FIDIC合同条件下的施工管理(一)试题
合同管理复习题答案一(例子) 07[1]527
![合同管理复习题答案一(例子) 07[1]527](https://img.taocdn.com/s3/m/220b67864afe04a1b071deb7.png)
案例复习题案例1在我国某工程中采用固定总价合同，合同条件规定，承包商若发现施工图中的任何错误和异常应通知业主代表。
在技术规范中规定，从安全的要求出发，消防用水管道必须与电缆分开铺设；而在图纸上，将消防用水管道和电缆放到了一个管道沟中。
承包商按图报价并施工，该项工程完成后，报告工程师进行验收，对此，工程师应该如何处理？并说明理由。
答：指令承包商按规范要求施工，重新铺设管道沟，并拒绝给承包商任何补偿。
其理由是：(1)两种管道放一个沟中极不安全，违反工程规范。
在工程中，一般规范(即本工程的说明)是优先于图纸。
(2)即使施工图上注明两管放在一个管道沟中，这是一个设计错误。
但作为一个有经验的承包商是应该能够发现这个常识性的错误的。
而且合同中规定，承包商若发现施工图中任何错误和异常，应及时通知业主代表。
承包商没有遵守合同规定。
案例2在某一国际工程中，工程师向承包商颁发了一份图纸，图纸上有工程师的批准及签字。
但这份图纸的部分内容违反本工程的专用规范(即工程说明)，待实施到一半后工程师发现这个问题，要求承包商返工并按规范施工。
承包商就返工问题向工程师提出索赔要求，但为工程师否定。
承包商提出了问题：工程师批准颁布的图纸，如果与合同专用规范内容不同，它能否作为工程师已批准的有约束力的工程变更？试述其理由。
答：(1)在国际工程中通常专用规范是优先于图纸的，承包商有责任遵守合同规范。
(2)如果双方一致同意，工程变更的图纸是有约束力的。
但这一致同意不仅包括图纸上的批准意见，而且工程师应有变更的意图，即工程师在签发图纸时必须明确知道已经变更，而且承包商也清楚知道。
如果工程师不知道已经变更(仅发布了图纸)，则不论出于何种理由，他没有修改的意向，这个对图纸的批准没有合同变更的效力。
(2)承包商在收一个与规范不同的或有明显错误的图纸后，有责任在施工前将问题呈交给工程师(见本节前面的分析)。
如果工程师书面肯定图纸变更，则就形成有约束力的工程变更。
FIDIC施工合同条件--复习试题1
10 下列说法不正确的是( ) FIDIC 施工合同条件一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
(每小题 2 分，共 20 分)1.除合同另有规定，承包商应向( )提供一式六套承包商文件。
A.雇主B. 工程师C.分包商D.政府有关部门2. 因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由( )承担。
A.雇主B. 工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定， FIDIC 施工合同条件规定的保险应由( )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B. 工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前( )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，( )填报。
A.每周B. 每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的( ) ，雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可( )前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在( )中规定的日期前，联合任命一个 DAB。
A.专用合同条件B. 中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果 DAB 已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到 DAB 决定后()天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.42．．．A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
FIDIC施工合同条件--复习试题..
