工作联系单(工期延误)
工作联系单工期延期申请
内部协调讨论会。借鉴以往工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用交叉施工、尽量让施
工队伍投入施工工作，抢工作面施工，并采取了相应的成品保护措施，但也不可避免造成工期
延误 天。现我公司特向贵公司申请将该工程施工工期顺延
天。请贵公司批复为盼，
工作联系单
GD220238
单位(子单位)工程名称 银河•亿德仕家小区工程1#、3#住宅工程
致：邢台市瑞达房地产开发有限公司
事由：关于银河•亿德仕家小区工程1#、3#住宅工程施工工期申请延期的事宜
内容： 为保证该工程优质高效地完成，我公司按照合同条款约定于2020年 月 日接到贵公司的
开工令，配合业主单位对各分包单位进行全面协调管理工作。然而，自我公司项目部进驻贵工 地后，以下问题严重影响了我公司该工程的正常施工进度计划：
综上所述，对于影响工期的因素根据性质不同分为可定量分析因素和只可定 性分析因素， 如下描述： 1、可定量分析因素： a,雨水天对工期的影响：工期顺延 天； 因2020年总下雨天数为 天，期间考虑到工期紧张，雨量较小的情况下，我司也奋力争抢工 期，为此，我司希望建设单位能考虑下雨天数为工期延误的天数； b,多次图纸变更与增加造成的工期延误。 因只可定性分析因素的影响，总工期延误约估天数为 天。
谢谢！
附件：1、设计变更通知单汇总表（附带详细变更通知单） 2、工程联系单 3、晴雨表
邢台建工集团有限公司：
施工单位（章）： 邢台建工集团有限公司 负 责 人： 日 期： 2020 年 08 月 21 日
日 期：
年
月日
一、由于该工程图纸混乱，图中问题较多，施工图纸进行了多次深化。设计单位处理问题 不及时，对工程的施工造成不便，无法进入正常施工作业，导致工期延误。
工期延误联系单范文
工期延误联系单范文尊敬的[接收方名称]：您好啊！我是[你的名字/你的公司名称]这边负责[项目名称]的[你的职位]。
今天写这个联系单呢，真的是有点不好意思，但又不得不跟您说一下工期延误这事儿。
首先呢，天气就跟我们开了个大玩笑。
那雨啊，就像老天爷在泼水节玩嗨了一样，连着下了好几天。
咱们这项目很多工作都是户外的，就像盖房子的那些基础工程，一下雨，工人师傅们就只能干瞪眼，总不能在水里和水泥、砌砖头吧，那不成水上乐园建设了嘛。
这一场雨下来，直接就耽搁了好几天的工期。
还有啊，材料供应这边也出了点小岔子。
就像接力赛的时候，下一棒没及时递过来。
本来该按时到的一些重要材料，就像那调皮的孩子，在路上不知道晃悠啥呢，就是迟迟不到位。
我们天天打电话催啊，可人家也有自己的难处，反正就是各种原因，导致我们的工程因为等材料也停了不少时间。
这两方面的因素一叠加，就像两个小乌云聚在一起变成了大乌云，把我们的工期给笼罩得严严实实的，想按时完工是不可能的了。
目前的情况是，按照原计划我们现在应该已经完成[具体的原计划进度内容]了，可实际上呢，我们现在才做到[实际的进度内容]。
我们初步估算了一下，这工期可能得延误[X]天。
不过您放心，我们也没闲着，一直在想办法把耽误的时间给抢回来。
雨停了之后，我们就像打了鸡血一样，加班加点地干活儿。
对于材料供应的问题，我们也重新找了几家备用的供应商，确保以后不会再出现这样的情况。
希望您这边能理解我们的处境，咱们一起商量商量看怎么处理这工期延误带来的一些影响，像对后续工作安排有没有啥调整的，还有跟其他相关方的沟通协调啥的。
再次为工期延误向您表示歉意，期待您的回复哦。
[你的联系方式] [日期]。
工作联系单
负责人：2011年4月11日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
联系事由：有关浓缩池材料问题
