电梯工程配合协议
电梯工程合同范本(通用13篇)
电梯工程合同范本(通用13篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!电梯工程合同范本(通用13篇)电梯工程合同范本第1篇甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇幼保·健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。
(完整版)电梯代管三方协议范文
(完整版)电梯代管三方协议范文电梯委托、代管、开梯三方协议现场高层及洋房电梯工程已安装验收完毕,经三方协商达成如下协议:1、为方便丙方施工垂直运输工作，甲方将电梯交由乙方管理，并同意在丙方保证电梯内外观完好和电梯各部件完好的情况下使用电梯。
2、甲方确保电梯已取得特种设备检验机构发的安全检验合格证，在质量技术监督局已备案登记。
3、代管期间，乙方需安排电梯管理人员现场管理，检查并排除电梯正常使用过程中出现的故障及问题，定期对电梯进行维护管理。
4、丙方受乙方委托，负责电梯的管理，并安排专人看护及开梯，并看管电梯相关设备等不丢失损坏。
6、电梯使用时，丙方应注意轿厢内部防护，对电梯内部防护造成损坏的，由丙方承担。
7、丙方在电梯使用过程中应严格按照规定执行，不得运载超高、超重、超宽的物体、不允许推车进入，灰土要用编织袋装好方可运输.8、电梯运行由丙方安排专人负责，除电梯维保、维修外，其他任何人不得操作。
9、丙方电梯管理人员有权拒绝任何不符合要求的物品上梯。
10、丙方在电梯使用过程中注意保护轿厢、厅门、层显等一切电梯设备，如有损坏或造成的损失，均由相关使用方负责赔偿。
11、丙方电梯管理人员应记录每次使用情况，详细记录使用时间、使用人、运送货物及数量、有无故障等情况。
12、丙方在使用电梯前,应合理安排各单位每一天的使用计划,并出具室内电梯使用方案报乙方审批。
13、丙方在运输物品过程中,一定要轻拿轻放，丙方须每天定时对电梯外门、地坎沟槽、轿厢内进行清洁，使其保持干净、整洁；丙方在乙方配合下须对电梯底坑进行清理确保清洁。
14、丙方不得拒绝其他分包单位用梯，分包单位使用电梯前，丙方可以与之签订协议。
15、电梯由于电源不稳、进水、磕碰等原因造成电梯损坏，由丙方及相关使用单位承担。
16、丙方负责电梯机房及轿厢设备的看护，并防止电梯及井道进水。
17、电梯在运行过程中，因电梯使用不当造成的一切后果由丙方承担。
18、丙方使用完毕，四方进行查验，如果电梯因产品原因或安装原因出现故障，一切损失由电梯单位负责；如果电梯因使用不当或人为损坏，一切损失由丙方负责。
电梯施工安全协议书4篇
The greatest joy in life is that everyone says you can’t do it, but you have done it!悉心整理助您一臂（页眉可删）电梯施工安全协议书4篇电梯施工安全协议书篇1甲方：乙方：为了保证施工电梯安装人员的人身的安全，防止各类事故的发生，甲乙双方本着“安全生产、预防为主”的原则，经双方协议，明确各自的权利及义务，以便相互配合，共同遵守。
协议内容如下：安装地点：工程名称：安拆的起重机械，型号：高度：米一、双方责任：1、甲乙双方均应认真贯彻执行国家行业主管部门的有关安全生产的标准及法令、法规、制度和要求，严格遵守双方共同制定的协议内容。
2、甲乙双方必须密切配合、相互监督，在设备进场安装时，双方要共同协作，密切配合、排除一切安全隐患，确保各项安全工作顺利完成。
3、双方要对安装人员进行安全教育和安全技术交底。
4、双方严格遵守安全操作规程，乙方在施工中不准违章作业，违章操作。
二、甲方责任：1、有责任对安装人员进行安全技术监督和管理。
2、负责固定式施工电梯的基础受力强度必须满足塔吊的设计要求。
3、提供合格电源到施工电梯基础处。
4、对防碍施工电梯安全工作的高压线和施工电梯工作范围内的房屋、人行通道进行防护。
5、协同乙方设备安装后的验收工作，验收合格后报建委、甲方、监理单位备案。
6、严格遵守安全操作规程，任何人不得以任何借口强迫安装施工人员违章作业。
三、乙方责任：1、施工电梯安装必须是取得符合相应资质的专业施工队伍，参与安装施工电梯的施工人员必须是经过专业培训考试合格并取得证件、经验丰富、身体健康的专业人员。
2、要教育安装人员认真执行安全操作规程和现场的一切规章制度。
严禁安装人员酒后上岗，不得在现场吸烟。
对所属人员的教育培训和安全技术交底。
3、必须严格执行施工电梯安装安全操作规程与本工种的安全管理制度，不得违章指挥和违章作业；4、安装施工人员在安装过程中，必须按要求戴好安全帽，在两米以上的高处进行作业时，施工人员必须系好安全带。
2024年施工电梯施工管理协议书
2024年施工电梯施工管理协议书____年施工电梯施工管理协议书甲方：（施工单位/项目部）法定代表人（授权代表）：联系地址：联系电话：乙方：（电梯供应商/生产商）法定代表人（授权代表）：联系地址：联系电话：鉴于乙方供应施工电梯设备所需，甲方同意聘请乙方为其施工项目供应电梯设备，并按照以下约定共同履行本协议。
第一条：设备规格和数量甲方需求的施工电梯设备规格和数量如下：设备名称：施工电梯规格型号：（详细说明）数量：（详细说明）第二条：供货及安装周期乙方应按照甲方的要求及规定，安排合适的供货和安装周期，包括开始供货日期、安装开始日期、预计完成日期等。
甲方有权要求乙方提供详细的供货和安装进度，并配合提供相关的技术指导及支持。
第三条：供货及安装费用1. 乙方应按照本协议约定的规格和数量供货，并按照协议约定的价格向甲方开具发票；2. 乙方应承担设备的运输、安装、调试等费用；3. 乙方应确保所供设备的质量符合国家相关标准、规范，并提供相应的质量保证书及相关证明文件；4. 如果因乙方的原因造成设备无法正常安装和使用，乙方将承担相应的责任及经济损失，并按照甲方要求返还设备。
第四条：设备质保期及售后服务1. 乙方应按照国家有关规定提供设备的质保期，并提供相应的质保书；2. 在设备质保期内，如果设备出现故障或质量问题，乙方应负责及时处理，并免费更换或维修设备；3. 乙方应提供设备的操作说明书、维修手册等相关文档，并提供相应的技术指导及培训；4. 在设备质保期后，乙方应继续提供合理的售后服务，并保证设备长期稳定运行。
