深圳市建设工程勘察合同(示范合同)
深圳市建设工程勘察合同书
深圳市建设工程勘察合同书甲方：（名称）地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：乙方：（名称）地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：鉴于甲乙双方愿意进行建设工程的勘察工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1 甲方授权乙方对建设工程进行勘察工作，包括但不限于勘察设计、测量勘查、勘查报告编制等全面勘察工作。
1.2 勘察范围：（详细描述勘察范围）第二条合同费用及支付方式2.1 本次勘察工作的费用为人民币（金额大写）（金额小写），费用包括勘察设计费、测量勘查费、勘查报告编制费及其他相关费用。
2.2 甲方应于本合同签订后（或根据约定的具体时间）向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，剩余费用按照勘察工作进度进行分期支付。
2.3 乙方应按照双方约定的付款方式接收支付款项。
第三条勘察工作的要求和进度3.1 乙方应按照国家有关规定和甲方的要求进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
3.2 勘察工作进度应按照甲方的要求和计划进行，乙方应提前告知甲方勘察工作的进展情况。
3.3 若勘察工作延迟或发生其他原因导致工期无法按照计划完成，乙方应及时向甲方提供书面解释，并商定后续处理方式。
第四条勘察报告和知识产权4.1 乙方应按照约定的时间编制勘察报告，并提交甲方审核确认。
乙方须确保勘察报告的准确性和完整性。
4.2 勘察报告归甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方进行传播或使用。
乙方应保护勘察报告的知识产权，不得侵犯甲方的合法权益。
4.3 如因乙方原因导致勘察报告存在严重错误或遗漏，乙方应及时承担相应责任，并进行相应修正或补救。
第五条保密条款5.1 双方对于在本合同履行过程中，获取到的双方商业秘密和其他涉密信息，应予以保密。
5.2 未经甲方同意，乙方不得向任何第三方透露勘察工作的相关信息，包括但不限于勘察范围、勘察结果等。
第六条违约责任6.1 若一方未履行合同约定的义务，使对方遭受损失的，应当承担违约责任，并赔偿造成的损失。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
深圳市建设工程勘察合同样书
深圳市建设工程勘察合同样书合同编号：XXXXX甲方：（发包人名称）地址：（发包人地址）联系电话：（发包人联系电话）乙方：（承包人名称）地址：（承包人地址）联系电话：（承包人联系电话）鉴于甲、乙双方就深圳市某建设工程的勘察工作达成协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条合同目的及范围1.1 甲方委托乙方负责对深圳市某建设工程进行勘察工作，具体包括但不限于工程场地测量、地质勘探、研究分析等。
1.2 勘察工作的具体内容、工程范围、要求和期限等详见附件《工程勘察任务书》。
第二条勘察报告与成果交付2.1 乙方完成勘察工作后，应及时向甲方提交勘察报告，报告应真实、准确地反映工程勘察结果，并符合国家有关法律法规和技术标准的要求。
2.2 乙方应将所有勘察资料、成果以及相关材料如探矿证明等交付给甲方，交付材料应清晰、完整、无误，符合相关要求。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为人民币XXX元（大写：XXX元整），具体费用构成详见附件《工程勘察费用清单》。
3.2 甲方应在本合同签订后的X天内支付合同价款的X%作为预付款，剩余款项在勘察工作完成后的X天内一次性支付。
3.3 增加或减少工程范围，需要变更合同价款的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更合同。
第四条违约责任4.1 甲方未按照约定及时支付预付款或尾款的，应按照合同价款的X%/日向乙方支付滞纳金。
乙方承担逾期交付工程勘察报告的责任，给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。
4.2 乙方未按照合同约定完成工程勘察工作或工程勘察报告中存在虚假信息的，应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。
同时，若因乙方的违约行为给甲方造成经济损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方保证在合同履行过程中，不泄露对方的商业秘密和技术资料。
5.2 勘察报告及相关文件的知识产权归属于乙方，甲方不得将其用于商业用途。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版1. 引言本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“勘察单位”）共同订立，为深圳市建设工程勘察合同书通用版。
