法律专题三信守合同与违约
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
结合材料，运用法律常识回答以下问题： （1）你是否赞同李伟的辩解？为什么？（5分） （2）如果经仲裁后一方对裁决不服而拒绝履行，另
一方可以采取什么措施维护自己的权益？请说明法律 依据。（5分）
（1）不赞同。（1分）
①因为合同法的免责条款中所指的不可抗力，是指不能预见、 不能避免并不能克服的客观情况，例如地震、洪水、火灾、 战争等情况。（2分）
②遇到道路崎岖、路况不良时，当事人应当遇见翻车的可能， 愈加谨慎驾驶。所以不能作为法定免责的缘由。（2分）
（2）
另一方当事人可以向人Leabharlann Baidu法院申请强制执行。（2分）
我国仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出，便发生法 律效力，对双方当事人均有法律约束力，当事人不能就同 一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。（3分）
案件回放：
2008年7月，李琴到一家浴场游泳，在游泳 池边上滑倒，胳膊骨折。为治疗李琴共花掉 6300余元。
李琴要求浴场给予赔偿。浴场方说：“浴场 还从来没有因摔伤赔偿过的先例”。为此，双 方争执不下。
案件追踪：
李琴为了保护自己的合法权益，到法 院讨说法。法院经过审理，认为原告李 琴到浴场游泳，已与浴场形成了服务合 同关系，她的安全应受到保护，她摔伤 是由于浴场采取防滑措施不完善所致； 但原告图方便没有从护垫处经过，本身 存在过错。故法院作出了被告赔偿原告 4300元的判决。
多终次协止商，双方解除原合同。
二、合同的内容
即合同条款，规定双方的权利和义务。一 般包括当事人名称或姓名和住所；标的； 数量；质量；价款或报酬；履行期限，地 点和方式；违约责任；解决争议的方法等
三、合同的形式： 书面合同、口头形式、其他形式
（默示形式或推定形式）。
1、口头合同
（1）含义：是以口头形式订立的合同，是当事人通 过口头语言表达意思一致的合同。在现实生活中是 一种常见的合同形式。
案例分析51页
• 情景一：属于不可抗力导致旅行社无法履 行合同，旅行社可免于承担违约责任
• 情景二：不属于不可抗力，因为房产公司 应当预见到下雨，并可采用相应措施克服 因下雨带来的不利影响，所以房产公司应 当承担延期履行带来的违约责任
•(4)要约具有法律约束力，要约人一旦发出有效要约，就 不应随意撤销或变更。要约邀请则不具有法律约束力。
正宗北京烤鸭， 快来尝快来买！
北京烤鸭98元一只， 快来尝快来买！
承诺
（1）含义： 受要约人同意要约的一种意思表示 （2）构成要件：
由受要约人作出 在要约确定的期限内向要约人作出 内容与要约的内容一致
（3）要约具有法律约束力
要约邀请
1、含义： 希望他人向自己发出要约的意思表示
只包含订立合同的提议不包含决定合同内 容的主要条款，不具有法律约束力。
《合同法》第15条规定：“要约邀请是希望他人向自 己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、 招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
1.要约邀请不是要约
高考考点： • 1、合同的内容和形式 • 2、合同的订立 • 3、合同履行的原则 • 4、违约责任的承担方式与免责情形
信守合同与违约
一、合同的含义:
平等主体的自然人、法人、其他组织之间设 立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
在合同关系中，享有合同权利的人成为债权人，负有合同义
务的人称为债务人。 设立
案例二：2007年，赵丽敏与一家旅行社签订旅游合 同“海南三飞6日游”。到达目的地后发现，许多项 目跟出发前说好的并不一样。比如原定的四星级标准 住宿，实际住的是三星级标准酒店；合同约定只进两 个购物店，结果进了4个；合同上有“饭后赠送水果， 赠送免费洗温泉浴”，但都没有兑现。 旅游过程，赵 没有提出异议。 回家后， 赵丽敏和朋友讨论认为， 旅行社有明显的违约行为。于是她到法院起诉，请求 判令旅行社赔偿全部团费及200元购物费共计6000余 元。
（3）承诺一旦作出，合同即告成立，即具有法律效力。
二、有效合同与无效合同
1、有效合同的条件
（1）主体资格合法
订立合同的当事人具有相应的民事行为能力
（2）当事人意思表示真实