第五条：交付验收和结算1. 乙方应在设备安装调试完成后通知甲方进行验收；2. 甲方应组织相关人员对设备进行验收，如发现问题或存在质量问题，应及时通知乙方进行处理；3. 验收合格后，甲方应在（详细说明）内结算设备款项，并向乙方支付相应的费用。
第六条：保密条款双方应对协议中涉及到的技术、商业、财务等信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
电梯工程承包协议书
电梯工程承包协议书甲方：(委托方名称)乙方：(承包方名称)鉴于甲方拟进行电梯工程项目，并希望委托乙方完成相关任务。
为明确双方权益和义务，经过友好协商，达成如下协议：一、项目背景甲方计划进行电梯工程项目，包括安装、维护或升级电梯设备的相关工作。
甲方已向乙方提供项目相关资料和要求，并乙方确认已了解相关情况。
二、服务范围1. 乙方应按照甲方提供的项目要求和技术规范，全面承担电梯工程的设计、施工、安装、调试和验收等任务。
2. 乙方应按照甲方的时间要求，合理安排施工进度，并保证工程质量符合国家规定和行业标准。
3. 若甲方要求乙方进行电梯设备的维护保养，乙方应提供定期维保服务，确保电梯安全运行。
4. 乙方应及时报告工程进展情况，及时与甲方沟通协商工作过程中的重大事项。
三、质量标准与验收1. 乙方应确保电梯工程符合国家相关法律法规、技术标准及甲方提供的要求。
2. 乙方须按照双方约定的验收标准进行工程质量验收。
若工程存在非法规要求的缺陷或未经甲方同意而进行的修改，乙方应承担返工和修复的责任。
3. 乙方应在工程完工前提供有关工程质量和安全的必要文件和证明，以供甲方审查。
四、付款与结算1. 甲方应按照合同约定的支付方式和进度及时支付乙方工程款项，并提供相应的付款凭证。
2. 若工程进度受到甲方原因或其他不可抗力因素影响，乙方有权要求相应地调整付款进度。
3. 甲方应按照双方确认的工程进度和完成情况，进行中期和最终结算。
结算时，将核实实际完成工程量，并根据合同约定的价格进行结算。
五、保密条款双方应互相保守对方提供的技术和商业信息，并未不正当竞争行为。
未经对方书面同意，不得将相关信息泄露给第三方。
六、违约责任1. 若一方违反本协议约定的条款，使得对方蒙受损失，违约方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损害。
2. 双方对于不可抗力因素造成的影响不承担违约责任，但应及时通知对方，并努力减少损失。
七、争议解决本协议的解释和执行受中国法律管辖。
济南市电梯加装合同协议书
济南市电梯加装合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！济南市电梯加装合同协议书甲方（电梯使用方）：乙方（电梯安装方）：鉴于甲方有意对其位于济南市XXXX路的住宅楼进行电梯加装，乙方具有电梯安装资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就电梯加装工程达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方负责电梯的安装，包括电梯设备、井道、土建结构、电气设备等的施工及验收。
1.2 甲方负责提供电梯安装的场地、水电供应、施工期间的协调等工作。
二、工程进度2.1 乙方应当按照双方约定的时间表完成电梯安装工程，确保工程按时交付使用。
2.2 甲方应当积极配合乙方施工，确保工程顺利进行。
三、工程质量3.1 乙方应当保证电梯安装工程的质量，确保电梯安全运行。
3.2 工程验收不合格的，乙方应当负责整改，直至达到验收标准。
四、工程费用4.1 乙方向甲方提供的电梯设备及安装费用为人民币XXXX元整（大写：人民币XXXX元整）。
4.2 甲方应当按照约定时间向乙方支付工程款项。
五、保修期限5.1 电梯安装工程验收合格后，乙方提供一年的免费保修服务。
5.2 保修期内，乙方负责处理电梯设备及安装问题，确保电梯正常运行。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金。
七、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日请根据您的实际情况进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师意见。
电梯安装合同范文6篇
电梯安装合同范文6篇篇1电梯安装合同范文甲方：_______________（下称甲方）地址：_____________电话：_____________乙方：_______________（下称乙方）地址：_____________电话：_____________鉴于甲方拟安装电梯，与乙方洽谈了电梯安装事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目名称及地址：电梯名称：_____型号：_____地址：_________________二、电梯工程内容及要求：1、甲方要求乙方在____年___月___日至___年___月___日内为其安装完工。
2、电梯数量：3、电梯载重量：____kg4、楼层数：___层5、电梯速度：____m/s6、电梯尺寸：_____7、其他特殊要求：__________________三、合同价款及支付方式：1、本项目总价款为________元整。
其中，甲方需于合同签订后支付款项________元作为预付款，余款在电梯完工验收合格后一次性支付给乙方。
2、支付方式：甲乙双方约定支付方式为：___________（例如：银行转账、现金等）。
四、双方权利和义务：1、乙方应按照甲方的要求和要求，按时按质完成电梯的安装任务，确保电梯的质量和安全性。
2、甲方应按时支付款项，并提供必要的施工资料和配合乙方完成电梯的安装工作。
3、如因甲方原因延误工期，应支付乙方相应的违约金。
4、电梯工程竣工验收后，乙方将提供电梯的保修维护服务。
