中国石油大学(华东)《建筑工程合同管理》2014年秋学期在线作业(一)答案
忠实于(华东)2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试答案(适用于2014年12月份考试)
建筑工程分包活动的特征。
首先,主体是特定的。
一般的,分发包人是直接从建设单位承接工程任务的建筑业企业,分承包人是从分发包人那里承接工程任务的专业承包企业或者劳务分包企业;两者在市场中的地位是平等的。
建设单位不是分包市场的主体。
建设行政主管部门或工商行政管理机关干部等部门也不是分包市场的主体,它们建筑市场管理的主体,它们与市场主体之间的关系是建筑市场管理活动的纵向的行政关系。
其次,客体是特定的。
分包交易的客体是承、发包双方的权利义务共同指向的对象,包括承、发包范围内的专业性建筑产品或建筑劳务。
交易客体必须是建筑工程中由法律、法规或规章规定允许分包的部分,或者从反面理解,交易客体不得是法律、法规或规章禁止分包的部分。
最后,主体之间的关系是横向的平等的财产关系,它根源于承发包双方之间的地位平等。
但不平等的情况现实存在,不过这也恰说明,我们需要发展分包市场并对其引导、管理和监督。
1)继续履行。
指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行,直至达到合同目的。
此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况,比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。
(2)采取补救措施。
指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件,在不需继续履行而只需采取适当补救措施时,即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。
比如交付的产品质量不符合约定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
(3)违约金。
指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时,违约方要支付给守约方一定数额的货币,以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。
承担违约责任后,是否还要继续履行或采取补救措施,可由合同各方协商确定。
但是,当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
(4)赔偿金。
指合同各方在合同中约定的,一方因违约给对方造成实际损害的,按实际损害数额给予赔偿的责任承担方式。
中国石油大学(华东)《建筑工程合同管理》2014年秋学期在线作业(三)答案
建筑工程合同管理《建筑工程合同管理》2014年秋学期在线作业(三)一,单选题1. 在FIDIC合同条件中,合同工期是指()。
A. 合同内注明工期B. 合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C. 发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D. 发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数?正确答案:B2. 给指定分包商的付款应从()内开支。
A. 进度款B. 变更价款C. 预付款D. 暂列金额?正确答案:D3. ()可以作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。
A. 合同工期是否延长B. 承包商承诺的竣工时间C. 合同工期的时间界限D. 工期是否延误?正确答案:C4. FIDIC条款中,()即国内所指的工程保修期。
A. 缺陷责任期B. 工程保管期C. 缺陷通知期D. 质量保修期?正确答案:D5. 争端裁决委员会的酬金由()负担。
A. 承包商B. 业主与承包商C. 业主D. 指定分包商?正确答案:D6. 裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察,但两次考察的间隔时间不少于()天。
A. 80B. 100C. 120D. 140?正确答案:D7. 施工期的起始日是()。
A. 合同内约定的开工日B. 合同签字日C. “开工令”中指的应开工日D. 双方协商确定?正确答案:A8. 下列说法错误的是()。
A. 承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内开工B. 工程师应至少提前7天通知承包商开工日期C. 承包商收到开工通知后的28天内提交施工进度计划D. 承包商提交施工计划28天内,工程师未提出需修改计划的通知,即认为该计划已被工程师认可?正确答案:D9. 有关合同有效期的说法,错误的是()。
A. 是判别合同是否具有法律效力的分界线B. 合同有效期的起始日是合同签字日C. 合同有效期结束意味着索赔权利终止D. 合同有效期结束表明施工义务终止?正确答案:B10. 业主选定指定分包商的基本原则是()。
中石油北京2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试)答案
2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试)单选题多选题判断题简答题一、单选题(共30 道试题,共30 分。
)1. 建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。
A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财-----------------选择:C2. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工,为此分包人向承包商提出索赔。
