工程计量与进款支付
工程计量和工程款支付管理规定
秀宁公司工程计量及工程进度款支付管理规定为规范项目建设工程计量及工程进度款支付管理及程序，特制定本管理规定。
一、工程计量。
工程计量是指按照工程量清单规范量度、计算及确认承包人已经按照设计图纸、规范及标准完成的，符合工程质量标准的、可用于计算工程价款的工程内容。
（一）、计量范围。
技术规范和工程量清单价格包含内容及合同文件规定的其它范围。
在施工前期，承包人应根据设计文件，按照《技术规范》“计量支付”中规定的计算方法，对照图纸进行工程量清单复核，重新计算工程量清单中每一个工程细目对应的工程量，查处工程量清单的细目有无缺项或多余项目，报监理工程师和业主审核后，作为设计数量。
施工过程工程计量包括进度支付计量、设计变更及签证工程量增减计量、隐蔽收方计量等，其中设计变更及工程签证计量须严格按照其管理规定执行。
（二）、支付计量依据。
支付计量资料包括工程计量质量保证资料和工程计量工程计算资料，计算资料和质保资料经监理工程师和业主审核合格后，方可支付。
承包人根据合同图纸和技术规范中的“计量支付”条款，计算工程数量上报监理工程师和业主审核；数量超过设计数量的或新增的细目，必须有监理工程师和业主审批的变更资料，经监理和业主现场核定方可计量。
（三）、支付计量原则。
符合合同文件要求、质量合格的工程方能计量，计量要按工程技术规范所规定的方法、范围、内容、单位进行计量。
（四）、支付计量的方式。
承包人按照合同约定时间或节点提出计量申请，项目监理部应审查承包人提出的计量申请或向承包人发出计量通知。
项目监理部审查承包人提供计量所需的资料，并与其共同计量。
项目监理部计量工程师必须对计量结果做出准确的记录，并将记录的副本抄送给承包人。
（五）、业主参与现场计量1、支付计量一般由监理、承包商两方派出人员参加。
业主可随时抽查。
2、隐蔽工程计量须业主参与验方，必要时还应要求公司工程部、合同招投标部等有关单位参加验方，但不影响监理、承包商应负的责任。
工程进度款的计算与支付
工程进度款的计算与支付合同价款的期中支付，是指发包人在合同工程施工过程中，按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项，也就是工程进度款的结算支付。
发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款。
进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。
工程进度款的计算：工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是单价的计算方法。
工程量的核实确认，应由承包人按协议条款约定的时间，向发包人代表提交已完工程量清单或报告。
《建设工程施工合同（示范文本）》约定：发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，经确认的计量结果，作为工程价款的依据。
发包人代表收到已完工程量清单或报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为确认，可作为工程价款支付的依据。
工程进度款单价的计算方法，主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。
工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。
在选用时，既可采取可调价格的方式，即工程造价在实施期间可随价格变化而调整，也可采取固定价格的方式，即工程造价在实施期间不因价格变化而调整，在工程造价中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容和范围。
工程进度款的支付程序：（1）进度款支付申请。
承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
支付申请的内容包括：1）累计已完成的合同价款。
2）累计已实际支付的合同价款。
3）本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额；②本周期应支付的总价项目的金额；③本周期已完成的计日工价款；④本周期应支付的安全文明施工费；⑤本周期应增加的金额。
4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款；②本周期应扣减的金额。
工程计量与支付管理办法
案例一：某高速公路计量与支付管理案例
总结词
严格遵循合同条款
详细描述
该案例中，高速公路建设方和承包方在合同中明确约定了计量与支付的规则和方法，严格按照合同条款进行计量 和支付，避免了争议和纠纷。
案例二：某桥梁工程计量与支付管理案例
总结词
采用信息化手段
详细描述
该案例中，桥梁工程建设方引入了信息化管理系统，通过系统进行工程量计算 和支付管理，提高了计量与支付的准确性和效率。
工程计量与支付管理 办法
• 引言 • 工程计量与支付管理原则 • 工程计量与支付管理流程 • 工程计量与支付管理要点 • 工程计量与支付管理风险控制 • 工程计量与支付管理案例分析
目录
Part
01
引言
目的和背景
