年南方电网施工合同范本
南方电网施工合同范本
南方电网施工合同范本甲方：南方电网有限公司地址：XXXXX法定代表人：XXXXX乙方：（施工单位名称）地址：XXXXX法定代表人：XXXXX鉴于甲方拟对其电网进行施工，现就有关事项达成协议，并依法签订本施工合同。
一、合同目的甲方委托乙方进行南方电网的施工，并按照约定的时间和质量要求完成工程。
二、施工内容和范围1. 施工项目及具体位置：a) 项目一：XXXXX位置：XXXXXb) 项目二：XXXXX位置：XXXXX2. 施工范围：a) 建设工程设计、勘察、施工及验收等全部工作；b) 施工期间所需相关材料、设备等的采购和配送；c) 按照有关法律法规和行业标准要求进行施工安全与环境保护；d) 完成甲方指定的其他任务。
三、合同价款1. 甲方将根据乙方的施工进度及质量进行阶段性付款，付款方式为XXXXX。
2. 按照合同约定的施工范围和工程量，最后一次付款将在验收合格后支付。
四、施工期限1. 施工期限为合同签订之日起XXXXX天，乙方需按时完成合同约定的工程。
2. 若因不可抗力等不可预见的情况导致施工延期，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。
五、施工质量和安全管理1. 乙方须在合同约定范围内确保施工质量，符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 施工期间，乙方要严格遵守国家安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工过程中无人员伤亡和财产损失。
六、违约责任1. 如甲、乙双方中任何一方未履行合同义务或违反合同约定，应向对方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致施工工期延误或工程质量不合格，乙方应承担由此产生的修复、整改等费用。
七、争议解决1. 因履行本合同而引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释和效力以中华人民共和国相关法律法规为准。
八、合同变更和解除1. 任何一方欲变更或解除合同，需提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。
2. 经协商确认的合同变更和解除事项，须通过书面形式补充合同或解除合同。
南方电网施工合同范本
南方电网施工合同范本甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需对南方电网进行施工，乙方具有相应的施工资质和能力，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程总价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定支付工程款项。
2.2 甲方应提供施工所需的场地、资料及其他必要条件。
2.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方原因的问题。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
3.2 乙方应保证施工质量，达到合同约定的标准。
3.3 乙方应按时完成工程，并通知甲方验收。
3.4 乙方应负责施工期间的安全责任。
第四条工程款项支付4.1 工程款项支付方式：_____________________4.2 工程款项支付时间：_____________________4.3 工程款项支付条件：_____________________4.4 工程款项支付比例：_____________________4.5 工程款项支付的违约责任：_____________________第五条工程验收5.1 工程验收标准：_____________________5.2 工程验收程序：_____________________5.3 工程验收合格后的义务：_____________________5.4 工程验收不合格的处理：_____________________第六条工程变更6.1 工程变更的条件：_____________________6.2 工程变更的程序：_____________________6.3 工程变更的费用：_____________________6.4 工程变更的违约责任：_____________________第七条违约责任7.1 甲方违约责任：_____________________7.2 乙方违约责任：_____________________7.3 违约责任的承担方式：_____________________7.4 违约责任的免除条件：_____________________第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。
电网施工合同
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）本合同由甲乙双方以电网工程的施工为目的，在平等互信的基础上，本着诚实的原则，本着友好合作的精神，经协商一致，确定下列条款成立：1.工程概要(1)工程名称：(2)施工地点：(3)工程内容：高压线路安装、变压器安装、配电所高低压配电盘及计量装置安装等。
(4)承包方式：(5)工程开始日期及完工日期：2.工程价款及结算方式(1)工程造价：本工程总造价确定为人民币XXXX万元。
（二）结算方式：由双方另行协商决定。
3.工程变更及解除本合同的变更和解除，应当根据双方同意签订书面协议。
4.工程执行及监督(1)甲方对乙方的施工安全资质进行严格审核，颁发安全施工资质合格证。
(2)甲方应在施工前向乙方负责人及技术人员进行全面的安全技术说明，并留下记录。
(3)甲方对乙方的施工计划和安全措施严格审查、监督。
(4)乙方必须遵守国家和电力行业安全规定，设立安全管理机构，实行安全生产责任制。
5.工程质量及检查(1)乙方应保证工程质量，在施工过程中进行质量检查，不合格产品立即纠正。
(2)甲方对乙方的施工过程及成品进行检查，发现问题及时指出并要求修改。
6.合同有效期及终止(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(2)本合同一式二份，甲乙双方各保留一份。
7.违约责任(1)乙方违反本合同条款，未遵守工程质量和工期的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付违约金。
(2)本合同另有规定的事项，由双方协商解决。
8.其他(1)本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立有效。
（二）本协议的解释和适用以中华人民共和国法律为准。
(3)与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决。