外在表示行为与内心意思一致
（3）合同内容合法
遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社 会经济秩序，损害社会公共利益
1、无效合同
(1)该合同是否具有法律效力?为什么?（6分） (2)法院应如何处理这起案件?（4分） 答案：（1）该合同属于无效合同。因为该合损害了 国家利益，以合法的形式掩盖非法的目的,违反了国家的 法律、行政法规，故为无效合同。 (2)由于合同为无效合同，没有法律约束力，因此法 院应驳回甲公司的诉讼请求。同时，甲公司和乙公司的 交易损害了国家利益，法院可以采取民事制裁措施，没 收双方用于交易的财产。
如果你是法官，谈谈你对这起合同纠纷案的看法。
本案的关键在于如何确定工程结算计价的依
据，即当事人所订立的两份合同哪个有效。依 《合同法》“第二百七十条建设工程合同应当采 用书面形式”有关规定，建设工程合同的有效要 件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解 除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同 是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而 产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。 所以，应判决第一个合同为有效合同。
以上合同有效吗？为什么？
无效！因为合同违反了《劳动法》的有关规定
练一练
承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，
规定工程按本市工程造价管理部门颁布的《综合价格》 进行结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地 问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天， 致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉， 在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量 变更合同，并商定按“冶金部某省某厂估价标准机械化 施工标准”结算。工程完工结算时因为窝工问题和结算 依据发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部窝工 责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结 算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。
四、违约责任的承担方式
1，继续履行 2，赔偿损失 3，采取补救措施 4，支付违约金 5，定金
（变式题）题号08,甲公司与乙公司签订一份秘密从 境外购买免税香烟并运至国内销售的合同。甲公司依双 方约定，按期将香烟运至境内，但乙公司提走货物后， 以目前账上无钱为由，要求暂缓支付货款，甲公司同意。 3个月后，乙公司仍未支付货款，甲公司多次索要无果， 遂向当地人民法院起诉，要求乙公司支付货款并支付违 约金。
3，违约行为的免责
法定
不可抗力
约定
机械厂年终为给职工发年货，给养殖户李伟发了份传真： 急需鲤鱼2500公斤，要求每条鱼重量在1—2公斤， 价格18元／公斤，3天内供货。如果愿意供应，请于 今天内来电告知。李伟当即回电应允，双方约定由机 械厂向李伟付定金1万元，如果发生争议，提请仲裁 解决。李伟马上组织货源发往机械厂，却由于道路崎 岖，致使货车翻车，无法按期送达。机械厂要求李伟 承担违约责任，李伟则认为道路崎岖致使翻车是不可 抗力，要求机械厂按约定收货。双方争执不下，遂依 约定提请仲裁机构仲裁。
对于购物店由合同约定的2个增加到4个的事实， 虽然旅行社有违约情节，但因赵丽敏所购物品均 系自愿购买并用于了自己消费，故对退还200元 购物费的请求不予支持。最终，法院判决旅行社 赔偿赵丽敏宾馆住宿费用差额400元，并按照差 额部分的20％计算赔偿违约金80元。
合同
1、含义 2、内容 3、形式
合同
探究：1、旅行社应当承担赔偿责任吗？请求法院判 令旅行社赔偿全部团费及200元购物费共计6000余元， 能否获得法院的支持？
2、应该怎样订立合同？
