建筑工程索赔范文
工程施工索赔范文
工程施工索赔范文:一、背景介绍某建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)于2019年与某房地产开发有限公司(以下简称“甲方”)签订了一份建筑工程施工合同,合同编号为XXXX,工程名称为XXXX小区。
合同约定乙方负责该小区的建筑工程施工,合同总价款为人民币XXXX万元。
合同签订后,乙方按照约定开始了工程施工。
二、索赔事由在工程施工过程中,乙方遇到了以下不利因素,导致工程进度延误和额外费用产生,现根据合同条款向甲方提出索赔:1. 不可抗力因素:自2019年10月起,施工所在地连续遭受强降雨天气,导致施工现场积水严重,道路中断。
根据气象部门数据,该地区上述时间段内降雨量超过历年同期平均值的两倍。
由于降雨天气持续时间长,乙方不得不多次暂停施工,导致工程进度受到严重影响。
2. 设计变更:在工程施工过程中,甲方根据市场调研和销售需求,对建筑设计进行了多次变更。
累计变更次数达到五次,每次变更均导致工程量增加和施工难度提升。
乙方在接到变更通知后,均及时进行了调整和施工。
但由于变更频繁,导致工程进度受到进一步影响。
3. 甲方供应材料延误:根据合同约定,甲方负责供应工程所需的建筑材料。
然而,在工程施工过程中,甲方供应的部分材料多次延误,最长延误时间达到一个月。
由于材料延误,乙方不得不暂停施工,导致工程进度受到影响。
三、索赔依据1. 合同条款:根据合同通用条款第11.3条“不可抗力”规定,因不可抗力导致工程进度延误,乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
本次降雨天气符合不可抗力的认定条件,乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
2. 合同条款:根据合同通用条款第14.2条“设计变更”规定,甲方如需对设计进行变更,应提前通知乙方,并承担因变更导致的额外费用。
本次设计变更导致乙方额外付出了人力、物力和时间成本,甲方应承担相应赔偿责任。
3. 合同条款:根据合同通用条款第14.4条“甲方供应材料”规定,甲方应保证材料供应的及时性。
本次材料延误导致乙方施工进度受到影响,甲方应承担相应赔偿责任。
工程施工窝工索赔范文
工程施工窝工索赔范文尊敬的业主:根据我国《合同法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定,以及双方签订的《建设工程施工合同》,我方认为在工程施工过程中,由于贵方的原因导致工程窝工,给我方造成了重大损失。
现就窝工索赔事宜提出如下报告:一、窝工情况概述1. 工程名称:XXXX建设工程2. 工程地点:XXXX地区3. 合同签订日期:XXXX年XX月XX日4. 合同约定的工期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日5. 实际窝工情况:自XXXX年XX月XX日起,由于贵方原因,工程进度严重滞后,导致工程窝工。
截至XXXX年XX月XX日,窝工天数为XX天。
二、窝工原因分析1. 贵方提供的施工图纸及技术要求不完整、不明确,导致施工过程中频繁变更,影响工程进度。
2. 贵方未能按照合同约定提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施,影响施工队伍的正常施工。
3. 贵方在工程款的支付方面存在滞后,影响我方的材料采购和施工进度。
4. 贵方指派的现场管理人员对工程进度缺乏有效控制,导致工程窝工。
三、窝工损失计算1. 人工费用:根据合同约定,人工费用为XX元/天。
窝工天数为XX天,因此人工费用损失为XX元。
2. 材料费用:由于窝工,导致已购买的材料不能按计划使用,产生材料损耗。
根据合同约定,材料损耗费用为XX元/天。
窝工天数为XX天,因此材料损耗费用为XX元。
3. 设备租赁费用:由于窝工,导致施工设备不能正常使用,产生设备租赁费用。
根据合同约定,设备租赁费用为XX元/天。
窝工天数为XX天,因此设备租赁费用为XX元。
4. 管理费用:根据合同约定,管理费用为XX元/天。
窝工天数为XX天,因此管理费用损失为XX元。
综上所述,本次窝工损失总计为XX元。
四、索赔要求1. 贵方应承担本次窝工所造成的损失,向我方支付赔偿金总计XX元。
2. 贵方应确保工程进度按合同约定顺利进行,避免类似事件再次发生。
3. 贵方应对我方在此次窝工事件中所遭受的损失表示诚挚的歉意。
建筑工程停工索赔模板范文
建筑工程停工索赔模板范文尊敬的[对方公司/负责人称呼]:您好!我是[己方公司名称]负责[具体工程名称]的[你的身份]。
今天写这封信啊,真的是有点无奈,但咱们得好好聊聊这工程停工的事儿,还有我们应得的赔偿。
[阐述停工原因]这停工的原因是[具体的停工原因,如甲方未能按时提供施工场地、设计变更未及时通知、原材料供应中断等]。
您瞧,这就好比火车没油了(如果是供应中断的原因),或者前面的铁轨突然没了(如果是场地或者设计变更之类的原因),我们想继续干活儿都没辙啊。
[说明停工造成的损失]这一停工,可给我们带来了一箩筐的麻烦事儿,那损失就像流水一样,哗啦啦地往外淌啊。
再说说设备。
那些大型机械设备,就像一群嗷嗷待哺的巨兽,停工期间它们虽然没干活儿,但也得“吃饭”(设备的租赁费用、闲置期间的损耗维护等)。
比如说那台起重机,每天的租赁费用就是[X]元,从停工到现在,这设备租赁的损失就已经[计算出金额]元了。
还有其他的小型设备,加起来也不是个小数目呢。
另外,材料也出了大问题。
有些材料我们是提前按照工程进度采购的,现在工程停了,这些材料堆在那儿,有的都开始变质或者损坏了。
就像我们买了一堆新鲜的水果(比喻材料),本来打算马上做成水果拼盘(用于工程建设),结果现在只能眼睁睁地看着它们烂掉,这部分材料损失粗略估算也有[X]元。
[提出索赔要求]我们也不想把事情搞得太复杂,大家都是在建筑这个大圈子里混的,都不容易。
但是我们的损失是实实在在的,就像摆在眼前的大山一样,不能忽视呀。
希望您能理解我们的处境,尽快处理这个索赔事宜。
如果您对我们提出的索赔内容有任何疑问或者需要进一步的解释,欢迎随时联系我,我的电话是[电话号码]。
感谢您抽出时间来阅读这封信,期待您的积极回应。
[己方公司名称][具体日期]。
建筑索赔报告范文