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（ C ）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
咨询师(FIDIC合同条件介绍及要点分析)继续教育考试及答案
咨询师（FIDIC合同条件介绍及要点分析）继续教育考试及答案一、单选题【本题型共6道题】1.开工通知要在开工日期前至少（）天发出给承包商。
A．7B．14C．28D．26用户答案：[B] 得分：5.002.在签发（）前的任何时间，工程师均可发起变更。
A．最终支付证书B．竣工检验报告C．接收证书D．履约证书用户答案：[D] 得分：0.003.索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。
A．同期纪录B．索赔通知C．索赔报告D．索赔证据用户答案：[B] 得分：5.004.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（）。
A．业主管控弱B．责任单一C．实施周期短D．管理界面少用户答案：[C] 得分：0.005.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。
A．期中支付B．保留金C．最终支付D．预付款用户答案：[D] 得分：0.006.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。
A．工程师B．业主C．承包商D．业主代表用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.进度计划应包含的内容，包括（）。
A．承包商根据合同数据载明的时间获得现场的日期B．承包商实施工程的步骤与顺序以及各阶段工作持续的时间C．《业主的要求》或合同条件中载明的承包商提交文件的审核期限D．DAAB的现场考察安排用户答案：[ABC] 得分：10.002.关于履约保证的规定，正确的有（）。
A．承包商应保证在工程全部竣工和修复缺陷之前履约保证一直有效B．开出履约保证的机构应得到业主的批准C．业主应在收到工程师签发的履约证书后立即将履约保证退还给承包商D．承包商应在收到中标函之后的28天内将履约保证提交给业主用户答案：[ABCD] 得分：0.003.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。
A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.004.FIDIC2017版中的【例外事件】包括（）。
《工程合同管理》第5章-FIDIC施工合同条件
第五章FIDIC施工合同条件一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是( ）。
A．预付款的金额不少于合同价22％B．要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10％的月开始扣回预付款2．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。
A．不利的气候条件B．招标文件未说明的污染C．不利于施工的外界自然条件D．其他承包商的干扰3．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失( ).A．分包商可直接向工程师递交索赔报告B．分包商可直接向业主递交索赔报告C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后,向工程师转交分包商的索赔报告4．按照FIDIC《施工合同条件》规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日5．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( ）。
A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C．应由承包商和指定分包商共同承担责任D．应由指定分包商直接对业主承担责任6．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（)。
A．业主额外支付B．工程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿7。
组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( ）。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
FIDIC《施工合同条件》近三年资料综合-2013.6.1
近三年综合（共6页，2013。
6。
1）一．单项选择题:在每小题的备选答案选出一个正确答案，并将正确答案代码填写在题干的括号内。
1．双方应在承包商收到中标函后（）天内签订合同协议书。
- B-1。
6-P25A．14 B。
28 C. 42 D. 562．下列对FIDIC施工合同文件的优先顺序的表述正确的是（）-C—1。
5—P25A．图纸>规范B。
通用条件〉专用条件 C. 中标函〉投标函 D. 规范〉通用条件3. 工程师（）解除任一方根据合同规定的任何任务、义务或职责.—B—3。
1-P33A．有权B。
无权C。
应根据承包商的要求 D. 可部分4. 承包商在履约担保期满日期前28天尚无权拿到( ），承包商应将履约担保的有效期延长至工程竣工和修补缺陷时为止。
-D-4.2—P39A．接收证书B。
结清证明C。
期中付款证书 D. 履约证书5. 凡需根据记录进行测量的任何永久工程，此类记录应由( ）准备.-C—12。
1—P83A。
雇主B。
承包商 C. 工程师D。
分包商6。
动员预付款的扣减应当从( )时开始。
-C—14.2—P95A。
首次签发期中付款证书B。
确认的期中付款累计额超过中标合同金额10％时的付款证书C. 确认的期中付款累计额超过中标合同金额减去暂列金额后余额的10％的付款证书D．确认的期中付款累计额等于动员预付款的金额的付款证书7．承包商在收到工程（）后84天内，应向工程师提交竣工报表及证明文件。
—A-14.10-P103 A．接收证书 B. 最终付款证书C。
期中付款证书 D. 履约证书8。
根据FIDIC施工合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是( ）。
-C-20.1—P129A. 索赔事件发生28天内B。
察觉或应当察觉索赔事件28天内C。
承包商应当察觉索赔事件42天内D。
索赔事件发生56天内9。
FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（）—D-14。
3—P97A．合同价内的暂列金额B．业主应交付的预付款C．承包商应交付的定金D．承包商应得的工程款10。
FIDIC试题-1
FIDIC试题-1FIDIC 施⼯合同条件复习题（1）⼀．填空（圆括弧内为答案）1.FIDIC是（国际咨询⼯程师联合会）的（法）⽂缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是：A. 红⽪书（施⼯合同条件）适⽤于⼤型施⼯⼯程。
B. 黄⽪书（⽣产设备与设计-建设合同条件）适⽤于机电设备设计施⼯⼯程。
C. 银⽪书（设计采购施⼯交钥匙合同条件）适⽤于EPC总承包⼯程。
D. 绿⽪书（简明合同格式）适⽤于较⼩额度⼟⽊机电⼯程。
