工程付款合同标准范本
工程付款协商协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程业主）：____________________乙方（工程承包商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承建的工程项目付款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同金额：人民币_______元整（大写：_______元整）。
二、付款方式及比例1. 付款方式：本工程采用分期付款方式，具体如下：（1）开工前：甲方支付乙方工程合同总额的10%作为预付款，乙方在收到预付款后五个工作日内办理开工手续。
（2）进度款：在工程进度达到以下节点时，甲方支付乙方相应比例的工程进度款：a. 土建工程完成30%时，支付工程进度款的30%；b. 土建工程完成60%时，支付工程进度款的30%；c. 土建工程完成90%时，支付工程进度款的20%；d. 工程竣工验收合格后，支付工程进度款的10%。
（3）竣工结算款：在工程竣工验收合格并提交竣工结算文件后，甲方在收到乙方提交的竣工结算文件之日起30个工作日内支付竣工结算款的95%。
（4）质保金：工程竣工验收合格并交付使用后，甲方保留工程合同总额的5%作为质保金，质保期为一年。
质保期满后，若无质量问题，甲方将质保金全额退还乙方。
2. 付款比例：上述付款比例均为合同金额的百分比，具体金额按实际完成工程量及合同约定的计价方式计算。
三、付款时间1. 甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定的账户。
2. 乙方应在收到款项后五个工作日内向甲方提供相应的收款凭证。
四、付款条件1. 乙方必须按照工程进度和质量要求完成工程，并保证工程质量符合国家及行业相关标准。
工程协商付款合同范本3篇
工程协商付款合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程的建设，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，就该工程的付款事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价款为固定总价，包含但不限于工程材料、人工、设备、运输、安装、调试、税费等一切费用。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体工作日/日期]内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：乙方按工程进度向甲方提交进度报告，经甲方审核确认后，在[具体工作日/日期]内支付相应进度款。
进度款支付比例为已完成工程价款的[X]%。
竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[具体工作日/日期]内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
质量保证金：预留工程总价款的[X]%作为质量保证金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
自工程竣工验收合格之日起[质保期限]后，如工程无质量问题，甲方将质量保证金无息退还给乙方。
三、付款条件1. 预付款的支付条件：本合同已正式签订，且乙方已向甲方提供等额的预付款保函（如有）。
工程款付款协议书范本(通用6篇)
工程款付款协议书范本（通用6篇）工程款付款协议书1甲方：（盖章）乙方（盖章）：鉴于：_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。
该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。
第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
工程合同支付条款范本
工程合同支付条款范本一、合同价款甲方同意按照本合同约定向乙方支付工程款项，总金额为人民币【填写金额】元整（￥【大写金额】）。
该价款包含了完成本工程所需的全部成本及费用，包括但不限于材料费、人工费、管理费、税费等。
二、预付款1. 甲方在本合同签订后五个工作日内，应向乙方支付预付款，金额为合同总价款的【比例】%，即人民币【计算结果】元整（￥【大写金额】）。
2. 预付款用于乙方启动工程的前期准备工作，如材料采购、设备租赁等。
3. 预付款将在后续进度款中按比例扣回。
三、进度款1. 乙方应根据工程进度向甲方提出支付申请，并提供相应的进度报告及相关证明材料。
2. 甲方在收到乙方的支付申请后的十个工作日内，审核无误后支付相应的进度款。
3. 进度款的支付将根据实际完成的工程量进行计算，每次支付不超过已完成工程量的【比例】%。
四、结算款1. 工程完工后，乙方应提交完整的竣工资料和结算报告给甲方。
2. 甲方在收到结算报告后的三十个工作日内，完成审核并支付剩余的工程款项。
3. 若结算金额超出合同价款，双方应协商解决超额部分的支付问题。
五、质量保证金1. 为确保工程质量，乙方应在收到最后一笔进度款时，向甲方缴纳质量保证金，金额为合同总价款的【比例】%，即人民币【计算结果】元整（￥【大写金额】）。
2. 质量保证金将在质保期满且无质量问题的情况下，全额退还给乙方。
六、延迟支付1. 如甲方未能在约定时间内完成支付，应按未付款项每日万分之五的标准向乙方支付迟延利息。
2. 若延迟支付超过三十个工作日，乙方有权暂停工程施工，直至款项支付到位。
七、其他条款1. 本合同中的支付条款如有变更或调整，需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 任何一方不得擅自改变支付条件或推迟支付时间，除非有正当理由并得到对方书面同意。
本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和项目特点进行调整。
