延期交房的补充协议
延期交房补充协议
延期交房补充协议一、协议背景根据《销售合同》第X条的约定，甲方承诺按照合同约定时间交房，但由于某种特殊原因，甲方无法按期交付房屋。
经双方协商，达成本延期交房补充协议，以便明确双方义务和权利。
二、具体约定1.房屋交房日期的延期甲方和乙方协商一致，将原合同约定的房屋交房日期从XXXX年XX月XX 日延期至XXXX年XX月XX日。
2.延期交房补偿费用为弥补乙方因房屋交房延迟所带来的经济损失，甲方同意向乙方支付延期交房补偿费用。
具体补偿费用计算方式为：–延期交房天数不超过X天，则甲方每延期一天支付给乙方Y元。
–延期交房天数超过X天，则甲方每多延期一天支付给乙方Z元。
3.补充协议成立条件本补充协议的成立，需满足以下条件：–双方合同生效且未解除。
–双方同意签署本补充协议。
4.协议生效与解除本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等效力。
双方同意在本补充协议生效后，不得再行解除。
5.其他事项–双方在履行本补充协议过程中，如发生争议，应友好协商解决。
如协商无果，则双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
–本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议经双方签字盖章后生效。
三、附则本补充协议的解释、效力和履行均适用中华人民共和国相关法律的规定。
本补充协议的任何修改、补充或者变更，需履行写入补充协议的形式，且需经双方的书面同意并签署盖章。
双方确认，在未尽事宜上，可重新协商以达成一致意见。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：XXXX年XX月XX日。
房屋补充协议范本6篇
房屋补充协议范本6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]乙方（买受人）：[乙方姓名]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[房屋地址]的房屋买卖合同（以下简称“原合同”），为明确双方在房屋交易中的相关权益，现就原合同未尽事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景1. 双方确认，在签署原合同时，已对房屋状况、产权情况、交易价格等进行了充分了解。
2. 双方本着平等、自愿、公平的原则，签订本协议以明确和补充原合同中的相关条款。
二、补充条款1. 房屋交付（1）甲方应于XXXX年XX月XX日前将房屋交付给乙方。
如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，并协商确定新的交付日期。
（2）甲方交付房屋时，应确保房屋及其附属设施完好无损，并与原合同描述一致。
2. 款项支付（1）乙方应按照原合同约定支付房款。
如因特殊原因需延迟支付，应提前与甲方协商，并获得甲方同意。
（2）甲方需提供合法有效的收款账户信息，确保乙方房款支付的安全性。
3. 产权办理（1）甲方需在房屋交付后XX个月内办理完毕产权过户手续。
（2）产权过户所需费用，按照原合同约定由双方承担。
4. 违约责任（1）若甲方未按照本协议约定的时间交付房屋或办理产权过户手续，需向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。
（2）若乙方未按照本协议约定的时间支付房款，需向甲方支付违约金。
5. 保修责任（1）甲方对房屋的质量问题承担保修责任，保修期限为XX年，自房屋交付之日起计算。
（2）保修期内，如发生质量问题，甲方应及时维修，并承担相关费用。
6. 其他约定（1）双方同意，本协议与原合同具有同等法律效力。
如本协议与原合同有冲突，以本协议为准。
（2）本协议未尽事宜，由双方协商解决。
协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
（3）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方签字盖章之日起生效。
三、特别说明1. 双方确认在签署本协议时，已认真阅读并理解相关条款的法律含义和后果。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
交房延误补充协议
交房延误补充协议背景该补充协议是针对房地产开发商与购房人在房屋交房延误的情况下达成的一种权益保障协议。
在房地产市场发展中，交房延误是一种常见的问题，会给购房者带来不便和损失。
为了保护购房者权益，建立公平和谐的房屋交易环境，制定此补充协议。
目的本补充协议的目的是明确购房人和房地产开发商在交房延误情况下的权益，双方遵守本协议的约定，保持互信和合作，维护双方的合法权益。
一、延误原因1.1 交房延误的原因可能有：政府审批环节延误、工程施工原材料供应不足、自然灾害等，以及其他各种不可抗力因素。
1.2 无论出于什么原因导致的交房延误，双方应保持沟通畅通，及时通知对方，并协商解决方案。
二、交房日期延期2.1 若因开发商原因导致的交房延误，开发商应向购房人书面通知并说明延期的原因和预计的交房日期。
2.2 若因不可抗力或政府审批原因导致的交房延误，开发商应及时向购房人书面通知具体原因，并报备相关部门，以便购房人了解情况和取得进展。
2.3 若交房延误时间超过合同规定的延误期限，购房人有权提出书面申请解除合同并要求退还全部已支付的购房款，同时开发商应按照法律法规规定向购房人支付违约金。