确保工程项目的计量与支 付过程规范、透明，提高 资金使用效率。
促进工程项目各参与方的 合作与协调，降低纠纷风 险。
03
性。
规范性原则
01 计量与支付工作应遵循相关法律法规、行业标准 和合同约定。
02 制定详细的计量与支付操作流程和规范，确保工 作有序进行。
03 对计量与支付人员进行培训和考核，提高其专业 水平和规范意识。
Part
03
工程计量与支付管理流程
计量管理流程
计量准备
确定计量范围、制定计量 1
计划、准备计量工具和资 料。
支付审核
业主或监理单位对支付申请进行 审核，核实工程量和质量。
支付批准
审核通过后，业主或监理单位批 准支付申请，并按照合同约定支 付款项。
变更管理流程
变更申请
承包商根据工程需要提出变更申请，说明变 更原因、影响和费用。
变更评估
业主或监理单位对变更申请进行评估，分析 变更的可行性、必要性和合理性。
工程进度款的支付(中间结算)汇总
工程进度款的支付（中间结算）
3、工程进度款的支付（中间结算）
1）工程量计算
承包人按合同约定的方法向发包人提交已完工程量的报告。
发包人在14天内核实。
若发包人在14天内没有核实，则从第15天起，承包人报告的工程量即被视为确认。
对承包人超过设计图纸或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
合同收入包括合同中规定的初始收入以及由于变更、索赔、奖励等构成的追加收入。
追加收入并不包括在签订的合同总金额之中，而是在合同执行过程中形成的追加收入。
2）工程进度款支付
①根据确定的工程量，承包人向发包人提出支付进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。
发包方可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付。
协议需明确延期支付时间和发包方计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
②发包方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工，由发包方承担违约责任。
工程计量与价款结算方法
工程计量与价款结算方法- 工程施工承建合同及其他有效的合同组成文件。
- 经业主授权的项目管理机构签发的工程设计施工详图（技术要求、设计变更通知）、批复的施工方案及其他有效设计文件。
- 国家及部门颁发施工技术规程、规范、技术标准中关于工程量计量的规定。
1.6.4 每月进度款支付，均要扣留月进度金额10%作为保留金，保留金限额为合同总价的5%。
保修期一年之后，工程缺陷修复，经监理部等单位检查无问题之后，总监批准，才同意办理退还保留金手续。
2.3：监理工程师（包括项目管理人员）要求对收方工程任何部位进行补充或对照量测时，应立即派出代表和测量人员按要求进行量测，并及时按监理工程师（包括项目管理人员）要求提供测量成果资料。
如果承建单位未按指定时间和要求派出上述代表和测量人员，则由监理工程师（包括项目管理人员）主持的量测成果被视为对该部分工程合同支付工程量的正确量测，除非承建单位在被告知量测成果后3天内，向项目管理（或监理）机构提出书面复查、复测申请，并被监理工程师（包括项目管理人员）接受。
2.16 清淤与水下开挖工程中，开挖单价已包括钻孔、爆破、挖掘、运输、弃渣处理以及其他辅助作业设备与施工准备等施工行为。
混凝土浇筑所必须的模板及其支撑件的制作、安装、涂刷、拆除、维修，以及为立模和混凝土浇筑全部工序所必须的所有人工、材料、设备、辅助作业与施工准备等已包括在混凝土单价中，不另计量。
钢筋的支付计量以公斤或吨为单位，按施工详图或设计修改的最后确定钢筋用量计量。
除非制作损耗计量另有规定，或另行报经监理机构批准，否则施工详图中所列数量，应认为已计入搭接和加工损耗等施工充裕量。
为混凝土浇筑所必须的锚筋（锚束）支付费用（包括钻孔、注浆和锚筋材料），按设计或施详图要求的长度按米或根，或以规定的长度折算为重量按公斤或吨为单位（或按工程量清单所列单位）进行支付计量。
伸缩缝止水按施工详图或设计要求的长度，已包括采购、运输、加工保管和安装等工序，以延长m为单位计量。
工程计量、工程款支付签证规定
工程计量、工程款支付签证规定根据《中华人民共和国建设部令第39号》和《中华人民共和国建设部令第358号》以及相关建设工程相关法律法规的规定，工程计量和工程款支付签证具体规定如下：1. 工程计量：工程计量是指对建设工程在不同阶段进行实际施工进度和质量进行量化和计算，以确定工程进度并确认支付权益的过程。
建设单位和施工单位在工程计量中必须按照约定进行计量、抽样测试、检查鉴定等工作，确保计量结果客观准确。
2. 工程款支付：工程款支付是指根据建设工程施工合同的约定，按照工程计量结果进行款项支付的过程。
根据《中华人民共和国建设部令第358号》的规定，工程款支付必须遵守以下原则：a. 工程款支付必须按照工程计量结果进行，确保支付的合理、公正、公平。
b. 建设单位应按照约定的支付方式和时间进行工程款支付。
c. 施工单位必须按照约定的质量要求和工期完成施工任务，才能获得相应的工程款支付。
3. 签证规定：签证是指针对建设工程设计方案和施工图纸变更、工程变更或其他需要变更的情况，经过审核、认可，以书面形式确认并计入合同的变更事项。