（以下无正文）甲方（印鉴）：_________________日期：_________________乙方（印鉴）：_________________日期：_________________。
电网施工合同5篇
电网施工合同5篇篇1电网施工合同一、合同双方甲方（甲方单位全称、法定代表人姓名、职务、联系电话）及（甲方单位地址）。
乙方：（乙方单位全称、法定代表人姓名、职务、联系电话）及（乙方单位地址）。
二、合同对象根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、友好的基础上，就甲方的电网施工项目的承建事宜达成协议，现将相关事宜约定如下：三、合同内容1、工程名称：电网施工项目。
2、项目地点：详细地址。
3、项目规模：（工程规模描述）。
4、工程周期：从合同签订之日起至工程完工验收之日止。
5、工程价款：（合同总价款）。
6、付款方式：工程款以分次支付方式，在项目完成各个阶段后支付相应的款项。
7、变更和索赔：如因不可抗力或甲方原因导致工程变更，应书面通知乙方，并重新商定合同条款。
8、质保期：工程验收合格后质保期为一年，期满后甲方如无异议则合同完全履行完毕。
9、违约责任：任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
10、其他事项：双方共同商定补充事项。
四、合同履行1、甲方的义务：1）按照工程设计要求提供工程施工所需的场地、材料及设备等。
2）按时足额支付合同价款。
3）配合乙方完成工程验收。
2、乙方的义务：1）按照工程设计要求进行施工。
2）保证工程质量符合国家相关标准。
3）按时完成工程并保证安全。
五、合同解决争议方式本合同如有任何争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，可向当地仲裁委员会申请仲裁。
六、合同变更本合同的任何修改必须由双方书面协商一致，并签署补充协议。
七、其他1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式二份，双方各执一份。
以上为双方签署，并加盖单位公章生效。
合同内容内容真实有效，双方应本着诚实信用，共同遵守。
如有违反，应负相应的法律责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是一份关于电网施工合同的文档，详细规定了合同双方的责任和义务，以及合同解决争议方式等条款。
希望双方遵守合同内容，顺利完成工程，并保持合作关系。
电网施工合同模板
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电网改造施工合同（4篇）
电网改造施工合同甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方确需对现有电网进行改造，并就电网改造施工事宜与乙方签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，甲、乙双方经友好协商，本着互信、互利、共赢的原则，达成如下合作意向：第一条合同目的甲方委托乙方负责现有电网的改造施工工作，确保电网的安全可靠性和运行效率，提高电网的输电能力。
第二条项目描述（详细描述项目的性质、内容、规模以及工程地点）第三条工期要求1. 甲方要求乙方在（日期）前完成本项目的所有改造施工工作。
2. 如因不可抗力、政府政策调整或其他不可预见的情况导致工期延长，乙方应及时向甲方报备，并寻求延期的解决方案。
第四条合同价款及付款方式1. 合同总价为（具体金额）人民币。
2. 甲方按以下方式支付合同价款给乙方：（详细描述付款方式，如分期付款、一次性付款，具体金额及时间）3. 发生工期延长等情况，乙方有权要求甲方相应支付延期费用。
第五条质量保证1. 乙方应保证在施工过程中严格按照相关标准和规范进行改造工作，确保工程质量达到设计要求。
2. 甲方有权要求乙方回收整改不符合要求的设备和材料，并承担因此产生的损失和费用。
第六条知识产权及保密义务1. 甲方享有本项目相关的知识产权。
2. 双方应对本项目的相关信息和商业秘密保密，并承担保密责任。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成改造工程，应承担每延期一天的违约金。
2. 若甲、乙方发生严重违约行为，对方有权解除合同并追究违约方的相应法律责任。
第八条争议解决本合同的履行、变更、解释、争议发生等应通过友好协商解决。
如协商不成，以甲方所在地有管辖权的人民法院为第一审管辖法院。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：电网改造施工合同（二）合同编号：[合同编号]电网改造施工合同（三）甲方：[甲方名称] 地址：[甲方地址] 电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称] 地址：[乙方地址] 电话：[乙方电话]鉴于甲方拟对现有电网进行改造施工，为保障双方权益，促进合作，特根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1 合同目的：本合同是甲乙双方就电网改造施工事宜所订立的协议，旨在明确双方的权益和责任，保障改造施工的顺利进行。
南方电网施工合同
南方电网施工合同甲方：南方电网有限公司乙方：施工公司（具体名称）一、合同目的本合同旨在确保甲方的建设项目得到有效、高质量的施工服务，确保项目能够按照规定的时间计划和质量标准进行顺利完成。
二、合同范围1. 甲方委托乙方负责南方电网建设项目的施工工作。
2. 乙方应按照《南方电网建设项目施工管理规定》和相关法律法规的规定，完成合同范围内的施工任务。
三、合同条款1. 施工计划和进度乙方应在合同签订后的5个工作日内，提交详细的施工计划和进度安排，经甲方审核通过后执行。
2. 工程质量要求乙方应确保施工质量符合相关建设标准和规范，如因施工质量不达标而引发的后果由乙方承担相应的责任和赔偿。
3. 施工安全乙方应严格遵守国家和地方政府有关施工安全的法律法规，采取必要的安全措施，确保工地安全，防止事故的发生。
4. 材料采购乙方负责施工所需的材料采购，并确保采购的材料符合相关标准和质量要求。
5. 工期保证乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
如乙方存在不能按时完成施工的情况，应提前书面通知甲方，并在通知后立即采取补救措施。
6. 合同变更任何一方需变更合同内容时，应提前以书面形式通知对方，并经过双方协商达成一致意见后，签署相关变更协议。
7. 合同解除合同解除应经过双方协商一致，并以书面形式通知对方。
在解除合同后，乙方应按照已经完成的施工工作，向甲方提交完整的工程资料和相关支出清单。
8. 违约责任一方违约时，应向对方支付违约金，并承担由此产生的其他经济损失和法律责任。
四、合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕且支付全部工程款项后终止。
五、争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
