二建【法规】 相关合同制度_l练习题0403
建筑工程合同制度二建考题
建筑工程合同制度二建考题一、选择题1.下列哪项不属于建筑工程合同中的主要内容？A. 工程范围和标准B. 施工周期和费用C. 质量保证和验收标准D. 施工方案的变更和延期责任2.建筑工程合同的签订有哪些方式？A. 书面形式B. 口头形式C. 电子合同D. 手写合同3.建筑工程合同中的索赔方式包括哪些？A. 违约索赔B. 违约利息索赔C. 工程质量索赔D. 超额索赔4.建筑工程合同中，发生合同纠纷时的争议解决方式有哪些？A. 仲裁B. 诉讼C. 谈判调解D. 执法5.建筑工程合同中的工期管理包括哪些内容？A. 工程进度计划B. 工程变更管理C. 施工安全检查D. 质量管理二、简答题1.建筑工程合同中的标的范围和标准是什么意思？它包括哪些内容？答：建筑工程合同中的标的范围和标准指的是合同中所要求的工程范围和完成标准，包括工程的设计要求、施工内容、质量要求等。
标的范围和标准是建筑工程合同的基础，对工程的顺利进行和质量保障起着至关重要的作用。
2.建筑工程合同中的质量保证和验收标准是如何规定的？答：建筑工程合同中的质量保证和验收标准是在合同中明确规定的工程质量要求和验收标准，包括工程材料的选择、施工工艺的控制、质量检测标准等内容。
质量保证和验收标准是建筑工程合同中非常重要的一部分，对保障工程质量和完成标准具有重要意义。
3.建筑工程合同中的工程变更和延期责任是如何规定的？答：建筑工程合同中的工程变更和延期责任是指在工程实施过程中，因各种原因导致工程范围或工期发生变更时，合同中对于变更和延期的责任规定。
工程变更和延期责任是建筑工程合同中常见的问题，要根据具体情况和合同约定来处理。
三、论述题1.建筑工程合同中的索赔方式和争议解决方式对安全质量的保障和项目的顺利进行有何影响？答：建筑工程合同中的索赔方式和争议解决方式是保障工程安全质量和项目的顺利进行的重要手段。
通过合理规定索赔方式和争议解决方式，可以及时处理工程质量问题和合同纠纷，确保工程按时按质进行。
二建建筑工程合同管理试题
二建建筑工程合同管理试题根据您的要求，以下是一个关于二建建筑工程合同管理的文章。
文章已经按照合同的格式进行了撰写。
二建建筑工程合同管理试题一、合同甲方：（全称）____________________________________（简称）____________________________________乙方：（全称）____________________________________（简称）____________________________________二、项目名称：___________________________________________三、合同金额：___________________________________________四、总承包人：___________________________________________五、合同签订日期：_______________________________________六、合同工期：___________________________________________七、合同履行地点：_______________________________________八、合同工程内容及标准：_________________________________九、合同支付方式：1. 工程款项支付方式：_______________________________2. 材料供应款项支付方式：____________________________十、合同变更：1. 变更申请：_________________________________________2. 变更审批：_________________________________________3. 变更费用支付：_____________________________________十一、合同违约责任：1. 甲方违约责任：_____________________________________2. 乙方违约责任：_____________________________________十二、合同解除：1. 解除申请：_________________________________________2. 解除审批：_________________________________________十三、合同争议解决：1. 协商解决：_________________________________________2. 仲裁解决：_________________________________________十四、合同附件：1. 工程进度计划表：___________________________________2. 工程图纸及技术规范：_______________________________3. 监理报告：_________________________________________4. 竣工验收记录：_____________________________________根据以上合同内容，甲方和乙方在合同签订时需严格遵守合同约定，共同完成工程目标。
二级建造师法规-建设工程合同制度(精选试题)
二级建造师法规-建设工程合同制度1、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。
A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同2、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。
A.及时检查隐蔽工程B.提供必要施工条件C.支付工程价款D.交付竣工验收合格的建设工程3、根据合同法，对建设工程合同当事人权利义务表述正确的是（）。
A.发包人不得将一个建设工程的不同专业发包给几个不同的承包人B.发包人对作业质量、进度的检查，应当事先通知承包人，以免妨碍承包人的正常工作C.发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人有权要求工期顺延，并索赔停工、窝工费用D.工程质量不符合约定的，发包人均有权要求无偿修理、返工或返修4、因设计变更导致建设工程的工程质量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。