签证过程中必须符合以下规定：a. 建设单位和施工单位在施工过程中发现需要变更的情况，应当及时向监理单位申请签证。
b. 签证必须依法依规进行，相关变更必须经过项目管理机构或者监理单位审核认可，并经各方（建设单位、施工单位、监理单位）协商一致、签署变更协议。
c. 签证后，建设单位应按照签证协议进行款项支付。
d. 签证过程中，任何单位和个人都不得要求或接受行贿、受贿或其他非法利益。
需要注意的是，具体的工程计量、工程款支付和签证规定还需参考国家和地方政府的相关法规和规定。
以上信息仅为参考，具体操作还需参照具体法规。
水利工程施工工程量计量与支付报告
水利工程施工工程量计量与支付报告一、前言水利工程施工是指在水利工程建设中，按照设计方案和施工图纸进行的各项施工活动。
在水利工程施工过程中，对工程量的计量和支付是十分重要的环节。
本报告旨在详细介绍水利工程施工工程量计量与支付的相关要点。
二、工程量计量原则1. 按照合同约定计量水利工程施工过程中，工程量的计量必须按照合同的约定进行。
合同中明确了工程量计量的方法、依据和程序，施工单位应严格按照约定执行。
2. 准确计量工程量计量必须准确无误，确保工程量计量的结果真实可靠。
施工单位应按照相关规定使用准确的计量工具和设备进行计量，并确保计量过程的透明和公正。
3. 实测实量工程量计量应以实测实量为基础，确保计量结果与实际情况相符。
施工单位应进行现场勘测和测量，并将实际施工情况纳入计量范围，避免虚报和失实计量。
三、工程量计量方法1. 直接计量法直接计量法是指根据现场施工情况，直接对工程量进行测量和计量。
施工单位可以使用测量仪器和工具，对各项工程量进行准确测量和计算。
2. 比例计量法比例计量法是指根据某一基准工程量的计量结果，按照一定比例进行其他工程量的计量。
施工单位可根据实际情况，选择与基准工程量相关的工程量进行计量。
3. 统计计量法统计计量法是指通过对相似工程量的统计分析，估算其他工程量的计量结果。
施工单位可根据历史工程量数据和统计方法，进行工程量计量的估算和预测。
四、支付报告编制1. 支付报告内容支付报告是对工程量计量结果进行书面记录和归档的文件。
支付报告应包含以下内容：- 工程量计量的依据和方法- 工程量计量结果的详细数据- 计量过程的监督和审核情况- 原始资料和测量记录的保存情况- 计量结果与合同约定的对比分析2. 报告编制要求支付报告的编制应符合以下要求：- 文字准确、简明扼要，排版整洁美观- 逻辑清晰，层次分明，重点突出- 使用统一的技术术语和标准单位- 报告中要附上相关的工程图纸、照片和资料备份五、支付审核与确认支付报告编制完成后，应由施工单位进行内部审核，确保支付报告的准确性和可靠性。
工程进度计量支付制度范本
工程进度计量支付制度范本一、总则1.1 本制度范本旨在明确工程进度计量支付的相关规定，确保工程项目的顺利进行，保障甲乙双方的合法权益。
1.2 本制度范本适用于我国境内的一切工程项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等。
1.3 本制度范本的内容如有未尽事宜，双方可另行协商补充。
二、工程进度计量2.1 工程进度计量是指根据工程项目的实际完成情况，按照约定的方法和标准，对已完成的工程量进行核算和确认的过程。
2.2 乙方向甲方提交已完工程量的报告，甲方应在收到报告后14天内进行核实。
如甲方未按约定时间通知乙方进行核实，乙方报告的工程量视为被确认。
2.3 工程进度计量的方法、时间和标准，由甲乙双方在合同中约定明确。
三、工程进度款支付3.1 工程进度款是指根据工程进度计量结果，按照约定的比例和时间，甲方应支付给乙方的款项。
3.2 工程进度款的支付比例，双方应在合同中约定，但不应低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%。
3.3 工程进度款的支付时间，应在双方确认计量结果后14天内。
3.4 甲方逾期支付工程进度款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。
3.5 乙方有权根据合同约定，向甲方发出要求付款的通知。
甲方收到通知后仍不能按要求付款的，乙方有权与甲方协商签订延期付款协议。
四、特殊情况处理4.1 如因不可抗力等因素导致工程进度受到影响，甲乙双方可协商调整工程进度款支付比例和时间。
4.2 如甲方未按合同约定支付工程进度款，导致乙方施工无法进行，乙方有权停止施工，并由甲方承担违约责任。
五、合同解除或终止5.1 工程进度款支付过程中，如甲乙双方解除或终止合同，乙方有权根据已完成的工程量，要求甲方支付相应的工程进度款。
5.2 合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，办理工程进度款的退还或结算。
六、争议解决6.1 双方在履行本制度范本过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
工程计量付款签证制度
工程计量付款签证制度一、目的与原则本制度旨在规范工程项目的计量、验收及付款程序，确保工程款项的支付准确无误，促进双方诚信合作，避免不必要的经济纠纷。
所有参与方应本着公平、公正、公开的原则执行本制度。
