水电承包合同书范本

合集下载

建筑水电承包合同范本6篇

建筑水电承包合同范本6篇第1篇示例：建筑水电承包合同范本甲方：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方拟进行建筑水电工程的承包业务，乙方有能力并愿意接受甲方的承包委托，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承包建筑水电工程事宜达成如下合同：一、工程名称及地点：本合同工程名称为________，地点位于_____________。

二、合同价款及付款方式：1. 本合同总价款为________元整（大写：________），按照分期付款方式支付。

2. 首期款在双方签订合同后的7天内支付，账户详见附件；3. 合同履行过程中，乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的发票和结算单。

三、工程工期：1. 本合同工程工期为________天，从合同生效之日起计算；2. 若因不可抗力因素或乙方原因导致工程延期，双方可协商调整工程工期；3. 超过约定工期，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程质量和安全：1. 乙方承包的建筑水电工程应符合国家相关法律法规和标准要求；2. 乙方应确保工程安全，加强施工现场的管理和监督，保障施工人员和周边居民的安全。

五、保修责任：乙方应对承包的建筑水电工程提供____年的保修期，保修范围包括因施工质量问题导致的设备损坏或工程质量问题。

六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期，乙方应按照双方约定的违约责任承担相应的经济赔偿；2. 甲方有权要求乙方进行违约金的相关赔偿，并要求暂停工程施工，直至乙方按要求履行合同义务。

七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、争议解决：因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

以上为建筑水电承包合同范本，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行并保证工程质量，维护双方的合法权益。

水电承包合同范本6篇

水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。

2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。

第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。

2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。

第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。

第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。

2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。

3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。

第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。

2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。

第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。

保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。

第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。

2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。

简单水电承包合同标准范文(5篇)

简单水电承包合同标准范文甲方：（发包方）乙方：（承包方）为确保建房质量，按时完成建房进度，确保工程的顺利开展，经甲乙双方协商达成协议如下：一、甲方将土桥镇集中居住朝阳新型社区室内水电安装、防雷接地转包给乙方承建。

乙方负责从基础开始的所有防雷接地、水电安装，包括临时用电至三级箱，本工种内常用机械由乙方负责，其余一切材料由甲方提供，乙方需配合提供材料计划。

二、乙方必须保质保量的完成全部安装内容，按建筑面积实行包干价元每平方米，另外扣除五角每平方米甲方用作购买保险。

以产权面积为依据进行结算。

三、乙方在施工过程中必须佩戴安全帽，以及施工必须的安全设施，如被甲方发现乙方有违规操作和违反安全管理的情况，将对乙方处以1000_____元的罚款。

若在施工过程中造成安全事故，五万元内由乙方负全责，超出五万元部分甲乙双方各承担50%。

四、乙方必须服从甲方的安排和管理，需全力配合土建施工，若乙方不听从甲方安排，造成的一切损失由乙方负责，按设计施工图纸无论增加或减少均不另外计费。

五、工程进度：从本协议签订后从挖基础乙方进入作业面后开始250天内，乙方必须完成此承包面积的全部施工内容，并经甲方、监理、建设、质检等部门验收合格后交付使用，每延误一天，均按____元/天向甲方支付违约金。

若因主材供不上五天后，甲方负责乙方生活费，工期顺延。

六、进度付款方式（1）乙方必须按甲方所排的工期执行，并在每月____日前提供已完工程量报表给甲方审批。

（2）工程进度款支付：三楼砌体完工后付一楼主体工程量的70%进度款，四楼砌体完工后付二楼主体工程量的70%，以此类推。

主体完工后20天内付至主体的70%，工程竣工验收合格后两个月内付至承包总金额的97%，余款3%作为质保金。

（3）工完场清：乙方在每道工序完工后，必须做到工完场清，否则按100_300元处以罚款。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日简单水电承包合同标准范文（二）甲方（发包人）：乙方（承包人）：因工程建设需要，甲方将南城国际水电施工任务承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设水电工程承包事项协商一致，签订本施工合同，以资共同遵守。