如双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
六、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的任何修改、补充均应以书面形式进行。
3. 本合同中使用的所有单位和货币应符合中华人民共和国的有关规定。
电网工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]鉴于甲方需要建设[工程名称]项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]5. 计划工期：[计划工期]二、工程价款及支付方式1. 工程价款：[工程价款]2. 付款方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方提交进度款申请，甲方在[天数]内支付进度款；（3）工程竣工验收合格后，乙方提交结算申请，甲方在[天数]内支付结算款；（4）合同终止后，甲方支付乙方剩余款项。
三、施工质量及验收标准1. 乙方应按照国家有关施工规范、设计图纸及合同约定，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收三个阶段。
3. 分项验收、分部验收和竣工验收由甲方组织，乙方应积极配合。
四、安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。
2. 乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁、有序。
3. 发生安全事故，乙方应及时上报甲方，并承担相应责任。
五、合同变更及解除1. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可依法解除合同。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付[天数]的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付[天数]的违约金。
3. 双方违约责任的其他约定。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
南方电网施工合同
南方电网施工合同合同编号：________甲方（发包方）：南方电网有限责任公司乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________1.5 工程总投资：________二、合同范围和内容2.1 乙方承担本工程的施工任务，按照甲方提供的施工图纸、施工技术要求和施工组织设计进行施工。
2.2 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务，并保证工程顺利通过验收。
2.3 乙方应承担施工过程中发生的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、保险费、税费等。
2.4 甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方工程款，并承担合同约定的质量保修责任。
三、合同价格3.1 本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 甲方支付乙方工程款的方式为：________3.3 乙方完成施工任务并通过验收后，甲方应在验收合格后________天内支付乙方工程尾款。
四、施工期限4.1 本工程的施工期限为________天。
4.2 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。
五、质量标准5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工技术要求和施工组织设计进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。
5.2 工程验收合格标准为：________5.3 乙方应对施工过程中出现的问题及时进行整改，确保工程质量。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。
电网施工合同5篇
电网施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电网施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________电网施工工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程范围：本次施工包括电力线路的新建、改造、检修及附属设备的安装等。
二、合同工期1. 工程开工日期：本合同签订生效后第______天开始。
2. 工程竣工日期：开工之日起______天内完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，需经甲乙双方协商确定新的工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款项：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度款：根据工程进度，甲方按实际完成工程量的______%支付进度款；（3 竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至工程总价的______%；（4）质保金：工程总价的______%作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关电力工程施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相应费用。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应按规定配备安全生产专职管理人员，加强施工现场的安全检查与监督。
如发现安全隐患，应及时整改。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
电网施工合同范本
电网施工合同范本________________________________________________第一条项目概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：包括但不限于电网线路、变电站、配电室等施工及配套设施建设。
1.4 工程规模：________________________1.5 工程投资：________________________第二条工程施工2.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