建筑索赔报告范文尊敬的[索赔对象]:您好!我是[你的身份或公司名称],今天我得跟您唠唠我们在[建筑项目名称]里遇到的那些事儿,然后说说为啥我们得索赔。
一、索赔事由。
# (一)工程变更的折腾。
您也知道,这建筑工程就像搭积木,本来按照计划搭得好好的。
可中途呢,您这边突然提出了一堆工程变更要求。
就好比我正盖着一层小洋楼呢,您突然说,“把这洋楼改成城堡,再加几个塔楼。
”这一变可不得了啊!我们得重新规划设计,原来买好的材料有些就用不上了,还得重新采购新的材料。
这就像我本来准备做红烧肉的材料,您突然说要吃水煮鱼,那我之前的肉、调料啥的不就白费了嘛,还得重新去买鱼和做鱼的调料。
而且工人都得重新安排工作,之前的施工流程全打乱了。
这一变,可让我们多花了不少时间和金钱呢。
# (二)恶劣天气的捣蛋。
老天爷也不帮忙啊!施工期间,那天气就像小孩的脸,说变就变。
一会儿暴雨倾盆,一会儿狂风呼啸。
就像我们在外面做饭,突然一阵大风把锅都给掀了。
因为这恶劣天气,我们好多工作都没法正常进行。
工人只能停工躲雨避风,这一停,工期就被耽误了。
而且有些已经做好的部分,被雨水一泡或者被风吹坏了,我们还得重新修补。
这就好比刚做好的蛋糕,被风吹了一层沙子,只能重新做了。
这又增加了我们的成本,时间也搭进去了。
# (三)甲方供应材料的不靠谱。
您这边负责提供的一些材料啊,那真是让我们头疼。
就像约好了一起搭积木,您给的积木不是缺角就是颜色不对。
材料供应不及时,我们工人经常在工地干等着,啥也干不了,就像一群士兵等着武器才能打仗,结果武器一直不来。
而且送来的材料质量还有问题,我们用这些材料施工,做出来的东西不合格,还得返工。
这返工可不得了,材料浪费了不说,工人的工钱又得多付一份,这可都是额外的损失啊。
二、索赔费用明细。
# (一)额外的材料费用。
因为工程变更,我们重新采购材料花了[X]元。
那些被恶劣天气损坏而重新购买用于修补的材料,又花了[X]元。
总共额外的材料费用就是[X]元。
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程公司(以下简称“承包方”)与某房地产开发公司(以下简称“发包方”)于2012年签订了某住宅小区的建设工程合同。
合同约定,承包方负责该住宅小区的建设工程,工期为两年。
合同总价款为2亿元人民币,按工程进度分期支付。
然而,在工程实施过程中,由于各种原因,工程进度严重滞后,导致工程成本大幅增加。
承包方遂向发包方提出索赔,要求增加工程款及工期延长。
双方对此争议较大,未能达成一致意见,遂诉至法院。
二、案件事实1. 工程进度滞后在工程实施过程中,由于发包方提供的图纸存在错误,导致承包方多次返工。
同时,发包方在施工过程中多次变更设计,增加了工程量。
这些因素导致工程进度严重滞后,工期延长至三年。
2. 工程成本增加由于工程进度滞后,承包方不得不增加人力、物力投入,导致工程成本大幅增加。
具体如下:(1)人工费:由于工期延长,承包方不得不雇佣更多工人,导致人工费增加。
(2)材料费:由于工程量增加,材料消耗量也随之增加,导致材料费增加。
(3)设备租赁费:由于工期延长,承包方不得不租赁更多设备,导致设备租赁费增加。
(4)其他费用:如临时设施费、监理费等。
三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”2. 《中华人民共和国建筑法》根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定:“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等,影响工程进度的,应当承担相应的责任。
”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十一条规定:“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等,影响工程进度的,应当承担相应的责任。
”四、法院判决法院审理后认为,发包方在工程实施过程中存在以下违约行为:1. 提供的图纸存在错误,导致承包方多次返工。
范文参考:索赔意向书范例(4篇)
范文参考:索赔意向书范例(4篇)范文参考:索赔意向书范例(4篇)。
索赔意向书致:_____县经济开发区建设投资有限公司________项目管理咨询有限公司由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏,导致大量水源及土方流入我标段基槽内,造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋,并且基坑内大量积水,使我方无法正常施工。
此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失:1、施工人员窝工补偿,进退场费用;2、材料损失的补偿费用;3、降排水措施补偿费用;4、人工清除淤泥补偿费用;5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此!致!____县____建筑安装工程公司____第六标段项目部20____年____月____日索赔意向书致:__我公司于2022年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,2022年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。
由于2022年7月25日在K__+__0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,2022年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。
还有K__+385~K__+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。
由于2022年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。
计划2022年__月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。
施工成品被破坏索赔单范文