业主与勘察单位双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平的原则，达成以下合同：2. 被勘察工程的基本情况2.1 项目名称被勘察工程的准确名称为：2.2 项目位置被勘察工程位于深圳市的具体位置：2.3 勘察内容和范围根据业主的要求，勘察单位需完成以下勘察内容和范围：2.4 勘察工作期限勘察工作开始日期为______________，结束日期为______________。
3. 勘察单位的权利和义务3.1 勘察单位的权利•勘察单位有权根据合同约定的范围和内容执行勘察工作；•勘察单位有权获取必要的资料和信息；•勘察单位有权提出勘察方法和方案；•勘察单位有权要求业主提供必要的帮助和协助。
3.2 勘察单位的义务•勘察单位应按照业主的要求完成勘察工作；•勘察单位应提供准确、真实、完整的勘察成果；•勘察单位应保证勘察工作的质量；•勘察单位应保护业主的商业秘密和其他相关信息的机密性；•勘察单位应按合同约定的时间完成勘察工作。
4. 业主的权利和义务4.1 业主的权利•业主有权要求勘察单位按照合同约定的范围和内容执行勘察工作；•业主有权根据勘察单位提供的勘察方案进行审查和批准；•业主有权索取并对勘察成果进行审核。
4.2 业主的义务•业主应提供勘察单位所需的必要资料和信息；•业主应按时支付勘察费用；•业主应保证勘察工作的顺利进行；•业主应根据勘察单位的要求提供必要的帮助和协助。
5. 费用支付方式及标准5.1 勘察费用本合同约定的勘察费用为___________元。
5.2 费用支付方式•乙方可选择一次性支付或分期支付方式；•如选择分期支付方式，具体支付比例和时间按照双方另行签订的《勘察费支付计划书》执行。
6. 保证金及返还条件6.1 保证金金额本合同约定的保证金金额为___________元。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版一、合同的缔结深圳市建设工程勘察合同书（下称“本合同”）由甲方（委托人）和乙方（勘察单位）共同缔结，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经友好协商，达成如下协议：二、合同的目的和范围1. 目的：本合同的目的是为了明确双方的权利和义务，规范双方在建设工程勘察过程中的行为，确保工程勘察的顺利进行。
2. 范围：本合同适用于深圳市范围内的各类建设工程勘察项目，包括但不限于土地勘察、地质勘察、水文勘察、工程测量等。
三、合同的内容1. 项目概况：甲方应向乙方提供准确、完整的项目概况，包括工程名称、地点、规模、用途、要求等。
乙方据此编制勘察方案，并经甲方审核确认。
2. 勘察范围：乙方应按照双方确认的勘察方案进行勘察工作，包括必要的勘察设计、实地勘察、资料收集、实验室分析等。
3. 勘察报告：乙方应按照双方约定的时间节点提交勘察报告，报告内容应真实、准确、完整，包括但不限于勘察成果、勘察数据、分析结果、意见建议等。
4. 合同价款：甲方应按照双方约定的支付方式和时间节点，按时支付合同价款。
乙方应按照双方约定的价款标准和支付方式，按时收取合同价款。
5. 合同变更：如有需要变更本合同的内容，应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。
变更后的协议具有与本合同同等的法律效力。
6. 合同解除：如因不可抗力或其他不可归责于一方的原因，导致无法履行本合同的，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
如无法解决，可依法解除本合同。
四、合同的履行1. 甲方的义务：（1）提供准确、完整的项目概况；（2）按时支付合同价款；（3）提供必要的配合和支持。
2. 乙方的义务：（1）按照双方确认的勘察方案进行勘察工作；（2）按时提交勘察报告；（3）保证勘察工作的质量和进度。
五、合同的违约和争议解决1. 违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
建设工程勘察合同(示范文本)
建设工程勘察合同（示范文本）第一章总则第一条为了规范建设工程勘察活动，明确各方的权利和义务，保障工程质量和安全，依法合理分配风险，特制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程勘察活动。
第三条本合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循诚实信用、公平合理、自愿协商、互利共赢的原则。
第四条本合同的各方应当按照法律、法规和合同约定执行，不得违反法律、法规和合同约定。
第五条本合同的各方应当保守商业秘密，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。
第六条本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二章建设工程勘察的内容和要求第七条建设工程勘察的内容包括但不限于以下几个方面：（一）对工程地质、地貌、水文地质等进行调查研究；（二）对建设工程的设计条件进行勘察；（三）对建设工程的地基、基础、地下设施等进行勘察；（四）对建设工程的环境影响进行评估；（五）对建设工程的施工工艺、施工方法等进行研究。
第八条建设工程勘察应当符合国家有关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第九条建设工程勘察应当及时提交勘察报告，并按照合同约定的时间完成勘察任务。
第十条建设工程勘察应当按照合同约定的费用进行结算，不得擅自增加或减少费用。