承包商( )。
A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为索赔成立,先行支付后再向业主索赔C. 不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔通知D. 不予支付。
以分包人的名义向工程师提交索赔报告-----------------选择:C3. 如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,增加的工作量应视为( )。
A. 正常监理工作B. 附加监理工作C. 额外监理工作D. 新的委托监理合同工作-----------------选择:B4. 监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。
A. 委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B. 暂停执行监理业务超过3个月C. 委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D. 委托人未能为监理人提供必需的工程资料-----------------选择:C5. 《合同法》规定的“抗辩权”是指,一方有违约行为时对方有权( )。
A. 撤回合同B. 撤销合同C. 解除合同D. 中止履行义务-----------------选择:D6. FIDIC施工合同条件规定,指定分包商行为给业主造成损失,对此事件( )。
A. 承包商承担部分责任B. 业主可要求承包商承担全部责任C. 如果承包商没有向指定分包商发布错误指示,承包商不承担责任D. 应由指定分包商承担全部责任。
中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《建筑经济与管理》网课测试题答案卷5
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
住在富人区的她 全文为Word 可编辑,若为PDF 皆为盗版,请谨慎购买! 中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《建筑经济与管理》网课测试题答案 (图片大小可自由调整) 第1卷 一.综合考核(共10题) 1.签订工程承包合同时双方当事人要就合同款项进行充分协商和谈判。
()A.错误B.正确2.隐蔽工程验收应由乙方书面通知甲方和设计单位,共同进行验收并办理验收手续。
()A.错误B.正确 3.工程质量,从全面质量管理的角度讲,在项目决策时就开始了。
() A.错误 B.正确 4.()是固定资产外延扩大再生产的一种经济活动。
A.建筑业 B.基本建设C.房地产业D.建设项目 5.招标文件是向投标单位介绍工程情况和招标条件的文件,它不属于工程承包合同的范畴。
() A.错误 B.正确 6.项目管理的对象是项目,项目管理的目标就是项目的目标。
() A.错误 B.正确 7.净现金流量=销售收入-总成本-销售税金及附加-所得税。
()A.错误B.正确8.公开招标是指招标人以招标邀请书的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。
() A.错误 B.正确9.P 、D 、C 、A 这四项任务完成后,质量管理工作到此完全结束。
()A.错误B.正确10.移动平均法预测,n 值大,移动平均值的修匀性好,但灵敏性差。
() A.错误B.正确第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案:A2.参考答案:B3.参考答案:B4.参考答案:B5.参考答案:A6.参考答案:B7.参考答案:A8.参考答案:A9.参考答案:A10.参考答案:B。
中石油华东2014年秋季学期《工程监理概论》在线考试(适用于2014年12月份考试) 答案
2014年秋季学期《工程监理概论》在线考试(适用于2014年12月份考试) 单选题多选题论述题
一、单选题(共40 道试题,共40 分。
)
1. 参加合同谈判,协助业主确定合同条款是( )的基本职责。
A. 总监理工程师
B. 专业监理工程师
C. 子项监理工程师
D. 监理员
-----------------选择:A
2. 落实目标控制的人员、任务和职责是目标控制的()措施。
A. 组织
B. 技术
C. 经济
D. 合同
-----------------选择:A
3. ( )建设的工程项目,一般由中国监理单位承担建设监理业务。
A. 国外赠款、捐款
B. 中外合资
C. 外商独立投资
D. 国外贷款
-----------------选择:A
4. 监理单位实行( )制度。
A. 审批
B. 报批
C. 资质管理
D. 资质审批
-----------------选择:D
5. 下列工程建设监理程序中,哪一项工作是错误的?( )
A. 编制工程建设监理规划,然后分专业编制建设监理细则
B. 按照建设监理细则,进行建设监理
C. 组织工程竣工验收
D. 建设监理任务完成后,向项目法人提交监理档案资料
-----------------选择:C
6. 工程建设监理的实施需要( )。
A. 上级主管部门批准
B. 项目法人委托和授权
C. 建设单位委托和授权
D. 建设主管部门批准
-----------------选择:B
7. 监理规划由( )主持编制。
川大2014《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案
《建设工程合同管理(I)》第一次作业答案你的得分:100.0完成日期:2014年06月23日09点01分说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题,每小题2.0 分,共30.0分。
在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.违反合同承担责任的方式中,()体现了制裁性。