在实际操作中，建议由专业律师或法律顾问参与合同的起草与审查，以确保合同的合法性、有效性和可操作性。
工程合同付款说明范本模板
工程合同付款说明范本模板如下：一、付款条件1. 本工程合同付款分为四个阶段：合同签订后、工程进度达到50%、工程进度达到80%、工程竣工验收合格。
2. 付款金额：根据工程实际完成情况，按照合同约定的单价和工程量进行计算。
3. 付款方式：合同签订后，甲方支付合同总额的10%作为预付款；其余款项在工程进度达到约定的百分比后，甲方进行现场查验，确认工程量达到合同要求后，甲方支付相应款项。
4. 付款期限：甲方应在收到乙方提交的工程进度报告及相应款项申请后15日内完成付款。
5. 付款依据：付款依据为乙方提交的工程进度报告、工程量清单、合同约定的单价和实际完成的工程量。
二、付款流程1. 乙方按照工程进度，向甲方提交工程进度报告及相应款项申请。
2. 甲方收到申请后，安排人员进行现场查验，确认工程量达到合同要求。
3. 甲方在确认工程量后15日内完成付款。
4. 乙方收到付款后，向甲方提供合法有效的发票。
三、付款事项1. 乙方应保证工程质量，如因工程质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方损失。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。
3. 付款事项如有争议，双方可友好协商解决；如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、其他1. 本付款说明作为工程合同的附件，与合同具有同等法律效力。
2. 本付款说明未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本付款说明具有同等法律效力。
3. 本付款说明一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________（注：以上付款说明仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
）。
工程进度款支付合同
工程进度款支付合同第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方（付款方）：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]联系方式：[请填写甲方联系方式]乙方（收款方）：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]联系方式：[请填写乙方联系方式]1.甲方为某项工程（以下简称“工程”）的业主或委托人，乙方为工程的承包商或供应商；2.双方已签订《工程合同》（以下简称“主合同”），约定乙方向甲方提供工程所需的货物或服务；3.主合同中规定，甲方应按照工程进度支付乙方相应的款项；为明确双方在工程进度款支付方面的权利和义务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。
第一条付款条件1.乙方按照主合同约定的工程进度完成相关工作后，有权向甲方申请进度款支付。
2.甲方应在收到乙方进度款支付申请后 [请填写天数] 个工作日内进行审核。
3.甲方审核通过后，应在 [请填写付款日期] 内将进度款支付给乙方。
第二条付款金额及方式1.甲方应按照主合同约定的付款比例支付进度款。
2.进度款的支付金额应以实际完成工程的价值为准。
3.甲方支付进度款时，应扣除已支付的预付款、质保金等费用。
4.甲方支付进度款的方式为 [请填写支付方式，如银行转账、现金等]。
第三条付款申请及审核1.乙方应在每月 [请填写日期] 日前，向甲方提交上月工程进度款支付申请。
2.乙方提交的支付申请应包含以下内容：a.工程进度报告；b.已完成工程的价值；c.应付进度款金额；d.相关证明材料。
3.甲方应在收到乙方支付申请后 [请填写天数] 个工作日内完成审核，并将审核结果通知乙方。
第四条违约责任1.甲方未按照本合同约定支付进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的 [请填写比例]%。
2.乙方未按照主合同约定完成工程进度的，甲方有权按照主合同的约定扣除相应款项。
第五条争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程中标后合同付款
工程中标后合同付款工程合同付款范本甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方拟进行的__________工程项目，经公开招标，乙方成功中标。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就该工程项目的施工及相关事宜达成如下合同条款：一、合同金额本工程合同总金额为人民币（大写）_____________元（￥__________）。
二、付款方式1. 首期付款：甲方在本合同签订后十个工作日内，支付乙方合同金额的10%作为首期款项。
2. 进度款：乙方根据实际完成的工程量，按月向甲方申请进度款。
甲方在核实无误后的十个工作日内支付相应款项，进度款累计不得超过合同总额的80%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，甲方在三十个工作日内完成结算审核，并支付除质保金外的剩余款项。
4. 质保金：质保金为合同总额的5%，在质保期满且无质量问题后，甲方无条件退还给乙方。
三、付款条件1. 乙方应按合同约定的时间、质量和数量完成工程任务。
2. 乙方应提供相应的发票及其他相关证明文件。
3. 若乙方未能按合同约定履行义务，甲方有权根据实际情况扣留或不予支付相应款项。
四、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上范本仅供参考，具体条款还需根据工程项目的实际情况和双方的具体约定进行调整。
在签订合同时，甲乙双方都应仔细阅读并理解合同条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性、合理性和可操作性。
