工期延期联系单
工作联系单工期延期申请
内部协调讨论会。借鉴以往工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用交叉施工、尽量让施
工队伍投入施工工作，抢工作面施工，并采取了相应的成品保护措施，但也不可避免造成工期
延误 天。现我公司特向贵公司申请将该工程施工工期顺延
天。请贵公司批复为盼，
工作联系单
GD220238
单位(子单位)工程名称 银河•亿德仕家小区工程1#、3#住宅工程
致：邢台市瑞达房地产开发有限公司
事由：关于银河•亿德仕家小区工程1#、3#住宅工程施工工期申请延期的事宜
内容： 为保证该工程优质高效地完成，我公司按照合同条款约定于2020年 月 日接到贵公司的
开工令，配合业主单位对各分包单位进行全面协调管理工作。然而，自我公司项目部进驻贵工 地后，以下问题严重影响了我公司该工程的正常施工进度计划：
综上所述，对于影响工期的因素根据性质不同分为可定量分析因素和只可定 性分析因素， 如下描述： 1、可定量分析因素： a,雨水天对工期的影响：工期顺延 天； 因2020年总下雨天数为 天，期间考虑到工期紧张，雨量较小的情况下，我司也奋力争抢工 期，为此，我司希望建设单位能考虑下雨天数为工期延误的天数； b,多次图纸变更与增加造成的工期延误。 因只可定性分析因素的影响，总工期延误约估天数为 天。
谢谢！
附件：1、设计变更通知单汇总表（附带详细变更通知单） 2、工程联系单 3、晴雨表
邢台建工集团有限公司：
施工单位（章）： 邢台建工集团有限公司 负 责 人： 日 期： 2020 年 08 月 21 日
日 期：
年
月日
一、由于该工程图纸混乱，图中问题较多，施工图纸进行了多次深化。设计单位处理问题 不及时，对工程的施工造成不便，无法进入正常施工作业，导致工期延误。
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工期延误申请联系单 文档
项目经理:
日 期:
工作联系单
工程名称
温州强丰农贸综合批发市场工程
主送
温州强丰农贸市场开发有限公司
抄送
浙江德邻联合工程有Байду номын сангаас公司
事由
关于受台风影响项目工期延误申请事宜
2015年9月29日受台风“杜鹃”影响，苍南市出现9级以上大风及日降雨量大于50mm的暴雨天气，影响工地正常施工。
根据建设工程施工合同专用条款7。7条规定：异常恶劣的气候条件可申请项目工期延误申请,现我司向甲方、监理提出项目工期延误2天申请。
工作联系单工期延期申请
日
期：
年
月
日
工作联系单
GD220238 0 9 6
单位(子单位)工程名称 广州御银自动柜员机技术有限公司厂房工程 ：广州御银自动柜员机技术有限公司 致 事由：关于广州御银自动柜员机技术有限公司厂房工程施工工期申请延期的事宜 内容： 为保证该工程优质高效地完成，我公司按照合同条款约定于2012年7月5日接到贵公司的开 工令，配合业主单位对各分包单位进行全面协调管理工作。然而，自我公司项目部进驻贵工地 后，以下问题严重影响了我公司该工程的正常施工进度计划： 一、由于该工程未取得政府部门颁发的施工许可证，就提前进入施工阶段，区质量安全监 督站经常巡查发出停工通知并多次收到广州市城市管理综合执法部门责令限期改正通知和警告 （附件1），也收到监理机构的工程暂停令（附件2），对工程的施工造成不便，一直无法进入 正常施工作业，曾与贵司项目部沟通配合我司促进办理施工许可证事宜（附件4），但办理进程 依然缓慢，直至2012年9月11日取得施工许可证（附件3）后，才能够正常施工，导致工期延误 60天。 二、图纸变更的因素。为配合厂房的生产需要，施工图纸进行了多次深化设计。开工以 来，出现了33次重大图纸变更（附件5），导致我公司施工工期严重延误。比如：为配合办公楼 外形及天面使用需要进行了结构建筑变更，并增加了工程桩；为了生产需要在厂房一至厂房二 间增加连廊3工程及工程桩；为了节能保温需要增加厂区天花吊顶工程；为了办公需要厂房三建 筑修改为厂区及办公区；为了外墙幕墙需要增加大量的构造柱；为生产卸货需要多次修改卸货 平台等重大变更严重影响我公司的施工工期。 三、外界环境因素。由于2013年3月份期间原工地大门前的市政道路（瑞源路）进行封闭施 工，导致我公司的材料无法进入现场。