五、违约责任：1、如果因乙方原因导致电梯质量不过关或者未按时安装完毕，乙方应承担相应的赔偿责任。
2、如果因甲方原因导致电梯工程延误或者质量问题，甲方应承担相应责任并支付乙方相应的违约金。
六、其他事项：1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为电梯安装合同范文，希望能对您有所帮助。
电梯安装三方安全协议书
电梯安装三方安全协议书【电梯安装三方安全协议书】甲方（业主或管理方）：_________乙方（电梯制造商）：_________丙方（施工单位）：_________鉴于甲方为_________（项目名称）的业主或管理方，乙方为该建筑物提供电梯产品的制造商，丙方为负责电梯安装的施工单位，为确保电梯安装工程的安全高效，三方经友好协商，达成以下安全协议：一、安全责任1. 甲方责任：甲方应提供符合电梯安装要求的施工现场，并确保现场其他施工活动不影响电梯安装工作的安全进行。
2. 乙方责任：乙方应提供符合国家及行业标准的电梯产品，并配合丙方进行安装前的技术支持与安全交底。
3. 丙方责任：丙方应具备相应资质，严格按照国家标准和行业规范进行电梯安装，并对安装过程中的安全管理负全责。
二、安全措施1. 丙方应在施工前制定详细的施工方案和安全措施，并报甲方和乙方审核。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施，如搭设安全防护网、设置警戒线等。
3. 施工人员必须佩戴安全防护用品，如安全帽、安全带等，并接受专业安全教育培训。
三、监督检查1. 甲方有权对施工过程进行监督，确保施工安全。
2. 乙方应定期派员对安装质量进行检查，并提供必要的技术支持。
3. 丙方应接受甲乙双方的监督检查，及时整改存在的问题。
四、应急处理1. 丙方应制定应急预案，对可能发生的安全事故进行预测和预防。
2. 发生安全事故时，丙方应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，并及时报告甲方和乙方。
3. 三方应共同协助处理事故，减少损失。
五、违约责任若任何一方违反本协议约定，导致安全事故或质量问题，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、其他事项1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，三方应协商解决。
3. 本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日丙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
小区加装电梯物业合同5篇
小区加装电梯物业合同5篇篇1甲方（业主委员会）：____________________乙方（物业公司）：____________________鉴于甲方需要加装电梯以提升小区居民生活质量，乙方具备电梯安装、管理和维护的专业能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就小区加装电梯物业事项达成如下合同协议：一、合同目的双方同意，由乙方在甲方小区内加装电梯，并负责电梯的日常运行、管理和维护工作，以确保电梯的正常运行和居民的安全使用。
二、合同范围1. 乙方负责电梯的选型、采购、安装及调试等工作。
2. 乙方负责电梯的日常运行、管理和维护工作，包括但不限于定期检查、保养、维修等。
3. 乙方应按照相关法律法规和标准要求，确保电梯的安全运行。
4. 合同期限为_____年，自电梯安装完成并验收合格之日起计算。
三、合同价格及支付方式1. 电梯加装及安装费用为人民币_____元整（￥_____元）。
2. 电梯的日常运行、管理和维护费用为每年人民币_____元整（￥_____元），按年支付。
3. 甲方应按照约定时间将相关费用支付至乙方指定账户。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供电梯加装及日常运行、管理和维护服务。
2. 甲方应提供必要的支持和协助，如场地、电源等。
3. 乙方应按照合同约定提供优质的电梯加装及日常运行、管理和维护服务。
4. 乙方应确保电梯的安全运行，并及时处理电梯故障。
5. 双方应共同遵守相关法律法规和标准要求，确保电梯的合法运行。
五、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付相关费用，乙方有权停止提供电梯服务，并依法追究甲方违约责任。
2. 如乙方未按照合同约定提供电梯服务，应按照相关法律规定和合同约定承担违约责任。
3. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时沟通并协商解决。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工电梯安全协议书5篇
施工电梯安全协议书5篇篇1甲方（施工方）：__________________乙方（电梯施工队伍）：______________一、协议背景为确保施工电梯安装、调试和使用过程中的安全，保障人身财产安全，明确双方的安全责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下施工电梯安全协议。
二、协议目的通过本协议的签订，明确甲乙双方在施工电梯安全方面的责任和义务，确保施工电梯的安全运行，预防各类事故的发生。
三、协议内容1. 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关施工电梯安全方面的法律法规、标准和规范。
2. 乙方应确保其施工电梯操作人员的资质和能力，定期进行安全教育培训，提高安全意识。
3. 乙方应负责施工电梯的日常检查、维护和保养工作，确保电梯的安全运行。
4. 甲乙双方应共同制定施工电梯安装、调试和使用的安全操作规程，确保每一步操作的安全。
5. 在施工电梯使用过程中，乙方应确保电梯的承载能力和使用范围，禁止超载、超速等危险行为。