致：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
我方于4月4日提的180吨三级ф25钢筋,4月5日提的地下泵房用MLS15010a预埋件15块，MLS20010a(b)预埋件99块，MLR25030010c2预埋件30
签发人：德建集团二建建设分公司实华项目部
负责人：2011年2月20日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
联系事由：护坡延误问题
致：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
关于德州实华化工有限有限公司搬迁项目八标段浓缩池护坡工程，至2011年2月28日该工程已经延期7天，为避免继续延误工期，造成损失，请甲方给有关队伍予以督促，确保工程正常完成；由于延期造成的损失请甲方予以补偿。
负责人：2011年4月28日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
联系事由：有关浓缩池回填土的问题
致：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
原设计地下泵房垫层外30cm以内往上放坡进行回填后，做C15素砼配重；由于地下水位较高回填后，无法对回填土进行开挖施工。为了加快工期，建议是否把回填土回填至筏板上平，直接做C15素砼配重?（详见附图）
块，至今未进场，我方现在急等使用，请甲方尽快催促材料进场，以免延误工期。
签发人：德建集团二建建设分公司实华项目部
负责人：2011年4月12日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
工作联系单工期延期申请
日
期：
年
月
日
工作联系单
GD220238 0 9 6
单位(子单位)工程名称 广州御银自动柜员机技术有限公司厂房工程 ：广州御银自动柜员机技术有限公司 致 事由：关于广州御银自动柜员机技术有限公司厂房工程施工工期申请延期的事宜 内容： 为保证该工程优质高效地完成，我公司按照合同条款约定于2012年7月5日接到贵公司的开 工令，配合业主单位对各分包单位进行全面协调管理工作。然而，自我公司项目部进驻贵工地 后，以下问题严重影响了我公司该工程的正常施工进度计划： 一、由于该工程未取得政府部门颁发的施工许可证，就提前进入施工阶段，区质量安全监 督站经常巡查发出停工通知并多次收到广州市城市管理综合执法部门责令限期改正通知和警告 （附件1），也收到监理机构的工程暂停令（附件2），对工程的施工造成不便，一直无法进入 正常施工作业，曾与贵司项目部沟通配合我司促进办理施工许可证事宜（附件4），但办理进程 依然缓慢，直至2012年9月11日取得施工许可证（附件3）后，才能够正常施工，导致工期延误 60天。 二、图纸变更的因素。为配合厂房的生产需要，施工图纸进行了多次深化设计。开工以 来，出现了33次重大图纸变更（附件5），导致我公司施工工期严重延误。比如：为配合办公楼 外形及天面使用需要进行了结构建筑变更，并增加了工程桩；为了生产需要在厂房一至厂房二 间增加连廊3工程及工程桩；为了节能保温需要增加厂区天花吊顶工程；为了办公需要厂房三建 筑修改为厂区及办公区；为了外墙幕墙需要增加大量的构造柱；为生产卸货需要多次修改卸货 平台等重大变更严重影响我公司的施工工期。 三、外界环境因素。由于2013年3月份期间原工地大门前的市政道路（瑞源路）进行封闭施 工，导致我公司的材料无法进入现场。最后通过各单位共同协调（附件6），从工地东侧重新修 建一条临时道路，材料才能运送到现场，期间施工曾一度停滞。 四、材料供应影响因素。当地的地材供应商供应的砖、沙、石、水泥等材料不能按照施工 要求及时送到，使得施工计划不能如期进行。