施工成品被破坏索赔单范文施工成品被破坏索赔单范文「篇一」一、总论前言:20xx年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工,并要求加班加点,务必在20xx年8月25前完成所有施工资料。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20xx年4月20日正式进场施工,按照设计施工资料和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20xx年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
20xx年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的状况下,承诺不低于重庆市20xx年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20xx年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
20xx年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
工程施工索赔论文(3篇)
第1篇摘要:随着我国建筑行业的快速发展,工程施工索赔问题日益凸显。
本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析,旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。
一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中,因合同履行过程中出现的问题,导致合同双方产生纠纷,需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。
随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加,工程施工索赔问题日益复杂,对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。
二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确:合同是工程施工索赔的基础,若合同条款不明确,容易引发纠纷。
2. 施工过程中变更频繁:工程项目在施工过程中,由于各种原因导致变更频繁,增加了索赔的可能性。
3. 不可抗力因素:自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加,引发索赔。
4. 甲方违约:甲方未能按照合同约定履行义务,如未按时支付工程款、未按时提供材料等,导致乙方产生索赔。
5. 施工单位管理不善:施工单位在施工过程中管理不善,如施工质量不合格、工期延误等,引发索赔。
三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生:合同双方在施工过程中发现索赔事件,应及时进行记录。
2. 索赔意向通知:乙方在确认索赔事件后,应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。
3. 索赔报告:乙方在索赔意向通知后,应向甲方递交详细的索赔报告,包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。
4. 索赔协商:合同双方就索赔事项进行协商,争取达成一致意见。
5. 索赔调解或诉讼:若协商无果,可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。
四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理:在合同签订阶段,应仔细研究合同条款,确保合同内容明确、合理。
2. 加强施工管理:提高施工质量,确保工程进度,降低索赔风险。
3. 建立健全索赔制度:建立健全索赔管理制度,明确索赔流程,提高索赔工作效率。
4. 加强沟通协调:与甲方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题,避免索赔。
建筑施工索赔策划书范本3篇
建筑施工索赔策划书范本3篇篇一建筑施工索赔策划书范本一、工程概述1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[简要描述工程的主要内容和范围]4. 合同金额:[合同金额]5. 合同工期:[开工日期]-[竣工日期]二、索赔背景1. 索赔事件:[详细描述导致索赔的事件,包括时间、地点、原因等]2. 影响范围:[说明索赔事件对工程进度、质量、成本等方面的影响]3. 合同依据:[列出与索赔相关的合同条款和规定]三、索赔目标1. 工期索赔:[要求延长的工期天数]2. 费用索赔:[具体的索赔金额]3. 其他索赔:[如要求赔偿名誉损失等]四、索赔证据1. 合同文件:[包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款等]2. 施工图纸:[与索赔事件相关的施工图纸]3. 施工日志:[记录索赔事件发生前后的施工情况]4. 会议纪要:[与业主、监理等相关方的会议纪要]5. 函件往来:[与索赔事件相关的函件,如索赔通知、工作联系单等]6. 现场照片:[反映索赔事件现场情况的照片]7. 其他证据:[如气象报告、地质勘察报告等]五、索赔计算1. 工期索赔计算:[根据合同约定和实际情况,计算因索赔事件导致的工期延误天数]2. 费用索赔计算:[详细列出各项费用的计算依据和方法,如人工费用、材料费用、机械设备费用、管理费等]六、索赔策略1. 及时提出索赔:[在索赔事件发生后,及时向业主和监理提出索赔意向通知]2. 收集充分证据:[在索赔过程中,收集和整理充分的证据,以支持索赔请求]3. 合理计算索赔金额:[根据合同约定和实际情况,合理计算索赔金额,避免过高或过低的索赔要求]5. 寻求专业支持:[如有必要,寻求专业律师或索赔顾问的支持和帮助]七、索赔流程1. 索赔意向通知:[在索赔事件发生后,及时向业主和监理发出索赔意向通知,说明索赔的原因和要求]2. 