案例二:法院认为，旅行社将原告赵丽敏由四星 团拼到三星团，住宿实际为三星级标准宾馆，对 此旅行社应承担违约责任。但因原告没有表示拒 绝，并实际接受了改变的事实。所以原告应承担 所对应标准的费用，旅行社将差额部分返还原告。
一、合同重在履行
1，合同履行是合同当事人按照合同约定实 现各自权利义务的行为
2，履行合同的核心——履行合同义务
二、合同履行的原则
1，诚实信用原则 2，全面（正确、适当）履行原则 3，协作履行原则
三、合同不可轻违
1，违约行为与违约责任
2，违约的不同种类
预期违约
不能履行 延迟履行
实际违约
不完全履行 拒绝履行
（2）适用： 标的额较小，权利义务关系相对简单的民事 法律关系
（3）优点：
适应现代社会对签订合同的快捷性要求。 （4）缺点：
不易分清权责，发生纠纷时难举证。
2、书面合同
（1）含义：书面合同是以书面形式订立的合同，
它是以合同书、信件和数据电文等可以有形地表现 所载内容的形式签订的合同。
（2）适用： 权利义务关系复杂、标的额大、履行期限 较长的或重要的合同。
1、合同的订立 含义 程序：要约与承诺 2、有效合同与无效合同 有效合同的条件和无效合同的情形
3.2、合同的订立
一、合同的订立
1、含义： 当事人各方通过平等协商就合同条款 达成意思表示一致的过程。
2、程序： 提出条件
要约
接受条件
承诺
要约
（1）含义： 希望和他人订立合同的意思表示
要约人
受要约人
（2）内容必须具体明确 如标明价格
（3）意义：
A、书面合同权责明确，有据可查，有助于避免和减少 纠纷。 B、有助于督促当事人履行义务。 C、是仲裁机构、司法机关仲裁、调解、处理合同纠纷 的有力凭证。
“空口无凭”未必正确，“立字为据”实属必要。
(1)口头合同是合同的一种类型，但容易产生纠纷。 (2)书面合同可以有形的表现合同所载的内容，通 常权责明确，有据可查，有助于避免和减少纠纷， 有助于督促当事人履行义务，还要以作为仲裁机 构、司法机关仲裁、调解、处理合同纠纷的有力 凭证，有助于维护当事人的权益。生活中，要树 立合同意识，特别是签订书面合同的意识。
2005年6月周女士与北京某红木家具公司签订了家具买卖
变更合次同通，知并要支为付周定女金士，送约货定，送但货周时女间士为货当款年未准8月备。好8，月故，双公方司将多
交货时间推迟到2006年1月。但半年以后，周女士仍没准备 好货款，公司只得将上述家具另行销售。三年后（2009年3 月）周女士起诉要求公司履行合同。由于时隔三年，超过法 定诉讼时效期，且红木家具价格大涨，某公司以周女士违约 在先为由，拒绝继续履行合同。因双方都存在一定过错，经
郭启俊和杜嘉是朋友。2008年1月， 郭启俊找杜嘉借款1万元，并承诺尽快偿 还，杜嘉没有让郭启俊写下借条。事后， 杜嘉多次找到郭启俊要求偿还借款，都 被他以各种理由拒绝。
法院经审理后认为，合法的借贷关系应 该受到法律保护。本案张某借款给被告王 某1万元的事实清楚，根据张某提供的录音 的内容，可以认定双方存在债权债务关系。 王某向张某借款，理应及时偿还，不应拖 欠，张某要求王某偿还借款之诉讼请求， 理由正当，证据充分。据此法院做出判决： 判决王某偿还张某借款1万元。
无效合同是指当事人协商成立，但不符合法律规定的合同。
有下列情形的，合同无效： （1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 （2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （3）以合法形式掩盖非法目的； （4）损害社会公共利益 （5）违反法律、行政法规的强制性规定。
赵某，男35岁，北京市某出租汽车公司的司 机。92年该公司与其签定承包合同。合同规定， 每年上缴利润后，本人的病、伤、残、亡等企业 概不负责。
•两者的主要区别在于：
•(1)要约是当事人希望和他人订立合同的意思表示，以订 立合同为直接目的；要约邀请是希望对方向自己发出要约 的意思表示。
•(2)要约大多数是针对特定的相对人的，往往采用对话和 信函的方式；而要约邀请一般是针对不特定的相对人的， 故往往通过电视、报刊等媒介手段。
•(3)要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件，如 明确的标的额、标的物数量、质量、价款报酬、履行期限 等；而要约邀请则不具备这些条件。
知识网络构建
知识目标
• 什么是合同，合同的种类，书面合同的意义 • 订立合同的过程以及各个步骤的法律效力 • 合同的效力，有效合同和无效合同 • 合同履行的意义与原则