2.2 乙方应按照甲方确定的施工进度计划进行施工，如有变更，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的施工进度计划。
2.3 乙方在施工过程中，应遵守国家有关法律法规，确保施工安全，对施工人员进行安全教育和技术培训。
2.4 乙方应按照甲方的要求，对施工过程中产生的废弃物进行合理处置，确保施工现场环境整洁。
第三条工程质量及验收3.1 乙方应保证施工质量，确保工程符合国家电网施工验收标准。
3.2 甲方有权对乙方施工的工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。
3.3 工程验收合格后，双方应按照国家电网工程验收程序进行验收，并签署验收报告。
3.4 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。
第四条工程款项4.1 甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
4.2 乙方在施工过程中，按照甲方批准的进度计划完成工程量，甲方应根据工程进度支付进度款。
4.3 工程验收合格后，甲方应在验收合格后7个工作日内，向乙方支付剩余款项。
4.4 乙方开具正规发票，甲方按照国家相关规定进行税务处理。
第五条违约责任5.1 乙方未能按照约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
南方电网施工合同
篇一：南方电网施工资料清单施工资料清单工程概况pd-01 工程开工报审表（w）（控制类型：w，检查方式：p/r）表号： pd-01本表（含附件）一式份，由承包项目部填报，监理项目部存份，建设单位（业主项目部）存份，承包单位存份。
篇二：电力工程施工标准施工合同范本电力工程施工标准施工合同范本贵阳供电局文件筑供工程字［2007］7号关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知局属各分、县（区）局：为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特制定本标准施工合同。
本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网，“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。
本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分（县）供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。
附：贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。
二○○七年七月四日主题词：下发农网施工合同附：第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本通知发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
南方电网施工合同范本
南方电网施工合同范本
甲方（发包方）：
姓名/名称：
地址：
联系方式：
乙方（承包方）：
姓名/名称：
地址：
联系方式：
鉴于甲方拟进行南方电网相关工程建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程范围：详细描述工程涉及的具体内容和区域。
二、工程期限
1. 开工日期：
2. 竣工日期：
3. 如遇不可抗力等特殊情况，工期相应顺延。
三、工程质量
1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
2. 双方约定的质量验收标准和方式。
四、工程价款及支付方式
1. 工程总价款为：
2. 支付方式及时间节点：详细说明各阶段的付款比例和时间。
五、双方的权利与义务
1. 甲方的权利义务，如提供必要的施工条件、按时支付工程款等。
2. 乙方的权利义务，如按要求施工、保证工程进度和质量等。
六、工程变更
1. 工程变更的程序和处理方式。
七、违约责任
1. 双方在违反本合同约定时应承担的责任。
八、争议解决
1. 如发生争议，协商解决；协商不成的，通过[仲裁或诉讼方式]解决。
九、其他条款
1. 保险事宜。
2. 安全责任。
3. 保密条款等。
十、合同生效
本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：。
南方电网工程承包合同范本
南方电网工程承包合同范本甲方：南方电网有限公司乙方：____________________鉴于甲方拟在南方地区建设一座电力设施，现委托乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方的权利义务，特订立本合同。
第一条工程范围及内容1.1 本工程为南方电网有限公司拟建设的电力设施项目，位于________________。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准。
1.3 乙方应对施工现场进行管理和维护，确保安全生产和环境保护。
1.4 乙方应及时向甲方报告工程进展情况，并提供必要的技术资料和验收报告。
第二条工期及交付时间2.1 本工程的工期为自合同签订之日起计算，具体工期由双方根据实际情况协商确定。
2.2 乙方应按照甲方的要求和时间节点完成各项施工任务，并按时交付工程成果。
2.3 如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并与甲方协商解决。
第三条质量要求及验收标准3.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
3.2 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并对不符合质量要求的部分提出整改要求。
3.3 乙方应根据甲方的要求进行验收，并提供相应的验收报告。
如出现质量问题，乙方应负责修复或重新施工。
第四条价格及支付方式4.1 本工程的总价款为人民币_______元整（大写），具体金额由双方根据实际情况协商确定。
4.2 甲方应在合同签订后支付给乙方预付款_______元整（大写），用于购买材料、设备等费用。
4.3 乙方应按月向甲方提交进度报告和发票，经甲方审核确认后，按合同约定的时间支付工程款项。
4.4 如乙方未按时交付工程成果或存在质量问题，甲方有权扣除相应款项作为违约金。
第五条违约责任及争议解决方式5.1 如一方违反本合同约定的义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
南方电网施工合同范本
南方电网施工合同范本一、引言南方电网施工合同范本是为了规范和统一南方地区电网施工项目的合同内容而制定的。
该合同范本旨在确保施工过程顺利进行，并维护各方的权益。
本文将对南方电网施工合同范本的主要内容和特点进行探讨。
二、合同主体南方电网施工合同范本的主要合同主体包括：建设单位、施工单位和监理单位。