( B )A.赔偿金B.违约金C.索赔D.继续履行2.施工合同中,()不是业主应承担的义务。
( B )A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底3.业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是()。
( B )A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.可调值总价合同4.可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求()撤销该合同。
( D )A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处()有期徒刑,并处罚金。
( C )A.3年以上5年以下B.5年以上8年以下C.5年以上10年以下D.10年以上15年以下6.《合同法》第283条规定:“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,工程中途要求停建、缓建的,应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。
”在这里,发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于()。
( A )A.违约责任B.行政责任C.刑事责任D.侵权责任7.甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。
甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。
则该笔租金的诉讼时效至()期满。
( C )A.2003年3月2日B.2002年5月16日C.2002年3月2日D.2001年5月16日8.建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的,责令改正,处工程合同价款()的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
2014年监理工程师《工程建设合同管理》真题与答案
4.施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12.《标准资格预审文件》组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是()A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目,应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18.工程设计招标采用的开标形式是()A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价,而是首先提出设计构思和初步方案,并论述该方案的优点和实施计划,在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22.关于《建设工程勘察合同(一)(GF-2000-0203)》和《建设工程勘察合同(二)(GF-2000-0204)》两个示范文本的说法,正确的是()。
A.两个文本的主要内容是致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同()和建设工程勘察合同(二)适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是()。
A.发包人应在合同生效生支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保,没有预付款。
中国石油大学《建筑工程合同管理》在线考试模拟题7
秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于12月份考试)
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从( )日起无效。
A:订立施工合同
B:开始施工
C:确认无效
D:下达停工令
参考选项:A
不属于委托监理合同监理人义务的是( )。
A:工程建设外部协调工作
B:按合同约定派驻监理人员
C:不泄露委托人申明的秘密
D:运用合理技能认真勤奋地工作
参考选项:A
因总监理工程师在施工阶段管理不当,给承包人造成了损失,承包人应当要求( )给予补偿。
A:监理人
B:总监理工程师
C:发包人
D:发包人和监理人
参考选项:C
有关合同有效期的说法,错误的是()。
A:是判别合同是否具有法律效力的分界线
B:合同有效期的起始日是合同签字日
C:合同有效期结束意味着索赔权利终止
D:合同有效期结束表明施工义务终止
参考选项:B
能够作为保证人的为( )。
A:法人的职能部门
B:公司
C:学校
D:幼儿园
参考选项:B
业主在得到承包人动员预付款保函后,支付动员预付款的最长时间不得超过( )。
A:14天
B:7天
C:21天
D:28天
1。
中国石油大学(华东)《建筑工程定额原理与概预算编制》2014年秋学期在线作业(一)答案
建筑工程定额原理与概预算编制《建筑工程定额原理与概预算编制》2014年秋学期在线作业(一)一,单选题1. 概算定额以()为基础。
A. 施工定额B. 预算定额C. 人工定额D. 概算指标?正确答案:B2. ()不属于材料预算价格。
A. 材料原价B. 材料包装费C. 材料二次搬运费D. 材料采购及保管费?正确答案:C3. 施工定额由()组成。
①劳动定额;②材料消耗定额;③机械台班使用定额定额;④费用定额;A. ①、②、③B. ①、②、④C. ②、③、④?正确答案:A4. 预算定额的制定水平是()。