什么是违约，违约的种类 • 违约责任构成以及在特定情形下免于承担违
约责任 • 违约责任的承担方式与合同纠纷的处理
法律常识 专题三 信守合同与违约
一方可以采取什么措施维护自己的权益？请说明法律 依据。（5分）
（1）不赞同。（1分）
①因为合同法的免责条款中所指的不可抗力，是指不能预见、 不能避免并不能克服的客观情况，例如地震、洪水、火灾、 战争等情况。（2分）
②遇到道路崎岖、路况不良时，当事人应当遇见翻车的可能， 愈加谨慎驾驶。所以不能作为法定免责的缘由。（2分）
（2）
另一方当事人可以向人Leabharlann Baidu法院申请强制执行。（2分）
我国仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出，便发生法 律效力，对双方当事人均有法律约束力，当事人不能就同 一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。（3分）
案件回放：
2008年7月，李琴到一家浴场游泳，在游泳 池边上滑倒，胳膊骨折。为治疗李琴共花掉 6300余元。
李琴要求浴场给予赔偿。浴场方说：“浴场 还从来没有因摔伤赔偿过的先例”。为此，双 方争执不下。
案件追踪：
李琴为了保护自己的合法权益，到法 院讨说法。法院经过审理，认为原告李 琴到浴场游泳，已与浴场形成了服务合 同关系，她的安全应受到保护，她摔伤 是由于浴场采取防滑措施不完善所致； 但原告图方便没有从护垫处经过，本身 存在过错。故法院作出了被告赔偿原告 4300元的判决。
多终次协止商，双方解除原合同。
二、合同的内容
即合同条款，规定双方的权利和义务。一 般包括当事人名称或姓名和住所；标的； 数量；质量；价款或报酬；履行期限，地 点和方式；违约责任；解决争议的方法等
三、合同的形式： 书面合同、口头形式、其他形式
（默示形式或推定形式）。
1、口头合同
（1）含义：是以口头形式订立的合同，是当事人通 过口头语言表达意思一致的合同。在现实生活中是 一种常见的合同形式。
案例分析51页
• 情景一：属于不可抗力导致旅行社无法履 行合同，旅行社可免于承担违约责任
• 情景二：不属于不可抗力，因为房产公司 应当预见到下雨，并可采用相应措施克服 因下雨带来的不利影响，所以房产公司应 当承担延期履行带来的违约责任
•(4)要约具有法律约束力，要约人一旦发出有效要约，就 不应随意撤销或变更。要约邀请则不具有法律约束力。
正宗北京烤鸭， 快来尝快来买！
北京烤鸭98元一只， 快来尝快来买！
承诺
（1）含义： 受要约人同意要约的一种意思表示 （2）构成要件：
由受要约人作出 在要约确定的期限内向要约人作出 内容与要约的内容一致
（3）要约具有法律约束力
要约邀请
1、含义： 希望他人向自己发出要约的意思表示
只包含订立合同的提议不包含决定合同内 容的主要条款，不具有法律约束力。
《合同法》第15条规定：“要约邀请是希望他人向自 己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、 招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
1.要约邀请不是要约
高考考点： • 1、合同的内容和形式 • 2、合同的订立 • 3、合同履行的原则 • 4、违约责任的承担方式与免责情形
信守合同与违约
一、合同的含义:
平等主体的自然人、法人、其他组织之间设 立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
在合同关系中，享有合同权利的人成为债权人，负有合同义
务的人称为债务人。 设立
案例二：2007年，赵丽敏与一家旅行社签订旅游合 同“海南三飞6日游”。到达目的地后发现，许多项 目跟出发前说好的并不一样。比如原定的四星级标准 住宿，实际住的是三星级标准酒店；合同约定只进两 个购物店，结果进了4个；合同上有“饭后赠送水果， 赠送免费洗温泉浴”，但都没有兑现。 旅游过程，赵 没有提出异议。 回家后， 赵丽敏和朋友讨论认为， 旅行社有明显的违约行为。于是她到法院起诉，请求 判令旅行社赔偿全部团费及200元购物费共计6000余 元。
（3）承诺一旦作出，合同即告成立，即具有法律效力。
二、有效合同与无效合同
1、有效合同的条件
（1）主体资格合法
订立合同的当事人具有相应的民事行为能力
（2）当事人意思表示真实
外在表示行为与内心意思一致
（3）合同内容合法
遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社 会经济秩序，损害社会公共利益