二、计量与验收1. 工程量计算应以设计图纸及变更通知单为依据，由施工单位负责初步计量，并提交给监理单位进行复核。
2. 监理单位应对施工方提交的工程量进行独立核算，确保计量的准确性和客观性。
3. 任何一方对计量结果有异议时，应及时提出，并由双方协商解决或邀请第三方进行仲裁。
4. 工程量的最终确认须经过甲方（建设方）的书面认可。
三、付款签证流程1. 施工单位完成一定阶段的工程量后，应按照合同约定的周期向监理单位提交付款申请。
2. 监理单位在收到付款申请后，应在约定时间内完成对所提工程量的审核，并出具初步审核报告。
3. 甲方在接到初步审核报告后，应组织相关人员对工程现场进行实地验收。
4. 验收合格后，甲方应签发工程量确认书，作为付款的依据。
5. 根据确认的工程量，甲方应按照合同约定的支付条件和比例，签发付款签证。
6. 施工单位凭付款签证向甲方申请工程款项的支付。
四、特殊情况处理1. 若出现工程质量问题或进度延误等特殊情况，应根据合同条款进行相应处理，并在问题解决后再行支付。
2. 对于紧急情况需要预付款的，应按照合同约定的条件和程序办理。
五、记录与存档1. 所有计量、验收及付款签证的相关文件和资料都应当妥善保存，以备日后查询和核查。
2. 甲乙双方应各自保留一份完整的工程计量和付款记录，作为履约的证明。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由甲方负责解释。
2. 如有未尽事宜，双方应本着诚信合作的原则，通过友好协商解决。
建设工程施工合同计量支付管理办法及实施细则(造价合同部)
工程计量与支付管理办法一、总则（一）为加强建设项目投资项目，确保工程建设顺利实施，规范工程价款计量支付的申报、审批及费用管理，特制定本办法。
（二)本办法适用于造价合同部管理和实施的所有建设项目施工合同（不含甲供材料设备）的计量支付。
(三)计量支付办法及计算规则须依据施工合同相关计量支付条款和内容执行。
（四）参与计量支付的人员须遵守“守法、诚信、公平、科学"的原则，依据招标文件及合同原则，按本办法规定办理计量支付手续，维护建设单位和承包单位合法权益。
（五)造价合同部是计量支付的归口管理部门，执行过程中如遇到问题或未尽之处，由造价合同部负责解释、处理。
二、术语与定义(一)工程价款指对建设工程承发包合同价款进行约定和依据合同约定进行支付的款项。
工程价款包括工程预付款、工程进度款、工程结算款.(二）工程预付款指施工合同签订后，由承包人按合同约定向发包人提供附和要求的担保后,发包人向承包人支付的款项。
（三）工程进度款指依据合同约定并结合本办法规定的计量周期，对周期内完成符合质量标准的实体工程及合同约定的其他内容进行计量，按合同约定由发包人向承包人支付的款项。
计量支付总时段为自承包人进场施工至工程竣工验收合格且发包人收到符合合同规定的竣工结算资料为止。
（四）工程结算款指依据合同约定，竣工结算经政府终审部门审定，由发包人按审定结算额扣除已支付金额（包含工程预付款和工程进度款)后向承包人支付的款项。
计量支付总时段为自工程竣工验收合格且发包人收到符合合同规定的竣工结算资料后至工程缺陷期满止，具体包含四个阶:即工程竣工验收备案通过后的支付;工程档案资料移交城建档案馆后的支付；工程竣工结算审定后的支付;缺陷期满时的支付。
三、计量支付的职责(一)承包商的职责1、承包商按照合同原则、技术规范、我司批准的施工设计勘察图纸、合同工程量清单及本《办法》的规定，在监理工程师在场的情况下，对已完成的工程进行计量，并按规定每月填报有关表格报表。
工程计量支付流程
工程计量支付流程1.开展计量工作首先，需要由项目方或施工单位成立计量小组负责计量工作的组织与实施。
计量小组通常由工程师、测量师和会计等人员组成。
计量小组需了解项目的施工进度、工程量和相关规范，制定计量方案和计量计划。
2.进行验收施工单位完成一定工程量后，需提出工程验收申请。
业主组织专业人员对工程进行验收，并按照验收结果确认工程的合格量和不合格量。
3.实施计量确认工程合格量后，计量小组根据计量方案进行计量工作。
计量小组按照预定的计量要点，对工程进行测量，并记录相应的测量数据。
4.确认计量成果计量小组审核计量数据的准确性，并将计量数据整理成计量成果报告。
计量成果报告中包括计量工作的基本情况、实测数据、计算结果等。
5.提交计量成果计量小组将计量成果报告提交给业主，由业主组织相关专业人员进行审核确认。
业主对计量成果进行审查，确认计量成果的准确性和合理性，尤其是与工程验收结果的一致性。
6.结算款项业主确权确认计量成果无误后，按照工程合同约定的支付方式，及时支付相应的款项给施工单位。
结算款项可以根据工程量清单、工程价格指数和约定的支付计划等因素进行调整。
7.完善报销手续施工单位在收到款项后，需完成相关的报销手续。
包括向相关部门报账、开具发票、办理税务登记等。
以上是一个典型的工程计量支付流程。
在实际应用中，可能会根据具体项目的特点和各方的要求进行调整和变化。
此外，在流程执行过程中，需要特别关注数据的准确性和合法性，遵守相关规定和合同约定，确保计量支付的公正和透明。
工程计量支付管理制度
工程计量支付管理制度一、制度目的工程计量支付管理制度是为了规范工程项目的计量和支付流程，保障工程项目的合法权益，提高工程项目的管理效率和质量。