A. 社会平均水平B. 社会先进水平C. 企业平均水平D. 企业先进水平?正确答案:A5. 下列哪项()不是社会主义定额的特性?A. 法令性B. 群众性C. 滞后性D. 针对性?正确答案:C6. 预算定额中规定的计量单位和小数位数取定哪个是错误的()?A. 人工,工日,取两位小数B. 单价,元,取两位小数C. 钢材,吨,取三位小数D. 水泥,吨,取两位小数?正确答案:D7. 通常把承包商向业主提出的为了取得()的要求称为“施工索赔”。
A. 施工损失和利润损失B. 超额利润或工期损失C. 经济补偿或工期延长?正确答案:C8. 多余工作时间属于()。
A. 有效工作时间B. 非定额时间C. 定额时间D. 必需损耗的时间?正确答案:B9. 由于业主原因引起施工中断和效率降低,导致工程费用增加,可提出()。
A. 直接费索赔B. 管理费索赔C. 其他直接费索赔D. 利息索赔?正确答案:C10. 材料消耗定额消耗量中的材料净耗量是指()。
A. 材料必需消耗量B. 施工中消耗的所有材料量C. 直接用到工程上,构成工程实体的消耗量D. 在合理和节约使用材料前提下的消耗量?正确答案:C11. 预算定额的水平以()水平为基础。
A. 概算定额B. 施工定额C. 人工定额D. 机械台班定额?正确答案:B12. 大多数施工索赔采用的计算方法为()。
中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案1
中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则()。
A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量2.不属于代理特征的是()。
A.代理人以被代理人的名义实施代理行为B.代理人对代理行为承担民事责任C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为3.在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由()。
A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任4.施工的竣工验收应当由()负责组织。
A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位5.编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等。
()A.错误B.正确6.FIDIC土木工程施工合同条件规定,工程保险期限应为()。
A.从投保之日到最终结算日B.从投保之日到工程竣工移交之日C.从现场开始工作到工程竣工移交之日D.从现场开始工作到解除缺陷责任期结束7.代理不合法的合同属于无效合同。
()A.错误B.正确8.《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。
()A.错误B.正确9.材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,()。
A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担10.委托人和监理人签订合同的根本目的是()。
中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《建设项目投资控制》网课测试题答案1
中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《建设项目投资控制》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.用实物法编制施工图预算时,直接费的计算与()有关。
A.人工、材料、机械台班的市场价格B.预算定额单价C.当地造价管理部门公布的取费标准D.人、材、机的预算定额消耗量E.按工程量计算规则计算出的工程量2.建设单位决定采用哪种合同形式,应根据()因素综合考虑。
A.设计工作深度B.工期长短C.质量要求的高低D.工程规模、复杂程度E.施工单位的要求3.为监理工程师提供食宿,一般采用()进行计量。
A.凭据法B.分解计量法C.均摊法D.估价法4.采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是()。
A.计算工程量的方法不同B.计算直接费的方法不同C.计算利税的方法不同D.计算其他直接费、间接费的方法不同5.编制资金使用计划的方法有()。
A.按投资构成分解的资金使用计划B.按子项目分解的资金使用计划C.按时间进度分解的资金使用计划D.按组织形式分解的资金使用计划E.按工程性质分解的资金使用计划6.控制项目投资最有效的手段是()。
A.技术与组织相结合B.合同与经济相结合C.组织与信息相结合D.技术与经济相结合7.采用固定总价合同,合同总价只有在()的情况下才能随之作相应的变更,除此之外合同总价一般不能变动。
A.设计发生变更B.设计和工程范围发生变更C.工程范围发生变更D.双方都同意8.采用可调值总价合同,发包方承担()的风险。
A.工程量因素B.工期因素C.通货膨胀因素D.成本因素9.施工图预算是()阶段投资控制的目标。
A.初步设计B.技术设计C.施工图设计D.施工10.项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为()。
A.静态收益率B.动态收益率C.财务内部收益率D.基准折现率11.遇到()情况时,承包商可以向业主要求既延长工期,又索赔费用。
A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.业主供应的设备和材料推迟到货D.特殊恶劣气候,造成施工停顿E.工程师对竣工试验干扰12.工程量清单是由()编制的。
中国石油大学《工程合同管理》在线考试模拟题
春季学期《工程合同管理》在线考试(适用于6月份考试)
设计合同履行过程中,( )属于设计人的责任。
A:确定设计参数取值
B:组织对设计成果鉴定