索赔报告提交:[在规定的时间内,向业主和监理提交详细的索赔报告,包括索赔的依据、计算方法、证据等]3. 索赔审核:[业主和监理对索赔报告进行审核,提出意见和建议]4. 索赔谈判:[根据审核结果,与业主和监理进行谈判,协商解决索赔问题]5. 索赔裁决:[如双方无法达成一致,可按照合同约定的争议解决方式进行裁决]八、风险评估1. 业主拒绝索赔:[分析业主拒绝索赔的可能性和原因,并制定相应的应对措施]2. 索赔金额过高:[分析索赔金额过高的风险,并合理调整索赔金额]3. 证据不足:[分析证据不足的风险,并加强证据收集和整理工作]4. 法律风险:[分析索赔过程中可能面临的法律风险,并寻求专业法律支持]九、应急预案1. 业主拒绝索赔:[如业主拒绝索赔,可考虑采取法律手段或寻求其他途径解决争议]2. 索赔金额过高:[如索赔金额过高,可根据业主和监理的意见和建议,合理调整索赔金额]3. 证据不足:[如证据不足,可加强证据收集和整理工作,或寻求其他证据支持索赔请求]4. 法律风险:[如面临法律风险,可寻求专业法律支持,制定相应的应对措施]十、结论篇二建筑施工索赔策划书一、项目概述1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目业主:[业主名称]4. 承包商:[承包商名称]5. 合同金额:[合同金额]6. 合同工期:[开工日期]-[竣工日期]二、索赔背景1. 事件描述:[详细描述导致索赔的事件,包括时间、地点、相关方等]2. 影响范围:[说明索赔事件对项目进度、成本、质量等方面的影响]3. 责任认定:[根据合同条款和相关法律法规,分析责任方]三、索赔目标1. 工期索赔:[要求延长的工期天数]2. 费用索赔:[具体的索赔金额,包括直接费用和间接费用]3. 其他索赔:[如利润损失、信誉损失等]四、索赔依据1. 合同文件:[列出与索赔相关的合同条款]2. 法律法规:[引用相关的法律法规和标准规范]3. 工程资料:[提供与索赔事件相关的工程文件、记录、照片等]4. 其他证据:[如会议纪要、函件、专家意见等]五、索赔策略1. 及时通知:[在规定的时间内向业主发出索赔通知]2. 收集证据:[全面收集支持索赔的证据]3. 分析计算:[对索赔金额进行详细的分析和计算]4. 协商谈判:[与业主进行友好协商,寻求解决方案]5. 仲裁诉讼:[如协商无果,可考虑通过仲裁或诉讼解决]六、索赔流程1. 提出索赔意向:[向业主提交索赔意向书]2. 准备索赔文件:[按照要求准备索赔报告和相关证据]3. 提交索赔文件:[在规定的时间内将索赔文件提交给业主]4. 业主审核:[业主对索赔文件进行审核]5. 协商谈判:[双方就索赔事宜进行协商谈判]6. 达成协议:[如双方达成一致,签订索赔协议]7. 支付索赔款:[业主按照协议支付索赔款]七、团队分工1. 项目经理:[负责整个索赔工作的策划、组织和协调]2. 合同管理人员:[负责合同分析和索赔依据的收集]3. 工程技术人员:[负责工程资料的整理和分析]4. 造价工程师:[负责索赔金额的计算和分析]5. 律师:[提供法律咨询和支持]八、时间计划1. 索赔意向提出时间:[具体日期]2. 索赔文件提交时间:[具体日期]3. 业主审核时间:[预计时间]4. 协商谈判时间:[预计时间]5. 达成协议时间:[预计时间]6. 支付索赔款时间:[预计时间]九、风险评估1. 业主拒绝索赔:[分析业主可能拒绝索赔的原因,并制定应对措施]2. 证据不足:[评估证据的充分性,如有必要,进一步收集证据]3. 法律法规变化:[关注法律法规的变化,及时调整索赔策略]4. 其他风险:[如仲裁或诉讼的风险等]十、注意事项1. 严格按照合同和法律法规进行索赔2. 注意索赔的时效性4. 确保索赔文件的准确性和完整性篇三《建筑施工索赔策划书范本》一、工程概述1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程规模:[简要描述工程规模,如建筑面积、层数等]4. 工程合同金额:[合同金额]5. 工程开工日期:[开工日期]6. 工程竣工日期:[竣工日期]二、索赔背景1. 合同条款分析:对合同中与索赔相关的条款进行详细分析,包括索赔的条件、程序、时效等。
建筑工程保险索赔申请书
建筑工程保险索赔申请书
尊敬的保险公司:
我是××建筑工程有限公司的法定代表人,现就我公司在贵公司购买
的建筑工程保险进行保险金索赔申请。
根据我公司与贵公司签订的《建筑工程保险合同》,我公司已按约
定向贵公司支付了相应的保险费,并且保单在有效期内。
现我公司在
建筑工程施工过程中发生了以下情况,需要申请保险赔偿:
1. 事故概况:我公司位于××地区的××项目工地因恶劣天气导致建筑材料损坏,严重影响工程进度。
2. 损失情况:经过初步估算,本次事故导致我公司直接经济损失约
为××万元。
3. 事故责任:经过调查,事故属于不可抗力范畴,我公司并无过错。
4. 相关证据:附上事故发生的现场照片、工程损失清单、天气预警
信息等证据材料。
基于以上情况,我公司对贵公司提出保险金索赔申请,希望贵公司
能够尽快进行审核,并给予我公司合理的赔偿。
此致
××建筑工程有限公司
法定代表人:××
日期:××××年××月××日。
工程索赔范本
工程索赔范本
在工程项目中,由于各种不可抗力因素,可能会出现一些额外的费用或者损失,这就需要进行索赔。
以下是一份工程索赔范本,可供参考使用:
一、索赔原因:
在进行工程项目过程中,由于以下原因导致了额外费用或者损失,特此提出索赔:
1. xxx原因;
2. xxx原因;
3. xxx原因。
二、索赔项目及金额:
根据上述索赔原因,我们计算出以下项目及金额:
1. 人工费用:xxx元;
2. 材料费用:xxx元;
3. 设备租赁费用:xxx元;
4. 工期延误损失费用:xxx元;
5. 其他费用:xxx元。
合计:xxx元。
三、索赔证据:
1. 合同约定及相关文件;
2. 实际支出凭证;
3. 工程日志记录;
4. 其他相关证据。
四、索赔要求:
我们希望通过此次索赔,得到以下补偿及处理:
1. 确认索赔金额并尽快支付;
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整;
3. 保持双方良好合作关系。
五、法律责任:
根据合同相关条款,如果未能得到合理回应及补偿,我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
六、责任方回复及处理:
请责任方在收到此索赔函后,尽快进行核实及答复,并在合理时间内给予回应及处理。
以上就是一份工程索赔范本,希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。
如有疑问或需进一步协商,请及时联系,谢谢!。
建筑工程施工索赔申请书范本
建筑工程施工索赔申请书范本尊敬的施工总承包单位:我方承担施工工程合同项下的建筑工程,经过认真审查,发现存在一些由于合同约束、设计、材料、设备等方面的原因导致的损失和费用增加。
本函将作为我方向贵公司提出的正式索赔申请书。
一、索赔的基本情况和理由由于以下原因,我方遭受了额外的损失和费用增加:1. 变更和延误:根据合同规定,贵公司要求我们实施一系列变更,导致工程进度受到了明显的影响,施工时间延误。
这些变更和延误给我们带来了额外的人工费用、采购成本以及现场管理费用的增加。
2. 设计和工程问题:部分设计存在缺陷,严重影响了施工的顺利进行。
同时,在施工过程中,发现了工程质量的问题,需要进行重新施工和修复,导致工程费用的追加。
3. 材料和设备:由于贵公司提供的材料和设备存在质量问题,导致我们在施工过程中不得不更换、修复或采取其他措施,增加了人力和经济的投入。
二、索赔金额的计算和依据根据相关合同条款,我们根据以下依据计算索赔金额:1. 变更工作产生的额外费用:根据施工合同第X条的约定,我们汇总了由于变更和延误引起的额外人工费、采购成本和现场管理费用,共计XXXX元。
2. 设计和工程问题的费用增加:依据施工合同中的条款,我们列出了由于设计和工程问题导致的工程费用追加,具体包括重新施工和修复的费用,共计XXXX元。
3. 材料和设备问题导致的费用:根据合同条款,我们计算了由于贵公司提供的材料和设备问题所引发的额外费用,具体包括更换、修复和调整的费用,共计XXXX元。
综上所述,我方计算出的索赔金额为XXXX元。
三、索赔的要求基于以上情况和金额计算,我方向贵公司正式提出以下索赔要求:1. 请贵公司认可我方额外费用的合理性,并按照索赔金额及时支付相关费用。
2. 贵公司应积极配合,解决合同中涉及的变更和设计问题,并承担相应责任。
3. 贵公司提供的材料和设备问题应由贵公司负责修复、更换或调整,并承担由此产生的费用。
四、索赔的期限与联系方式本索赔申请书自提交之日起生效,贵公司应在接收本申请之日起15个工作日内向我方提供书面答复。
建设工程索赔意向书(3篇)
建设工程索赔意向书(3篇)建设工程索赔意向书(精选3篇)建设工程索赔意向书篇1致:____________公司我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段,_________年______月______日开工到此刻,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。
由于______年____月_____日在________处挖方施工时,发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一向停工长达_____个月,_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。
还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。
由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一向不能开钻,导致灌注桩施工队一向怠工。
计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的职责和义务。
____________改建工程第__合同段项目经理部_______年___月____日建设工程索赔意向书篇2甲方:贵州__公司乙方:六盘水__公司甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》GB6722-20、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔____区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议:一、工程概况:工程名称:花渔____区工程工程地点:工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。
工程索赔申请书范文8篇
工程索赔申请书范文8篇第1篇示例:工程索赔申请书范文尊敬的贵公司/单位:我是某工程项目的业主,我在此向贵公司申请索赔。
根据合同约定及工程实际情况,我认为我有权获得合理的赔偿。
以下是我申请索赔的具体内容及理由:一、工程延期索赔根据合同约定,工程项目应于某日期完成,但由于种种原因,工程出现了延期。
延期导致了工程周期的延长,给我带来了不必要的损失。
我要求贵公司根据合同约定为我进行工程延期索赔。
二、工程质量问题索赔在工程建设过程中,出现了一些质量问题,这些问题不仅影响了工程的进展,也给我带来了额外的费用。
质量问题的出现是贵公司责任范围内的,我要求贵公司承担相应的赔偿责任。
三、额外费用索赔在工程建设过程中,由于一些特殊原因,我不得不承担了一些额外的费用。
这些费用是在合同约定范围外发生的,我认为贵公司应当予以赔偿。
四、其他索赔事项除上述三点外,还有一些其他方面的索赔事项,我会在后续的索赔函中详细说明。
对于以上所述的索赔事项,我已经与贵公司进行了沟通,并得到了一定程度的理解和支持。
但鉴于涉及到一定金额的赔偿,我希望能够得到贵公司的进一步确认和协助。
希望贵公司能够慎重对待我的索赔申请,提供必要的支持和赔偿。
我希望能够和贵公司保持友好的合作关系,我相信通过双方的合作和沟通,可以妥善解决我们之间的纠纷。
谢谢!此致业主敬上第2篇示例:工程索赔申请书尊敬的领导:我公司在贵单位积极参与了某工程项目的施工,为完成工程任务尽心尽力。
由于工程设计、管理等方面存在问题,导致我们在工程进展过程中遇到了一系列困难和损失。
故向贵单位提出合理索赔,以维护我公司正当权益。
一、工程变更导致损失在工程实施过程中,贵单位多次要求进行工程设计、施工等方面的变更。
这导致我们需要重新调整施工进度、人员安排和材料采购等工作。
这些变更不仅增加了我们的工作量,还带来了额外的成本支出。