水电站承包合同8篇

水电站承包合同8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!水电站承包合同8篇为了确保双方在交易中的利益不受损害，我们需要仔细研究和制定合同细节，提前拟定一份详细的合同能够确保双方的利益不会受到不可预见的风险的侵害，本店铺今天就为您带来了水电站承包合同8篇，相信一定会对你有所帮助。

简单水电承包合同范本(8篇)

简单水电承包合同范本甲方：乙方：根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。

一.本工程名称：利辛天悦大酒工程二.工程地点：利辛工业园文州路与中红丝路交汇处三.承包方式：包工包料，包质量、进度及使用工具。

四.承包范围：（1）现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。

（2）包现场临时用电和施工用电。

（3）包各分项工程质量符合要求及国家标准（4）包水电安装完成后场地清理。

五.结算方法及付款方式：（1）工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。

（该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等），由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。

（2）侍款方式：根据建设单位与甲方（中城建第六局集团第一工程有限公司）签订的结算方式同比例同方式结算。

六、不可预见事件处理：本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

七、甲方责任：1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

2.对乙方填报的工程进度及时审核。

3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

八.乙方责任：1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。

2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。

3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。

水电工程合同范本5篇

水电工程合同范本5篇篇1水电工程合同范本一、甲方（投资方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________二、乙方（承包方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________电话：_________________三、项目基本情况：1. 项目名称：_______________2. 项目地点：_______________3. 项目规模：_______________4. 项目工期：_______________四、工程范围：1. 项目范围：本合同包含的工程范围为_______________。

2. 工程内容：本合同约定的工程内容包括但不限于_______________。

3. 工程标准：工程应按照国家相关标准和规定进行设计、施工。

五、合同金额：1. 总合同价款为_______________。

2. 支付方式：工程款按月支付，每次支付比例为_______________。

六、工期及安全：1. 工程开工日期为_______________，竣工日期为_______________。

2. 安全保障：乙方在施工过程中必须遵守工程安全规定，确保工程进展顺利并保障工人安全。

七、质量标准：1. 工程质量应符合国家相关标准，达到设计要求。

2. 若工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并不得额外收取费用。

八、保证金：1. 乙方应在签订合同之日起交纳合同总额5%的履约保证金，合同期满返还。

2. 若乙方未按时履行合同义务，甲方有权利用保证金进行赔偿。

九、违约责任：1. 若乙方违反合同规定，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。

2. 若甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并支付赔偿金。

水电承包合同范本6篇

水电承包合同范本6篇篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：乙方（发包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：鉴于甲方具有从事水电工程施工的资质和能力，乙方有水电工程需要承包的需求，双方协商一致，达成以下合同：一、项目内容1. 乙方委托甲方承包水电工程项目，具体项目包括但不限于水电浇筑、管道安装、设备调试等。

2. 项目所需的具体材料、设备及工时等详细信息由双方协商确定并在附件中列明。

二、承包费用及支付方式1. 乙方应在项目开始前支付承包款项的50%作为预付款。

2. 项目验收合格后，乙方应及时支付余下的50%承包款项。

3. 如因乙方原因导致项目变更或延期，甲方有权要求适当调整承包费用。

三、工期安排1. 双方应在合同签订后的三日内确定工程开始时间。

2. 工程的具体完工时间由双方协商确定，并在附件中列明。

3. 若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应及时商议解决方案。

四、质量标准1. 甲方承诺在工程过程中，保证质量符合相关标准，并保证设备运行安全、稳定。

2. 乙方有权对工程质量进行检验，不合格部分应及时整改。

五、保证事项1. 甲方应保证施工现场的安全，遵守相关的施工规范和安全措施。

2. 乙方应提供必要的工程图纸、资料，配合甲方顺利完成项目。

六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任。

2. 若乙方未按时支付承包款项，导致工程延误，应承担相应违约责任。

七、争议解决双方若因承包合同引发争议，应先协商解决。

若协商不成，可依法诉诸法院解决。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章生效，有效期至工程验收合格结束。