三、协商解决方案3.1 双方应在发生交房延误后的15个工作日内进行协商，并达成一致的解决方案。
3.2 解决方案应包括但不限于以下内容：调整交房日期、延长交房期限、给予购房人一定的经济补偿等。
3.3 若双方无法在15个工作日内达成一致意见，双方可协商选择诉讼或仲裁解决纠纷。
四、违约责任4.1 若开发商违约导致交房延误，应向购房人支付违约金，并承担由此产生的其他费用。
4.2 若购房人违约，应按照合同约定承担相应的法律责任，并赔偿开发商因此产生的损失。
五、其他条款5.1 本补充协议与房屋购买合同具有同等法律效力。
5.2 本补充协议的修改、追加事项以书面形式进行，并需经双方签字或盖章确认。
5.3 本补充协议一经签署，双方应按照约定履行各自的义务。
商品房延期交付的补充协议
商品房延期交付的补充协议商品房延期交付的补充协议
甲方：（开发商）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（购房人）
姓名：
地址：
联系电话：
鉴于：
1、甲方已经按照与乙方签订的《商品房销售合同》的约定交付部分商品房房屋，并付款给乙方。
2、由于一定的原因，甲方无法按照合同规定的期限按时交付乙方余下的商品房房屋。
3、为了明确双方关系，甲乙双方达成以下协议：
第一条甲方同意将商品房延期交付给乙方，延期交付时间为自《商品房销售合同》预订交付时间后延长90（九十）天。
第二条甲方应及时向乙方通知商品房交付日期及交付所需的事项。
第三条乙方应在交付之前提出有效的书面文件，确认其接受交付商品房房屋，并审查房屋的质量以及与开发商的所有权或物权状况。
第四条如果甲方未能按期完成租赁，乙方可要求解除合同或者要求甲方支付违约金。
第五条双方遵守中国有关商品房的法律法规。
第六条除非根据本协议，甲方和乙方另有约定，本协议之修改、补充或解除均需要以书面形式与甲、乙双方一致认可。
第七条本协议的任何修改，需要以书面形式达成一致。
第八条本协议的任何条款无论部分或全部无效或不可强制执行，不应影响其余部分的有效性或可执行性。
第九条本协议自双方签署之日起生效，在租赁完成之日终止。
甲方：（盖章）
法定代表人：
乙方：（签字）
日期：。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》，现根据双方自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下补充协议，以明确双方权益，保障买卖双方的合法权益。
一、总则1. 双方一致同意，本补充协议是对《商品房买卖合同》的修改和补充，若存在冲突，以本补充协议为准。
二、物业交付1. 交付期限：甲方应当在合同约定的交付日期前将符合本合同约定的商品房交付给乙方。
如甲方遇特殊原因未能按期交付，须及时书面通知乙方，并说明原因。
2. 交付条件：商品房应当通过竣工验收并符合合同约定条件。
甲方应在交付前书面通知乙方验收的日期和地点。
乙方应在收到通知后的约定时间内对商品房进行验收。
三、付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。
如乙方未按约定时间付款，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方选择贷款方式支付购房款项，应自行办理贷款手续并承担相关费用。
如因乙方原因导致贷款未能及时到账，甲方有权顺延交付日期。
四、产权登记1. 甲方应在商品房交付后约定时间内办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误，甲方应承担违约责任。
2. 乙方应配合甲方办理产权登记手续，提供所需资料。
如因乙方原因导致产权登记延误，乙方应承担相应责任。
五、质量保证及保修1. 甲方应保证商品房的质量符合国家标准和合同约定。
如乙方发现商品房存在质量问题，应书面通知甲方，甲方应按照约定进行修复或调整。
2. 甲方应对商品房的保修期限和保修范围做出明确承诺，并在交付时向乙方提供《质量保证书》。
六、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同约定，应承担违约责任。
具体违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。
2. 如因甲方原因导致不能按时交付商品房或产权登记延误，甲方应按照约定支付违约金。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
延期交房补充合同范本三篇
延期交房补充合同范本三篇篇一甲方（出卖人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（买受人）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期交房时间甲方预计将房屋交付时间延期至______年______月______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。
二、违约责任1. 若甲方在上述延期后的交房时间仍未能交房，则自延期交房之日起至实际交房之日止，甲方应按照乙方已付购房款的[X]%/日向乙方支付违约金。
2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的因素导致甲方无法按时交房的，甲方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内书面通知乙方，并提供相关证明文件。