A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地5、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。
后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。
法院此时应该（）作为结算工程款的依据。
A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格6、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。
开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。
正确的处理是（）。
A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据7、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。
二建建设工程合同制度试题
二建建设工程合同制度试题一、单项选择题（每题1分，共10分）1、关于建设工程合同中的违约责任，下列说法正确的是（）。
A、违约方只需承担继续履行的责任B、违约方只需承担损害赔偿的责任C、违约方需承担继续履行、采取补救措施、损害赔偿的责任D、违约方只需承担违约金的责任2、在建设工程合同中，关于合同的履行地点，下列说法正确的是（）。
A、履行地点应在合同签订地B、履行地点应在工程所在地C、履行地点应在发包人所在地D、履行地点应根据合同内容由当事人约定3、在建设工程合同中，关于工程质量的验收，下列说法正确的是（）。
A、工程质量的验收应在工程竣工时进行B、工程质量的验收应在工程开工时进行C、工程质量的验收应在工程进度过半时进行D、工程质量的验收应在每个施工阶段进行4、某建设工程合同中，双方约定了工程价款的支付方式为进度付款。
关于进度付款的比例，下列说法正确的是（）。
A、进度付款比例应在合同中明确约定B、进度付款比例应根据工程进度确定C、进度付款比例应根据工程质量确定D、进度付款比例应根据工程所在地确定5、在建设工程合同中，关于工程变更的处理，下列说法正确的是（）。
A、工程变更应由发包人提出，承包人同意后方可进行B、工程变更应由承包人提出，发包人同意后方可进行C、工程变更应由当事人双方协商确定D、工程变更应按照合同约定的程序进行6、关于建设工程合同中的文物保护条款，下列说法正确的是（）。
A、文物保护应由承包人负责B、文物保护应由发包人负责C、文物保护应由当事人双方共同负责D、文物保护应按照相关法律法规规定处理7、在建设工程合同中，关于工程保修的责任，下列说法正确的是（）。
A、承包人应对工程质量问题承担全部责任B、发包人应对工程质量问题承担全部责任C、承包人和发包人应对工程质量问题承担连带责任D、承包人和发包人应对工程质量问题分别承担责任8、某建设工程合同中，双方约定了工程进度款的支付时间为每月底。
关于工程进度款的支付，下列说法正确的是（）。
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》2Z204030 相关合同制度 习题含答案解析
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》2Z204030 相关合同制度一、单项选择题1、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是（）。
A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲应支付全部约定报酬D、甲不用赔偿乙的损失2、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。
关于责任承担的说法，正确的是（）。
A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责3、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对上述项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。
丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（）。
A、丙无权要求开发商履行合同B、丙可以要求乙履行合同C、乙可以要求开发商履行合同D、乙应向丙披露委托人4、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力（）；因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力（）。
A、不及于从物，不及于主物B、及于从物，及于主物C、及于从物，不及于主物D、不及于从物，及于主物5、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。
关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。
A、乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B、甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C、甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D、丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担6、因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，下列错误的说法是（）。
A、买受人可以拒绝接受标的物B、买受可以解除合同C、买受人拒收的，标的物毁损的风险由出卖人承担D、买受人可以决绝接受标的物，但是不得解除合同第 1 页共4 页。
二建法规知识相关合同制度52道(带答案解析)
二建法规及相关知识第 1题：单选题(本题1分)某单位与某写字楼业主协商租用部分房屋，该单位提出租用期限为25年，写字楼业主认为该要求不符合我国合同法规定的租赁期限。
我国合同法规定的租赁期限不得超过（）年。
A.10B.20C.30D.40【正确答案】：B【答案解析】：新版教材P162租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限不得超过20年。