1、无效合同
(1)该合同是否具有法律效力?为什么?（6分） (2)法院应如何处理这起案件?（4分） 答案：（1）该合同属于无效合同。因为该合损害了 国家利益，以合法的形式掩盖非法的目的,违反了国家的 法律、行政法规，故为无效合同。 (2)由于合同为无效合同，没有法律约束力，因此法 院应驳回甲公司的诉讼请求。同时，甲公司和乙公司的 交易损害了国家利益，法院可以采取民事制裁措施，没 收双方用于交易的财产。
如果你是法官，谈谈你对这起合同纠纷案的看法。
本案的关键在于如何确定工程结算计价的依
据，即当事人所订立的两份合同哪个有效。依 《合同法》“第二百七十条建设工程合同应当采 用书面形式”有关规定，建设工程合同的有效要 件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解 除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同 是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而 产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。 所以，应判决第一个合同为有效合同。
以上合同有效吗？为什么？
无效！因为合同违反了《劳动法》的有关规定
练一练
承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，
规定工程按本市工程造价管理部门颁布的《综合价格》 进行结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地 问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天， 致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉， 在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量 变更合同，并商定按“冶金部某省某厂估价标准机械化 施工标准”结算。工程完工结算时因为窝工问题和结算 依据发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部窝工 责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结 算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。
四、违约责任的承担方式
1，继续履行 2，赔偿损失 3，采取补救措施 4，支付违约金 5，定金
（变式题）题号08,甲公司与乙公司签订一份秘密从 境外购买免税香烟并运至国内销售的合同。甲公司依双 方约定，按期将香烟运至境内，但乙公司提走货物后， 以目前账上无钱为由，要求暂缓支付货款，甲公司同意。 3个月后，乙公司仍未支付货款，甲公司多次索要无果， 遂向当地人民法院起诉，要求乙公司支付货款并支付违 约金。
3，违约行为的免责
法定
不可抗力
约定
机械厂年终为给职工发年货，给养殖户李伟发了份传真： 急需鲤鱼2500公斤，要求每条鱼重量在1—2公斤， 价格18元／公斤，3天内供货。如果愿意供应，请于 今天内来电告知。李伟当即回电应允，双方约定由机 械厂向李伟付定金1万元，如果发生争议，提请仲裁 解决。李伟马上组织货源发往机械厂，却由于道路崎 岖，致使货车翻车，无法按期送达。机械厂要求李伟 承担违约责任，李伟则认为道路崎岖致使翻车是不可 抗力，要求机械厂按约定收货。双方争执不下，遂依 约定提请仲裁机构仲裁。
对于购物店由合同约定的2个增加到4个的事实， 虽然旅行社有违约情节，但因赵丽敏所购物品均 系自愿购买并用于了自己消费，故对退还200元 购物费的请求不予支持。最终，法院判决旅行社 赔偿赵丽敏宾馆住宿费用差额400元，并按照差 额部分的20％计算赔偿违约金80元。
合同
1、含义 2、内容 3、形式
合同
探究：1、旅行社应当承担赔偿责任吗？请求法院判 令旅行社赔偿全部团费及200元购物费共计6000余元， 能否获得法院的支持？
2、应该怎样订立合同？
案例二:法院认为，旅行社将原告赵丽敏由四星 团拼到三星团，住宿实际为三星级标准宾馆，对 此旅行社应承担违约责任。但因原告没有表示拒 绝，并实际接受了改变的事实。所以原告应承担 所对应标准的费用，旅行社将差额部分返还原告。