三、补偿措施2. 若乙方在延期交房期间选择自行租赁房屋居住，甲方应按照[具体标准]给予乙方租房补贴。
四、通知与送达1. 双方同意，本补充协议中涉及的通知、函件等文件应以书面形式送达，送达方式包括但不限于直接送达、邮寄送达、电子邮件送达等。
2. 若以邮寄送达的，收件地址以本补充协议中双方约定的地址为准，邮件寄出后[具体天数]日视为送达；若以电子邮件送达的，以电子邮件发送成功之日视为送达。
五、争议解决1. 本补充协议的签订及履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
六、其他条款1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
购房合同补充协议延期交房
甲方（买受人）：____________________乙方（出卖人）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《购房合同》（以下简称“主合同”），合同编号为______。
为了明确双方在延期交房方面的权利义务，经双方友好协商，特就主合同中关于延期交房的相关事宜达成如下补充协议：一、延期交房原因1. 因不可抗力导致延期交房：在主合同约定的交房日期前，因自然灾害、政府行为、社会公共利益需要等原因，导致甲方无法按时收房的，乙方应立即通知甲方，并采取一切合理措施尽快恢复施工，争取尽快交房。
2. 因乙方原因导致延期交房：在主合同约定的交房日期前，因乙方自身原因导致延期交房的，乙方应承担相应的责任。
二、延期交房期限1. 因不可抗力导致延期交房：在不可抗力事件发生后，乙方应在第一时间通知甲方，并在不可抗力事件结束后30日内向甲方提供相关证明材料。
经双方协商，延期交房期限为____个月。
2. 因乙方原因导致延期交房：乙方应在合同约定的交房日期前____日内，向甲方提出延期交房申请，并说明原因。
经双方协商，延期交房期限为____个月。
三、延期交房赔偿1. 因不可抗力导致延期交房：在延期交房期限内，甲方有权要求乙方按照主合同约定的方式支付逾期交房违约金。
2. 因乙方原因导致延期交房：在延期交房期限内，甲方有权要求乙方按照主合同约定的方式支付逾期交房违约金。
若乙方未按时支付违约金，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
四、其他事项1. 在延期交房期间，乙方应保证房屋的质量和施工安全，确保房屋交付时符合国家相关标准和规定。
2. 甲方在收到乙方延期交房通知后，应积极配合乙方办理延期交房手续。
3. 本补充协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。
如本补充协议与主合同内容有冲突，以本补充协议为准。
4. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注：本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
延期交房补充详细协议（通用3篇）
延期交房补充详细协议（通用3篇）延期交房补充详细协议篇1甲方：________房地产开发有限公司乙方：________________由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《________小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间1、________年________月________日一期开始交房，8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。
三、证件办理甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕;并按照合同规定，于交房后两年内办理房产证。
四、违约赔偿1、________年________月________日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行，________年________月________日至________年________月________日期间的违约金，不再按购房合同执行，每天按业主所交实际款额的万分之三计算，________年________月________日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从________年________月________日起，每天按业主所交实际款额的万分之四计算。
因部分业主连续还代，违约赔偿金计算基数，每月核算一次2、因业主还款形式不一致，特作如下规定：1)全款支付的业主，享受以上违约补偿。
2)分期付款的业主，在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额度，就可享受以上赔偿。
五、违约金支付方式________年________月________日至________年________月________日的违约金自________年________月开始每月抵扣业主的代扣款，分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补)，配套费征收标准必须符合政府规定，甲方必须出具书面材料。
《商品房销售合同》补充协议5篇