C:办理文件的审批手续
D:为现场的设计人员提供工作条件
参考选项:A
工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷,由施工单位负责维修,其费
用( )。
A:由施工单位直接向设计单位索赔
B:由设计单位全额承担
C:由建设单位全额承担
D:通过建设单位向设计单位索赔,不足部分由建设单位负责
参考选项:D
业主在得到承包人动员预付款保函后,支付动员预付款的最长时间不得超过( )。
A:14天
B:7天
C:21天
D:28天
参考选项:A
施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A:发包人
B:工程师
C:承包人
D:监理单位
参考选项:A
下列关于解决合同争议的表述中,( )是正确的。
A:对裁决结果不服,可向法院起诉
B:争议双方均可单方面要求仲裁
C:当事人不必经调解解决合同争议
D:对法院一审判决不服,可申请仲裁
参考选项:C
依《担保法》规定,能够( )的财产仅限于动产,且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施。
A:定金
B:保证
C:留置
1。
国开电大专科《建筑工程项目管理》在线形考(作业1至4)试题及答案
A.对 B.错
[答案]A 二、单项选择题(25道小题,每小题2分,共计50分)
26.建筑工程项目与其他项目一样,作为被管理的对象,具有许多特征,相比较而言,最为主要的特征是(儿 A.单件性或一次性 B.具有一定的约束条件 C.具有寿命周期 D.投资额巨大、建设周期长 [答案]A 27.根据建筑工程项目的组成内容和层次不同,按照分解管理的需要从大至小依次可分为()o A.建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程 B.单项工程、单位工程、分部工程、建设项目和分项工程C.单项工程、分部工程、单位工程、建设项目和分项 工程D.分项工程、单项工程、单位工程、分部工程和建设项目[答案]A 28.单项工程是指()。 Λ.具有独立的设计文件,建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目 B.具有独立的设计文件,能够独立组织施工,但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程项目 C.单位工程的组成部分,是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干个项目单元 D.分部工程的组成部分,是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个项目单
A.对 B.错 [答案]A
5.施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工,对因勘察设对 B.错
[答案]B 6.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间只有矛盾的一面,没有统一的一面。()
A.对 B错 [答案]B 7.项目管理组织是指实施或参与项目管理,且有明确的职责、权限和相互关系的人员及设施的集合,包括发包 人、承包人、分包人和其他有关单位为完成项目管理目标而建立的管理组织,简称为组织。()A.对 B.错 [答案]A 8.影响一个建设项目系统目标实现的主要因素有组织、人、方法与工具等因素。() A.对 B.错 [答案]A 9.控制建设项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施,其中组织措施是最重要的措施 。() A.对 B.错
中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《建筑经济与管理》网课测试题答案卷4
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
住在富人区的她全文为Word 可编辑,若为PDF 皆为盗版,请谨慎购买! 中国石油大学(华东)智慧树知到“工程管理”《建筑经济与管理》网课测试题答案(图片大小可自由调整) 第1卷 一.综合考核(共10题) 1.P 、D 、C 、A 这四项任务完成后,质量管理工作到此完全结束。
() A.错误B.正确2.构筑物指那些具有基础结构和上部结构而不具备内部空间,或具有一定的内部空间但不以人类在其中活动为功能目的的建筑产品。
()A.错误B.正确3.对于投资相同、各年收益和也相同的方案,我们选择早收益的方案。
()A.错误B.正确4.单项工程竣工验收应由乙方提前5日将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前通知乙方,并取得乙方同意,另定验收日期,竣工日期按验收日期确定。
() A.错误B.正确5.工程质量,从全面质量管理的角度讲,在项目决策时就开始了。
() A.错误B.正确6.隐蔽工程验收应由乙方书面通知甲方和设计单位,共同进行验收并办理验收手续。
() A.错误B.正确7.一般来说,要提高产品的功能就要增加生产费用,但提高了功能也会使日常使用费用降低,这样生产费用和使用费用之和必然存在一个最小值。
()A.错误B.正确8.由于风险具有发生及后果的不确定性,因此风险也就不能被测量和控制。
()A.错误B.正确9.按经评审的最低投标价法,凡报价低于其工程成本的投标作废标,在剩余的所有有效标中选择最低价作中标人。
()A.错误B.正确10.单位工程是具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥效能或效益的工程。
() A.错误B.正确第1卷参考答案 一.综合考核 1.参考答案:A2.参考答案:B3.参考答案:B4.参考答案:A5.参考答案:B6.参考答案:B7.参考答案:B8.参考答案:A9.参考答案:B10.参考答案:A。
《建设工程合同管理》习题及答案..