工程款支付简单协议书范本(16篇)
工程款支付简单协议书范本（16篇）工程款支付简单协议书范本（精选16篇）工程款支付简单协议书范本篇1甲方（管理方）：__________法定代表人：_______乙方（挂靠方）：__________法定代表人：_______为发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。
工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。
施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。
甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。
甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。
并为乙方设立单独的银行账户，本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。
五、甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。
对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。
工程进度付款方式合同范本(汇总30篇)
工程进度付款方式合同范本(汇总30篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程进度付款方式合同范本(汇总30篇) 工程进度付款方式合同范本第1篇甲方单位名称：______详细住址：_____主管部门电话：______乙方单位名称：______详细住址：_____主管人电话：______为了加强医院装修、维修，保证维修、装修质量和医院安全及生活正常运行，甲乙双方根据《合同·法》，《建筑·法》，《劳动·法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本维修维保工程及零星工程事项协商达成一致，特此制定如下事项：一、合同意向1、甲方将办公楼、食堂、地下室等院内所有内外维修维保零星工程承包给乙方，承包期为一年，自____年_____月_____日起至____年_____月_____日止。
工程款代付款协议书范本(精选13篇)
工程款代付款协议书范本（精选13篇）工程款代付款协议书范本第1篇甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程款代付款协议书范本第2篇甲方（委托付款方）：乙方（付款方）：丙方（收款方）：甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则，达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在_______年_______月_______日签订的《_______》合同，合同金额八百零伍万元整款项。
收款人_______（公司全称_______）；收款人开户银行全称：_______；收款人账号：_______；2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议，可向丙方进行查询。
工程竣工支付合同范本3篇
工程竣工支付合同范本3篇篇一工程竣工支付合同范本一、合同背景1. 工程名称：__________（工程名称）2. 工程地点：__________（工程地点）3. 工程规模：__________（工程规模）4. 工程内容：__________（工程内容）5. 工程总价：人民币 ________ 元整（大写：_________________________元整）二、支付条款1. 工程进度款支付1.1 工程进度款支付时间为进度验收合格后的______日内；1.2 工程进度款支付比例为合同总价的______%。
（2）进度款支付后，乙方应向甲方提供相应金额的正式发票。
2. 工程竣工款支付2.1 工程竣工款支付时间为工程验收合格后的______日内；2.2 工程竣工款支付比例为合同总价的______%。
（2）工程竣工款支付后，乙方应向甲方提供相应金额的正式发票。
三、支付条件1. 乙方应在合同约定的工程进度和时间内完成工程，并确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 乙方应按照甲方的要求提供相关工程资料，包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等。
3. 乙方应确保工程进度款的支付不违反国家有关法律法规，不损害国家、社会公共利益及他人合法权益。
四、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合国家标准及甲方要求的，甲方有权暂停支付进度款，直至乙方整改完毕并重新验收合格。
2. 乙方未能在约定时间内提供相关工程资料，导致甲方无法支付进度款或竣工款的，甲方有权暂停支付相关款项，直至乙方提供完整资料。
3. 甲方未能在约定时间内支付进度款或竣工款的，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：未支付款项的______%。
五、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、合同生效1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
工程合同内的付款方式范本
工程合同内的付款方式范本
第一部分：预付款
1. 甲方应在合同签订后五个工作日内支付乙方预付款，金额为合同总价的10%。
该预付款将在后续进度款中按比例扣回。
2. 预付款的支付是为了确保乙方能够顺利采购材料并启动工程。
第二部分：进度款
1. 乙方应根据合同约定的工程进度表，分阶段向甲方申请进度款。
2. 每次申请进度款时，乙方需提交详细的工程进度报告，并附上相应的证明材料。