最后通过各单位共同协调（附件6），从工地东侧重新修 建一条临时道路，材料才能运送到现场，期间施工曾一度停滞。 四、材料供应影响因素。当地的地材供应商供应的砖、沙、石、水泥等材料不能按照施工 要求及时送到，使得施工计划不能如期进行。比如：运送过来的砖还在冒烟，不稳定，要放两 三天等其稳定后才能使用。预定的材料，才来了原计划中的50%左右，有时甚至不能来货等。有 时送来的石粉由于存在质量问题，很多时候都不能使用只能退货，要等送来合格的石粉才能使 用。因此导致各流水作业不能正常进行，严重影响了施工进度。 五、不可抗力因素。由于今年三、四月份连续大雨、瀑雨，特别清明前后出现雨天过多（附件 7），耽误了施工现场的正常作业，导致许多室外作业不能进行，严重地延误了施工工期。这时 正值外墙饰面施工作业，出于安全施工考虑，严禁在外墙脚手架上作业；加之建筑物周边藏管 挖土时严重塌方，导致不得不停止铺设各专业管线。 综上所述，对于影响工期的因素根据性质不同分为可定量分析因素和只可定 性分析因素， 如下描述： 1、可定量分析因素： a,施工许可证发放延后，工期延误 60 天； b,增加临时道路施工，工期延误 15 天； c,雨水天对工期的影响：工期顺延 25 天； 因2012年总下暴雨天数为45天，期间考虑到工期紧张，雨量较小的情况下，我司也奋力争抢工 期，为此，我司希望建设单位能考虑2/3的下雨天数为工期延误的天数； 因可定量分析因素的影响，总工期顺延总天数为 100 天。 2、只可定性分析因素： 只可定性分析的因素由于以下几点原因只可定性分析：1、影响时间长 且几个因素对工期的影响为并行关系；2、影响因素的相关记录文件不全，无法定量。 故无法 给出因素对工期的具体影响天数。 只可定性分析的因素包括： a,多次图纸变更与增加造成的工期延误。 b,材料供应的变更与确认造成的影响。 c,施工材料加大了运输时间。 d,其它施工单位对本工程土建结构的影响。 因只可定性分析因素的影响，总工期延误约估天数为 92 天。
关于合同延期的工程联系单
关于合同延期的工程联系单center工程合同延期联系单/center项目名称：_______________________合同编号：_______________________原定完成日期：____年__月__日申请延期至：____年__月__日尊敬的[甲方名称]：根据合同编号为[合同编号]的《建设工程合同》（以下简称“合同”），我方（即承包方）负责执行[项目名称]的建设工作。
现因以下原因，致使工程无法按原定计划完成，故提出延期申请。
具体原因如下：1. 天气因素：自[起始日期]起，连续遭遇恶劣天气，如暴雨、高温等，影响了施工安全及效率。
2. 材料供应：关键建筑材料供应商出现供货延迟，未能按时提供所需材料。
3. 设计变更：在施工过程中，应甲方要求进行了设计调整，增加了额外的工作量。
4. 其他影响：包括但不限于人力资源短缺、政策法规变化等。
鉴于上述情况，我们提出将合同规定的工程完成日期从[原定完成日期]延长至[申请延期至]。
在此过程中，我们将采取以下措施以最小化延期对项目的影响：- 加班加点安排工作，合理调配资源；- 与材料供应商沟通，督促其尽快履行合同义务；- 优化施工方案，提高效率；- 加强项目管理，确保工程质量不受影响。
请贵方审慎考虑并批准本次延期申请。
我们保证在新的工期内，保质保量完成剩余工作，确保工程顺利交付。
附：相关证明材料清单（例如天气报告、供应商交货延迟证明等）。
我们期待您的理解与支持，并请尽快回复以便我们相应地调整工作计划。
若有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
此致敬礼！承包方：[承包方名称] 联系人：[联系人姓名] 联系电话：[联系电话] 电子邮箱：[电子邮箱] 日期：[填写日期]。
工程滞后施工联系单(3篇)
第1篇编号：XX-2023-001一、工程名称及地点工程名称：XX建设项目工程地点：XX市XX区XX街道二、工程概况我司承接的XX建设项目，合同工期为XX个月，预计于XX年XX月完成。
根据合同约定，我司已按照施工进度计划有序推进工程进度。