《商品房销售合同》补充协议5篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲乙双方已经签署了《商品房销售合同》，现根据双方协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、目的和意义本补充协议旨在明确原合同中未涉及或需要更详细说明的内容，确保双方在商品销售交易中的权益得到合理保障和有效实现。
二、交易条款的补充与修订1. 商品房交付日期：原合同约定的交付日期为______年______月______日，现经双方协商一致，交付日期延长至______年______月______日。
若因甲方原因导致延迟交付，甲方需按照原合同相关条款承担违约责任。
2. 房屋质量：甲方保证所售商品房符合国家相关质量标准，并通过竣工验收。
如乙方在验收过程中发现质量问题，甲方应负责修复并承担相应费用。
3. 付款方式：乙方应按照原合同约定支付购房款。
为便于管理，乙方同意将购房款支付至甲方指定账户。
若因乙方原因导致延迟付款，乙方需按照原合同相关条款承担违约责任。
4. 产权办理：甲方应在商品房交付后一定期限内，负责办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延迟，甲方应承担相应责任。
三、违约责任和处理方式1. 任何一方未履行本协议项下的义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体赔偿数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因甲方原因导致延迟交付或产权登记延迟，甲方应按照原合同相关条款支付违约金。
若违约金数额不足以弥补乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致一方无法履行本协议，该方不承担违约责任。
但应及时通知对方，并提供相关证明文件。
四、争议解决方式如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款的补充和说明1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，并成为《商品房销售合同》不可分割的一部分。
购房合同延期补充协议范本
购房合同延期补充协议范本
甲方（卖方）：[卖方全称]
乙方（买方）：[买方全称]
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《购房合同》（以下简称“原合同”），约定甲方
将位于[房屋地址]的房屋出售给乙方，交易总价为[总价]元。
现因[具体原因，如：疫情影响、政策调整等]，导致原合同履行期限需要延长，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、延期事项
1. 原合同规定的交房日期由[原交房日期]延期至[新交房日期]。
2. 若甲方未能在新的交房日期前交付房屋，除因不可抗力外，甲方需按日向乙方支付违约金，违约金标准为[违约金计算方式，如：每日总价的千分之五]。
二、付款安排
1. 乙方同意根据延期后的交房日期调整付款计划，具体如下：[详细描述调整后的付款计划，包括各期付款金额和日期]。
2. 若乙方未能按照调整后的付款计划支付房款，除因不可抗力外，乙方需按日向甲方支付
违约金，违约金标准为[违约金计算方式，如：每日未付款项的千分之三]。
三、其他条款
1. 除上述延期事项和付款安排外，原合同的其他条款仍然有效。
2. 本补充协议一经双方签字盖章，即成为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法
律效力。
3. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
4. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：[卖方全称]
乙方（盖章）：[买方全称]
签订日期：[签订日期]。
合同延期补充协议书
合同延期补充协议书合同延期补充协议书（通用7篇）合同延期补充协议书篇1甲方（全称）乙方（全称）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。
鉴于：（原因）甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
（一）协议内容变更部分为：1、（具体变更条款）2、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
（二）本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：日期：____年____月____日合同延期补充协议书篇2建设单位(甲方)：_________________施工单位(乙方)：_________________监理单位(丙方)：_________________经甲、乙双方协商、丙方确认，座落于______________项目楼国有土地使用权证号：_________________建设工程规划许可证号：_________________建筑工程施工许可证号：_________________目前现场施工进度：_________________合同竣工日期由______________年_________月______日调整为______________年_________月______日。
本协议经三方盖章生效。