超过20年的，超过部分无效。
租赁期满后，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。
第 2题：多选题(本题2分)某大型水利设施建设项目业主与某银行签订了《借款合同》。
银行的主要义务有（）。
A.按约定提供借款B.按照实际用途使用借款C.按期归还本金和利息D.提供担保E.按照规定不得预扣利息【正确答案】：AE【答案解析】：新版教材P160，原文是二、借款合同当事人的权利义务(一）贷款人的义务贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息。
贷款人应当按照合同约定提供借款。
贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失，应当赔偿损失。
借款的利息不得预先在本金中扣除。
利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。
第 3题：多选题(本题2分)甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏了部分租赁物品。
乙单位的主要义务有（）。
A.按约定支付租金B.按约定方法使用租赁物C.对损坏的租赁物品要按约定赔偿D.对租赁物品的维修E.可随意对租赁物品转租【正确答案】：ABC【答案解析】：（新版教材P164）承租人的主要义务是支付租金、按照约定使用租赁物、妥善保管租赁物、有关事项通知、返还租赁物和损失赔偿。
第 4题：多选题(本题2分)某外贸公司从国外购进20集装箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。
货物运输合同中运输公司的主要义务有（）。
A.按照约定时间运输货物B.按照约定路线运输货物C.可任意改变运输路线D.可无条件留置货物E.由于自身原因造成货物毁损灭失的赔偿【正确答案】：ABE【答案解析】：新版教材P167。
二建《法规知识》新教材精讲：相关合同制度(一)
二建《法规知识》新教材精讲：相关合同制度（一）(2015)关于承揽合同解除的说法，正确的是()。
A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿
答案：A
(2016)关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。
A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同
C.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失
答案：A
(2014)关于租赁合同特征的说法，正确的是()。
A.租赁合同是单务合同
B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件
C.出租方转移租赁屋的所有权
D.承租人获得租赁物的使用收益权
答案：D
关于租赁合同的说法，正确的是()。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
答案：A。
二级建造师：建设工程合同制度考试题及答案(最新版).doc
二级建造师：建设工程合同制度考试题及答案（最新版） 考试时间：120分钟 考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
1、单项选择题 建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。
电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。
电梯厂的回函属于（ ）。
A ．要约邀请 B ．要约撤销 C ．承诺 D ．新要约 本题答案：D 本题解析：暂无解析 2、单项选择题 甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。
乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。
事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。
此时（ ）。
A.业主可要求乙监理单位赔偿损失 B.乙监理公司不承担任何责任 C.乙监理公司承担四分之一的损失 D.业主与监理公司重新签订合同姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------本题答案：A本题解析：暂无解析3、单项选择题下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是（）。
A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系本题答案：C本题解析：暂无解析4、单项选择题某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。
如建设单位的请求获得支持，则相关的（）也无效。
二建法规及相关知识建设工程合同制度92道(带答案解析)
二建法规及相关知识第 1题：单选题(本题1分)乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。
A.0.5B.2.5C.3D.3.5【正确答案】：D【答案解析】：新版教材P118《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
故选D第 2题：单选题(本题1分)乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。
甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。
A.1B.2C.3D.52【正确答案】：B【答案解析】：017版教材P118，依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第 3题：单选题(本题1分)甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。
甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。