比如：运送过来的砖还在冒烟，不稳定，要放两 三天等其稳定后才能使用。预定的材料，才来了原计划中的50%左右，有时甚至不能来货等。有 时送来的石粉由于存在质量问题，很多时候都不能使用只能退货，要等送来合格的石粉才能使 用。因此导致各流水作业不能正常进行，严重影响了施工进度。 五、不可抗力因素。由于今年三、四月份连续大雨、瀑雨，特别清明前后出现雨天过多（附件 7），耽误了施工现场的正常作业，导致许多室外作业不能进行，严重地延误了施工工期。这时 正值外墙饰面施工作业，出于安全施工考虑，严禁在外墙脚手架上作业；加之建筑物周边藏管 挖土时严重塌方，导致不得不停止铺设各专业管线。 综上所述，对于影响工期的因素根据性质不同分为可定量分析因素和只可定 性分析因素， 如下描述： 1、可定量分析因素： a,施工许可证发放延后，工期延误 60 天； b,增加临时道路施工，工期延误 15 天； c,雨水天对工期的影响：工期顺延 25 天； 因2012年总下暴雨天数为45天，期间考虑到工期紧张，雨量较小的情况下，我司也奋力争抢工 期，为此，我司希望建设单位能考虑2/3的下雨天数为工期延误的天数； 因可定量分析因素的影响，总工期顺延总天数为 100 天。 2、只可定性分析因素： 只可定性分析的因素由于以下几点原因只可定性分析：1、影响时间长 且几个因素对工期的影响为并行关系；2、影响因素的相关记录文件不全，无法定量。 故无法 给出因素对工期的具体影响天数。 只可定性分析的因素包括： a,多次图纸变更与增加造成的工期延误。 b,材料供应的变更与确认造成的影响。 c,施工材料加大了运输时间。 d,其它施工单位对本工程土建结构的影响。 因只可定性分析因素的影响，总工期延误约估天数为 92 天。
工期延误说明书
工期延误说明一、开工日期对工期的影响合同中，的开工日期要求为2009年3月15日，合同签订后，经过施工准备后，经建设方与监理单位批准的开工日期为2009年4月20日（附①、工程开工报告），后于2009年6月5日工地列会，双方认可的实际开工日期为2009年4月25日（附②、工地列会纪要048号），按合同约定的时间推后了36天，按开工报告时间推后了5天。
故工期顺延5天。
二、竣工验收时间1、工程竣工初验时间为2010年12月30日2、工程竣工验收报告时间为2011年元月7日，我方已经完成了施工合同中所规定的施工内容，因甲方影响未能组织验收。
（实际竣工日期应为我方提交竣工报告之日。
附③、工程竣工报告）三、施工过程影响1、因材料供应影响的工期19天。
（附④签证003号水泥供应不到位影响3天；⑤签证015号水泥供应不到位影响16天）2、因政府通知停工影响工期26天。
（附○62010年度高考禁止施工两天的通知及017号签证；○72009年度高考禁止施工两天的通知；○82009年9月28日所发的《建设局关于切实做好2009年“十一”国庆节及中秋节期间建设工地工作》的通知，其中因9月26至27日第二届国际滑翔赛禁止施工2天，9月30至10月4日60华诞大笑歌咏比赛禁止施工5天；○92010年2月23日所发《关于在建筑工地做好环境卫生工作的紧急通知》2月27至3月5日禁止施工7天；○102010年6月13日所发《关于在建筑工地做好环境卫生工作的紧急通知》6月18至6月20日禁止施工3天；○112010年12月15日所发的《关于建市60周年第三届国际文化旅游节活动期间禁止货车入城的通告》和12月28日《关于2011年元旦期间严格控制施工时间的紧急通知》2010年12月29日至2010年元月2日禁止施工5天。
）3、因不可抗力停止施工12天。