6. 乙方应在施工电梯周围设置明显的安全警示标志，提醒人员注意安全。
7. 甲方应为乙方提供必要的安全施工环境，确保施工电梯安装、调试和使用的场地符合安全要求。
8. 甲方有权对乙方的施工电梯安全管理工作进行监督，提出改进意见。
乙方应积极采纳并整改。
9. 甲乙双方应建立应急处理机制，制定应急预案，确保在紧急情况下能够及时、有效地应对。
10. 若因乙方原因导致施工电梯安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任，赔偿因此造成的损失。
11. 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
四、违约责任1. 若乙方违反本协议规定的义务，导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。
2. 若甲方未能提供符合安全要求的施工环境，导致安全事故的发生，甲方应承担相应的责任。
五、协议生效与变更1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议的修改、补充须经甲乙双方协商一致，并书面确认。
电梯安装协议书范本（通用6篇）
电梯安装协议书范本（通用6篇）电梯安装协议书范本（通用6篇）在我们平凡的日常里，协议书使用的频率越来越高，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
大家知道协议书的格式吗？以下是小编为大家整理的电梯安装协议书，欢迎阅读与收藏。
电梯安装协议书篇1甲方：乙方：为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产文明施工，提高全员生产安全意思，创造安全的施工作业环境，杜绝安全事故的发生，本着互惠互利的原则，经双方商议，就施工升降机安装事宜，达成如下协议：一、内容：甲方委托乙方将塔式起重机安装到工地，全面负责机械设备的安装、顶升、拆卸，负责设备的安装高度米。
二、时间：年月日至年月日三、费用计取及付款办法：安装费用共计人民币3000元，协议签订后甲方先付安装费用的%即元，安装完毕后再付剩余的安装费，拆卸费用另算。
四、双方责任：（一）甲方责任1、认真执行国家有关安全生产法规和企业安全生产规章制度，给乙方提供必要的安全和生产条件。
2、负责对乙方进行入场教育，认真做好对乙方的安全生产监督管理工作，并对乙方违章作业有权制止。
3、在工程施工中，负责对乙方在施工升降机安装时进行安全技术交底，并履行签字手续。
4、甲方派一名安全员常驻项目负责日常的安全技术指导及安全检查、监督工作。
5、机房违约自行安装或请他人安装，发生一切安全事故均与乙方无关。
（二）乙方责任1、严格遵守国家有关安全生产法规和甲方的安全生产规章制度，严格按照操作规程施工，杜绝违章操作和冒险作业。
2、乙方在安装施工现场10米范围内除乙方施工人员外，其他人员一律不准进入施工现场，如一次造成的一切安全事故，乙方不负任何责任。
3、乙方人员在运输、安装、过程中，要周密安排工作程序，明确职责，如发生一切设备损坏、安全事故由乙方全面负责。
4、乙方入场前，办好相关手续，并保持人员的相对稳定，如有关人员变动须事先向甲方申报。
5、乙方入场前必须接受甲方对现场人员的教育工作，在作业中必须严格安全操作规程和现场的实际情况，向本班人员做好安全技术交底工作，切实做好前班后安全自查工作，发现安全隐患，在无能力自行排除的情况下，须立即报甲方有关负责人，严禁盲目蛮干。
2024年施工电梯安装协议书
2024年施工电梯安装协议书【协议书】甲方：XXX公司乙方：XXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟施工一座位于XXX地区的大型商业综合楼，现需安装电梯设备，并委托乙方进行施工。
现经甲、乙双方友好协商，达成以下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：XXX大型商业综合楼电梯安装工程。
1.2 项目地址：XXX地区。
1.3 项目范围：包括电梯设备的采购、安装、调试及相关验收工作。
第二条工期和支付方式2.1 工期：根据项目的具体情况，双方将在协议签订后30日内制定详细的工期计划，并按计划执行。
2.2 支付方式：甲方按照电梯安装工程的进度，与乙方进行分期付款。
具体支付比例及金额如下：第一期付款：工程开工前支付总合同金额的30%；第二期付款：工程完成前支付总合同金额的50%；第三期付款：工程竣工后支付总合同金额的20%。
第三条质量和验收标准3.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照国家标准进行操作，确保电梯设备的质量和安全。
3.2 乙方应按照相关法规和标准的要求，对电梯设备进行调试和试运行，并确保其达到国家标准的验收标准。
3.3 甲方有权随时对电梯设备进行检查和验收，若发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并承担相应的责任和费用。
第四条材料采购和变更4.1 材料采购：乙方负责采购安装电梯设备所需要的材料，并确保其品质符合相关标准。
4.2 变更：如有工程变更需求，须由双方协商一致，签订变更协议后方可进行实施。
第五条保修和维护5.1 乙方提供一年的免费保修期，自工程竣工验收之日起计算。
在保修期内，乙方将负责修理和更换电梯设备中因质量问题引起的故障。
5.2 保养维护：保修期届满后，甲方可与乙方签订维护合同，由乙方定期进行设备的保养和维修。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照约定工期完成电梯安装工程，甲方有权要求乙方支付累计项目合同总额的0.1%作为逾期赔付。
6.2 若甲方未按照约定的支付比例和时间支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期赔付，并有权暂停施工。
电梯共有协议书(通用15篇)