二、适用范围本制度适用于公司所有的工程项目，包括建筑工程、市政工程、道路工程等。
三、工程计量支付管理流程1. 工程计量（1）工程计量由工程项目负责人或者项目经理负责进行，工程计量必须根据工程项目合同、施工图纸等文件进行计算，并经相关部门审核确认。
（2）计量人员必须对工程项目的工程量、施工进度等情况进行认真核算，并填写计量单，确保计量数据的准确性。
2. 工程支付（1）工程支付由财务部门负责进行，支付时必须根据计量单、合同等文件进行核对，确保支付金额的准确性。
（2）支付时必须遵循先审批后支付的原则，相关人员必须签字确认支付账户及金额。
4. 变更管理（1）如工程项目发生变更，必须及时通知相关部门，并根据变更情况进行重新计量和支付。
（2）变更支付必须经相关部门审核确认，确保支付金额的准确性。
5. 异常处理（1）如工程项目发生异常情况，必须及时向相关部门报告，并按照相关程序进行处理。
（2）对于工程项目中出现的争议问题，必须及时协调解决，确保工程项目的正常进行。
6. 监督和考核（1）工程计量和支付过程中必须设立专门的监督机构，对工程项目的计量和支付情况进行监督。
（2）对工程项目的计量和支付情况进行定期考核，发现问题及时整改，确保工程项目的正常进行。
7. 其他（1）本制度自发布之日起生效，如有需要修改，必须经相关部门审批确认。
（2）相关部门必须定期对本制度进行复审，发现问题及时整改。
四、补充说明本制度为公司工程项目的管理规范，所有相关人员必须遵守本制度的规定，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
以上就是工程计量支付管理制度的详细内容，希望能够对公司的工程项目管理提供一定的参考和帮助。
工程计量支付流制度
工程计量支付流制度一、前言工程计量支付流程制度是指在工程项目实施过程中，根据工程量计量结果进行支付款项的管理制度。
为了规范工程计量支付流程，保证工程款项支付的准确性和及时性，避免工程款项支付出现问题，影响项目进度和质量，制定和实施工程计量支付流程制度尤为重要。
二、制度目的1.明确工程计量支付的流程和责任分工，规范工程款项支付的程序和要求，确保支付的准确性和及时性。
2.保障工程款项支付的合法性和合理性，避免出现因计量不准确或虚假造成的纠纷和损失。
3.提高工程计量支付的透明度和公正性，有效监督和控制工程款项支付过程中的问题，维护双方利益平衡。
三、工程计量支付流程1.工程计量单位填写：工程计量单位在完成相应工程量计算后，填写计量单，注明计量日期、计量单位名称、项目信息、工程量计算结果等。
2.计量单审核：工程技术部门对计量单进行审核，核对计量结果和计算过程，确认计量准确无误。
3.计量单盖章：经过审核确认无误后，计量单位盖章，作为计量结果的有效凭证。
4.计量单归档：审核完毕的计量单进行归档保存，留存备查。
5.款项支付申请：承包方根据计量单的结果，提出相应的款项支付申请，注明计量单号、工程项目信息、款项金额等。
6.支付审核：工程管理部门对款项支付申请进行审核，审查相关资料和计量单，确认款项支付的合法性和合理性。
7.支付审批：经过审核通过后，支付审批部门进行审批，签署支付意见，做出支付决定。
8.款项支付：经过审核和审批的款项支付申请，按照支付程序进行支付，将款项划拨给承包方。
9.支付凭证保存：对款项支付的相关资料和凭证进行保存并归档，作为支付过程的记实。
四、制度责任1.工程计量单位：负责准确计量工程量，填写计量单并盖章确认，保证计量数据的真实性和准确性。
2.工程技术部门：负责对计量单进行审核和确认，核对计量结果和过程，保证计量准确无误。
3.承包方：负责提出款项支付申请，附上计量单等相关资料，确保款项支付的合法性和合理性。
工程监理公司工程计量和工程款支付作业指导书
工程监理公司工程计量和工程款支付作业指导书工程计量的目的是通过测量和计算来核实应计工程量与实际完成的工程量，合理地支付工程进度款。
为指导项目监理部进行工程计量和工程款支付工作，特制定本标准。
1 范围本标准规定了工程计量和工程款支付的职责、工作程序、记录等内容。
本标准适用于监理过程中的工程计量和工程款支付签证工作。
2 规范性引用文件监理表式汇总监理服务查验控制程序3 定义工程计量：根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。
4 职责4.1（质量）专业监理工程师负责现场检验测量或核实本专业范围内的工程量。
4.2（投资）专业监理工程师核实工程价款，审核承包单位提交的《工程款支付申请表》。
4.3 总监理工程师签署《工程款支付证书》。
5 工作程序工程计量和工程款支付流程见图1。
图1 工程计量和工程款支付流程5.1 工程计量签证的依据a)拟计工程量的质量合格签证；b)已审定的设计图纸（包括厂家图纸）、说明书；c)概算定额及配套的工程量计算规则；d)已审定的设计变更或变更设计情况的签证。
5.2 工程计量签证监理工作要求5.2.1 承包单位向项目监理部提交《工程款支付申请表》[格式见《监理表式汇总》的表A5]及工程月付款报审资料后，由质量控制监理工程师核实工程量，并将核查结果传递给投资控制监理工程师核实工程款计算。
5.2.2 质量、投资监理工程师的核查应执行《监理服务查验控制程序》，填写《监理核查记录》（格式见《监理服务查验控制程序》的附录B）5.2.3 工程计量的方式由建设单位与承包单位确认，在合同中明确。