（附○12监理工作联系单017号2010年6月26日停电1天；○13下雨签证019号影响正常施工11天）4、因分包单位影响工期：分包单位施工影响工程进度的相关记录文件如下表（详见本说明附件）：文件类型乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单乙方工作联系单文件编号文件简要内容文件日期2010-8-28备注附件14附件15附件16附件17附件18附件19附件20附件21附件22附件23附件2412号铝合金推拉门、阳台栏杆安装进度滞后13号铝合金窗框安装位置偏差过大2010-9-9消防栓箱背后修补、防火门安装（经监理协调要求在914号2010-9-9月20日前处理完毕，消防单位签字认可）15号阳台栏杆、铝合金门窗安装进度滞后16号阳台栏杆、铝合金窗防雷接地安装滞后2010-9-102010-9-142010-9-142010-9-152010-9-20A栋圆弧大厅设计修改图迟迟未到，严重影响我方施工。
工期延误联系单范文
工期延误联系单范文尊敬的[相关方称呼，如甲方负责人/项目经理等]：您好！我是[您的身份或公司名称]负责[具体项目名称]的[您的职位]。
今天给您写这个联系单，真的是有点无奈又好笑，感觉像是在讲一个计划赶不上变化的故事。
首先呢，天气就像个调皮捣蛋的孩子，一点都不配合。
原本施工期间应该是阳光明媚，适合干活儿的好天气，可它偏不。
那几天啊，大雨就像老天爷拿着盆往下泼水似的，哗哗哗下个不停。
我们的工人师傅们就像热锅上的蚂蚁，干着急没办法，只能眼睁睁地看着那些设备和材料在雨里泡着，啥也干不了。
这一下就耽误了好几天，您说这像不像老天给我们开的一个大玩笑？还有啊，材料供应这边也出了岔子。
就好比我们做饭，菜都切好了，结果发现没有米下锅。
本来和供应商说好的材料按时到货，可他们那边却出了些意外情况，有的材料质量不过关得重新生产，有的则是运输途中遇到各种问题，总之就是不能按时到我们工地。
这可把我们愁坏了，工人师傅们没材料，只能在那儿干等着，这又耽误了不少时间。
不过您放心，虽然遇到了这些麻烦事儿，但我们可没闲着。
我们一直在想办法解决问题，调整施工计划。
就像打游戏遇到难关了，我们也在积极找攻略呢。
现在我们已经重新规划了后续的工作安排，尽量把因为延误而损失的时间给抢回来。
根据目前的情况，我们预计工期会延误[X]天。
我们也知道这可能会给整个项目带来一些影响，所以我们想和您商量商量，看看咱们有没有什么更好的办法来应对这个情况。
我们也会在接下来的工作中，加班加点、严格把关，保证工程的质量不受影响，就像虽然火车晚点了，但到达终点的时候一定是稳稳当当的。
希望您能理解我们的处境，要是您有任何想法或者建议，欢迎随时和我们沟通。
再次感谢您对我们工作的支持与理解！[您的公司名称] [具体日期]。
工程滞后施工联系单(3篇)
第1篇编号：XX-2023-001一、工程名称及地点工程名称：XX建设项目工程地点：XX市XX区XX街道二、工程概况我司承接的XX建设项目，合同工期为XX个月，预计于XX年XX月完成。
根据合同约定，我司已按照施工进度计划有序推进工程进度。
然而，近期工程进度出现滞后，现将具体情况报告如下：三、滞后原因分析1. 设计变更：由于设计图纸存在不合理之处，导致施工过程中频繁出现设计变更，影响工程进度。
2. 供应商原因：部分材料供应商未能按时供货，导致施工材料储备不足，影响工程进度。
3. 天气因素：近期连续降雨，施工现场受到较大影响，导致部分施工工序无法正常进行。
4. 施工单位原因：施工人员不足、施工设备故障等内部原因，也影响了工程进度。
四、滞后情况说明截至XX年XX月XX日，工程实际进度已滞后合同工期XX天。
具体如下：1. 土建工程：滞后XX天；2. 安装工程：滞后XX天；3. 装修工程：滞后XX天。
五、应对措施及建议1. 优化设计：积极与设计单位沟通，对不合理的设计进行优化，减少设计变更对工程进度的影响。
2. 加强材料供应：与供应商协商，确保材料按时到货，避免因材料问题影响工程进度。
