用途。

五、违约责任1. 若甲方或乙方未按合同约定履行义务，给对方造成损失的，应承担违约责任。

2. 如勘察报告存在虚假内容，乙方应重新勘察，承担全部费用。

六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察报告完成交付。

2. 如因不可抗力等因素导致工程勘察无法实施，可暂停合同执行，双方须书面通知对方。

本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 年______ 月____ 日以上内容为建设工程勘察合同样本，具体内容以双方协商约定为准。

篇2建设工程勘察合同样本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（勘察单位）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙各自经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：（以下简称“本项目”）1.2 建设地点：（详细地址）1.3 本项目的规划设计方案由__单位出具，详见附件一《规划设计方案》。

有关项目建设工程勘察合同8篇

有关项目建设工程勘察合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某一项目进行建设工程勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、项目概况及勘察内容1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地址]1.3 勘察内容（含地形测绘、地质结构勘探等）二、合同目的与原则本合同旨在明确甲、乙双方在项目建设工程勘察中的权利与义务，确保工程勘察工作的顺利进行，保障双方合法权益。

三、勘察工作期限3.1 乙方应在合同签署后XX日内完成全部勘察工作。

如遇特殊情况，需经甲方同意，可延长工期。

四、费用及支付方式4.1 甲方应向乙方支付工程勘察费用总计人民币[金额]元。

4.2 支付方式：签订合同后XX日内支付总费用的XX%作为预付款，勘察工作完成后XX日内支付剩余款项。

五、勘察工作要求与标准5.1 乙方应按照国家和行业相关规定、规范进行勘察工作。

5.2 乙方应确保提供的勘察数据真实、准确、完整。

5.3 乙方应对其勘察成果负责，因勘察成果导致的工程事故或其他损失，由乙方承担相应法律责任。

六、知识产权条款6.1 乙方提交的勘察成果的知识产权归甲方所有。

6.2 乙方有权就其提供的勘察成果进行必要的技术保密措施。

未经乙方许可，甲方不得将勘察成果泄露给第三方。

七、保密条款7.1 双方应对本合同内容、勘察过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。

未经对方许可，不得向第三方泄露。

7.2 本合同终止后，保密义务依然有效。

八、违约责任8.1 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，且未征得甲方同意延期，乙方应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方由此造成的损失。

8.2 若甲方未按约定支付费用，应支付逾期付款利息并承担违约责任。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。

乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。

本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。

二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。

该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。

2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。

三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。

2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。

3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。

4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。

四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。

2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。

如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。

3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。

五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。

未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。

乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。

建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。

甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。

（2）工程地点：_____________。

（3）工程性质：_____________。

2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。

（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。

第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。

2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。

第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。

2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。

第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。

2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。

第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。

2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。

第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。

2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。

第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。

建设工程勘察合同范文通用版8篇

建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托人）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、项目名称：__________三、项目内容：本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察，包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。

四、报酬费用：乙方应按照本合同约定，按照勘察任务的复杂程度和工作量，结合勘察工程的实际情况，制定合理的报酬费用。

五、勘察周期：根据勘察内容的复杂程度和工作量，乙方应在约定的时间内完成工程勘察，并提供相应的勘察报告。

七、勘察结果使用：甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作，乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。

八、技术保密：乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方泄霩。

九、违约责任：对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务，或者勘察报告存在虚假信息的，乙方应承担相应的违约责任。

十、解决争议：因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁院仲裁。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，于签订后生效。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________第2篇示例：建设工程勘察合同范文通用版甲方：______________（委托方）乙方：______________（承包方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程质量和建设安全，甲、乙双方经友好协商一致，就本工程之勘察事宜达成如下合同：一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。

1.2 乙方应根据甲方的要求，在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告，并由甲方确认后提供。

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和工程概况1.1 本合同目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。

1.2 工程名称：[工程名称]。

1.3 工程地点：[工程地点]。

1.4 工程规模：[规模描述]。

二、工作内容和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准等要求，进行工程勘察工作。

2.2 乙方应根据甲方提供的工程资料，进行现场勘察、地质勘探、试验测试等工作，并按约定提交勘察成果。

2.3 乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性和完整性。

如因乙方提交的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。

三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。

3.2 甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总金额的[比例]%作为预付款。

3.3 乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应在[提交后支付时间]内支付剩余款项。

3.4 支付方式：[支付方式描述]。

四、时间安排和进度4.1 乙方应在合同签订后[时间]天内完成现场勘察工作。

4.2 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整工作计划，确保勘察工作与工程建设进度相匹配。

4.3 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。

五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

5.2 乙方在勘察过程中获取甲方的信息，除法律法规规定外，不得擅自公开或用于其他用途。

六、违约责任和赔偿6.1 如因甲方原因导致乙方无法开展勘察工作或造成乙方损失，甲方应承担相应违约责任和赔偿责任。

建设工程勘察合同样书5篇

建设工程勘察合同样书5篇篇1建设工程勘察合同范本甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称）双方经友好协商，就乙方承担甲方拟开展的建设工程勘察业务事宜，达成以下协议，以资双方信守：一、项目名称和内容甲方委托乙方进行项目（项目名称），具体内容包括但不限于项目地点、工程规模、勘察范围等，详见附件一《项目描述》。