特此申请索赔。
二、工程设计不合理引发问题在工程实施过程中,我们发现部分工程设计存在不合理,导致我们在施工过程中遇到了困难和延误。
建筑工程施工索赔范文
建筑工程施工索赔范文尊敬的甲方:根据我国相关法律法规,以及双方签订的《建筑工程施工合同》,就本项目在施工过程中,因甲方原因导致乙方施工进度受阻、工程成本增加等情况,乙方现向甲方提出施工索赔。
现将有关情况说明如下:一、工程概况本项目为XXXX建筑工程,位于XXXX地区,占地面积XXXX平方米,建筑面积XXXX 平方米。
工程内容包括:土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化等。
合同总价款为XXXX万元,合同工期为XX个月。
乙方于XXXX年XX月XX日中标,并于XXXX 年XX月XX日签订《建筑工程施工合同》。
二、索赔事由1. 甲方拖延支付工程进度款,导致乙方施工资金紧张,影响了施工进度。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按工程进度支付工程进度款。
但自项目开工以来,甲方多次拖延支付工程进度款,累计拖欠金额达到XXXX万元。
2. 甲方变更设计,增加工程量,导致乙方施工成本增加。
在施工过程中,甲方多次提出变更设计,增加工程量,累计增加工程量达到XXXX平方米。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应承担因变更设计导致的工程价款增加。
3. 甲方未按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受阻。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应保证施工场地的畅通和施工条件的完善。
但自项目开工以来,甲方未能按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受到严重影响。
4. 甲方未按约定时间办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按合同约定的时间办理竣工验收手续。
但截止目前,甲方尚未办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
三、索赔金额及依据1. 甲方拖延支付工程进度款,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付拖延支付的工程进度款XXXX万元,并按同期贷款利率支付逾期付款的利息。
2. 甲方变更设计,增加工程量,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付增加的工程价款XXXX万元。
3. 甲方未按约定提供施工场地,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方赔偿因施工进度受阻导致的工程成本增加XXXX万元。
工程索赔法律案例(3篇)
第1篇一、案情简介某住宅楼工程由甲房地产开发公司(以下简称“甲方”)委托乙建筑公司(以下简称“乙方”)承建。
双方于2010年3月1日签订了《建筑工程施工合同》,约定工期为一年,合同总价为2000万元。
合同中还明确规定了工期延误及费用索赔的相关条款。
2010年5月,由于乙方施工过程中遇到地质条件复杂,导致施工进度严重滞后。
乙方于2010年7月1日向甲方提出了工期延误及费用索赔申请,要求甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
甲方认为乙方未能按照合同约定按时完成工程,且未提供充分的证据证明工期延误是由于不可抗力或其他甲方责任所致,因此拒绝支付索赔费用。
2010年9月,乙方将甲方诉至人民法院,要求法院判决甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面:1. 乙方提出的工期延误及费用索赔是否成立?2. 甲方是否应承担工期延误责任?3. 索赔费用的计算标准及数额。
三、法院判决法院经审理认为:1. 乙方提出的工期延误及费用索赔成立。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定,乙方在施工过程中遇到地质条件复杂,导致工期延误,符合合同约定的索赔条件。
2. 甲方应承担部分工期延误责任。
虽然地质条件复杂并非甲方责任,但甲方在工程招标阶段未能充分了解地质情况,导致乙方在施工过程中遇到困难。
因此,甲方应承担部分责任。
3. 索赔费用的计算标准及数额。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定,工期延误费用按每日3万元计算,额外工程费用按实际发生额计算。
经核算,乙方提出的索赔费用共计300万元。
综上,法院判决甲方支付乙方工期延误费用和额外工程费用共计300万元。
四、案例分析本案涉及工程索赔法律问题,以下是本案涉及的法律要点:1. 工期延误及费用索赔的成立条件。
根据《建筑工程施工合同》的相关约定,工期延误及费用索赔需满足以下条件:①合同中有明确的工期延误及费用索赔条款;②工期延误是由于不可抗力、甲方责任或其他合同约定原因所致;③乙方已按照合同约定履行了通知义务。
建筑工程索赔范文
建筑工程索赔范文当工程项目中合作双方的建筑工程合同到期了,而施工单位却没有按时合同中的约定履行其义务时,那么利益受损的合作方是可以根据其损失情况向对方进行索赔的,当合作方进行申请建筑工程索赔申请时往往需要准备一份建筑工程索赔申请书的,那么建筑工程索赔范文怎么写呢?下面就由我为您介绍一下。