3. 针对天气因素，合理安排施工工序，采取防雨、防潮措施，确保施工不受天气影响。
4. 加强内部管理：合理调配施工人员，提高施工效率；加强设备维护，确保设备正常运行。
六、工期调整及索赔1. 根据合同约定，如因非施工单位原因导致工程进度滞后，可进行工期调整。
我司拟向建设单位提出工期调整申请，并将相关资料报送监理单位审核。
2. 针对因供应商原因、设计变更等非施工单位原因导致的工程进度滞后，我司拟向建设单位提出索赔，要求赔偿因此造成的损失。
七、请建设单位及监理单位予以关注为确保工程按期完成，恳请建设单位及监理单位关注以下事项：1. 优化设计，减少设计变更；2. 加强材料供应，确保材料按时到货；3. 针对天气因素，合理安排施工工序；4. 加强内部管理，提高施工效率。
工作联系单(工期延误)
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工期延误申请联系单 文档
根据建设工程施工合同专用条款7.7条规定：异常恶劣的气候条件可申请项目工期延误申请，现我司向甲方、监理提出项目工期延误2天申请。
承包单位（章）广厦建设集团有限责任公司
项目经理：
日 期延误申请事宜2015月29日受台风杜鹃影响苍南市出现9级以上大风及日降雨量大于50mm的暴雨天气影响工地正常施工
工作联系单
工程名称
温州强丰农贸综合批发市场工程
主送
温州强丰农贸市场开发有限公司
抄送
浙江德邻联合工程有限公司
事由
关于受台风影响项目工期延误申请事宜
工作联系单(工期太慢) - 副本
经办人
工程部
审定人
注：本单收到后请及时签收并回传！
签收人
工程联系单
联系内容
关于文化综合体商住小区5#、6#楼施工事宜
编号
发文单位
接收单位
内容：
由贵公司承建的文化综合体商住小区，按照双方既定的工期计划，2014年春节前实现销售。项目工期紧，任务重，施工单位必须保证每个时间段的施工任务都按计划完成，否则工期目标无法实现。但近20天以来，第一批实现开盘的5#、6#楼处于停工状态，经过对比，计划工期与实际进度滞后近一个月，如果再不采取赶工措施，2014年春节前实现售楼的目标就无法实现。鉴于当前存在的问题，秉着友好合作的精神，请按照既定的工期计划，加大施工力度，延长工作时间，全力以赴，将延误的工期抢回来。
工期延误申请联系单 文档
工程名称
温州强丰农贸综合批发市场工程
主送
温州强丰农贸市场开发有限公司抄送浙江德邻联合工 Nhomakorabea有限公司
事由
关于受台风影响项目工期延误申请事宜
2015年9月29日受台风“杜鹃”影响，苍南市出现9级以上大风及日降雨量大于50mm的暴雨天气，影响工地正常施工。
根据建设工程施工合同专用条款7.7条规定：异常恶劣的气候条件可申请项目工期延误申请，现我司向甲方、监理提出项目工期延误2天申请。
承包单位（章）广厦建设集团有限责任公司
项目经理：
日 期：
工期延误联系单(修改)
备
注：
因原九里区政府区划调整
项目经理：
张峰
主管领导：
王徐州
业主单位意见：
业主单位负责人 （签章）：
鼓楼区汉襄佳苑供配电系统工程 (原九里区幸福家园）
工期延期联系单
工程名称：鼓楼区汉襄佳苑配电系统工程(原九里区幸福家园） 工程单位：江苏丰源电力实业有限公司 2010年6月29日至20容：
供配电系统工程
时间节点：
原
本工程在施工周期第52天时（即2010年7月22曰）全部工程完成至调试结段， 同时因原九里区政府区划调整，无法联络工程施工相关领导及联糸负责人相 互间协调，延时至2011年4月5号区政府相关工程移交徐州市新盛投资公司，至 因： 同年十月份恢复甲、乙双方联络，并在2012年1月18日完成送电并保证了一次 送电投切成功工程顺利竣工。 2、请按实际工程施工时间与国家相关定额计取，施工看管费、延期费及应补偿的 相关费用。