电梯共有协议书（通用15篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电梯共有协议书（通用15篇）在签署合同协议之前，双方应该充分了解和理解合同内容，并在必要的情况下咨询法律专家。
电梯安装工程承包协议简单版(5篇)
电梯安装工程承包协议简单版甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围_______________________________________________________ 第三条工程工期1.计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____日，总日历天数_____天;2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
电梯安全施工协议书范本
电梯安全施工协议书范本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟在其管理的建筑物内进行电梯安装/维修/改造工程，现委托乙方作为施工方负责上述工程的具体实施。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本安全施工协议书，以便共同遵守执行。
一、工程概述1. 工程名称：_________电梯安装/维修/改造工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于电梯的拆除、安装、调试、检测及验收等工作。
4. 施工时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、安全责任1. 甲方责任：- 提供符合国家安全标准的施工场地，并保证施工现场的供电、供水等基础设施满足施工要求。
- 协助乙方办理相关施工许可手续，确保施工合法合规。
- 监督乙方的施工安全，如发现安全隐患有权要求乙方立即整改。
2. 乙方责任：- 严格遵守国家有关电梯安装维修的法律法规和安全操作规程，确保施工安全。
- 施工人员必须持证上岗，穿戴好个人防护装备，严禁违章作业。
- 施工期间，应设置明显的安全警示标志，采取有效措施防止非施工人员进入施工现场。
- 发生事故时，乙方应立即启动应急预案，及时处理并向甲方报告。
三、安全管理1. 乙方应制定详细的施工方案和安全措施，包括应急救援预案，并报甲方审批。
2. 施工前，乙方应对施工人员进行安全技术培训，确保每位员工都了解并掌握安全操作规程。
3. 乙方应配备专职安全员，负责现场安全监督管理，定期组织安全检查。
四、违约责任1. 如甲方未履行本协议规定的义务，导致乙方无法正常施工或发生安全事故，甲方应承担相应责任。
2. 如乙方违反本协议规定，造成安全事故或损害甲方利益的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
电梯维修施工协议书6篇
电梯维修施工协议书6篇篇1电梯维修施工协议书甲方：_____________（委托方）乙方：_____________（承包方）为了保证电梯的正常运行，维护用户的安全，甲、乙双方经友好协商，就电梯的维修施工工作，达成如下协议：一、维修范围及服务内容1. 甲方委托乙方对其位于_____________（具体地址）的电梯进行全面维修施工，包括但不限于电梯轿厢、井道、机房等设备的维护保养、零部件更换等工作。
2. 乙方承诺在维修过程中严格按照国家相关标准和规定进行操作，确保维修工作的质量和安全。
3. 甲方应提供必要的配合和支持，为乙方提供必要的工作条件，确保维修施工的顺利进行。
二、维修期限1. 本协议自双方签署之日起生效，至维修工作结束之日止。
2. 维修期限为_____________（具体天数），如因不可抗力因素影响维修工作正常进行，双方可协商延长维修期限。
三、维修费用1. 甲方应支付给乙方维修费用总额为_____________（具体金额），具体款项明细如下：（1）人工费用_____________元；（2）材料费用_____________元；（3）其他费用_____________元。
2. 维修费用应在维修工作结束后的_____________（具体天数）内支付完成，逾期支付的，甲方应支付逾期利息。
四、责任与义务1. 乙方应保证维修工作的质量和安全，如因乙方原因造成设备损坏或安全事故，乙方应承担赔偿责任。
2. 甲方应对乙方提供的维修设备和环境保持整洁，确保维修工作的顺利进行。
3. 双方应保持良好的合作关系，如有争议应友好协商解决。
五、其他条款1. 本协议自双方签署之日起生效，至维修工作结束之日终止，双方应严格按照协议的约定履行义务。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。
3. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：_____________ 签订日期：_____________以上为电梯维修施工协议书正文，特此确认。
电梯工程服务合同协议书
电梯工程服务合同协议书甲方（业主）：_______________乙方（电梯工程服务公司）：_______________鉴于甲方为__________（地址）的建筑物拥有者，需对该建筑物内的电梯进行安装/维修/保养服务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电梯工程服务过程中的权利、义务与责任，确保电梯工程的顺利进行和电梯的安全运行。
二、服务内容乙方根据甲方的需求，提供以下服务：1. 电梯安装：包括但不限于电梯的设计、制造、运输、安装、调试等工作。
2. 电梯维修：对现有电梯进行故障诊断、零部件更换、性能恢复等服务。
3. 电梯保养：定期对电梯进行检查、清洁、润滑、调整等保养工作。
三、服务标准乙方应遵守国家有关电梯安全的法律、法规和标准，确保服务质量满足甲方的要求和相关行业标准。
四、合同价款本合同总价为人民币______元，具体支付方式如下：1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：随着服务进度的完成，甲方按照约定支付相应的进度款项。