A.15B.16C.17D.21【正确答案】：D【答案解析】：新版教材P127：《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。
2020年二建《法规知识》练习题：建设工程合同制度
2020年二建《法规知识》练习题：建设工程合同制度单项选择题1、关于合同示范文本的说法，正确的是()。
A、示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B、示范文本为强制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提2、在当事人订立合同过程中，以下()情形给对方造成损失的不必承担损害赔偿责任。
A、假借订立合同，恶意进行磋商B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C、违背诚实信用原则的行为D、因不可抗力3、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是()。
A、只能采用违约金B、同时采用违约金和定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、由违约方选择采用违约金或定金4、合同约定的违约金低于因违约行为引起的损失时，当事人()。
A、可以拒绝赔偿B、不得提出异议C、可以要求仲裁机构或人民法院予以适当增加D、可以要求建设行政主管部门裁定予以适当增加5、收受定金的一方不履行约定的债务的，()。
A、应当双倍返还定金B、应当返还定金C、双方当事人协商决定返还多少定金D、人民法院决定返还多少定金6、甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权()承担违约责任。
A、要求丙承担违约责任B、要求乙承担违约责任C、要求乙和丙共同承担违约责任D、要求乙或者丙承担违约责任7、下列()不属于违约责任承担的种类。
A、继续履行B、采取补救措施C、停止违约行为D、罚款8、某项目设计费用为100万，合同约定定金为设计费用的15%。
发包方依约支付了定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成了12万元的损失。
发包人对此可获支持的最大价款为()万元。
A、24B、27C、30D、429、建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的()。
A、附期限解除B、附条件解除C、附期限终止D、附条件终止10、《合同法》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期()。
二建建设工程合同制度试题
二建建设工程合同制度试题一、选择题1. 下列哪项内容不属于建设工程合同的基本内容？A. 合同标的B. 合同价格C. 合同履行方式D. 合同相对人2. 下列哪种合同不属于建设工程合同的形式？A. 总承包合同B. 分包合同C. 设计合同D. 采购合同3. 建设工程合同的订立方式可以包括以下哪种？A. 口头协议B. 书面合同C. 电子合同D. 具结合同4. 建设工程合同的履行方式包括以下哪种？A. 现金支付B. 转账支付C. 履行义务D. 抵押支付5. 建设工程合同中，合同标的包括以下哪项内容？A. 工程范围B. 工程数量C. 工程质量D. 工程价格二、填空题6. 建设工程合同的签订应当满足__________的原则。
7. 建设工程合同的订立方式应当注明__________。
8. 建设工程合同的履行方式应当注明__________。
9. 建设工程合同的履行时间应当按照__________的要求。
10. 建设工程合同的付款方式应当按照__________支付。
三、简答题11. 请简要描述建设工程合同的性质及特点。
12. 建设工程合同的主要内容包括哪些方面？13. 简要说明建设工程合同的签订和订立方式。
14. 建设工程合同中的履行方式有哪些种类？请简要描述各种方式的特点。
15. 在建设工程合同中，如何确定合同的价格和支付方式？四、论述题16. 请结合实际案例，详细分析建设工程合同中可能出现的风险和解决方法。
17. 就建设工程合同的变更和解除方式进行详细论述。
18. 请就建设工程合同中的合同解释和争议解决机制进行详细介绍。
19. 建设工程合同中的“不可抗力”条款是如何定义和适用的？请详细阐述。
20. 建设工程合同的管理和监督机制对于合同履行的重要性是如何体现的？请详细解释。
五、案例分析题根据以下案例，回答问题：某建筑公司与一家设计公司签订了建设承包合同，合同标的是设计师完成某个景观工程的设计方案。
设计师在规定时间内完成了设计方案，并提交给建筑公司。
二建法规工程合同试题
二建法规工程合同试题我们来看一道关于民法典基础理论的题目：【例题1】根据《中华人民共和国民法典》，下列哪项不是构成合同的必要条件？A. 要约的内容必须具体明确. 承诺必须与要约内容一致C. 双方当事人的意思表示必须真实D. 合同标的物必须是有形资产正确答案是D。
解析：合同的成立不局限于有形资产，服务等无形资产同样可以成为合同的标的物。
要约和承诺是合同成立的核心环节，它们的内容必须一致，且双方的意思表示需真实，这些都是构成合同的基本要素。
我们通过一道案例分析题来检验考生对于合同管理实务的理解：【例题2】某建筑工程公司与甲方签订了施工合同，但在执行过程中由于材料价格上涨导致成本增加。
工程公司要求调整合同价款，甲方不同意。
请问工程公司应如何依法处理这一问题？A. 单方面终止合同. 请求仲裁机构介入C. 向法院提起诉讼D正确答案是。
解析：在此情况下，工程公司首先应通过协商的方式尝试解决问题。
如果协商不成，可以依据合同约定选择请求仲裁机构介入，或者依据相关法律规定向法院提起诉讼。
单方面终止合同通常是违约行为，除非合同中有特别约定或法律另有规定。
我们来看一道关于合同履行中的风险分担问题：【例题3】在工程施工过程中，因不可抗力导致部分工程损坏，对此损失应由谁来承担？A. 施工单位. 建设单位C. 双方共同承担D. 根据具体情况确定正确答案是D。
解析：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，因不可抗力造成的损失，应当根据不可抗力的影响程度以及合同双方的过错情况等因素来确定损失的承担方。
因此，答案需要根据具体情况来确定。
二建法规知识练习题相关合同制度
二建法规知识练习题相关合同制度在工程建设领域，合同是各方之间明确权利和义务，保障工程顺利进行的重要约定。