鼓楼区汉襄佳苑配电系统工程原九里区幸福家园2010年6月29日至2010年8月30日竣工因区划调整延至2011年10月本工程在施工周期第52天时即2010年7月22曰全部工程完成至调试结段同时因原九里区政府区划调整无法联络工程施工相关领导及联糸负责人相互间协调延时至2011年4月5号区政府相关工程移交徐州市新盛投资公司至同年十月份恢复甲乙双方联络并在2012年1月18日完成送电并保证了一次送电投切成功工程顺利竣工
工作联系单劳务
中盟联国际建设集团有限公司
淮北·新农商大市场项目部
2017年8月13日
工 作 联 系 单
编 号
X13
致：安徽省海峰强建建筑劳务有限公司
事由：工期延误问题
一、现场施工人员不足、晚上基本没有加班现象。
二、管理人员执行力不足，管理松散，对问题整改不积极、不配合。
三、以上两点导致按总工期计划工期滞后。
四、目前6#楼、8#楼、12#楼、14#楼首层、二层已进入砌体施工阶段；现在现场材料混乱，清理不积极，严重影响总进度计划实施。
工程合同工期顺延联系单
工程合同工期顺延联系单【工程合同工期顺延联系单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因__________（延期原因），经双方协商一致，同意对原合同规定的工期进行顺延。
现就工期顺延事宜达成如下协议：一、工期顺延原因：1. _________________（详细描述延期的具体原因）。
2. _________________（如有多项原因，继续列举）。
二、顺延期限：根据上述原因，甲乙双方确认，原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止，现顺延至____年__月__日。
三、责任与义务：1. 乙方应采取合理措施，尽量减少工期延误对工程进度的影响，并确保工程质量不受影响。
2. 甲方应协助乙方解决可能导致工期顺延的问题，并提供必要的支持。
3. 双方应共同监督工期顺延的实施情况，确保工程顺利进行。
四、经济条款：1. 由于工期顺延导致的直接经济损失，由____方承担。
2. 若工期顺延超出本协议约定的期限，由此产生的额外费用由____方承担。
五、争议解决：对于因工期顺延引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项：1. 本联系单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本联系单自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，按照原合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工作联系函之延期说明函
背景介绍：业主和我项目部因为工期问题关系紧张，甚至于 XX 月 XX 日业主致函我司，针对我项目部的延误工期事宜表示不满，但是经过我司 XX 中心的调查研究，发现延期原因多不在我方。
我司 XX 中心以公司管理部门的口吻予以回应。
以 XX 中心名义发的延期说明函致：XX 置业有限公司XX 先生首先感谢贵方在开工以来对我司的信任和支持。
根据我司的贯标体系要求，近日我 XX 中心主管例行走访了贵工地，对于目前存在的一些影响施工进度的因素，我司深感焦急，特将进展情况汇报，望能得到贵方领导的协调和帮助。
在贵方的大力支持下，我项目部至今已完成工作量近半，现在正全力施工，争取早日圆满完成贵方交付的各项任务，但目前尚有以下未解决事宜影响我方原有的进度计划安排。
1. XX 原计划为 XX 月 XX 日（见 XX 月 XX 日第 XX 次工程例会会议记录），但由于 XX 等设备迟迟不能到位，造成我项目部无法 XX，我部于 XX 月XX 日发出第 XX 号工作联系单催告，但至今未能解决。