一、合同重在履行
1，合同履行是合同当事人按照合同约定实 现各自权利义务的行为
2，履行合同的核心——履行合同义务
二、合同履行的原则
1，诚实信用原则 2，全面（正确、适当）履行原则 3，协作履行原则
三、合同不可轻违
1，违约行为与违约责任
2，违约的不同种类
预期违约
不能履行 延迟履行
实际违约
不完全履行 拒绝履行
（2）适用： 标的额较小，权利义务关系相对简单的民事 法律关系
（3）优点：
适应现代社会对签订合同的快捷性要求。 （4）缺点：
不易分清权责，发生纠纷时难举证。
2、书面合同
（1）含义：书面合同是以书面形式订立的合同，
它是以合同书、信件和数据电文等可以有形地表现 所载内容的形式签订的合同。
（2）适用： 权利义务关系复杂、标的额大、履行期限 较长的或重要的合同。
1、合同的订立 含义 程序：要约与承诺 2、有效合同与无效合同 有效合同的条件和无效合同的情形
3.2、合同的订立
一、合同的订立
1、含义： 当事人各方通过平等协商就合同条款 达成意思表示一致的过程。
2、程序： 提出条件
要约
接受条件
承诺
要约
（1）含义： 希望和他人订立合同的意思表示
要约人
受要约人
（2）内容必须具体明确 如标明价格
（3）意义：
A、书面合同权责明确，有据可查，有助于避免和减少 纠纷。 B、有助于督促当事人履行义务。 C、是仲裁机构、司法机关仲裁、调解、处理合同纠纷 的有力凭证。
“空口无凭”未必正确，“立字为据”实属必要。
(1)口头合同是合同的一种类型，但容易产生纠纷。 (2)书面合同可以有形的表现合同所载的内容，通 常权责明确，有据可查，有助于避免和减少纠纷， 有助于督促当事人履行义务，还要以作为仲裁机 构、司法机关仲裁、调解、处理合同纠纷的有力 凭证，有助于维护当事人的权益。生活中，要树 立合同意识，特别是签订书面合同的意识。
2005年6月周女士与北京某红木家具公司签订了家具买卖
变更合次同通，知并要支为付周定女金士，送约货定，送但货周时女间士为货当款年未准8月备。好8，月故，双公方司将多
交货时间推迟到2006年1月。但半年以后，周女士仍没准备 好货款，公司只得将上述家具另行销售。三年后（2009年3 月）周女士起诉要求公司履行合同。由于时隔三年，超过法 定诉讼时效期，且红木家具价格大涨，某公司以周女士违约 在先为由，拒绝继续履行合同。因双方都存在一定过错，经
郭启俊和杜嘉是朋友。2008年1月， 郭启俊找杜嘉借款1万元，并承诺尽快偿 还，杜嘉没有让郭启俊写下借条。事后， 杜嘉多次找到郭启俊要求偿还借款，都 被他以各种理由拒绝。
法院经审理后认为，合法的借贷关系应 该受到法律保护。本案张某借款给被告王 某1万元的事实清楚，根据张某提供的录音 的内容，可以认定双方存在债权债务关系。 王某向张某借款，理应及时偿还，不应拖 欠，张某要求王某偿还借款之诉讼请求， 理由正当，证据充分。据此法院做出判决： 判决王某偿还张某借款1万元。
无效合同是指当事人协商成立，但不符合法律规定的合同。
有下列情形的，合同无效： （1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 （2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （3）以合法形式掩盖非法目的； （4）损害社会公共利益 （5）违反法律、行政法规的强制性规定。
赵某，男35岁，北京市某出租汽车公司的司 机。92年该公司与其签定承包合同。合同规定， 每年上缴利润后，本人的病、伤、残、亡等企业 概不负责。
•两者的主要区别在于：
•(1)要约是当事人希望和他人订立合同的意思表示，以订 立合同为直接目的；要约邀请是希望对方向自己发出要约 的意思表示。
•(2)要约大多数是针对特定的相对人的，往往采用对话和 信函的方式；而要约邀请一般是针对不特定的相对人的， 故往往通过电视、报刊等媒介手段。
•(3)要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件，如 明确的标的额、标的物数量、质量、价款报酬、履行期限 等；而要约邀请则不具备这些条件。
知识网络构建
知识目标
• 什么是合同，合同的种类，书面合同的意义 • 订立合同的过程以及各个步骤的法律效力 • 合同的效力，有效合同和无效合同 • 合同履行的意义与原则
什么是违约，违约的种类 • 违约责任构成以及在特定情形下免于承担违
约责任 • 违约责任的承担方式与合同纠纷的处理
法律常识 专题三 信守合同与违约