二级建造师考试中，关于合同制度的题目经常出现，因此了解合同制度的相关知识对于备考二建考试至关重要。
本文将从合同的定义、合同的特点、合同的分类、合同的要素和合同履行等方面进行探讨，并提供相应的练习题供读者复习巩固。
一、合同的定义合同是指两个或多个主体之间通过协商达成的、具有法律约束力的协议。
在工程建设中，合同是指建设单位与施工单位、设计单位、监理单位等主体之间以及各供货商之间达成的约定，约定了工程建设的各项事项。
二、合同的特点合同有以下几个特点：1. 自愿性：各主体在合同中的参与都是自愿的，不存在强制性的约束。
2. 法律约束力：合同是法律规范下的协议，具有法律约束力。
3. 平等性：在合同中，各主体具有平等的地位和权利。
4. 约定性：合同是各方之间约定的结果，约定了工程建设的各项事宜。
三、合同的分类根据我国法律的规定，合同可以分为以下几类：1. 建设工程合同：包括施工合同、设计合同、勘察合同、监理合同等，是工程建设过程中各方之间的协议。
2. 货物买卖合同：指买卖双方为了转让或购买货物而达成的合同。
3. 劳务合同：指使用劳动力提供服务的合同，例如承揽合同、保养合同等。
4. 借款合同：指借款人向出借人借款，并按照约定的时间和方式还款的合同。
5. 租赁合同：指出租人将不动产或动产交付给承租人使用，承租人支付租金的合同。
四、合同的要素合同包括以下要素：1. 合同的当事人：合同的签订方。
2. 合同的标的物：合同约定的具体事项，如工程建设的范围、数量、计划等。
3. 合同的约定条款：合同中明确约定双方权利义务的条款。
4. 合同的履行期限：合同中规定的双方履行合同的期限。
五、合同的履行合同的履行是指按照合同的约定，各方按照约定的内容和时间完成合同义务。
在履行合同过程中，各方应遵守合同约定，履行各自的义务。
如果一方违约，应承担相应的经济和法律责任。
2020二建《工程法规》历年考题精选：相关合同制度
2020二建《工程法规》历年考题精选：相关合同制度1.关于效力待定合同的说法，正确的是( )。
(2019.8)A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请【答案】C【解析】本题考查的是效力待定合同。
A错误，善意相对人只有撤销的权利没有追认的权利，权利人才有追认的权利;B错误，效力待定合同在被追认前，善意相对人有撤销的权利而非权利人。
D错误，效力待定合同的撤销应当以通知的方式作出。
2.某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6月1日，承包人起诉至人民法院。
该工程应付款时间为( )。
(2 019.13)A.3月1日B.2月1日C.4月1日D.6月1日【答案】A【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
3.施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是( )。
(2 019.14)A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金【答案】A【解析】B错误，继续履行不能与解除合同并存。
C错误，支付违约金与双倍返还定金不能同时并用，只能二选其一。
D错误，合同无效，违约条款相应无效。
4.关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是( )。
(2019.25)A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由B.可以使尚未成立的合同归于无效C.撤销权的行使应当以通知的方式作出D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】A【解析】选项B错误，合同的撤销是使已经生效的合同归于无效。
C错误，可撤销合同行使撤销权应当向人民法院或者仲裁机构申请。
2020年二建法规建设工程合同制度专项练习题
2Z204010 建设工程合同制度一、单项选择题1、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。
A、返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法，利息予以没收C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息2、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（）的市场价格履行。
A、履行义务一方所在地B、材料所在地C、合同签订地D、订立合同时履行地3、合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。
A、订立合同时履行地的市场价格B、订立合同时履行地的政府定价C、订立合同时履行地的政府指导价D、履行合同时履行地的市场价格4、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。
后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。
法院此时应该（）作为结算工程款的依据。
A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格5、根据《合同法》，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，合同解除的时间是（）。
A、解除方发表解除声明时B、解除通知到达对方时C、递交解除批准、登记申请时D、批准、登记手续办理完毕时6、（）是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。
A、约定解除B、法定解除C、协商解除D、行使约定解除权的解除7、（）是当事人就解除合同进行协商，达成一致意见后解除的合同。
A、约定解除B、法定解除C、协商解除D、行使约定解除权的解除8、甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂的水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。
对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自（）起算。