建设单位是电网项目的委托方，负责项目规划和设计，施工单位是实施项目施工的承包方，监理单位则负责监督和管理整个施工过程。
这三方的合作对于电网施工的顺利进行至关重要。
三、合同内容南方电网施工合同范本的合同内容主要包括以下几个方面：3.1 工程范围合同中应详细描述电网工程的规模和范围，包括线路、变电站、配电装置等的具体要求和要点。
这样能够清晰地定义双方的责任和任务，确保施工进展和质量。
3.2 工程进度和完成时间合同中应规定电网施工的进度计划和完成时间节点，确保工程按时完工。
同时，合同中应设定相应的罚款和赔偿条款，以应对工期延误和违约行为。
3.3 技术要求和规范合同中应明确电网施工的技术要求和规范，包括安全要求、施工标准和质量控制等。
这有助于提高施工质量，减少安全事故的发生。
3.4 付款方式和条款合同中应详细说明工程款的支付方式和时间，以及相应的奖励和惩罚措施。
此外，合同还应明确工程款的计算和结算方式，为双方的经济利益提供保障。
3.5 变更和索赔合同中应规定对施工合同的变更和索赔事项的处理方式。
双方在施工过程中可能会遇到一些意外情况，需要根据合同条款进行相应的调整和补偿。
3.6 保修期和质量保证合同中应明确施工单位的保修期和质量保证期限，保障电网工程在验收后的正常运营和维护。
同时，合同还应规定双方在保修期内的责任和义务。
四、合同特点南方电网施工合同范本的特点主要包括以下几个方面：4.1 灵活性合同范本允许双方根据具体项目的需要进行相应的调整和修改。
这种灵活性能够考虑到不同地区的实际情况和特点，更好地适应电网施工的需求。
南方电网工程合同
南方电网工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟进行南方电网工程建设项目，并经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条工程概述1.1 工程名称：南方电网_________工程1.2 工程地点：______________________________________1.3 工程规模和内容：包括但不限于___________________________等。
第二条工程质量2.1 乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求及甲方的特定需求。
2.2 对于关键性材料和设备，乙方需提供合格证明及相关检测报告。
第三条工期安排3.1 工程开工日期为____年___月___日，竣工日期为____年___月___日。
3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时沟通，协商确定新的工期。
第四条合同价款4.1 本工程总价款为人民币（大写）_______________元整。
4.2 付款方式按照合同约定的节点支付，具体支付比例和时间由双方另行约定。
第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求，应承担违约责任。
5.2 若甲方未按约定支付工程款项，应按日支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 合同履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁。
第七条附加条款7.1 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况签订补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同解释权归甲乙双方共同拥有。
甲方代表（签字）：__________ 乙方代表（签字）：__________日期：____年___月___日日期：____年___月___日。
南方电网工程合同
南方电网工程合同合同编号：_____________签订日期：_____________签订地点：_____________甲方（委托方）：_____________________地址：_________________________________代表人：___________________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________代表人：___________________________联系电话：_________________________鉴于甲方需要进行南方电网的___________工程（以下简称“本工程”），乙方具备相应的资质和能力承担本工程的建设任务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容与范围详细描述工程项目的内容、规模、技术标准、施工范围等，确保双方对工程的预期目标有共同的理解。
二、工程造价与支付方式明确工程的总造价，包括预付款、进度款、结算款等的支付条件、支付比例和支付时间。
同时，应详细说明变更、索赔等可能影响工程造价的情况及其处理办法。
三、工期与进度规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的完成时间。
对于可能出现的延期情况，应当明确责任划分和相应的违约责任。
四、质量要求强调工程质量的重要性，明确质量标准和验收标准。
对于不符合质量要求的工程，应有明确的返工、修复或赔偿的规定。
五、安全生产指出安全生产的重要性，规定双方在安全生产方面的责任和义务，包括但不限于安全教育、事故预防、应急处理等。
六、环境保护强调环境保护的必要性，明确在施工过程中应遵守的环保法规和标准，以及对环境造成损害时的处理措施。
七、合同变更与解除规定合同变更和解除的条件、程序和法律后果，确保在出现不可预见的情况时，双方能够依法妥善处理。
南方电网施工合同范本
南方电网施工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容和范围：详细说明南方电网施工的具体内容，包括但不限于变电站建设、输电线路架设、配电设备安装等。
4. 工程规模：明确工程的规模和相关技术指标。
二、工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 工期总日历天数：______天三、工程质量和标准1. 工程质量标准：按照国家和行业相关标准以及南方电网的技术规范和要求执行，确保工程质量合格。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知、施工及验收规范进行施工，确保工程质量符合要求。
如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币__________元（大写：______________________）。
此造价为固定总价，包含但不限于工程施工费、材料费、设备费、运输费、安装调试费、管理费、利润、税金等一切费用。