2. 本合同如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

3. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。

甲方（承包方）签字盖章：日期：乙方（发包方）签字盖章：日期：附件：水电工程项目详细内容及需求以上为水电承包合同范本，甲、乙双方均应遵守合同规定，履行各自义务，共同完成水电工程项目。

水电承包合同范本(6篇)

水电承包合同范本甲方：乙方：甲方承建的委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守：一、承包方式：乙方以单包工的形式进行承包施工。

二、承包范围及单价：1、工作内容：依据图纸和图纸会审记录的外墙____米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工____米以内到第一个井)。

本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋，建筑物____米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。

甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装，现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。

2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条 )，确保安全生产措施。

3、计价方式含上述1~____条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按招标文件计算，本项目建筑面积为：__________㎡每平方米包干为元，总价约元。

水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费，材料场内短途转运费，本项目(水电)不含挖土方工程。

单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。

4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具仓库一间，乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。

三、工期：工期安排以甲方施工进度计划及监理单项施工计划为准，乙方密切配合，合理安排劳动力按时完成每一道工序，每拖延一天罚款____元。

乙方以此类推计算，超过____天不能完成甲方有权单方终止本合同，乙方前期所完成工程量的____%结算并派其他班组施工，由此产生损失的一切费用由乙方承担。

四、质量及材料使用：1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工，该工程质量必须达到合格。

2、乙方应在施工员指导下进行施工，挑选精良的施工人员组织施工，轮流作业，严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。

如有不合格，乙方应自行返工至合格为止，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

3、在保修期内，乙方应负责修复所有水电项目的维修。

水电工程承包合同(12篇)

水电工程承包合同(12篇)水电工程承包合同1甲方：乙方：身份证号码：联系电话：甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。

2、包材料损耗（损耗按定额执行）。

3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。

4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）。

其余地下室潜污泵包安装。

5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。

6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。

防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。

7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试。

其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。

2、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，天内完成施工任务， 45 交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。

3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罚款伍佰元整。

4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。

三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每㎡建筑面积2、给水工程及电工程含弱电，按每㎡建筑面积。

3、终止合同，人工费只支付四、付款办法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。

2、拆除排栅经工程验收初步合格后，付款至 85%（含所有预付款在内）；余款 15%，综合验收合格后，支付 10%，余款 5%保修期满拾天内付清。

水电承包合同简单版范本7篇

水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。

2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。

3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。

第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。

第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。

2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。

第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。

2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。

第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。

2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。

第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。

具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。

希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。

水电包工承包合同范本(合集5篇)

水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。

水电工程承包合同范本最新6篇

水电工程承包合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电工程。

2. 工程地点：_________________________。

3. 工程范围：包括给水、排水、电气等系统的安装、调试及维修。

二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并安排施工人员进行施工。

甲方提供必要的工作条件及施工环境。

三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。

该总价包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付合同总价的65%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

四、工期要求1. 乙方应根据甲方要求及工程实际情况制定合理的工作计划，确保工程按时完成。

2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。

甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至达到验收标准。

六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。

2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。

3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。

七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，应支付乙方逾期付款违约金。

2024年水电工程承包合同的范文（六篇）

2024年水电工程承包合同的范文尊敬的合同双方：兹确认，本合同的各方，即承包商（以下简称为甲方）和业主（以下简称为乙方），本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下合作协议：第一章总则第一条合同名称：本合同正式名称为《____年水电工程承包合同》，以下简称本合同。