A、甲提出时B、乙收到通知时C、甲向乙发出通知时D、通知到达乙方时9、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》组成部分的是（）。
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题-相关合同制度
2020二建《建设工程法规及相关知识》复习题2Z204030 相关合同制度（4分）【考点标签一】承揽合同考法一：考当事人的权利义务综合题1.根据《合同法》,关于承揽合同中权利和义务的说法，正确的是()。
A.承揽人应该接受定作人的指挥管理B.没有约定报酬支付期限的，且无法达成协议，也没有交易习惯和有关条款的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付C.定作人中途变更工作的要求，无需赔偿损失D.定作人未向承揽人支付报酬的，承揽不得留置工作成果考法二：考承揽合同的解除2.关于承揽合同中解除权的说法,正确的是（）。
A.定作人不履行协助义务的,承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的,定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同,造成定作人损失的,应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失【考点标签二】买卖合同考法一：考买卖方式的判断3.买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移的方式，称为（）。
A.拟制交付B.简易交付C.占有改定D.现实交付考法二：考灭失风险的转移4.关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,下列说法中正确的是（）。
A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担B.对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担D.出卖人未交付有关标的物的单证和资料的，风险不转移【考点标签三】借款合同5.关于借款合同的说法，正确的有（）。
A.贷款人可以选择预先在本金中扣除利息B.对于未约定期限且无法确定期限的，借款人可以随时偿还C.借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但不超过年利率36%为限D.自然人之间的借款合同，未约定利息或约定不明确，按同期同类银行贷款利率确定【考点标签四】租赁合同6.关于租赁合同的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2Z204030 相关合同制度
一、单项选择题
1、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是（）。
A、甲应支付相应部分报酬
B、甲不得中途要求乙停止制作
C、甲应支付全部约定报酬
D、甲不用赔偿乙的损失
2、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。
关于责任承担的说法，正确的是（）。
A、第三人就完成的工作成果向定作人负责
B、承揽人不再承担责任
C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任
D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责
3、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对上述项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。
丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（）。
A、丙无权要求开发商履行合同
B、丙可以要求乙履行合同
C、乙可以要求开发商履行合同
D、乙应向丙披露委托人
4、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力（）；因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力（）。
A、不及于从物，不及于主物
B、及于从物，及于主物
C、及于从物，不及于主物
D、不及于从物，及于主物
5、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。
关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。
A、乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担
B、甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担
C、甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担
D、丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担
6、因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，下列错误的说法是（）。
A、买受人可以拒绝接受标的物
B、买受可以解除合同
C、买受人拒收的，标的物毁损的风险由出卖人承担
D、买受人可以决绝接受标的物，但是不得解除合同
7、承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，（）。
A、由第三人向定作人承担所有责任
B、应当就第三人完成的工作成果承担责任
C、由承揽人承担所有责任
D、由定作人承担所有责任
8、下列关于买卖合同的法律特征，说法错误的是（）。
A、买卖合同是有偿合同
B、买卖合同是双务合同
C、买卖合同是诺成合同
D、买卖合同必须是书面的
9、融资租赁合同当中，下列（）不属于出租人的义务。
A、向出卖人支付价金
B、保证承租人对租赁物占有和使用
C、协助承租人索赔
D、交付标的物
10、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。
途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。