一、建筑工程索赔范文索赔单位 :福建XX工程建设有限公司监理单位 :XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部致:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部索赔的详细理由及经过:我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响,造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米,具体造成损失工程量如下:1、挡土墙基础垫层:90m(长)X1.3m(宽)X0.1m(厚)=11.7m3;2、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班:壹拾伍小时整(15小时);3、人工清理淤泥方量:32m3;4、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量:1.5吨;5、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋:3工日X3人=9工日;6、管理费用:我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。
现对以上事项提出索赔。
索赔单位负责人(签字):日期:年月日工程索赔意向通知书于年月日收到项目监理机构签收人:日期:年月日本表由于承包单位填表,一式四份,经项目监理机构签收后,索赔与被索赔单位各一份,项目监理机构收存二份二、建筑工程索赔的费用包含哪些?费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。
实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。
因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。
法律提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。
(1)人工费。
对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)建筑工程索赔函格式范文第1篇X方:乙方:X方因开发楼盘(位于)需拆除乙方正在使用的沿街楼房,依据《国有土地上房屋征收与赔偿条例》,经X乙双方协商,就房屋拆迁赔偿达成如下协议:一、乙方房屋基本情况第1条:1、建筑面积平方米(其中一层平方米;二层平方米;附属物。
建设法律法规索赔案例(3篇)
第1篇一、案件背景某房地产开发公司(以下简称“开发商”)与某建筑公司(以下简称“建筑公司”)于2015年签订了一份建设工程施工合同,约定由建筑公司承建开发商开发的一栋住宅小区。
合同总价为1.2亿元,工期为24个月。
合同中明确约定了双方的权利义务、工程款支付方式、工期延误责任等内容。
在施工过程中,由于建筑公司施工管理不善,导致工程进度严重滞后,工期延误达6个月。
此外,由于设计变更和不可抗力因素,工程成本也大幅增加。
开发商遂向建筑公司提出索赔,要求其承担工期延误和成本增加的责任。
二、争议焦点1. 工期延误责任归属;2. 成本增加的原因及责任承担;3. 索赔金额的确定。
三、法律法规依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《中华人民共和国民事诉讼法》4. 《建设工程施工合同纠纷司法解释》四、案例分析1. 工期延误责任归属根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第7条规定:“因施工方原因造成工期延误的,由施工方承担违约责任。
”在本案中,建筑公司因施工管理不善导致工期延误,属于施工方原因,因此应承担工期延误的违约责任。
2. 成本增加的原因及责任承担(1)设计变更:根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第9条规定:“因设计变更导致工程量增加,增加的费用由发包人承担。
”在本案中,由于设计变更导致工程量增加,建筑公司据此要求增加工程款,开发商应承担相应费用。
(2)不可抗力因素:根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第10条规定:“因不可抗力因素导致工程停工、返工、延误的,施工方有权要求延长工期和增加费用。
”在本案中,由于不可抗力因素导致工程停工,建筑公司有权要求延长工期和增加费用。
3. 索赔金额的确定(1)工期延误损失:根据《建设工程施工合同纠纷司法解释》第11条规定:“因工期延误造成的损失,由施工方承担。
”在本案中,建筑公司应承担工期延误造成的损失。
(2)成本增加:根据上述分析,设计变更和不可抗力因素导致的成本增加,开发商和建筑公司应各自承担相应责任。
建筑工程施工索赔理由陈述书
建筑工程施工索赔理由陈述书尊敬的XXX公司:我们代表XX建筑公司,就项目编号为XXX的建筑工程,在施工过程中遇到了一系列问题和困难,现向贵公司提出索赔申请。
我方详细陈述如下,望贵公司予以认真考虑和处理。
一、背景介绍本工程是XX地区的一项城市建设重点项目,由我方作为总包承担施工任务。
工程涉及建筑物、桥梁、道路等多个方面,面积达到XXX 平方米。
合同签订后,我方按照合同约定的工程进度和质量要求进行施工。
二、索赔理由1. 设计方面问题:在施工过程中,我们发现工程图纸存在设计缺陷,包括但不限于结构设计不合理、设备安装位置不准确等。
这些问题直接导致了实际施工时的困难和资金浪费。
根据建筑行业惯例,这部分无法预见的设计问题应由设计方负责。
2. 施工配合问题:我方按照合同约定的工期和质量标准进行施工,但贵公司在工程施工过程中未能按时提供所需材料和设备,且提供的材料和设备不符合质量要求,严重延误了施工进度,导致我方承担额外的费用和时间的损失。
3. 计划变更和工程阻碍:由于原设计图纸存在缺陷,我方在施工过程中不得不根据实际情况进行设计调整和计划变更。
此外,工程现场遭遇天灾等不可抗力因素,导致施工进度受到严重妨碍。
这些变化和阻碍使得我们不得不加班加点,并承担额外的人力和物力成本。
4. 资金缺口及经济损失:由于上述问题和困难,我方不得不额外投入大量资金用于调整设计、采购材料、加班加点等。
这些费用和经济损失已经超出原合同约定的预算范围,我方由此遭受了巨大的财务压力和利润损失。
三、索赔要求鉴于以上问题和困难导致的额外费用和损失,我方向贵公司提出以下索赔要求:1. 要求贵公司承担由设计方面问题导致的额外施工费用和调整费用;2. 要求贵公司承担由施工配合问题导致的额外人工费用和材料费用;3. 要求贵公司承担由计划变更和工程阻碍导致的额外人工费用和损失;4. 要求贵公司补偿我方因此遭受的经济损失和利润损失。