3. 甲方在收到进度款申请后的十个工作日内完成审核，并在确认无误后的五个工作日内支付相应款项。
4. 进度款的支付比例根据实际完成的工作量来确定，但总体不超过合同总价的80%。
第三部分：结算款
1. 工程完工后，乙方应提交完整的竣工报告及相关验收文件。
2. 甲方在验收合格后的三十个工作日内完成最终结算，并支付剩余的合同款项（扣除已支付的预付款和进度款）。
3. 如有任何质量争议，应按照合同约定的质量标准和解决争议的程序进行处理。
第四部分：逾期支付
1. 如甲方未能在约定时间内完成付款，应按照未付款项的千分之五每日支付违约金。
2. 乙方有权在甲方逾期支付超过约定天数后暂停工程进度，直至款项得到支付。
第五部分：其他条款
1. 所有支付均应通过银行转账进行，并注明款项用途。
2. 双方应保留所有支付记录，以备未来查证。
3. 本合同的所有款项均不含增值税，增值税由乙方另行承担。
以上范本仅供参考，实际合同中的付款方式应根据项目的具体情况和双方的协商结果来确定。
在签订合同时，务必详细阅读并理解所有条款，必要时可咨询法律专业人士，以保护自己的权益。
市政工程合同付款方式范本
市政工程合同付款方式范本一、合同总金额及支付比例1. 合同总金额为人民币XXX元整（￥XXX）。
2. 甲方应按照以下支付比例向乙方支付款项：- 预付款：占总金额的30%，即人民币XXX元整（￥XXX）；- 进度款：根据项目进度，分阶段支付，每阶段占总金额的20%，即人民币XXX元整（￥XXX）；- 竣工款：占总金额的20%，即人民币XXX元整（￥XXX），在项目竣工验收合格后支付；- 质保金：占总金额的10%，即人民币XXX元整（￥XXX），在质保期满后无质量问题的情况下支付。
二、付款时间及条件1. 预付款：自合同签订之日起7个工作日内支付给乙方。
2. 进度款：乙方需按照合同约定的工期完成每个阶段的施工任务，并在完成后提交相应的工程量清单和验收报告给甲方。
甲方在收到相关资料后的5个工作日内支付相应阶段的进度款。
3. 竣工款：乙方在项目竣工验收合格后，向甲方提交竣工报告和相关证明材料。
甲方在收到相关资料后的10个工作日内支付竣工款。
4. 质保金：自项目竣工验收合格之日起计算，质保期为X年。
质保期满后，如无质量问题，甲方应在收到乙方提供的质保期满证明后的5个工作日内支付质保金。
三、付款方式1. 甲方应以银行转账的方式将款项支付至乙方指定的银行账户。
2. 乙方应提供合法有效的发票给甲方，以作为付款凭证。
四、违约责任1. 如甲方未按照约定的时间和比例支付款项，应承担逾期付款的违约责任，按照未付款项的日千分之五支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的时间和质量完成施工任务，应承担违约责任，按照未完成部分的总金额的日千分之五支付违约金。
施工合同付款方式范本
施工合同付款方式范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]鉴于甲方为实施[项目名称]，乙方为提供相应的施工服务，双方经友好协商，就付款方式达成如下协议：一、付款方式1.甲方应按照本合同约定的付款进度，向乙方支付施工款项。
2.付款进度及金额：双方根据工程进度，按照约定的比例分阶段支付。
具体支付比例和金额详见附件一《付款进度及金额一览表》。
3.付款方式：甲方支付的款项，可以通过银行转账的方式支付至乙方指定的账户。
4.付款期限：甲方应在约定的付款日期之前，将款项支付至乙方指定的账户。
若甲方逾期支付，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式详见附件二《违约金计算公式》。
5.质量保证金：乙方在施工过程中，若存在质量问题，甲方有权从应付款项中扣除相应金额作为质量保证金。
质量保证金的扣除和退还详见附件三《质量保证金管理条款》。
二、发票开具1.乙方应按照税法规定，向甲方开具正规发票。
2.发票金额：乙方开具的发票金额，应与实际收到的施工款项相符。
三、其他约定1.本合同的任何修改、补充，均需双方书面同意。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
附件一：《付款进度及金额一览表》附件二：《违约金计算公式》附件三：《质量保证金管理条款》甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]请注意，以上合同范本仅供参考，实际合同签订时，请根据具体情况进行修改和完善。
在签订合同前，建议您咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。
第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]第三方：[填写第三方全称]鉴于甲方为实施[项目名称]，乙方为提供相应的施工服务，第三方为提供相应的监理服务，甲方作为合同主体，为保护自身权益，经友好协商，就付款方式及第三方职责达成如下协议：一、第三方职责及权益1.第三方作为监理单位，应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
工程分期付款协议范本(精选3篇)
工程分期付款协议范本(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：********乙方：********(一)甲乙双方于****年****月****日签订****合同。
双方在合同中商定，****该合同总价为********(二)合同规定付款方式：1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即****元(大写：********元整)，作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%，即****元(大写：********元整)，作为工程进度款。