对此，下列说明中正确的是（）。
A、丙应对此承担全部责任
B、应由乙承担全部责任
C、乙和丙对此承担连带责任
D、甲直接要求丙赔偿损失
11、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。
A、留置货物
B、要求赔偿
C、解除合同
D、拒绝运输
二、多项选择题
1、关于委托合同，下列说法符合法律规定的有（）。
A、受托人应当亲自处理委托事务
B、受托人处理委托事务取得的财产归受托人所有
C、经委托人同意的转委托，受托人应当对第三人的行为承担责任
D、有偿委托合同的受托人由于过错造成委托人损失的，可以要求给予赔偿
E、无偿委托合同的受托人因过错给委托人造成损失的，可以不予赔偿
2、关于租赁合同的说法，正确的有（）。
A、租赁必须转让所有权
B、租赁期限超过20年的部分无效
C、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式
D、交付租赁物是租赁合同的成立要件
E、当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁
答案部分
一、单项选择题
1、
【正确答案】 A
【答案解析】本题考查的是承揽合同当事人的权利义务。
选项B错误，定作人拥有任意解除权；选项C
错误，定作人只支付相应报酬，并予以赔偿；选项D错误，定作人要求承揽人停止制作，应依法履行赔偿损失的义务。
参见教材P154。
【答疑编号10768780,点击提问】
2、
【正确答案】 D
【答案解析】本题考查的是承揽合同的特征。
承揽人就第三人完成的工作成果向定作人负责。
参见教材P152。
【答疑编号10768783,点击提问】
3、
【正确答案】 A
【答案解析】本题考查的是委托合同当事人的权利义务。
受托人以自己的名义与第三人订立合同时，第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系，受托人因第三人的原因对委托人不履行义务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人对第三人的权利，但第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外。
受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。
题干中，开发商为委托人，乙公司为受托人，丙公司为第三人。
参见教材P170。
【答疑编号10768997,点击提问】
4、
【正确答案】 C
【答案解析】本题考查的是孳息的归属和买卖合同的解除。
因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物；因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。
参见教材P159。
【答疑编号10769014,点击提问】
5、
【正确答案】 A
【答案解析】本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。
出卖人交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。
参见教材P157。
【答疑编号10769017,点击提问】
6、
【正确答案】 D
【答案解析】本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。
因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。
买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
参见教材P158。
【答疑编号10769019,点击提问】
7、
【正确答案】 B
【答案解析】本题考查的是承揽合同的解除。
承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责。
参见教材P152。
【答疑编号10769024,点击提问】
8、
【正确答案】 D
【答案解析】本题考查的是买卖合同的法律特征。
买卖合同是一种转移财产所有权的、有偿、双务、诺诚合同，买卖合同可以是书面的，也可以是口头的。
参见教材P154。
【答疑编号10769128,点击提问】
9、
【正确答案】 D
【答案解析】本题考查的是融资租赁合同的法律规定。
选项D属于出卖人的义务。
参见教材P165。
【答疑编号10769135,点击提问】
10、
【正确答案】 B
【答案解析】本题考查的是多式联运合同。
多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运合同经营人对全程运输承担的义务。
所以，应该有多式联运经营人乙就运输材料的损坏对甲承担违约责任。
参见教材P168。
【答疑编号10769204,点击提问】
11、
【正确答案】 D
【答案解析】本题考查的是运输合同的法律规定。
托运人应当按照约定的方式包装货物。
对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。
托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。
参见教材P167。
【答疑编号10769209,点击提问】
二、多项选择题
1、
【正确答案】 AD
【答案解析】本题考查的是委托合同的法律规定。
选项B的错误在于，受托人处理委托事务取得的财产归委托人所有；选项C的错误在于，经委托人同意的转委托，受托人不对第三人的行为承担责任；选项E 的错误在于，无偿委托合同的受托人因故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿。
参见教材P170。
【答疑编号10768995,点击提问】
2、
【正确答案】 BC
【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。
选项A的错误在于，租赁合同不需要转让所有权；选项D的错误在于，租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件；选项E的错误在于，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式，未采用书面形式的，视为不定期租赁。
参见教材P162。
【答疑编号10769211,点击提问】。