监理工程师依据合同确定工程计量的方法并进行工程计量与核实。
需要到施工现场计量的工程项目，项目监理部在接到承包单位《工程款支付申请表》后，应在2日内通知承包单位为项目监理部计量提供实际测量时所需的设备、器具和物料，并派人参加计量，承包单位无正当理由不参加计量，由项目监理部单独进行，计量结果视为有效。
公路 工程计量与支付制度
公路工程计量与支付制度一、前言公路工程是国民经济基础建设的重要组成部分，其建设和维护对于国家经济发展具有重要意义。
在公路工程建设过程中，如何科学合理地进行工程计量和支付，是确保工程质量和工程进度的关键之一。
公路工程计量和支付制度的建立和完善，对于规范工程建设行为、保障工程质量、维护工程市场秩序具有重要意义。
二、公路工程计量的原则和方法1.计量的原则在公路工程建设中，计量的准确性和公正性是确保工程质量和进度的重要保证。
因此，建立科学合理的计量制度，严格按照相关规范和标准进行计量，确保计量结果的准确性和合理性是非常重要的。
计量的原则包括：公正、公平、客观、准确和规范。
公正是指计量应当遵循公开、公平、公正的原则，不偏袒任何一方。
公平是指计量应当根据工程实际情况，合理公正地计量工程量。
客观是指计量应当客观公正，不受主观因素的影响。
准确是指计量应当准确可靠，确保计量结果的真实性。
规范是指计量应当按照相关规范和标准进行，确保计量工作的规范化进行。
2.计量的方法公路工程计量的方法主要包括实地测量、工程量清单计算和监理计量等。
实地测量是指通过现场勘察和测量，直接获取工程量信息。
工程量清单计算是根据工程设计文件和相关规范，对工程量进行逐项计算。
监理计量是由监理单位对工程施工过程中的工程量进行监测和计量。
在实际工程中，一般会综合运用多种计量方法，确保计量结果的准确性和合理性。
在计量过程中，应当遵循计量的原则，严格按照相关规范和标准进行计量，确保计量工作的规范化进行。
三、公路工程支付制度的建立和完善1.支付的原则在公路工程建设中，支付的准确性和公正性是保障工程质量和进度的重要保证。
因此，建立科学合理的支付制度，严格按照相关规范和标准进行支付，确保支付结果的准确性和合理性是非常重要的。
支付的原则包括：公正、公平、客观、准确和规范。
公正是指支付应当遵循公开、公平、公正的原则，不偏袒任何一方。
公平是指支付应当根据工程实际情况，合理公正地支付工程款项。
工程计量和合同价款结算
工程计量和合同价款结算一、引言在建筑行业中，工程计量是根据施工图纸和技术规范对已完成的工程量进行测量的过程，而合同价款结算则是基于这些计量结果来确定应支付给承包商的金额。
为了保障双方的权益，避免因计量和结算问题导致的争议，制定一份标准化的工程计量和合同价款结算范本是至关重要的。
二、工程计量原则工程计量应当遵循以下原则：1. 准确性：确保所有计量数据的真实性和准确性。
2. 透明性：计量过程应公开透明，可供所有相关方查验。
3. 及时性：计量应在工程完成后的规定时间内完成，以便及时进行结算。
4. 一致性：计量方法应与合同约定及行业标准保持一致。
三、计量流程1. 准备工作：收集所有必要的施工图纸、技术规范和合同文件。
2. 现场测量：按照图纸和技术规范的要求，对工程进行实地测量。
3. 数据记录：将测量结果详细记录在专用的工程计量表中。
4. 审核确认：由项目负责人对计量结果进行审核，并在确认无误后签字盖章。
四、合同价款结算原则合同价款结算应遵循以下原则：1. 合法性：结算必须符合国家法律法规和行业规定。
2. 公平性：确保结算过程中甲乙双方的权利和义务平等。
3. 明确性：结算内容应明确无误，避免产生歧义。
4. 及时性：结算应在工程计量完成后的规定时间内完成。
五、结算流程1. 编制结算报告：根据工程计量结果，编制详细的结算报告。
2. 审核验证：由专业人员对结算报告进行审核，确保其准确无误。
3. 双方确认：甲乙双方共同审查结算报告，并在确认无误后签字确认。
4. 付款执行：根据确认的结算报告，甲方按时支付相应的合同价款。
六、结论工程计量和合同价款结算是建筑工程管理中的关键环节，它直接关系到工程质量和经济效益。
通过上述范本的实施，可以有效地规范计量和结算流程，减少争议，保障项目的顺利进行。
同时，这也有助于提升行业的专业水平，促进建筑市场的健康发展。
工程计量与工程款支付
工程计量与工程款支付
工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。
工程计量的范围仅限于承包单位完成的质量验收合格的工程量，未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。
工程计量与工程款支付程序
项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：
1．承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；
2．专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；
3．总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。