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。
( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
( )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。
( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约,投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
( )A、是B、否20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源:学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
中石油华东2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试)答案
2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试) 单选题多选题判断题简答题一、单选题(共30 道试题,共30 分。
)1. 因发包人的原因要求解除合同,当设计工作不足一半时,应该()。
A. 不退定金B. 按设计费一半支付C. 按全部设计费支付D. 不支付设计费正确答案:B2. 施工合同的履约保函有效期自( )止。
A. 施工合同签订之日起,到施工合同终止时B. 提交履约保函之日起,到工程验收合格之日C. 履约保函约定生效日起,到约定的期满之日D. 提交履约保函之日起,到工程交付使用之日正确答案:C3. 施工合同示范文本通用条款规定,承包人对( )的保修期限应为5年。
A. 地基基础工程B. 屋面防水工程C. 设备安装工程D. 排水管道工程正确答案:B4. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由( )决定中标人。
A. 招标人B. 评标委员会C. 招标代理机构D. 建设行政主管部门正确答案:A5. 承包人采购的材料,在使用前应()。
A. 按工程师的要求进行检验B. 由发包人负责检验C. 检验费由发包人承担D. 不合格可使用正确答案:A6. 驻地监理工程师代表的工作,应直接对( )负责。
A. 业主B. 监理工程师C. 承包商D. 分包商正确答案:B7. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。
A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高正确答案:B8. 依据《合同法》,合同生效后,当事人就履行费用的负担不明的,应由( )。
A. 履行义务一方负担B. 债权人一方负担C. 债权人、债务人平均分担D. 由监理工程师裁定正确答案:A9. 在下列各种合同中,一般情况下( )的合同有效。
A. 限制民事行为能力人订立,未由法定代理人追认B. 无代理权人订立,被代理人未作表示C. 法定代表人越权订立,相对人不知道其超越权限D. 无处分权人处分他人财产订立,未经权利人追认正确答案:C10. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时,应以( )为准。
南开大学14秋学期《工程合同管理》在线作业答案
工程合同管理 14秋学期《工程合同管理》在线作业一,单选题1. 对试车的双方责任,( )A. 由于设备制造原因试车达不到验收要求,由承包人承担责任B. 由于施工原因试车达不到验收要求,工期可顺延C. 所有试车费用均由发包人承担D. 工程师未能及时出席,应提前24小时通知承包人,延迟试车?正确答案:D2. 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于()A. 正常工作B. 附加工作C. 额外工作D. 意外工作?正确答案:B3. 施工招标的招标广告属于()A. 要约B. 有效承诺C. 无效承诺D. 要约邀请?正确答案:D4. 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作队情况的是()A. 因承包商严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C. 原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容?正确答案:A5. 施工合同示范文本规定,()造成竣工日期的延误,致使工程不能按合同工期竣工,承包商必须承担违约责任A. 经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B. 承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风C. 经总监理工程师确认,业主批准的工程设计变更D. 分包商负责完成的工程质量不合格?正确答案:D6. 某工程部位未经监理工程师质量认可,承包商自行隐蔽,监理工程师要求剥露检验,检验后发现工程质量已达合同要求,则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为()A. 费用和工期损失由业主承担B. 费用和工期损失由承包商承担C. 费用由承包商承担,业主给予工期顺延D. 费用由业主承担,工期不予顺延?正确答案:B7. 建设监理的最大特点是()A. 非常注重监理单位的报价B. 