3. 尾款：服务全部完成后，甲方支付剩余的合同款项。
五、工期要求乙方应按照合同约定的时间完成服务工作，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商确定新的完成日期。
六、质量保证乙方对其提供的服务提供一定期限的质量保证，保证期内如出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
七、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因执行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________。
电梯加装项目合作协议书范本
电梯加装项目合作协议书范本甲方（业主代表）：【甲方姓名】乙方（电梯加装公司）：【乙方公司名称】鉴于甲方作为住宅楼加装电梯的支持方，已获得一定比例业主的同意并决定推进电梯加装项目，乙方作为专业电梯加装公司，具备电梯加装的相关资质和经验，双方为了共同推进电梯加装项目的顺利进行，经友好协商，达成如下合作协议：一、合作内容甲乙双方同意按照本协议约定的条款和条件，共同完成甲方住宅楼电梯的加装工作。
二、合作方式1. 乙方负责提供电梯加装的设计方案、施工、安装、调试及验收等服务。
2. 甲方负责协助乙方办理相关审批手续，提供施工场地和必要的配合支持。
三、项目进度和质量要求1. 乙方应按照双方约定的时间表完成电梯加装工作，确保项目按时完成。
2. 乙方应保证电梯加装的质量，确保电梯的安全运行和符合相关法规标准。
四、费用和资金1. 甲方负责筹集电梯加装所需的全部资金，包括但不限于安装费、设计费、审批费等。
2. 甲方应设立专项基金，用于电梯的维护、修理和电费等长期运营成本。
五、责任分配1. 乙方应承担电梯加装过程中的施工安全和质量责任，对因施工原因造成的人员伤亡和财产损失承担相应责任。
2. 甲方应对乙方的施工条件和施工环境进行配合和支持，对因甲方原因造成的问题和损失承担相应责任。
六、维护和运营1. 电梯加装完成后，甲方负责电梯的长期维护和运营，并承担相关费用，包括电梯的维护保养费用、故障维修费用、电梯清洁费用、电梯电费等。
2. 甲方应购买电梯有关的人身及财产意外连带责任保险，确保电梯运营的安全性。
七、合作期限本协议的合作期限为【合作期限】年，自电梯加装工程竣工验收合格之日起计算。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的相关损失。
九、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电梯工程服务合同协议书
电梯工程服务合同协议书甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：（签字）电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：（签字）电话：经双方友好协商，就甲方将所管理物业内的电梯进行维护保养服务事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将对甲方所管理物业内的电梯进行定期维护保养，确保其正常运转和安全性能。
1.2 服务内容包括但不限于：（1）日常巡检和保养；（2）定期检修和维护；（3）故障排除和紧急处理；（4）提供技术支持和咨询服务。
1.3 乙方需确保服务质量及时、高效，并与甲方保持良好沟通和协调。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期限为一年，自服务启动之日起计算。
2.2 服务期限届满前，双方如无其他约定，本合同自动续签一年。
2.3 如有合同终止或变更需求，需提前30天书面通知对方。
第三条服务费用3.1 甲方向乙方支付的服务费用为每月XXX元，合计年费用为XXXX元。
3.2 服务费用按月支付，自服务启动之日起每月末结算付款。
3.3 如服务内容有变更或增加，双方可就费用进行协商调整。
第四条服务标准4.1 乙方需按照《电梯维护保养规范》的相关要求，制定具体的服务方案和计划，并实施执行。
4.2 乙方的工作人员需具备相关资质和技能，保证服务过程安全可靠。
4.3 乙方应按照约定时间和频次，进行服务内容的执行和记录，并及时向甲方报告相关情况。
第五条保密义务5.1 双方同意尊重对方之商业机密和保密信息，不得将其透露给第三方。
5.2 乙方应妥善保管相关服务记录和资料，不得外泄或滥用。
第六条违约责任6.1 若一方违约，使对方遭受经济损失时，违约方应负责承担相应的赔偿责任。
6.2 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应在合理时间内通知对方，并协商解决方案。
第七条合同解除7.1 双方协商一致或达成书面协议，可随时解除本合同。
7.2 如因一方违约或不履行合同义务，对方有权解除合同并要求补偿。
第八条争议解决8.1 如发生争议，双方应友好协商解决；协商无果，应提交至有关行政机构或仲裁机构处理。
电梯工程居间合同范本
电梯工程居间合同范本甲方（委托人）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（居间人）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟进行电梯工程相关业务，乙方具备相关资源和渠道，能够为甲方提供居间服务，促进业务的达成。
经双方友好协商，达成如下协议：一、居间事项乙方接受甲方委托，负责向甲方引荐电梯工程的潜在客户、合作伙伴或相关业务机会，并协助甲方与对方进行洽谈、协商，促成甲方与第三方达成电梯工程合作协议。
二、居间报酬1. 若乙方成功促成甲方与第三方达成电梯工程合作协议，甲方应按照约定向乙方支付居间报酬，具体报酬金额为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：甲方应在与第三方签订合作协议后的______个工作日内，将居间报酬一次性支付给乙方。