然而，近期工程进度出现滞后，现将具体情况报告如下：三、滞后原因分析1. 设计变更：由于设计图纸存在不合理之处，导致施工过程中频繁出现设计变更，影响工程进度。
2. 供应商原因：部分材料供应商未能按时供货，导致施工材料储备不足，影响工程进度。
3. 天气因素：近期连续降雨，施工现场受到较大影响，导致部分施工工序无法正常进行。
4. 施工单位原因：施工人员不足、施工设备故障等内部原因，也影响了工程进度。
四、滞后情况说明截至XX年XX月XX日，工程实际进度已滞后合同工期XX天。
具体如下：1. 土建工程：滞后XX天；2. 安装工程：滞后XX天；3. 装修工程：滞后XX天。
五、应对措施及建议1. 优化设计：积极与设计单位沟通，对不合理的设计进行优化，减少设计变更对工程进度的影响。
2. 加强材料供应：与供应商协商，确保材料按时到货，避免因材料问题影响工程进度。
3. 针对天气因素，合理安排施工工序，采取防雨、防潮措施，确保施工不受天气影响。
4. 加强内部管理：合理调配施工人员，提高施工效率；加强设备维护，确保设备正常运行。
六、工期调整及索赔1. 根据合同约定，如因非施工单位原因导致工程进度滞后，可进行工期调整。
我司拟向建设单位提出工期调整申请，并将相关资料报送监理单位审核。
2. 针对因供应商原因、设计变更等非施工单位原因导致的工程进度滞后，我司拟向建设单位提出索赔，要求赔偿因此造成的损失。
七、请建设单位及监理单位予以关注为确保工程按期完成，恳请建设单位及监理单位关注以下事项：1. 优化设计，减少设计变更；2. 加强材料供应，确保材料按时到货；3. 针对天气因素，合理安排施工工序；4. 加强内部管理，提高施工效率。
工期延缓联系单
施工单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
监理意见：
监理单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
建设单位意见：
建设单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
注：变更事项发生前必须上报联系单，联系单审批通过后方可实施。
附件：施工现场照片
工程名称
施工部位
图片编号
001简要描述Biblioteka 描述图片中影响的因素结果等说明
（2）加油站旁主干道位置为泵车通行道路，若泵车运输路线存在限高杆影响，无法进行改道，经与街道沟通协商后，得到商混公司回复需在4天左右，该段道路暂时无法进行施工；
（3）根据现场开挖情况，描述存在影响的施工工序及部位和影响情况，需进行保养一定时间后才能进行路面恢复。
由于以上影响因素，我方施工现申请xxxxxx建设项目进行工期延长，最终竣工时间以上级单位通知为准，希望上级领导及相关单位给予延期审批，现申请就该事项予以商谈，请相关单位予以明确。
工作联系单
工程名称：建设项目名称 编号：BS-LYQ-DHLY-2021-12-20
致：（建设单位）
（监理单位）
事由：应（建设单位）上级领导要求，原定工期结束节点为xxxx年12月31日，由于受施工现场以下条件影响，申请工期延缓：
（1）由于本工程剩余工程主要为项目建设位置，其交通复杂，为重型车辆及商混泵车主要通行路线，牌坊位置道路狭窄，该部位需要进行封闭施工，但作为主要入镇道路，需待其他路线施工完成后才能进行封闭，该段道路需延后施工；
摄影者
廖仲普
工程名称
施工部位
图片编号
002
简要描述
描述图片中影响的因素结果等说明
摄影者
廖仲普
工作联系单(工期延误)
日古洞口电站发电。
日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：
日 期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
业主代表：
日 期：
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段） 编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
日图纸会审。
工程施工延期联系单(3篇)