邀请招标人较多C. 很注重监理单位能力的选择D. 很注重监理单位的资金状况?正确答案:C8. 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择A. 报价B. 能力C. 资历和信誉D. 规模和经济产力?正确答案:B9. 当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是()A. 定金B. 抵押C. 质押D. 保证?正确答案:B10. FIDIC合同条件规定,从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保险金,在颁发工程移交证书后,业主应()A. 仍不返还承包商B. 返还承包商一半C. 返还承包商一半和利息D. 全部返还承包商?正确答案:B11. 因不可抗力发生,工程所需清理修复费用由()承担A. 发包方B. 承包方C. 发包方和承包方协商D. 发包方和承包方共同?正确答案:A12. 属于履行经济合同的担保形式有()A. 定金B. 投标保函C. 违约金D. 赔偿金?正确答案:A13. 追究合同违约责任的情况包括()A. 双方通过协商变更合同后使一方受到损害B. 由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害C. 履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失D. 国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害?正确答案:C14. 下列不属于经济合同法规定的解决合同纠纷的方式的是()A. 双方协商B. 请第三方调解C. 对仲裁机构的裁决不满意时,可向法院起诉D. 对法院判决不服,可向上一级法院起诉?正确答案:C15. 下列不属于工程师发布变更指令的范围的是()A. 删减部分承包商工作内容交给其他人完成B. 改变部分工程的基线C. 改变已批准承包商施工时间和顺序D. 增加合同约定的工程量?正确答案:B16. 监理合同在履约过程中,由于非监理方的原因导致监理方在监理合同中写明的日期内未能完成预定的全部监理业务,则监理服务责任期应理解为()A. 合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B. 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C. 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D. 从合同约定的开始监理业务之日起至实际完成全部监理业务之日止?正确答案:A17. 施工中由于业主原因使分包商造成损失,则分包商应向()提出索赔要求A. 业主B. 承包商C. 工程师D. 工程师代表?正确答案:B18. 关于合同中的部分重要词语含义,说法不正确的一项为( )A. 施工期,是指从丁程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数B. 缺陷责任期,自工程移交证书中写明的竣工日期开始,至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数C. 颁发解除缺陷责任证书只是表示承包商的施工义务终止D. 结清单生效后,承包商在合同内事有的索赔权利还没完全终止?正确答案:D19. 不能成为解除合同的理由的是( )A. 施工合同当事人协商一致B. 因为不可抗力或者非合同当事人的原因,造成工程停建或晚建,致使合同无法履行C. 承包将其承包的全部工程转包给他人D. 承包人将其工程分包给他人?正确答案:C20. FIDIC合同条件规定,工程款应按()结算A. 计量工程量B. 工程量清单中注明的工程量C. 工程概算书中的工程量D. 承包商提交的工程量?正确答案:A21. 监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费应由()A. 监理单位承担B. 承包商承担C. 业主补偿,属于附加监理费用D. 业主补偿,属于额外监理费用?正确答案:A22. 在FIDIC合同条件下,承包商向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从()为止A. 合同签字之日起到颁发工程移交证书B. 合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书C. 发布开工令之日起到颁发工程移交证书D. 发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书?正确答案:B23. 合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁,合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致,则()A. 必需请第三方调解后才能仲裁B. 可以不进行调解直接申请仲裁C. 可以直接向法院起诉D. 既可以向仲裁机构申请仲裁也可以直接向法院起诉?正确答案:B24. 按照施工合同文本的规定,()是承包人应当完成的工作A. 使施工场地具备施工条件B. 提供施工场地的地下管线资料C. 做好施工现场地下管线的保护工作D. 组织设计交底?正确答案:C25. 某工程部位未经监理工程师质量认可,承包商自行隐蔽,监理工程师要求剥露检验,检验后发现工程质量已达合同要求,则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为()A. 