三、双方权利与义务1. 甲方应积极配合乙方的居间工作，提供必要的信息和资料。
2. 乙方应利用自身资源和渠道，尽力为甲方寻找合适的业务机会，并如实向甲方报告相关情况。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定支付居间报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方违反本合同约定，泄露甲方商业秘密或未能履行居间义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
五、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同附件1：电梯工程配合协议发包方：天津中建地产有限公司（以下简称“甲方”）承包方：通力电梯有限公司（以下简称“乙方”）承包方：通力电梯有限公司天津分公司（以下简称“丙方”）总包方：中建三局建设工程股份有限公司（以下简称“丁方”）甲方分别与乙、丙三方签署了《中建威海路项目（津海湾）电梯供货及安装工程合同》（以下简称电梯合同），与丁方签订了《工程施工总承包合同》（以下简称总包合同），为保证中建威海路项目（津海湾）（以下简称“本项目”）的电梯安装。
甲、乙、丙、丁四方就如下条款达成协议：1.1接受现场和开工1.1.1在工地具备安装条件情况下，丙方应按甲方发出的进场通知书中约定的时间进场，并按进场通知书中约定的时间开工。
丁方应于丙方进场当日向丙方移交现场并填写现场移交记录。
1.1.2甲方在向丙方发出进场通知书的同时，向丁方发出配合通知书。
丁方应在本工程正式开工前做好各项配合工作。
1.1.3丙方在开始正式施工前应做好各项准备工作，包括组织安排施工人员，提供工程所需的机械、仪器、工具和车辆。
1.1.4丁方按照与甲方签署的《总包合同》和施工总控计划为丙方提供进场条件。
1.1.5丙方不应该就其进场前的准备工作不足而延误开工时间，否则丙方应依法承担一切延误责任。
1.2甲方责任1.2.1甲方在本工程开工以前应办妥并取得任何必要的批准、许可、证书及手续保证本工程的开工、实施并承担与此有关的费用。
1.2.2甲方有权提出更换甲方不满意的丙方施工项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员，丙方在接到通知7天内，经与甲方协商完成更换。
1.2.3及时组织对工程的竣工验收和竣工结算。
1.2.4甲方向丙方提供总体工程的总控计划。
1.2.5甲丁双方原签订的《总包合同》如与本协议相矛盾，则执行本协议；如与本协议不相矛盾，则甲方应继续履行相应的责任。
1.3乙方及丙方责任1.3.1丙方现场施工人员应接受甲方、丁方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照其指示工作，并为其日常查验提供工作便利和安全条件。
1.3.2无论何时，乙方及丙方向甲方和丁方提供的任何有关工程施工的书面文件虽经审批，但亦不能免除乙方及丙方在《电梯合同》内的任何责任。
1.3.3乙方及丙方应严格按照甲乙丙三方签订的《电梯合同》执行，并按照甲方提供的总控计划进行电梯的供货、安装、施工并保修。
乙方及丙方有权对总控计划提出意见和建议，如经协商仍有不同意见，则必须服从甲方的总体安排。
1.3.4乙方及丙方应遵守国家及当地关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料应报甲方和丁方审查，虽经甲方和丁方审查，亦不能因此减免乙方及丙方应负的任何合同责任。
1.3.5乙方及丙方应指派现场施工项目经理(应具有相应技术资格和施工管理经验)负责施工现场的全面工作，根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326--2001）和合同约定规范化管理本工程，并处理现场有关事宜，本工程施工项目经理或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会，代表乙方及丙方做出决定和遵照甲方指示工作。
1.3.6乙方及丙方应当为完成本工程而设置科学、合理的现场施工项目经理部，并为此配备具有足够经验、认真负责和精干称职的管理人员和技术人员。
除非事先获得甲方同意，乙方及丙方不得更换或撤回主要管理人员和技术人员。
1.3.7本工程在未交付甲方之前，丙方负责本工程的成品保护工作，保护期间发生的损坏（人为损坏和不可抗力除外），丙方自费予以修复（若非丙方原因造成的损失，由责任方承担修复费用，甲方协助追偿，丙方负责有偿修复）。
1.3.8对于政府有关部门发送业主的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知，丙方亦承担有关责任。
1.3.9若丙方在施工过程中与其他施工单位发生冲突时，应服从甲方和丁方的统一协调。
1.3.10丁方作为建安工程施工总包单位，丙方应服从丁方对施工现场的管理。
丙方人员在施工期间要遵照丁方有关现场安全文明、消防保卫的规定，如违反规定，其后果由丙方承担；丙方对丁方提供的任何方便其施工的设施条件等须做好保护工作，如有损坏承担相应赔偿。
1.3.11本工程完工后，提交四套竣工资料，有关具体要求执行国家及地方的有关规定。
1.3.12乙方及丙方除上述责任外还须做到如下工作：●乙方及丙方须对《电梯合同》范围内的整个电梯工程负责，包括但不限于指定供应的材料、物品、工程设备和自己的施工分包完成的工程或工作，以及自己供应的材料、物品、工程设备等。
●乙方及丙方为实施本合同而雇佣的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
这些特殊工种包括但不限于：电工、焊工、电梯工、架子工、爆破作业人员、施工机械操作人员等。
●乙方及丙方须保护所有甲方和丁方财产、道路、公共设施、邻近财产、主体结构、设备、现存管线等，并承担修复因乙方及丙方的疏忽造成的损坏所需的一切费用。
市政设施因乙方及丙方过失而造成清理渠道、修筑路面的费用，若向甲方、丁方征收，甲方或丁方可从应付给乙方及丙方的款项中扣除或作为债项向乙方及丙方追讨。