以上协议情况属实，如不属实三方承担相应法律责任。
(另附三方盖章的实地照片)：_________________甲方：___________(盖章)乙方：___________(盖章)______________年_________月______日______________年_________月______日丙方：___________(盖章)______________年_________月______日合同延期补充协议书篇3根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
收房延期赔偿协议书范本(3篇)
第1篇甲方（收房方）：________乙方（开发商）：________鉴于甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》，合同约定甲方应于____年____月____日取得该商品房的交付使用，但乙方未能按期交付，经双方协商，达成如下协议：一、延期交付原因1. 乙方未能按合同约定时间交付房屋，原因是：________。
2. 乙方在合同约定的交付日期前已书面通知甲方，说明延期交付的原因。
二、延期交付期限1. 由于________原因，乙方无法在合同约定的交付日期前交付房屋。
2. 经双方协商一致，乙方承诺将房屋交付日期延期至____年____月____日。
三、赔偿标准1. 乙方因延期交付房屋给甲方造成的损失，乙方同意按照以下标准进行赔偿：（1）房屋总价款的_____%作为延期交付赔偿金；（2）赔偿金自合同约定的交付日期起计算至实际交付日期止，按日计算，日赔偿金为房屋总价款的_____%。
2. 甲方因延期交付房屋而产生的其他费用，如搬家费、临时租房费等，乙方同意承担。
四、赔偿方式1. 乙方应在房屋实际交付日期后的____个工作日内，将赔偿金支付给甲方。
2. 乙方支付赔偿金的方式为：________。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
3. 本协议自签订之日起至甲方取得房屋实际交付之日止，对甲乙双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：____年____月____日附件：1. 商品房买卖合同2. 乙方延期交付通知3. 其他相关证明材料第2篇甲方（开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主）：地址：____________________身份证号：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的位于____________________的项目（以下简称“本小区”），原定于____年__月__日交付给乙方使用。
交房补充协议三个月宽限期
交房补充协议三个月宽限期交房补充协议三个月宽限期甲方：__________________ （以下简称“开发商”）地址：____________________联系人：__________________电话：____________________乙方：__________________ （以下简称“购房人”）地址：____________________联系人：__________________电话：____________________经过双方友好协商，就房屋买卖合同已约定的交房日期，双方达成如下协议：一、补充协议的准备1. 在本补充协议签订前，购房人已全部支付了房款，满足交房条件。
2. 同意将约定的交房日期延迟三个月。
3. 经双方确认，房屋质量及建筑工程合法性等不受影响。
二、双方的权利和义务1. 开发商保证房屋及配套设施在协议延期期限内保持完好。
2. 购房人在协议延期期限内，不得对交房日期作出异议。
3. 若不再延迟交房，则按约定日期交付房屋，并将房屋交付清单出具一份并交付购房人。
4. 双方确认，本补充协议具有法律效力，且双方均有权要求另一方履行本协议。
5. 双方同意，一旦发现协议中任何一方出现违约情况，由违约方承担相应法律责任和经济损失。
三、其他事项1. 本补充协议的有效期限为三个月。
2. 在协议期限内，双方有任何异议或争议，应进行友好协商解决。
3. 本协议的签字、传真、扫描件均视为原件有效，对于协议的生效、解释、修改及执行均适用中华人民共和国相关法律法规及有关规定。
签订日期：____________签署地点：____________开发商（盖章）：_____________________购房人（签字）：_____________________。
延期交房补充协议
延期交房补充协议一、引言本协议由双方自愿友好协商，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，就延期交房事宜达成如下补充协议。
双方应遵循公平、公正、互惠互利的原则，在协商一致的基础上签署本协议，并依法履行。
二、背景甲方为房产开发商，乙方为购房人。
双方根据《房屋买卖合同》签署了购房合同，约定了特定的交房日期。
然而，由于特殊原因，甲方无法按照约定的交房日期交付房屋。
三、补充协议的内容1. 交房延期期限甲方与乙方一致同意将交房日期延期，延期期限为_______。
自本协议签署之日起生效。
在延期期限内，甲方应努力以最快的速度完成房屋建设并交付给乙方。
2. 延期原因由于以下原因，甲方无法按照原合同约定时间交付房屋：•自然灾害或不可抗力事件；•政府部门要求重新审批或调整；•施工进度不达标，需要进行额外的工程调整；•其他不可预见的情况。