第1篇项目名称：__________项目编号：__________施工单位：__________项目负责人：__________联系方式：__________日期：__________一、背景信息1. 项目名称：本项目为__________项目，项目编号为__________。
2. 施工单位：我方施工单位为__________，项目负责人为__________。
3. 项目进度：根据原定施工计划，本项目预计于__________完成。
二、延期原因1. 天气原因：近期连续降雨，导致施工现场无法正常进行施工，影响工期。
2. 材料供应问题：部分材料供应商未能按时供货，导致施工进度受到影响。
3. 设计变更：在设计阶段，由于甲方提出的设计变更，需要对原有施工方案进行调整，导致施工进度滞后。
4. 施工单位自身原因：施工现场管理不到位，施工人员技能不足，导致施工效率低下。
三、延期情况1. 延期时间：根据目前情况，预计工期将延长__________天。
2. 延期原因分析：- 天气原因：预计未来__________天内仍将持续降雨，影响施工进度。
- 材料供应问题：已与供应商协商，预计__________天内可恢复正常供货。
- 设计变更：设计变更已完成，施工方案已调整，预计__________天内可恢复正常施工。
- 施工单位自身原因：已对施工现场进行整改，加强人员培训，提高施工效率。
四、解决方案1. 天气原因：密切关注天气变化，合理安排施工计划，尽量避开恶劣天气。
2. 材料供应问题：与供应商保持紧密沟通，确保材料及时供应。
3. 设计变更：加强设计变更管理，确保变更及时、准确。
4. 施工单位自身原因：加强施工现场管理，提高施工人员技能，确保施工进度。
五、后续工作1. 施工单位将严格按照原定施工计划进行调整，确保项目按期完成。
2. 定期向甲方汇报施工进度，确保双方信息畅通。
3. 加强与各相关方的沟通协调，确保项目顺利进行。
工作联系单(工期延期)
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工程施工进度滞后联系单
工程施工进度滞后联系单编号：20220101日期：xxxx年xx月xx日致：施工单位尊敬的施工单位：根据我方监理人员对工程进行现场检查和监测情况，发现贵司承担的施工任务进度存在明显的滞后现象。
工程计划中约定的时间节点已过，但相关工作仍未按期完成，严重影响了整体工程进度。
为了确保工程质量和进度，我方特向贵司发送此进度滞后联系单，希望贵司能加快施工进度，按时完成工程任务。
一、滞后情况描述根据监理人员的现场检查和监测情况，以下是发现的主要滞后情况：1. xxx部分工程延迟，未按计划完成施工；2. xxx工序施工质量不达标，需要返工整改；3. xxx工程材料和设备采购未按时到位，导致施工进度受阻；4. xxx部分工程出现施工安全隐患，需立即整改；5. xxx工程调度不合理，造成施工资源浪费。
二、责任与要求1. 施工单位必须认真对待监理人员的意见和建议，积极协调施工进度；2. 贵司要认真检查工程质量，确保施工工序达标，杜绝返工现象；3. 加强与供货商的联系，及时催促材料和设备到位；4. 贵司应加强安全管理，发现问题要及时整改，确保施工安全；5. 优化工程调度，合理安排施工人员和设备，避免资源浪费。
三、整改措施为了解决工程进度滞后问题，我方建议贵司采取以下整改措施：1. 紧急调整工程计划，安排更多的施工人员，加快工程进度；2. 严格要求施工人员质量，确保每个工序都按标准要求完成；3. 加强对材料和设备供应商的跟踪和催促，提前解决物资短缺问题；4. 设立专门的安全监管岗位，加强安全管理，做好安全隐患的排查和整改；5. 重新规划工程调度，合理安排施工进度，避免资源浪费。
四、后续跟踪我方将对贵司的整改情况进行跟踪检查，定期向施工单位反馈进展。
如发现问题仍未得到解决，我方将采取相应措施，包括暂停工程进度、罚款等。
希望贵司认真对待此次滞后联系单，尽快采取措施加快工程进度，确保工程能按期完工。
祝工程顺利进行！监理单位签字：_____________日期：_____________。
催工程合同的工作联系单
催工程合同的工作联系单尊敬的[对方公司名称]：贵司与我方于[签订合同日期]签订了编号为[合同编号]的《建设工程合同》，根据合同条款，贵司应于[约定完成日期]完成[具体工程内容]。
然而截至今日，我们发现工程进度严重滞后，且未收到贵司关于延期的正式书面通知。