3.FIDIC施⼯合同⽂件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。
4.FIDIC施⼯、设计建造和EPC总承包合同通⽤条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通⽤条件总共（15）条。
5.FIDIC施⼯合同条件规定，承包商应定期向业主/⼯程师提交（⽉) 进度报告。
6.施⼯合同中关于承包商雇佣当地⼯⼈注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低⼯资、福利条件、保险、休假及⼯作时间和加班费⽀付）。
7.施⼯合同中有关承包商项⽬管理内容包括（⼯作范围、时间、费⽤、⼈⼒资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、8.施⼯合同中，⼯程接收证书标志着承包商（基本上）完成了⼯程；履约证书标志着承包商（彻底）履⾏了合同的全部义务。
9.施⼯合同中不可抗⼒的四个条件是（⼀⽅⽆法控制、签订合同前⽆法合理防范、事件发⽣后不能合理克服、事件不是另⼀⽅造成）。
10.国际⼯程的基本保险险别包括（施⼯⼀切险、安装⼀切险、雇主责任险、第三⽅责任险）。
⼆． FIDIC合同专业术语翻译（1）1. 定义（）2. 合同（）3.中标函（）4.投标函（）5.规范（）6.图纸（）7.⼯程量表（）8.业主（）9.承包商（）10.投标书（）11.⼯程师（）12.业主代表（）13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三．判断（正确打√错误打×）1. 在施⼯合同中，以下合同⽂件的优先次序是否正确？（）合同协议书--中标函--投标函--专⽤合同条件--通⽤合同条件--规范--图纸-- 其它合同⽂件2. 施⼯合同签订后，⼀⽅希望转让合同时，不必征得另⼀⽅的同意。
FIDIC施工合同条件--复习试题
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（ C ）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
FIDIC条件下的施工合同管理
3．设计—建造与交钥匙合同条件
FIDIC编制的《设计—建造与交钥匙工程合同条件》是适 用于总承包的合同文本，承包工作内容包括设计、设备采购、 施工、物资供应、安装、调试、保修。这种承包模式可以减 少设计与施工之间的脱节或矛盾，而且有利于节约投资。该 合同文本是基于不可调价的总价承包编制的合同条件。土建 施工和设备安装部分的责任，基本上套用《土木工程施工合 同条件》和《电气与机械工程合同条件》的相关约定。交钥 匙合同条件既可以用于单一合同施工的项目，也可以用于作 为多合同项目中的一个合同，如承包商负责提供各项设备、 单项构筑物或整套设施的承包。
（3）标准化的文件格式。FIDIC编制的标准化合同文本， 除了通用条件和专用条件以外，还包括有标准化的投标书（及 附录）和协议书的格式文件。投标书的格式文件只有一页内容， 是投标人愿意遵守招标文件规定的承诺表示。投标人只需填写 投标报价并签字后，即可与其他材料一起构成有法律效力的投 标文件。投标书附件列出了通用条件和专用条件内涉及工期和 费用内容的明确数值，与专用条件中的条款序号和具体要求相 一致，以使承包商在投标时予以考虑。
2．电气与机械工程合同条件
《电气与机械工程合同条件》适用于大型工程的设备提供 和施工安装，承包工作范围包括设备的制造、运送、安装和保 修几个阶段。这个合同条件是在土木工程施工合同条件基础上 编制的，针对相同情况制定的条款完全照抄土木工程施工合同 条件的规定。与土木工程施工合同条件的区别主要表现为：一 是该合同涉及的不确定风险的因素较少，但实施阶段管理程序 较为复杂，因此条目少、款数多；二是支付管理程序与责任划 分基于总价合同。这个合同条件一般适用于大型项目中的安装 工程。
（2）专用条件。专用条件是相对于“通用”而言，要根据 准备实施的项目的工程专业特点，以及工程所在地的政治、经 济、法律、自然条件等地域特点，针对通用条件中条款的规定 加以具体化。可以对通用条件中的规定进行相应补充完善、修 订或取代其中的某些内容，以及增补通用条件中没有规定的条 款。专用条件中条款序号应与通用条件中要说明条款的序号对 应，通用条件和专用条件内相同序号的条款共同构成对某一问 题的约定责任。如果通用条件内的某一条款内容完备、适用， 专用条件内可不再重复列此条款。
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
工程合同管理师试卷1(含答案)
工程合同管理师试卷（一）一、判断题 ( 正确的打√，错误的打×，每题2分，共20分)1．根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
( √ )2．可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
( √ )3．监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
( × )4．合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。
(√ )5． FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
( √ )6．效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
(√ )7．在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。
(√ )8．根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
( √ )9．根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
(× )10．投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
(√ )二、单项选择题 (每题1分，共20分 )1．一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D ）。
A. 单方宣布合同无效B. 拒绝履行合同义务C. 向行政主管部门申请撤销合同D. 向法院请求裁定撤销合同2．下列属于要约的行为是（A ）。
A．投标报价B．招标公告C．产品广告D．设备报价清单3．投标单位有以下行为时，（ D ）招标单位可视其为严重违约行为而没收招标保证金。
A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4．施工合同中， __B_ 不是业主应承担的义务。
A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.提供真实的地质和地下水文资料5．某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m3，挖土单价为15元/ m3。
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。
建设工程合同管理题库及答案