审核与签认
专业监理工程师对承包单位报送的工程款支付申请表进行审核时，应会同承包单位对现场实际完成情况进行计量，对验收手续齐全、资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围内的工程量予以核定。
工程款支付申请中包括合同内工作量、工程变更增减费用、经批准的索赔费用，应扣除的预付款、保留金及施工合同约定的其他支付费用。
专业监理工程师应逐项审查后，提出审查意见报总监理工程师审核签认。
统计与分析报告
专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。
工程计量和支付管理办法
工程计量和支付管理办法1总则1。
1为了进一步提高工程计量和支付工作的管理水平,促进计量和支付管理工作程序化、规范化、、科学化，特编制此管理办法。
1.2本管理办法编制的依据是《中华人民共和国建筑法》、《施工合同》及其补充文件等有关法律、法规和标准.1.3本管理方法制定的指导思想是通过规范工程计量和支付工作管理流程，以简洁有力的管理办法加强对工程投资的管理，确保工程款支付的及时性和准确性。
1.4本管理办法适用于本工程项目1。
5各单位执行本管理办法的同时仍须严格执行《建设工程监理规程》等规程和标准。
1.6各单位编制《监理实施细则》、《施工组织设计》等纲领性文件时应参照本管理办法种的要求执行2工程计量和支付管理原则2.1按合同计量原则:所有计量和支付工作均应符合合同文件的有关规定，以合同及其补充文件内容要求和支付的基本要求；2.2按实计量和支付原则：计量工程量应是承包单位按图纸和实际要求完成的，经监理工程师计算和现场测量的工程量,并经过建设单位确认的工程量；建设单位支付的金额依据是如实计量的工程量；2.3按质论价的原则：所有计量的工程项目均达到质量检验评定的合格等级,否则，监理工程师有权视工程质量情况，决定的否暂缓扣计量；2.4及时计量的原则:工程量计量原则上每月计量一次,计量工作随工程进度情况进行汇总，计量周期为上月26日止本月25日;建设单位及时支付已计量工程量的工程款；2.5准确原则：计量和支付工作应做到不重计、不超计、不漏计;2.6依据清单原则：原则上,工程过程中的工程量和支付工作的依据是经过监理和建设单位确认的计量清单；2。
7简介有力原则：工程完工后，将工程变更、工程洽商、工程索赔等内容按照建设单位决算工作的管理要求汇总进入工程决算范围内，决算完成后进行支付。
3工程量计量管理3。
1清单管理3.1。
1由承包人在接到中标清单后14天内，根据合同文件和施工设计图纸对中标清单的数量进行认真核实，还应进一步明确中标清单是否有遗漏的工程项目，进过监理工程师审核,报送建设单位确认后，形成计量清单；3。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
五、工程款的申请与支付
➢工程进度款的申请与支付 进度付款证书和支付时间：
①项目监理机构在收到A5表及相应的支持性证明文件后14天 内完成核查，提出建设单位到期应支付给施工单位的金额及 相应的支持性文件，经建设单位同意后，由项目监理机构向 施工单位出具经建设单位签认的进度付款证书。 ②建设单位应在项目监理机构收到进度付款申请单后28天内， 将进度款支付给施工单位；到期不能支付的，将按合同约定 支付逾期付款违约金； ③项目监理机构出具进度付款证书，不应视为项目监理机构 已同意、批准或接受了施工单位完成的该部分工作； ④进度款涉及政府投资资金的，按国库集中支付等相关规定 及合同专用条款的约定办理。
➢工程计量的依据 质量合格证书（监理规范附录中的A4表等）：
质量合格证书是予以计量的基本要求，只有质量合格 的工程才予以计量。
工程量清单前言和技术规范中的“计量支付”条款： 工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据。
规定了清单中每一项工程的计量方法，同时还规定了综合 单价所包括的工作内容和范围。
设计图纸: 设计图纸明确了予以计量的范围。项目监理机构对承
包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工 的工程量，不予计量。
四、工程计量的方法
➢工程计量的范围 工程量清单中的全部项目（多为定额计价，应是施工图的 全部内容）； 合同文件中规定的项目； 工程变更项目
➢计量方法 计量单位：合同约定；国家法定的计量单位； 工程量计算规则：合同约定；按合同中规定的定额或规范 中的工程量计算规则； 计量周期:合同约定；单价子目已完工程量按月计量，总 价子目按批准的支付节点确定。 工程计量的形式与程序：
二、工程计量的程序
➢施工合同(示范文本)约定的程序（第25条） 承包人应按专用条款约定的时间，向项目监理机构提交已完工程量 的报告。项目监理机构接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量 (以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便 利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效， 作为工程价款支付的依据。 项目监理机构收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承 包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。 项目监理机构不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量， 计量结果无效。 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量， 工程师不予计量。