3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即**元(大写：********元整)，作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%，即****元(********元整)，作为工程质保金。
(三)应付金额实付金额***逾期金额***(四)乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；就此状况，经双方经协商全都，签订协议如下：1、甲方以*作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将根据中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、依据公司实际确定详细的支付时间：3、延期付款期间，乙方不能由于资金不到位而影响工程进度，中途停止施工，否则乙方担当违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的恳求。
(六)与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
(七)本协议一式四份，双方各执二份。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方：********(签字盖章)****年****月****日乙方：********(签字盖章)****年****月****日工程分期付款协议范本(篇二)工程分期付款协议范本合同摘要：本合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）就工程分期付款协议达成如下约定，旨在确保工程资金的分期支付，并规定各方的权利和义务。
工程款支付协议书标准版8篇
工程款支付协议书标准版8篇基于平等、自愿、有偿原则，为确保工程结算准确性，甲方将工程造价结算工作交由乙方完成。
双方经商定达成共识条款。
此合作旨在规范结算流程，保障双方权益，以专业与负责的态度完成结算工作，为工程建设画上圆满句号，为后续合作奠定良好基础。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于工程款支付协议书的内容，希望能对大家有所帮助。
工程款支付协议书篇1甲方：____乙方：____本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：一、结算编制内容：奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。
三、结算费用的支付方式：乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。
移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任：1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。
工程合同付款计划范本
工程合同付款计划范本一、工程概况工程名称：XXXXXX工程工程地点：XXXXXX工程规模：XXXXXX工程总价：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：二、付款计划1. 预付款（1）预付款比例：合同总价款的30%。
（2）预付款支付时间：合同签订后7天内。
（3）预付款用途：用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。
（4）预付款保函：承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，保函的担保金额应与预付款金额相同。
保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
2. 进度付款（1）付款周期：按照工程进度，每完成一个阶段工程，进行一次进度付款。
（2）进度付款申请单：承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。
（3）进度付款金额：根据实际完成工程量与合同约定的单价计算。
（4）进度付款时间：监理人审核通过后7天内。
3. 竣工付款（1）竣工付款条件：工程全部完工，经验收合格。
（2）竣工付款金额：扣除预付款、进度付款后的剩余款项。
（3）竣工付款时间：工程验收合格后7天内。
4. 质量保证金（1）质量保证金比例：合同总价款的5%。
（2）质量保证金支付时间：工程验收合格后1年内。
（3）质量保证金扣回：如工程出现质量问题，按照实际情况进行扣回。
三、付款方式1. 预付款、进度付款、竣工付款均通过银行转账方式支付。
2. 质量保证金通过银行转账方式支付。
四、其他约定1. 合同履行过程中，甲乙双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利义务。
2. 合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
建筑工程合同进度付款范本
建筑工程合同进度付款范本【合同名称】《建筑工程合同》【合同编号】XX-2023-XXX【甲方（发包方）】XXXX有限公司【乙方（承包方）】XXXX建筑有限公司【工程概况】1. 工程名称：XXXX项目2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：包括但不限于基础施工、主体建设、装修装饰等。
4. 工程总造价：人民币XXXX万元整。
【进度付款条款】1. 预付款：合同签订后，甲方需在5个工作日内支付给乙方预付款，金额为工程总造价的10%，即人民币XXXX万元整。
2. 进度款项：- 第一阶段：完成基础施工后，乙方应提交进度报告及相关证明材料，甲方在确认无误后的5个工作日内支付进度款，金额为工程总造价的20%。
- 第二阶段：主体结构封顶后，乙方提交相应材料，甲方确认后支付第二笔进度款，金额为工程总造价的30%。
- 第三阶段：装修装饰完工后，乙方提供完整资料，甲方验收合格后支付第三笔进度款，金额为工程总造价的30%。