3. 甲方的责任甲方承诺在延期期限内按照约定完成房屋建设，并将房屋交付给乙方。
甲方还应及时将延期原因告知乙方，并提供有效的补偿方案以保证乙方的利益。
4. 乙方的权利乙方有权按照原合同要求，要求甲方按照延期期限交付房屋。
如果甲方无法按时交付房屋，乙方有权要求解除合同并追究甲方的违约责任。
5. 补偿责任甲方承诺对于延期交房造成的损失承担全部责任，并向乙方提供适当的补偿。
具体补偿方案如下：•对于延期期限内的每个自然月延期，甲方向乙方支付相当于每月销售款的___%作为违约金；•如果延期超过____个月，甲方应额外提供给乙方一次性补偿，补偿金额为原购房总金额的___%。
这些款项将在房屋最终交付时一并支付给乙方。
6. 其他约定•本协议的任何修改或补充，均须以书面形式被双方认可并签署；•本协议的有效期为延期期限届满后的___个月，期满后如无续签，则自动解除。
四、生效与解释本协议一式两份，甲方与乙方各持一份，并自双方签署之日起生效。
本协议的解释、效力以及争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（签字）：__________________乙方（签字）：__________________日期：__________________。
延期交房补充协议书范本
延期交房补充协议书范本甲方（卖方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________乙方（买方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），现因甲方原因需延期交付房屋，经双方协商一致，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。
第一条延期交房1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期由____年____月____日延期至____年____月____日。
1.2 甲方应于延期交房日期前，以书面形式通知乙方，并说明延期交房的原因。
第二条延期交房的补偿2.1 甲方同意按照原合同约定的房屋总价款的____%向乙方支付延期交房的补偿金。
2.2 补偿金的支付方式为：在甲方通知乙方延期交房之日起____个工作日内，甲方一次性支付给乙方。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权要求甲方按照本协议约定的时间和方式支付补偿金。
3.2 乙方应继续履行原合同项下的所有义务，除非甲方违反本协议的约定。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应按照本协议的约定支付补偿金，并确保房屋在延期交房日期前达到原合同约定的交付条件。
4.2 甲方应保证房屋质量符合原合同及国家相关法律法规的规定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定的时间支付补偿金，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。
5.2 如甲方未在延期交房日期前交付房屋，乙方有权要求甲方继续履行交房义务，并要求甲方支付违约金，违约金的计算方式为：自延期交房日期起至实际交房日期止，每日按照房屋总价款的____%计算。
第六条争议解决6.1 双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
交房延期补充协议
交房延期补充协议1. 协议目的本协议旨在就房屋交房延期事宜，对原有合同进行补充，并明确双方的权益和义务。
2. 背景根据双方之前签订的《购房合同》，甲方同意将位于某某小区的房屋卖给乙方，并在合同中约定了交房日期。
然而，由于一些不可抗力因素的影响，甲方无法按照合同约定的日期交付房屋。
为了解决交房延期的问题，双方经过协商达成了本补充协议。
3. 延期情况根据协商，双方确认房屋的交付延期情况如下：•原约定交付日期：2021年5月1日•延期后的新交付日期：2021年6月1日4. 协议内容双方就房屋交付延期达成以下补充协议：4.1 交付延期责任甲方承认由于一些不可抗力的因素，导致原约定的交付日期无法实现。
双方同意，甲方对此负有一定的责任，但并不完全承担全部责任。
4.2 迟延违约金为了弥补乙方因延期交付所遭受的损失，甲方同意向乙方支付迟延违约金。
具体迟延违约金的金额为购房款总额的0.5%。
乙方同意，迟延违约金将在乙方签收房屋时一并支付。
4.3 双方权益平衡甲方同意，在延期期间对房屋进行正常维护和保养，并确保交付时房屋处于良好的状态。
乙方同意，在房屋交付延期期间，不采取任何损害房屋质量或产生其他不良影响的行为。
4.4 其他补充约定双方可根据实际情况，在履行本协议的过程中进行必要的补充约定，以确保双方的权益得到最大程度的保障。
5. 争议解决双方同意，在协议履行过程中如发生任何争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
6. 协议生效与解除本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方完成各自义务后。
双方一致认为，本协议解除后，原购房合同中的相关条款仍然有效。