概念的主要含义： ①设计文件指由有资质部门批准的、合同约定的施工单位据以 施工的施工图等设计文件； ②施工方案已经过项目监理机构审批； ③工程量由承包人申报，由项目监理机构专业监理工程师审核 确认；项目监理结构对计量支付有批准权和否决权，对于不合 格工程可以拒绝计量， ④工程量是该工程的估算工程量，不是实际和确切的工程量。 ➢工程计量的作用： 工程计量是控制建设项目施工阶段造价的关键环节； 是约束承包人履行合同义务、强化合同意识的手段； 可及时掌握承包人的工作进展情况和工程进度； 控制工程进度和质量按合同约定进行。
五、工程款的申请与支付
➢工程进度款的申请与支付
工程进度款付款周期：付款周期同计量周期。
工程款支付申请：施工单位在每个付款周期末，按项目监 理机构批准的格式和合同条款约定的份数，向项目监理机 构提交工程款支付申请表(A5表)，并附相应的支持性文件。 工程款支付申请表应包括的内容：
①已完合格工程的工程量清单、价款计算方法及相关支持 性文件； ②根据施工合同约定批准的应增减的变更、索赔及其他金 额； ③根据施工合同约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； ④根据施工合同约定应扣减的质量保证金； ⑤截至本次付款周期末已实施工程的价款。
➢建设工程监理规范规定的程序 施工单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合 同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表； 专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单 和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定； 总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。
三、工程计量的依据
可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支
付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。
工程预付款数额：合同约定，一般为10%-30%(重大项目逐年预付)； 对只包定额工日的项目，可不预付备料款；
工程预付款的扣回与还清：合同专用条款中约定；在颁发工程接收证 书前，因不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣 清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
导读
一、工程造价的构成及相关概念 二、建筑安装工程费用的构成 三、工程计量与进度款支付 四、工程变更费用及索赔费用的管理 五、竣工结算审核
一、工程计量概述
➢工程计量的概ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
工程计量的概念：是指根据设计文件、施工组织方案及承包 合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对施工单位申报 的已完成合格工程的工程量进行的核验。
形式：综合单价和总价包干两种不同的形式。
综合单价：结算按施工单位实际完成的工程量计算； 总价包干：除变更外，总价子目中的工程量是结算工程量。
五、工程款的申请与支付
➢工程预付款
工程预付款的概念：用于施工单位为合同工程施工购置材料、工程设 备、施工设备、修建临时设施及组织施工队伍进场等。
工程预付款保函：施工单位在收到预付款同时向建设单位提交预付款
➢工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现 错、漏或重复的，项目监理机构有权修正，施工单位也有权 提出修正申请。
五、工程款的申请与支付
➢质量保证金 质量保证金的概念：是指发包人与承包人在施工合同中约定， 从应付的工程款中预留，用以保证承包人在质量保修期内对工程
保函，预付款保函的担保金额等于与罚款金额。
工程预付款的支付时间：合同有约定按约定执行；否则按《建设工程 合同价款结算暂行办法》的规定：在具备施工条件的前提下，发包人应
在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付 工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发
包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人