3. 竣工款项：工程全部竣工并通过甲方验收后，乙方提交完整的竣工资料，甲方在确认无误后的15个工作日内支付剩余的10%尾款。
【违约责任】1. 如甲方未按合同约定支付进度款，应按未付款项的千分之五每日支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间或质量标准完成工程进度，除按甲方要求整改外，还应支付相应的违约金。
【其他条款】1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方变更合同需书面通知对方并取得同意。
2. 因不可抗力导致工程延期或损失，双方应协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
【合同签订】甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
工程合同两年内付款
工程合同两年内付款在工程项目中，合同的签订是保障双方权益的法律依据。
其中，付款条款作为合同的核心内容之一，其合理性直接影响到工程的顺利实施。
为了确保工程合同的执行效率和资金的安全流转，以下提供了一个两年内完成的工程合同付款范本，以供参考。
一、合同基本信息合同名称：XX工程项目合同合同编号：XXXXXX甲方（业主）：XX有限公司乙方（承包商）：XX建筑公司签订日期：XXXX年XX月XX日合同总金额：人民币XX万元整二、付款条件与方式1. 预付款：甲方需在合同签订后的5个工作日内支付合同总金额的10%作为预付款给乙方。
2. 进度款项：- 第一阶段完成后，甲方应支付合同总金额的30%；- 第二阶段完成后，甲方应支付合同总金额的40%；- 第三阶段完成后，甲方应支付合同总金额的60%；- 最终竣工并经过验收合格后，甲方应支付剩余的10%。
3. 所有付款应通过银行转账的方式进行，乙方需提供正规的发票给甲方。
三、付款时间1. 预付款应在合同生效后5个工作日内支付；2. 各阶段的进度款项应在乙方提交进度报告并经甲方确认后的15个工作日内支付；3. 竣工款在项目验收合格后的30个工作日内支付。
四、违约责任1. 若甲方延迟支付款项，应按未付款项的千分之五每日计算滞纳金；2. 若乙方未按合同约定完成工程进度，应按逾期部分的合同金额千分之三每日支付违约金；3. 双方如有争议，应首先通过协商解决，协商不成可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自修改或解除；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
结语：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：LX-FS-A31759 工程付款合同标准范本
After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程付款合同标准范本
使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_____元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。
丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名
下。
经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：
一、以房抵款金额及方式：
1款399136元，工程质保金不在抵扣范围内。
2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。
3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为：399136元整)的工程款付款义务。
二、房屋有关状况：
1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化。
按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行承担。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。
(具体标准参照《商品房预售合同》)。
产生费用均由丙方自行承担。
三、原合同工程结算、付款约定：
因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外，其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。
四、承诺：
1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、因房屋质量产生任何问题，由丙方直接与开发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。
且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。
3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。
4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，均由丙方与开发商直接联系。
五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。
六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协
商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。
八、本协议自三分签字盖章之日起生效。
本协议一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。
甲方：乙方：丙方：
年月日：
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。