7. 其他事项本补充协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章/签字）：__________________乙方（盖章/签字）：__________________日期：__________________以上为《交房延期补充协议》的内容，双方在明确各自权益和义务的基础上同意签署本协议，以确保交房延期事宜得到合理合法的处理，并维护双方的合同权益。
延期交房赔付协议书
延期交房赔付协议书协议背景根据双方签订的房屋销售合同（以下简称“合同”），以及开发商未能按合同约定时间交付房屋的情况，双方在平等自愿的基础上，达成以下协议：一、延期交房协议1.双方约定，原合同中约定的交房日期延期至新的交房日期。
2.新的交房日期为___________________（具体填写延期后的交房日期）。
3.双方确认并同意，新的交房日期是双方经协商达成的共识，对新的交房日期双方均无异议。
二、赔付金额与方式1.若开发商未能按照新的交房日期交付房屋，开发商同意向购房人进行赔付。
2.赔付金额为原房屋总价款的________%（具体填写赔付比例）。
3.赔付款应在延期交房之日起______个工作日内（具体填写赔付期限）支付至购房人指定的账户。
三、协议生效双方确认，本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、其他事项1.本协议为双方就房屋交付延期一事所达成的补充协议，具有与原合同同等法律效力。
2.双方同意遵守本协议的约定，并共同履行各自的权利和义务。
3.本协议的修改或解除应经双方书面协商一致，并明确表示。
五、争议解决凡因执行本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，双方应本着友好协商的原则进行解决；若协商不成，应提交至协议双方所在地的人民法院进行解决。
六、附则1.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2.本协议的标题仅为方便双方阅读而设定，不具有任何法律效果。
3.本协议中的未尽事项或争议应遵循有关法律法规的规定。
双方确认，对本协议的条款内容已经充分阅读、理解，并自愿签署。
购房人（签字）：___________________ 日期：___________________开发商（签字）：___________________ 日期：___________________。
房子延期合同范本三篇
房子延期合同范本三篇篇一甲方（卖方/开发商）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（买方/业主）：姓名：______________________身份证号码：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方未能按照原合同约定的时间将房屋交付给乙方使用，双方经友好协商，就房屋延期交付事宜达成如下协议：一、原合同约定的交付时间原合同约定甲方应于______年______月______日将位于[房屋地址]的房屋交付给乙方。
二、实际交付时间现经双方协商一致，甲方同意将房屋交付时间延期至______年______月______日。
三、延期交付的原因[详细说明导致延期交付的原因，如不可抗力、施工问题等]四、甲方的责任与义务1. 甲方应按照本协议约定的新交付时间，按时将符合交付条件的房屋交付给乙方。
2. 在延期交付期间，甲方应采取一切合理措施，加快施工进度，确保房屋质量，并及时向乙方通报工程进展情况。
3. 甲方应按照原合同约定的标准和要求完成房屋的建设和装修，不得降低房屋的品质和配套设施。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权了解房屋延期交付的原因和工程进展情况，甲方应予以配合和解释。
2. 乙方应在甲方通知交付房屋后的合理时间内办理收房手续。
3. 乙方同意在延期交付期间不追究甲方的违约责任，但如甲方未能在本协议约定的新交付时间交付房屋，则乙方有权按照原合同的约定追究甲方的违约责任。
六、违约责任1. 若甲方未能在本协议约定的新交付时间将房屋交付给乙方使用，每逾期一日，甲方应按照原合同约定的房屋总价款的[具体比例]向乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延期交房补充协议
甲方（卖方）：山东青岛荣灿置业有限公司
乙方（买方）：。
、（身份证：）。
（身份证：）
房号：（- - ）
由于工程进度滞后导致8#甲住宅楼不能按合同约定日期交房，为了维护购房人合法权益，经双方友好协商，达成协议条款如下：
一、赔偿条件及交房日期
甲方（卖方）同意支付乙方（买方）逾期交房补偿金（价格补差）共计¥。
元（，，万，，仟，，佰元整），乙方不再提出购房合同规定的其他逾期交房索赔要求，包括银行利息，延期交房违约金等。
乙方不得提出退房要求，乙方（买方）同意继续履行购房合同并同意甲方（卖方）于2015年12月30日前交房；
二、违约金赔偿方式
甲方（卖方）赔偿金分3次支付给乙方（买方），签订协议后20个工作日内支付30%，剩余70％的赔偿金在正式交房前20个工作日内全部付清。
乙方需将本人身份证、银行卡复印件交至甲方财务部。
三、违约责任
如甲方（卖方）不履行本协议约定，乙方有权按照主合同约定向甲方进行索赔。
如果乙方不履行本协议约定，甲方（卖方）有权不予乙方退房，且不给予乙方任何赔偿。
四、其他
1、未尽事宜协商解决；
2、本合同一式三份，甲方（卖方）保存两份，乙方（买方）保存一份；
3、本协议自签字之日起生效。
甲方（卖方）：乙方（买方）：
山东青岛荣灿置业有限公司
签订地点：山东青岛荣灿置业有限公司销售中心二楼会议室
2015年月日。