我方在此郑重提醒，根据合同第[条款编号]条的规定，贵公司的迟延履行已经构成违约。
这不仅影响了工程的正常进度，也给我方造成了不必要的损失和风险。
我们对此表示严重关切，并要求贵司立即采取有效措施，加快工程进度，确保按照以下要求履行合同：1. 请贵司提供目前工程进度的详细报告，包括但不限于已完成工作的百分比、剩余工作量以及预计完成时间。
2. 请贵司说明导致工程延期的具体原因，并提出切实可行的解决方案。
3. 请贵司明确承诺一个具体的工程完工日期，并书面保证将严格按照新的时间表推进工作。
4. 请贵司就因延期给我方造成的损失提出补偿方案。
我们期待贵司能够充分认识到履行合同的重要性，并采取实际行动以纠正目前的违约状况。
请贵司在接到本联系单后三个工作日内给予书面回复，确认您的立场及后续的行动计划。
若贵司继续忽视合同义务，我方将不得不考虑采取进一步的法律行动以维护自身权益，包括但不限于向有关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。
我们希望不必走到这一步，但为了双方的利益和项目的顺利完成，我们必须强调对合同条款的严格遵守。
请贵司高度重视此事，我们期待您的积极回应，并希望双方能够通过友好协商解决当前的问题。
此致敬礼！[贵公司名称][贵公司联系人姓名][贵公司联系人职位][联系电话][电子邮箱][日期]。
工程合同工期顺延联系单
工程合同工期顺延联系单【工程合同工期顺延联系单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因__________（延期原因），经双方协商一致，同意对原合同规定的工期进行顺延。
现就工期顺延事宜达成如下协议：一、工期顺延原因：1. _________________（详细描述延期的具体原因）。
2. _________________（如有多项原因，继续列举）。
二、顺延期限：根据上述原因，甲乙双方确认，原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止，现顺延至____年__月__日。
三、责任与义务：1. 乙方应采取合理措施，尽量减少工期延误对工程进度的影响，并确保工程质量不受影响。
2. 甲方应协助乙方解决可能导致工期顺延的问题，并提供必要的支持。
3. 双方应共同监督工期顺延的实施情况，确保工程顺利进行。
四、经济条款：1. 由于工期顺延导致的直接经济损失，由____方承担。
2. 若工期顺延超出本协议约定的期限，由此产生的额外费用由____方承担。
五、争议解决：对于因工期顺延引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项：1. 本联系单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本联系单自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，按照原合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：日 Fra bibliotek：工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工程联系单(工程延期)
工程名称：xxx 建设单位：xxxxxx有限公司
致：xxx市建筑工程公司
xxx工程咨询有限公司
事由：关于xxx工期延误时间确认
一、合同约定及实际竣工工期：
1.开工时间：xxx年03月15日；竣工时间：xxx年10月10日（210个日历天）。
2.实际竣工时间：xxx年12月26日（竣工验收备案表）
特此确认！
建设单位：
项目代表：
联系时间： 年 月 日
监理单位意见：
单位：xxx工程咨询有限公司 项目负责人： 年 月 日
施工单位意见：
单位: xxx市建筑工程公司 项目经理： 年 月 日
二、经过书面确认工期应顺延的时间：
1.编号为xxx0623~xxx0904等12份联系函合计（经过三方确认）顺延工期为36个日历ห้องสมุดไป่ตู้。
三、延误工期：
1.按照约定应竣工时间为xxx年10月10日，外加上36日历天：xxx年11月16日。