●丙方保证文明施工，须负担因工程施工而引起的环保责任。
丙方须采取一切必须的步骤来减低尘埃和噪音的干扰。
钻机要装配消声器，压缩机要性能良好及尽可能低音地运转，并要安置在尽可能远离邻近房屋的地方。
●丙方须遵循甲方和丁方的各项合理指示，不得允许未经批准的参观者进入工地,由此引起的一切后果由丙方自行承担。
●乙方及丙方需积极配合甲方根据工程需要对本工程现场进行的调整，有关费用已由甲方支付给丁方，乙方及丙方不再承担此部分费用，《电梯合同》总工期不顺延。
在施工中，由乙方及丙方原因造成的停工、返工、机械二次进场等损失，应由乙方及丙方负责，并依法承担给甲方及丁方造成的直接经济损失。
●丙方须防止火灾的危险及采取一切可能的预防措施并依法承担由此产生的一切责任。
●丙方须在工程进行期间，及时整理和安排丙方的所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，并尽快而经常地从工地上清除垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。
以上物品在不需用时应按丁方要求清理出工地，做到工完场清。
工程建设中的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，丙方不可在工地上燃烧垃圾。
否则，丙方每次向甲方支付违约金伍仟元。
若丙方不按丁方指示及时清理垃圾，丁方有权另行安排清理，相关之费用由丙方承担。
●已经送抵工地的物料（包括甲方供应材料、设备），丙方不能擅自取走，丙方须对它们的遗失或损坏负全部责任。
●丙方需对一切现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性、安全性及工程质量全面负责。
●对移交给丙方的标高及定位红线由丙方负责保护，按主要标高再进行的具体工程定位由丙方负责。
●丙方应保证工程各部分的位置、标高、尺寸和基准线的正确性并承担由此产生的费用；甲方、丁方、监理工程师\对放线和标高的检查，绝不意味着解除丙方对放线定位的责任。
●乙方及丙方负责本工程施工现场安全并承担责任，并依法承担甲方和丁方由此造成的损失。
乙方及丙方应严格遵守安全施工责任协议书的规定，并服从甲方、丁方及监理工程师对施工现场的安全生产管理的监督。
若有违反，将对乙方及丙方处以壹到贰万元/次的罚款。
（乙方及丙方进场前，乙方及丙方需与丁方签定《安全协议》）●在每批设备交货前，乙方及丙方应对电梯设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明电梯设备符合合同约定的检验证书（乙方及丙方加盖公章的复印件）给丁方。
●电扶梯相关土建已完成部分（以合同签订日为准），若需整改，由丁方进行处理，未完成部分丙方提供图纸及埋件，丙方配合丁方进行预埋。
●电梯的仓储保管。
1.3.13乙方及丙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产和直接经济损失，须依法承担全部责任，并依法赔偿甲方及丁方因此受到的直接经济损失。
1.4丁方责任1.4.1丁方在工期、质量、安全等方面对乙方及丙方进行全面管理。
负责制定本项目电梯工程管理目标，实施对工期、工程质量、安全文明、CI形象、计量、检测、试验、化验等的控制、监督、检查和验收，其费用由乙方及丙方承担。
随时检查乙方及丙方施工设备、材料保管等情况，检查丙方现场管理人员、特殊工种和其他技术工人的有效证件及持证上岗情况。
丙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，丁方有权要求丙方进行整改、返修。
1.4.2甲方支付给丙方工程款前，须经丁方确认丙方的工期、质量是否达到《电梯合同》要求。
1.4.3如丁方对丙方施工项目经理和施工项目经理部主要管理人员及技术人员的工作不满意，经甲方同意，丁方有权向丙方提出批评及更换。
丙方在接到通知后7天内，经与丁方协商解决或更换。
1.4.4协助甲方及时组织丙方、监理和设计单位进行图纸会审和设计交底，丁方督促丙方按标准收集整理资料、合格后将资料统一交丁方归档，及时协助丙方组织电梯工程的竣工验收、政府报验。
1.4.5负责与甲方、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系。
1.4.6丁方向丙方提供的正常施工所需之配合条件包括：●提供工地内道路共同使用，并提供施工场地；清除施工面内的障碍，提供丙方所需的工作面；●在工地内的现有的脚手架、外用电梯等提供给丙方共同使用；●井道内脚手架的供应及搭设；●工地内提供合理并符合业主要求标准的卫生设施如厕所等供丙方共同使用，并负责定时清理和保养直至不再需要时拆除；●提供丙方施工所需的保障场地安全之围网、围板等；●电梯的仓储地点；●在工程进行期间提供足够的临时照明及电力和试验所需负荷；提供足够及合理的接驳电供丙方使用，并提供丙方之电梯设备等调试所需的电力。
试验及调试用电费用由丙方承担，丁方仅承担施工及临设照明用电费用。
请丙方注意：丁方提供的电力为施工现场临时用电，丙方在安装、试验及调试的过程中应有相应的保护措施，对设备及各控制系统的元器件进行保护，防止因临时电源不稳定造成的损失。
因电源不稳定造成的损失，甲方、丁方不负任何责任。
●在工程进行期间提供足够的临时用水；提供足够及合理的接驳点供丙方使用；并保证冬季正常供水，不会结冰；●提供工地上现成的装置及机械和塔吊、人货两用电梯等供丙方作卸货及水平及垂直的运输用；●督促丙方及时清运其所产生的土方、垃圾及废料到丁方指定地点，由丁方统一清运。
1.4.7负责与丙方及其它指定分包单位、独立分包单位联系协调，了解关于上述设施的详细需要，在适当时候配合提供。
1.4.8负责工程的整体施工进度。
积极主动地了解丙方的工程细则，尤其是影响总包合同的有关项目，主动地要求丙方提供施工程序及时间表，对施工呈矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。
1.4.9在各层厅门口，提供标高、定位的基本点和线给丙方。