四、索赔证据我方已经准备了详尽的索赔材料和证据,包括但不限于施工记录、合同文件、付款凭证、施工现场照片等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2006年12月27日~2007年3月1日
因设计变更及砼商拒供砼所引起的工程停工、窝工的索赔文件
索
赔
文
件
重庆精物建筑工程有限公司永川项目部
二OO七年月日
索赔文件目录
一、索赔报告文件
1、关于因设计变更及砼供应商拒供砼产生我施工单位被迫停工和窝工经济损失的索赔报告
2、计算依据及说明
3、停工、窝工统计表
4、变更图纸收图情况
5、费用索赔清单
6、费用索赔清单附件
○1、人工统计表
a、人工统计名册;
b、永川地区人工费单价;
c、实发管理人员工资表
○2、机械设备台班费明细表
○3、周材明细清单和租赁情况汇总表
○4、塔式起重机租赁合同
○5、由于设计变更引起的各项返工、人工费及材料费签证
a、模板
b、钢筋
c、消防
d、水电
二、2006年12月27日~2007年的施工日志及备忘录
三、与设计变更、施工停工有关的文件
1、工程技术变更核定(洽商)单及附图2006.12.27 业主
2、关于工程变更的有关问题的函2006.12.29 工程项目部
3、关于工程变更的有关问题的函的回复2006.12.29 业主
4、华创三期工程、工程变更确认书2006.12.30 工程项目部
5、关于工程变更的有关问题的函的回复的回复2006.12.29 工程项目部
6、27米层元月2日与2006.12.27日所出设计图钢筋对比表工程项目部
7、关于对变更图纸的有关要求2007.01.02 工程项目部
8、关于2006.12.27设计变更所产生损失的
索赔意向报告2007.01.08 工程项目部9、关于要求尽快按合同规定拨付工程进度款和
归还履约保证金的报告2007.01.09 工程项目部
10、关于当前水电安装问题的请示报告2007.01.11 工程项目部
11、关于华创·渝西新天地三期工程是否停工
的紧急报告2007.01.15 工程项目部
12、关于永川华创三期工程紧急报告的复函2007.01.16 业主
13、紧急报告2007.01.25 工程项目部
14、关于要求业主立即拨付工程款解决当前会
出现严重问题的紧急报告2007.01.31 工程项目部
15、关于要求春节后立即提供变更施工图的报告2007.02.11 工程项目部
16、关于再次索赔的意向报告2007.02.03 工程项目部
一、索赔报告文件
1、关于因设计变更及砼商拒绝供货产生我施工单位经济损失的索赔报告致:永川华创新天地置业有限公司
重庆建新建设工程监理咨询有限公司
2006年12月27日前,华创·渝西新天地三期工程进展较为顺利,主体工程当时已上升到27m层,按照计划安排春节前封顶毫无任何问题。
施工各工段、班组为实现这一目标,工地上热火朝天。
但自2006年12月27日业主突然通知因设计重大变更而停止施工以来,历时已有63天,其间又由于业主未按合同拨付工程进度款。
因而我们无法支付砼供应商的货款,而产生拒绝供应砼,迫使工程停工。
这双重原因造成的停工、窝工均与我施工单位无关。
这么久的时间给我施工单位代带来了极其严重的影响和重大经济损失。
彻底打乱了工程的整体安排和部署,至今主体工程停停做做才上升到33m层○1~○13轴。
因设计变更和砼停止供应所带来的负面影响和产生的无形损失根本无法估量。
而停工、窝工的直接经济损失和工期延后,也是我们施工企业根本无法承受的。
按照国家法规的要求,我们曾于2007年元月8日和2月2日两次向监理送交了索赔意向报告,现在因设计变更和砼拒供事件带来的影响基本结束。
为此,特提出2006年12月27日~2007年3月1日这段期间的经济索赔和工期索赔正式报告,其索赔直接经济费106.487 万元(大写:壹佰零陆万肆仟捌佰柒拾元整)。
工期31.5 天(具体情况详见索赔清单及附件),请业主、监理尽快研究并给予答复。
此致!重庆精物建筑工程有限公司永川项目部
二OO七年三月五日
2、费用索赔计算依据及说明
1)、停工、窝工(降效)时间及降效率的确定:
判定工程停工、窝工或者正常生产是根据我们详尽编写的2006年12月27日设计变更及拒供砼有关问题的《备忘录》中详细记载的每天实际发生的情况作为依据的。
停工的标志是工地上主体工程基本无人施工;窝工标志是主体工程仅有部分人因具备施工条件而在施工,其他部位、工种因无场地施工均处在停工状态;正常施工的标志是各工种均能按图施工,而且正在施工。
窝工的降效率采用50%。
2)、项目管理部工作人员的工资:
按项目管理部实际人员发放工资册的月总工资作为基础,计算出一天的工资额,再用停工、窝工的时间分别计算工资总数。
3)、施工工人的工资补助:
根据我工地各类工人的实际日工资(即市场价)并参照永川地区2006年10月的人工工资基价,将工人分为三级:第一级是机械、电气类、施工管理、班组长;第二级是一般的砼、钢筋、模板工人;第三级是其他一般工人。
停工工资补助额三个级别分别为:75元/人·天、60元/人·天、45元/人·天。
窝工时间按上述人工费的50%计算。
4)、塔吊租赁费:
按实际租赁合同规定的日租金和增加的标准节、附座日租金加5%的维修、保养等各项费用计算。
5)、机械设备的停工闲置按重庆市九九费用定额“第四条8款”:“现
场机械停置费按停置台班费的60%计算”。
6)、停工、窝工时间的抽水台班费按重庆市九九定额计算。
7)、钢模、钢管、扣件租赁费:
按分别与各商家签订的合同、各类租件的单价累计计算(见附件)。
8)、模板、钢筋、水电消防安装的返工工时及钢筋、其他材料损失:按监理签证认可的零星用工签证单、工程量签证单按实计算。
(见附件)9)、复印变更施工图纸及其他费用:
包括图纸打印、复印、蓝图翻晒、重新下钢筋料单工资以及为此发生的交通费、差旅费、办公费……。
采用估算方法。
10)、因准备春节封顶而增加的周材:
除因多租赁的钢模、钢管、扣件外,另多购进的木方、腹模板、竹跳板根据进库发票的单价按70%的损失计算。
(见附件)
11)、因春节不能封顶塔吊增加租赁时间:
时间计算从腊月二十五至正月十二,民工放假的时间。
12)、企业管理费:
包括施工企业(精物公司)为处理此次停工所发生的管理人员工资和交通差旅费,采用估算方法。
13)、贷款利息:
按工程项目部报送的2006年12月完成工程量的进度款为计算基础,按国家银行贷款利率6.13%作为计算的利率。
a、费用索赔人员名单。