2. 付款方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度达到______%后，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除年南方电网施工合同范本
篇一：电力施工合同书
电力施工合同书
发包方：上林县禾田生态农业投资有限公司
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：****电力建设工程；
2、工程地点：****；
3、工程范围：****所辖园区范围；
4、承包方式：包工包料。
5、项目投资金额：
甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的
实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：
一、甲方应承担的安全责任
1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和广西电网公司颁发的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
二、乙方应承担的安全责任
1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。
3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。
乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过
专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程
安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，
制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。
施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。
现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。
施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须
严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。
乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。
6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。
7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和
卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。
施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安
全有效。
8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。
施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。
10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。
11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。
12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。
13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
三、甲、乙双方共同遵守的规定
甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。
共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中
国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。
四、违约处理
在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照广西电网公司相关文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。
五、其他
1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力
提供便利的施工条件。
2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。
3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发
包合同书》，乙方应按单项工程（或一次性）缴纳3千元的
安全文明施工保证金。
保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，
工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。
六、本协议有效期自年月日至年月日止。
七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。
甲方：乙方：
甲方委托代表：乙方委托代表：
甲方经办人：乙方经办人：
年月日年月日
篇二：电力工程施工标准施工合同范本
电力工程施工标准施工合同范本
xx供电局文件
xx工程字［20XX］7号
关于下发《xx供电局第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知
局属各分、县（区）局：
为规范xxx供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特制定本标准施工合同。
本标准施工合同所提“配电网”是指xx供电局10kV及以下电压等级电网，“配电网项目”是指配电网10kV及以下电压等级的输变电工程项目。
本标准施工合同适用于签订xx
供电局所属各分（县）供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。
附：xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。
二○○七年七月四日
主题词：下发农网施工合同范本通知
附：
第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目施工合同
电力工程项目施工合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程合同总价元：（大写：）
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方。