费用和工期损失由业主承担B. 费用和工期损失由承包商承担C. 费用由承包商承担,业主给予工期顺延D. 费用由业主承担,工期不予顺延?正确答案:B26. 对于设备安装工程,应当组织试车,( )A. 试车的内容应小于承包人承装的安装范围B. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由承包人组织试车C. 投料试车,应当在工程竣工验收后由承包人全部负责D. 联动无负荷试车的,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由承包人组织试车?正确答案:B27. FIDIC合同条件规定,进行竣工结算时,()属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因A. 因法规、政策变化的补偿款B. 超过预计工程量部分的付款C. 业主拖延支付工程款的利息补偿D. 汇率变化的调整费?正确答案:B28. 水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。
国开电大工程合同管理形考作业1参考答案
国开电大工程合同管理形考作业1参考答案删除该段落,因为它没有与题目相关的内容。
题目12.7.建设工程代理行为的内容包括()。
A.招标代理B.合同代理C.工程咨询代理D.工程管理代理E.工程监理代理答案】:招标代理;合同代理;工程咨询代理;工程管理代理;工程监理代理题目13.8.建设工程中,施工企业应当承担的法律责任包括()。
A.侵权责任B.违约责任C.无过失责任D.不当得利责任E.无因管理责任答案】:侵权责任;违约责任题目14.9.建筑材料买卖合同中,关于交付的规定,正确的是()。
A.材料供应商应当将建筑材料交付给建设单位B.材料供应商应当将建筑材料交付给施工企业C.建设单位应当将建筑材料交付给材料供应商D.施工企业应当将建筑材料交付给材料供应商答案】:材料供应商应当将建筑材料交付给施工企业题目15.10.建设工程中,代理行为的主体可以是()。
A.建设单位B.施工企业C.设计单位D.监理单位E.工程咨询单位答案】:建设单位;施工企业;设计单位;监理单位;工程咨询单位1.法律关系的产生,指的是法律关系主体之间形成了一定的权利和义务关系。
2.在合同中,客体不变,相应权利义务也不变,此时主体改变也称为合同转让。
3.建设工程代理行为可以委托代理进行招标活动。
4.施工企业在施工中未采取相应防护措施,造成第三人人身伤害的,应当承担侵权责任。
5.在建筑活动中,对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人。
6.工程建设法律关系的构成要素包括主体、客体和内容。
7.法律关系的客体包括物、行为、非物质财富和财。
8.法律关系的变更指的是法律关系的内容、客体和主体发生变化。
9.代理有三种形式,分别是委托代理、指定代理和法定代理。
10.甲拾得掉落货物据为己有并故意制造条件拾得更多货物属于侵权和不当得利行为。
11.能够引发合同之债的情形包括监理单位与施工单位串通损害建设单位利益。
12.建设工程代理行为的内容包括招标代理、合同代理、工程咨询代理、工程管理代理和工程监理代理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程合同管理《建筑工程合同管理》2014年秋学期在线作业(一)
一,单选题
1. ( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A. 质量
B. 报酬
C. 违约责任
D. 标的
?
正确答案:D
2. 依《担保法》规定,能够( )的财产仅限于动产,且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施。
A. 定金
B. 保证
C. 留置
D. 质押
?
正确答案:C
3. ( )对规范合同关系作出了原则性的规定。
A. 《中华人民共和国民法通则》
B. 《中华人民共和国合同法》
C. 《中华人民共和国建筑法》
D. 《中华人民共和国招标投标法》
?
正确答案:A
4. 下列( )属于合同法律关系的客体。
A. 自然人
B. 其他组织
C. 权利与义务
D. 智力成果
?
正确答案:D
5. 《合同法》的基本原则不包括( )。
A. 公开原则
B. 平等原则
C. 自愿原则
D. 公平原则
?
正确答案:A
6. 保险合同一般以( )的形式订立。
A. 立约
B. 保险单
C. 书面
D. 口头
?
正确答案:B
7. 保证金额一般为合同总额的( )。
A. 2%~5%
B. 10%~20%
C. 5%~10%
D. 20%~25%
?
正确答案:C
8. 不属于代理特征的是( )。
A. 代理人以被代理人的名义实施代理行为
B. 代理人对代理行为承担民事责任
C. 代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
D. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
?
正确答案:B
9. 合同法律关系的要素不包括( )。
A. 合同法律关系主体
B. 合同法律关系客体
C. 合同法律关系行为
D. 合同法律关系内容
?
正确答案:C
10. 《合同法》在合同形式上的要求是以( )为原则的。
A. 要式
B. 不要式
C. 实践
D. 诺成
?
正确答案:B。