2.实际竣工时间（xxx年12月26日）至 约定竣工时间（xxx年11月16日），间隔405天，则实际工期延误时间为405天。
工作联系单工期延期
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工作联系单工期延期
工程联系单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；ห้องสมุดไป่ตู้
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工作联系单(工期延误)
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
10.14日图纸会审。
11.17日设计发电子版修改后部分典型断面图。（至今无正式版设计图纸）
11.21-11.30日古洞口电站发电。
幼儿园工作计划赠送文档主要工作目标1加强社区派出所与幼儿园的联系促进校园安全保卫工作走向正规化强化保安教师员工的安全意识加强幼儿良好行为培养及自我保护教育提高幼儿园防范恶性事件的能力
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目经理：
日期：
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
业主代表：
日期：
2021年工作联系单(工期延误)
11.17日设计发电子版修改后部分典型断面图。（至今无正式版设计图纸）
11.21-11.30日古洞口电站发电。
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目经理：
日期：
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：
日期：建设单位：兴山县住房和 Nhomakorabea乡建设局
工作联系单
欧阳光明（2021.03.07）
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
业主代表：
日期：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.龙水镇、大西江镇、文桥镇、庙头镇、永岁乡、白宝乡污水厂开工时间：2017年7月15日，申请延期时间537天，延期后竣工时间2019年8月1日；
县污垃办意见：
项目代表（签章）：日期：
业主单位意见：
项目代表（签章）：日期：
1.枧塘镇、凤凰镇、安和镇、两河镇、咸水镇、才湾镇污水厂开工时间：2017年7月15日，申请延期时间537天，延期后竣工时间2019年8月1日；
2.蕉江乡污水厂开工时间：2018年3月28日，申请延期时间281天，延期后竣工时间2019年8月1日；
3.石塘镇污水厂开工时间：2017年9月28，申请延期时间462天，延期后竣工时间
2.全州县城第二污水处理厂开工时间：2017年5月15日，申请延期时间598天，延期后竣工时间2019年8月1日；
3.东山乡污水处理厂开工时间：2017年11月20日，申请延期时间409天，延期后竣工时间2019年8月1日；
以上延期请，请领导批准!
承包单位（章）
项目经理
日期
监理单位意见：
总监理工程师（签章）：日期：
工程联系单
项目名称：全州县15+1乡镇污水处理项目编号：工期01
联系事由和内容：关于全州县15+1乡镇污水处理项目各乡镇工期延期
内容：由于全州县15+1乡镇污水处理项目各乡镇都存在1.施工现场未进行三通一平；2.部分土地有征地争议；3.周边村民群众阻挠施工；4.施工合同无法签订不能支付工程进度款；5.设计图纸与施工现场有差异，变动较大；6.现场地质条件复杂等原因，导致各厂区工期受到不同程度的影响，以下为各厂区工期延期时间：
2019年8月1日；
以上延期申请，请领导批准!
承包单位（章）
项目经理
日期
监理单位意见：
总监理工程师：签章：日期：
县污垃办意见：
项目代表：签章：日期
业主单位意见：
项目代表：签章：日期：
工程联系单
项目名称：全州县15+1乡镇污水处理项目编号：工期02
联系事由和内容：关于全州县15+1乡镇污水处理项目各乡镇工期延期