XX 已造成工期延误 XX 天，现我方仍无法继续下一道工序，望贵方能帮助催促相关单位尽快落实。
2. XX 按计划应在 XX 月 XX 日进场（参见 XX 月 XX 日第 XX 次例会纪要），我方 XX 班组于 XX 月 XX 日发出工作联系单（XX）催告，但至今 XX 还未到位。
我方现无法展开施工，与原施工计划严重脱节。
3. 贵方于 XX 年 XX 月 XX 号通知 XX 方案需要变更，我方 XX 已制作结束，目前要等贵方提供具体书面方案后才可恢复施工，请贵方尽快确定方案。
4. 关于甲供 XX，我方于 XX 月 XX 日报送料单明细给贵方，根据贵我双方签订的协议，供货时间应在提交报料单后的 XX 天内，但 XX 供应商于XX 月XX 日口头通知我方，告因其设备无法加工料单上所要求的规格尺寸，现在无法供货，我方现心急如焚，此事望贵方能及时予以解决。
工程联系单(工程延期)
工程名称：xxx 建设单位：xxxxxx有限公司
致：xxx市建筑工程公司
xxx工程咨询有限公司
事由：关于xxx工期延误时间确认
一、合同约定及实际竣工工期：
1.开工时间：xxx年03月15日；竣工时间：xxx年10月10日（210个日历天）。
2.实际竣工时间：xxx年12月26日（竣工验收备案表）
特此确认！
建设单位：
项目代表：
联系时间： 年 月 日
监理单位意见：
单位：xxx工程咨询有限公司 项目负责人： 年 月 日
施工单位意见：
单位: xxx市建筑工程公司 项目经理： 年 月 日
二、经过书面确认工期应顺延的时间：
1.编号为xxx0623~xxx0904等12份联系函合计（经过三方确认）顺延工期为36个日历ห้องสมุดไป่ตู้。
三、延误工期：
1.按照约定应竣工时间为xxx年10月10日，外加上36日历天：xxx年11月16日。
2.实际竣工时间（xxx年12月26日）至 约定竣工时间（xxx年11月16日），间隔405天，则实际工期延误时间为405天。
场进度严重滞后工作联系函
2、劳务人员情况：前期外架工制约钢筋绑扎，其后木工制约钢筋工绑扎，截止目前木工总人数基本满足项目进度要求时，钢筋工又出现流失（后台5人，工作面9人），严重影响混凝土浇筑。
工作联系函
工程名称：编号：001
致：
事由：关于现场进度严重滞后问题事宜
由我公司开发的 公馆项目，自2018年4月上旬项目正式复工至今贵公司项目部劳务人员由十几个钢筋工人逐步增加到约80余人（2017年施工主体时劳务人员约145人），贵公司自报4月份工程计划完成两层主体结构，截至5月14日四月份的两层主体结构还没有完成，工程进度已经严重滞后。把施工现场工程进展和劳务情况汇报如下：
望贵公司尽快想法解决劳务短缺问题，并拿出针对现场实际情况的有效赶工措施，确保2018年工程总目标按期完成。
负责人：
日期：2018Leabharlann 5月14日3、管理人员情况：技术人员数量不足（1个技术员），技术力量薄弱；安全人员数量不足（建筑面积五万平米以上不少于3人，现场只有1个人），对现场安全工作监管不到位。
贵公司递交的2018年工程总进度定于8月中旬主体封顶，二次结构砌体工程完成，以现场14层封顶对比月度进度计划：北楼工期延误18天，如果与总进度计划对比则延误更多！考虑到六月份中高考的影响及七月份雨季的影响，总进度计划的按期完成存在严重风险。
工作联系函之甲方延误
背景介绍：项目工地发生声故后 XX 市安检站发出工地停工通知单，要求所有施工单位全面停工整改，经过相关部门的检查，排除了事故原因由我方引起的可能性，但是业主及总包对我方由于停工造成的损失及复工时间只字不提。
工作联系单收件人：XX 业主XX 工程有限公司抄送：XX 工程监理有限公司发件人：XX 装饰股份有限公司主题：因安全事故导致我司停工而产生的工期延误及相关费用之索赔事宜XX 月 XX 日 XX 工地发生一起重大人员伤亡事故，事故发生以后 XX 区安检站发出工地立即停工整改的通知单，并认定事故的责任方为土建单位。