1 建设工程合同管理-题库目录001建设工程合同管理法律基础................................................2 002合同法律制度..................................................................3 003建设工程招标管理............................................................6 004建设工程委托监理合同......................................................8 005建设工程勘察设计合同管理................................................10 006建设工程施工合同管理......................................................10 007建设工程物资采购合同管理................................................13 008 FIDIC合同条件下的施工管理.............................................13 009建设工程施工索赔............................................................14 010综合练习........................................................................15 011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）............17 012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）............21 013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）............25 014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)2 001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是(B )。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款历年真题及答案2019年10月
建设工程合同（含FIDIC）条款2019年10月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、当事人之间互负的债务有先后履行的顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种权利为（D）A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、先履行抗辩权D、后履行抗辩权2、下列属于《合同法》调整的关系的是（D）A、婚姻关系B、收养关系C、监护关系D、财产关系3、根据《合同法》的规定，以下属于实践合同的是（C）A、买卖合同B、赠与合同C、保管合同D、借贷合同4、下列施工项目的工程担保方式中，保证期限相对较短的是（A）A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、业主支付担保5、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A）A、已经成立B、完备形式后成立C、效力待定D、未成立6、依据FIDIC合同条款，下列属于承包商应承担的风险的是（D）A、现场地质条件与勘察资料说明不一致B、不利于施工的自然条件C、不利于施工的气候条件D、指定承包商的自行违约行为7、根据《合同法》规定，撤销权的有效期为（A）A、1年B、2年C、3年D、4年8、根据《施工合同示范文本》下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（B）A、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验B、承包人进行自检，并提前48小时书面通知工程师C、工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后自行验收9、A公司应B公司之约赴京洽谈签约，后因双方合同价款无法达成一致而未能签订合同，则A公司赴京发生的差旅费应由（B）A、A公司和B公司各负担一半B、A公司自行承担C、B公司全部承担D、B公司负责比例必须高于A公司10、某商场设有自动售货机，消费者只要按要求投入货币，即可得到想要的商品，此种买卖合同的形式为（C）A、书面形式B、口头形式C、推定形式D、默示形式11、行使代位权的费用由（A）A、债务人承担B、代位权人承担C、债权人承担D、债务人和债权人共同承担12、下列关于工程分包的说法中，正确的是（A）A、施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任C、施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位13、中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（B）A、中标通知书、合同协议书、图纸B、合同协议书、中标通知书、图纸C、合同协议书、图纸、中标通知书D、中标通知书、图纸、合同协议书14、下列属于《建设工程监理合同示范文本》的正文和核心的是（C）A、标准条件B、专用条件C、委托监理合同D、附录15、下列属于监理合同文件优先解释顺序的是（A）A、合同修正文件B、委托监理合同C、中标通知书D、监理投标书16、在FIDIC合同条件中，承包商可以要求复工，是在工程师暂停施工超过（B）A、90天B、84天C、30天D、28天17、索赔的材料费不包含（D）A、材料用量增加的费用B、材料价格上涨的费用C、材料库存时间延长而增加的保管费用D、材料不合理的损耗费用18、采用FIDIC施工合同条件，最终解决合同争议的方式的是（D）A、提交工程师决定B、提交争端裁决委员会决定C、双方协商D、仲裁19、下列属于工程合同保险按参保标的分类的是（B）A、第三方责任险B、建筑工程一切险C、雇主责任险D、承包商设备险20、由于业主或工程师指令承包商加快施工速度，缩短工期，而引起的索赔属于（C）A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、工程加速索赔D、意外风险索赔二、填空题（每题2分共10分）21、合同成立一般要经过两个阶段，分别是要约阶段和承诺阶段。
FIDIC培训1-1
纯单价合同（Straight Unit Price Contract） 单价与包干混合式合同（Unit Price and Lump Sum Items Contract）
国际工程常见合同类型
成本加酬金合同Cost Reimbursement Contract，Cost Plus Fee Contract
可调总价合同（Escalation Lump Sum Contract）
以图纸及工程量计算准则、规范等为基础，按“时价”，计算 由于通货膨胀而使工料成本增加，按照合同中列出的调价条款， 可对合同总价进行调整。业主承担了通货膨胀的风险，而固定总 价合同中的其他风险仍由承包商承担。 适用于合同工期较长（如1年以上）的项目
FIDIC合同条件与国际工程合同管理
北京交通大学
刘菁
CONTENTS
一、国际工程合同管理相关背景知识
二、FIDIC及其系列合同条件简介
三、国际工程施工招标、投标及案例分析 四、新版FIDIC施工合同条件分析 五、基于FIDIC施工合同条件的国际工程合同管 理及案例分析
国际工程合同管理相关背景知识