二、服务范围和要求1.乙方应按照国家相关法律法规，严格按照项目描述中要求的工程勘察范围和要求，实施勘察工作，保证勘察成果的准确性和完整性。

2.乙方应保证勘察人员具备相关资质和经验，勘察过程应符合相关规范和标准。

3.乙方应按照勘察费用和工期要求，完成项目勘察工作，并形成相应的勘察报告。

4.项目勘察涉及到的设计方案、勘察成果等均属于甲方所有，乙方不得擅自篡改、复制、转让或使用，如有发现，将承担相应的法律责任。

三、服务费用和支付方式1.乙方应按照合同约定的服务费用要求，按时按量完成工程勘察工作，且应在勘察报告提交后十个工作日内向甲方出具开具发票。

2.服务费用的支付方式为（支付方式），甲方应在收到发票后十五个工作日内完成支付。

若发票有误，乙方须在五个工作日内更正并重新开具发票，甲方应在收到更正发票后十五个工作日内完成支付。

3.如因乙方原因导致勘察工作延误或质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方相关损失。

四、审核和验收1.乙方完成项目勘察工作后，应提交勘察报告等相关资料进行审核。

甲方应在十五个工作日内完成审核，并对勘察结果进行验收。

2.如审核结果有问题，乙方应在五个工作日内进行调整和改进。

乙方应在处理完问题后重新提交相关资料。

3.审核和验收通过后，乙方应向项目经理出具项目勘察竣工证明，并将相关资料归档保存，以备查阅。

五、修改和解除1.如有任何一方希望修改合同内容，应经双方协商一致，并出具书面文件变更合同。

变更后的合同文件同等具有法律效力。

2.如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法履行，可根据相关法律法规解除合同，但需提前书面通知对方，并履行相关的解约程序。

建设工程勘察设计合同一5篇

建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号：[具体编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容：[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式（一）合同标的：本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。

包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。

（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。

具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。

2. 进度款：按照勘察设计的进度节点支付费用。

具体节点及支付比例根据双方约定确定。

3. 尾款：项目完成后，经过验收合格，支付剩余款项。

三、勘察设计周期及进度安排（一）勘察设计周期：本合同勘察设计工作周期为XX天，自合同签订之日起计算。

如遇特殊情况，经双方协商可延长工作周期。

（二）进度安排：乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。

各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。

四、质量要求及验收标准（一）质量要求：乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。

（二）验收标准：勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。

验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。

如双方另有约定的验收标准，应按照约定执行。

五、知识产权及保密条款（一）知识产权：本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。

乙方仅享有在其成果上的署名权。

如双方另有约定的知识产权归属，应按照约定执行。

（二）保密条款：双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

建设工程勘察合同通用版8篇

建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况本合同工程名称为[工程名称]，位于[工程地点]。

本次勘察工作包括地质勘察、地形测量等。

乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。

二、工作内容及要求甲方委托乙方承担以下工作：1. 地质勘察：包括勘探、取样、试验、分析等工作；2. 地形测量：按照甲方要求进行地形测绘；3. 编制勘察报告：根据勘察结果编制勘察报告及相关技术文件。

乙方应按照国家和地方的相关法规和规范进行勘察工作，确保勘察质量和安全。

同时，乙方应按照甲方的要求进行进度安排，按时完成勘察任务。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写及数字小写]（￥[金额数字小写]）。

2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方支付剩余款项。

3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。

四、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 乙方在完成勘察工作后，应将对甲方的技术资料妥善保管，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。

五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。

本合同涉及的工程项目为[项目名称]，位于[项目地点]。

该项目主要涉及到地质勘察、地形测量等事项。

建设工程勘察合同范本6篇

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。

1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。

第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。

2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。

3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。

第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。

第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。

5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。

第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。

6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。

7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察合同范本3篇

建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程勘察项目。

2. 工程地点：具体地址请详细描述。

3. 工程规模：工程范围及勘察工作量等具体描述。

二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量等。

2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。

3. 乙方应根据勘察结果，编制勘察报告，并对报告的质量负责。

三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。

2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十（30%），勘察工作完成后支付剩余费用。

3. 支付方式：具体描述支付方式、时间、地点等。

四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。

2. 乙方应制定详细的勘察进度计划，并报甲方备案。

3. 如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。

六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。

2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。

3. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告，甲方组织验收。

4. 如勘察报告不符合质量要求，乙方应负责修改或重新勘察。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。

3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。

有关建设工程勘察合同范本5篇

有关建设工程勘察合同范本5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证建设工程的勘察质量，保护合同当事人的合法权益，确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察范围和要求1. 乙方需对甲方提供的工程地点进行地质勘察，包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等方面的勘察。

2. 乙方应按照国家和行业的相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作。

三、勘察工作量、工期及进度安排1. 勘察工作量：乙方需按照甲方提供的工程量清单进行勘察工作。

2. 勘察工期：自本合同签订之日起______天内完成勘察工作。

如遇特殊情况，需经甲方同意后延期。

3. 进度安排：乙方应按照甲方要求的进度进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和及时性。

四、费用及支付方式1. 勘察费用：甲方需支付乙方勘察费用人民币______元。

2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下方式支付勘察费用：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方勘察费用总额的______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的______%；（3）尾款：工程竣工验收合格后______天内，甲方支付剩余勘察费用。

五、成果交付及验收1. 乙方应在勘察工作完成后______天内提交完整的勘察报告及相关技术资料。

2. 甲方应在收到勘察报告后______天内组织验收。

验收标准按照国家和行业的相关规范、标准执行。

3. 若甲方对勘察成果有异议，应在验收后______天内书面通知乙方，乙方需在接到通知后______天内完成补勘工作。

建设工程勘察合同标准版7篇

建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。

为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。

明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。

严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。

下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。

建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。

根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。