我司在接到通知后全力配合总包对施工现场可能存在的安全隐患进行了彻底的检查、整理，并召集全体施工人员开会、通报事故情况，做好了停工整顿的工作、人员安排。
XX 月 XX 日，我方接到总包通知及时恢复施工。
但由于此次停工给我方造成了一定损失，根据《合同法》及分包合同的相关规定，我司请求贵司对我方进行相应补偿，具体计算如下：1、工期索赔:自 XX 月 XX 日收到停工令开始至正式发文通知我司复工为止，我司要求节点工期相应顺延；2、停工期间施工人员窝工费用：按 XX 人/天、每人 XX 元计；3、停工期间管理人员工资开支：按 XX 人/天、每人 XX 元计；4、停工期间的管理费开支（通讯费、办公费、水电费等）；按每天 XX 元计；5、停工期间脚手架、设备闲置费用：XX m2 满堂脚手架；锯床 XX 台；压、平创、电焊机 XX 台；大型切割机 XX 台；闲置费用根据 XX 市 XX 定额按每天 XX元计，详见清单。
6、赶工措施费用：暂按 XX 万元计，今后根据工程实际情况调整。
上述窝工人数量、具体费用等请业主、总包、监理尽快审核确认。
顺颂商棋!XX 项目部项目经理：XX。
工作联系函之甲方延误
背景介绍：项目工地发生声故后 XX 市安检站发出工地停工通知单，要求所有施工单位全面停工整改，经过相关部门的检查，排除了事故原因由我方引起的可能性，但是业主及总包对我方由于停工造成的损失及复工时间只字不提。
工作联系单收件人：XX 业主XX 工程有限公司抄送：XX 工程监理有限公司发件人：XX 装饰股份有限公司主题：因安全事故导致我司停工而产生的工期延误及相关费用之索赔事宜XX 月 XX 日 XX 工地发生一起重大人员伤亡事故，事故发生以后 XX 区安检站发出工地立即停工整改的通知单，并认定事故的责任方为土建单位。
我司在接到通知后全力配合总包对施工现场可能存在的安全隐患进行了彻底的检查、整理，并召集全体施工人员开会、通报事故情况，做好了停工整顿的工作、人员安排。
XX 月 XX 日，我方接到总包通知及时恢复施工。
但由于此次停工给我方造成了一定损失，根据《合同法》及分包合同的相关规定，我司请求贵司对我方进行相应补偿，具体计算如下：1、工期索赔:自 XX 月 XX 日收到停工令开始至正式发文通知我司复工为止，我司要求节点工期相应顺延；2、停工期间施工人员窝工费用：按 XX 人/天、每人 XX 元计；3、停工期间管理人员工资开支：按 XX 人/天、每人 XX 元计；4、停工期间的管理费开支（通讯费、办公费、水电费等）；按每天 XX 元计；5、停工期间脚手架、设备闲置费用：XX m2 满堂脚手架；锯床 XX 台；压、平创、电焊机 XX 台；大型切割机 XX 台；闲置费用根据 XX 市 XX 定额按每天 XX元计，详见清单。
6、赶工措施费用：暂按 XX 万元计，今后根据工程实际情况调整。
上述窝工人数量、具体费用等请业主、总包、监理尽快审核确认。
顺颂商棋!XX 项目部项目经理：XX。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
11.17日设计发电子版修改后部分典型断面图。（至今无正式版设计图纸）
11.21-11.30日古洞口电站发电。
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目经理：
日期：
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：
日期：
建设单位：兴山县住房和城乡县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
10.14日图纸会审。