第二条合同签订时间：本合同于XXXX年X月X日在双方代表的见证下签署，自签订之日起生效。

第三条合同双方权利和义务：1. 甲方权利和义务：1.1 完成合同约定的工程，并确保按照合同规定的质量、进度、数量要求完成工程。

1.2 配合乙方提供工程所需的场地、设备、材料等。

1.3 保证乙方提供的设备和材料质量符合施工要求。

1.4 提供合格的施工人员，按时完成工程进度，并确保施工安全。

1.5 对施工期间可能出现的问题及时沟通并协商解决。

2. 乙方权利和义务：2.1 提供合同约定的工程资料，并按时支付工程款项。

2.2 监督甲方按照合同规定完成工程，并对施工质量、进度进行检查。

2.3 为甲方提供必要的工程施工协助。

2.4 对甲方提出的合理要求进行支持和配合。

2.5 对甲方完成的工程进行验收，并支付工程款项。

第四条工程内容和规模：本合同约定的工程内容和规模为XXXXXX，包括但不限于水电站及相关设备安装、调试、试运行等，详细工程内容和规模以工程计划书和技术文件为准。

第二章工程计划及时间安排第五条工程计划：根据双方协商一致的意见，甲方应于XXXX年X月X日之前提供本工程的详细施工计划，并经乙方审核确认。

第六条时间安排：1. 甲方应严格按照双方确认的工程计划安排施工，保证施工进度符合约定。

2. 乙方应提供必要的协助，保证甲方按照计划顺利施工。

3. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第三章工程质量和验收第七条工程质量：1. 甲方应按照相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和国家标准的要求。

2. 乙方有权对甲方进行工程质量检查和监督，并提出改进意见和要求。

水电劳务承包合同范本7篇

水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。

二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。

在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。

三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。

2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。

3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。

四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。

4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。

五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。

2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。

六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。

七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。

水电承包合同范本5篇

水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。

一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。

二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。

三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。

2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。

四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。

2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。

3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。

五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。

2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。

3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。

水电施工承包合同范本(八篇)

水电施工承包合同范本甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。

第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。

2.施工地点：_____3、住房结构：室厅卫套，施工面积平方米。

4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）5、承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）6、总价款：￥元，大写（人民币）其中：材料费：_____，人工费：管理费：_____，设计费：垃圾清运费：_____，税金（3.41%）其他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。

如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。

7.工期：____年____月____日至____年____月____日1.甲方责任：（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。

向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

（4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。

2.乙方责任：（1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

（2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。

乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。

（3）乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身安全。

单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。

承包水电工程施工合同[共6篇]

承包水电工程施工合同[共6篇]承包水电工程施工合同1建设单位(甲方)：____________施工单位(乙方)：____________兹因甲方单位需要建筑水、电和其他附属工程壹项，依据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，在甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上，甲方委托乙方负责的改造工程。

为使工程顺利进行，明确双方在办理及施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，同意签订本协议。

1、工程地点：2、工程范围：。

3、合同价(含税)：工程预算价为(大写)：。

4、工程日期：_______个工作日内完成。

5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的'停工，上述工程顺延。

6、该工程系包工包料方式进行施工，施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。

对不符合设计要求和国家标准规定的，乙方必须无条件更换，返工。

7、保证质量，做到节约用料，如在施工过程中，遇到人力不能抵抗的自然灾害，造成损失，乙方不负其责。

8、工程施工时，双方须选工地负责人，以便取得联系，保证工程顺利进行完成。

乙方应文明施工，符合施工安全规范，由乙方造成的安全事故乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

9、工程决算：执行国家、省市造价部门计价办法，材料单价按同期信息价，没有信息价的按甲方确认的市场价；工程量经甲方及监理确认后按实计取。

甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核，审核成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。

10、付款办法：在合同签订后支付合同价的30%作为预付款，竣工验收合格后一次性付清工程款。

保修期一年。

11、乙方按照合同规定时间完成技术施工，工程竣工后所有管道及设施均免费终身进行维护管理，人为损坏另行计价维修。

12、本协议书经双方签字盖章后生效，本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方(章)：乙方(章)：____________代表人签字：代表人签字：____________联系电话：_________联系电话：____签订日期：_________签订日期：____承包水电工程施工合同2合同编号：__________________拟修建_________工程，接受了_________的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币_________。

水电工程承包合同范文(4篇)

水电工程承包合同范文承包方：(简称乙方)経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。

一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。

三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。

2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人____天支付基本生活费____元，余款在完工并验收合格后____日内付清。

四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。

服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。

五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日。

按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款____元。

施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天20____元的罚款。

如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。

六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。