设计管理模式(DM)
FIDIC合同条件(第一课)章节练习
单项选择题（共1 题)1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
(B)∙A、经监理工程师批准后才能运出工地∙B、不能运出工地。
∙C、可自行运出工地。
∙D、应经业主批准后才能运出工地。
答题结果：正确答案：A多项选择题（共1 题)1、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。
(D)∙A、发包人负责检查试验∙B、费用由发包人负责。
∙C、承包人负责检查试验。
∙D、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期。
答题结果：正确答案：BCD判断题（共1 题)1、合同解除包括约定解除和法定解除。
(A)∙A、正确B、错误答题结果：正确答案：AFIDIC合同条件（第一课）章节练习单项选择题（共1 题)1、竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向监理工程师提交（）及操作和维护手册。
(D)∙A、支付文件∙B、变更文件。
∙C、履约文件。
∙D、竣工文件。
答题结果：正确答案：D多项选择题（共1 题)1、承包商应按照（）生产设备制造、材料的生产加工，以及工程的实施作业。
(ABE)∙A、国家法律∙B、合同规定的方法。
∙C、公认的良好习惯，使用恰当精巧和仔细的方法；。
∙D、公司的内部规定。
∙E、除合同适当配备的设施和无危险的材料。
答题结果：正确答案：BCE判断题（共1 题)1、FIDIC 施工合同条件规定，承包商应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
(A)A、正确B、错误答题结果：正确答案：A1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
(A) ∙A、经监理工程师批准后才能运出工地。
∙B、不能运出工地。
∙C、可自行运出工地。
∙D、应经业主批准后才能运出工地。
答题结果：正确答案：A多项选择题（共1 题)1、承包商应按照（）生产设备制造、材料的生产加工，以及工程的实施作业。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款练习题及答案
机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。
3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时A.中标人为乙，合同价为980万元，B.中标人为乙，合同价为990万元C.中标人为甲，合同价为950元D.中标人为甲，合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论，狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18．执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC合同条件下的施工管理(一)一、单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意1、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
A．开标 B．发出中标函C．提交履约保证 D．开工2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。
A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B．合同管理之日起至设立之日止的期间C．开工之日起至结清单生效之日止的期间D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间3、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员4、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。
A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限C．为业主的全部损失 D．包托业主的全部损失加违约金5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度6、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
A．工程维修 B．清理施工现场C．报送竣工报表 D．财务结算7、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。
施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。
A．500 B．583 C．865 D．9038、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。
A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担9、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。
A．在颁发接收证书时全部返还B．在颁发履约证书时全部返还C．在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D．不再返还10、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。
业主在10月 10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。
A．10月10日 B．10月13日C．10月20日 D．10月30日11、FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于( )。
A．合同价内的暂列金 B．业主应交付的预付款C．承包商应交付的定金 D．承包商应得的工程款12、依据FIDIC《施工合同条件》工程师颁发的工程接收证书表明( )。
A．工程照管责任移交 B．承包合同的全部义务已完成C．缺陷通知期开始 D．可以办理竣工结算13、FIDIC《施工合同条件》中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。
A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为14、依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。
A．合同关系主体为业主和指定分包商B．指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C．承包商对指定分包商违约的行为承担责任D．由工程师负责协调管理15、FIDIC《施工合同条件》中的暂列金，是( )的一项款额。
A．不计入合同价格之内B．用于不可预见项目使用C．由工程师或承包商代表控制使用D．专门用于承包商施工范围内工程使用16、FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A．合同签字日 B．下达开工令C．基准日 D．风险事件发生日17、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。
A．现场地质条件与文件资料说明不一致B．不利于施工的外界非自然条件C．不利于施工的气候条件D．其他承包商对施工的干扰18、依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。
A．预付款的金额不少于合同价22%B．要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C．预付款保函金额要大于预付款额D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款19、按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。
A．不利的气候条件 B．招标文件未说明的污染C．不利于施工的外界自然条件 D．其他承包商的干扰20、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失( )。
A．分包商可直接向工程师递交索赔报告B．分包商可直接向业主递交索赔报告C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告21、按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。
A．本该进行检验日 B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日 D．业主实际使用日22、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。
A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C．应由承包商和指定分包商共同承担责任D．应由指定分包商直接对业主承担责任23、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。
A．业主额外支付 B．工程师承担C．承包商自行承担 D．业主与承包商协商补偿24、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是( )。
A．该笔费用的金额包括在中标的合同价内B．业主有权根据施工的实际需要控制使用C．此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D．工程竣工前该笔费用必须全部使用25、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
A．不应返还保留金B．应退还一半保留金C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D．应全部退还保留金26、FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。
A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．承包商提交给业主的“结清单”生效D．工程移交证书注明的竣工27、按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。
A．认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B．认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C．不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D．不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告28、在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的保险。
A．施工遇到图样上未标明的地下构筑物B．社会动乱导致施工暂停C．专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D．施工过程中当地税费的增长29、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A．检查承包人现场同期的记录B．指示承包人缩短合同工期C．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中30、FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
A．颁发工程移交证书 B．颁发解除缺陷责任证书C．签发最终支付证书 D．承包商提交结清单31、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。
从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A．开标日 B．工程师发布开工令日C．工程师颁发工程接收证书日 D．工程师颁发履约证书日32、依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当( )。
A．在首次支付工程进度款时起扣B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣33、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。
工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。
A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任34、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。
但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。
经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。
工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。
A．4月15日 B．5月1日C．5月15日 D．5月18日35、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。
A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质二、多项选择题每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项36、依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是( )等。
A．工程量清单中的工程量不准确 B．承包商的报价漏项C．合同内列有调价条款 D．采用不可调价合同E．发生承包商应承担质量责任的扣款37、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在( )。
A．是否由承包商选定 B．是否与承包商订立合同C．是否可能由业主直接付款 D．承包商是否收取管理费E．是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作38、在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括( )。