第三章合同的订立和履行第十一条本合同的订立应当采用书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签字或盖章。
第十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十三条勘察人员应当具备相应的资质和技术能力，确保勘察工作的质量和安全。
第十四条勘察人员应当按照合同约定的时间和要求进行勘察工作，不得延误勘察进度。
第十五条勘察人员应当按照合同约定的费用进行勘察工作，不得擅自要求增加或减少费用。
第十六条勘察人员应当保护勘察现场的环境和设施，确保勘察工作的安全和顺利进行。
第四章合同的变更和解除第十七条本合同的变更应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
第十八条本合同的解除应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
深圳市建设工程勘察合同书通用版
深圳市建设工程勘察合同书通用版合同编号：【填写合同编号】甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】电话：【填写甲方电话】传真：【填写甲方传真】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】电话：【填写乙方电话】传真：【填写乙方传真】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察项目，并根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商一致，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了规范甲乙双方在建设工程勘察方面的权利与义务，明确勘察项目的内容、要求和支付标准，确保工程勘察的顺利进行。
第二条勘察内容1. 甲方委托乙方进行以下勘察项目：【填写具体勘察项目名称】，包括但不限于调查报告、施工图设计、勘察设计等工作。
2. 勘察项目完成后，乙方应向甲方提供完整的勘察报告，报告内容应真实、可行并符合相关法律法规要求。
第三条合同价款1. 乙方完成勘察项目后，甲方应按照以下支付标准向乙方支付相应的勘察费用：（1）总勘察费用为人民币【填写总勘察费用】元；（2）支付方式：【填写支付方式】；（3）支付时间：【填写支付时间】。
2. 如甲方未按时支付勘察费用，乙方有权收取逾期付款的利息，按照中国人民银行同期同类型贷款利率的【填写逾期利率】倍计算。
第四条质量保证乙方应保证所提供的勘察报告真实、可行，并且符合国家建设工程勘察质量标准。
如发现勘察报告存在问题或不符合要求，乙方应承担相应的责任并及时进行修正。
第五条违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付勘察费用或逾期付款，甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的【填写违约金比例】倍。
2. 如乙方未按照合同约定完成勘察项目或勘察报告质量存在问题，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总勘察费用的【填写违约金比例】倍。
第六条保密条款1. 双方应对涉及本合同内容的商业秘密和技术机密保密，不得向第三方泄露或披露。
未经一方同意，对方不得将其作为参考或依据进行其他工程的勘察活动。
2. 乙方应对甲方的业务和技术秘密予以保密，不得泄露给与合同无关的人员或机构。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
深圳市建设工程勘察合同范本
深圳市建设工程勘察合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人（委托人）：[甲方法定代表人（委托人）]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人（委托人）：[乙方法定代表人（委托人）]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲方与乙方在平等、自愿的基础上，就深圳市建设工程勘察事项达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方接受甲方的委托，按照本合同约定的工程范围和工作任务，在规定的时间内完成深圳市建设工程的勘察工作。
1.2 甲方委托乙方完成的勘察工作内容包括但不限于：调查、勘测、设计、验收等。
第二条工程范围与工作任务2.1 本合同约定的工程范围为：[详细描述工程范围，包括勘察地点、面积、用途等]。
2.2 乙方在勘察工作中需要执行的具体任务包括：[详细描述具体任务，如地质勘察、土地利用状况调查、环境影响评价等]。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总金额为：[合同总金额数字]人民币。
3.2 合同价款支付方式约定如下：（1）在签订本合同后，甲方按照合同总金额的30%支付合同预付款，即：[预付款金额数字]人民币，作为乙方开展勘察工作的启动款；（2）在乙方完成约定的工作任务后，甲方按照已完成工作量的实际百分比支付合同工程进度款；（3）乙方完成全部工作任务并经甲方验收合格后，甲方支付合同尾款，即：[尾款金额数字]人民币。
3.3 甲方支付合同价款的方式为：[具体支付方式，如银行转账等]。
第四条工期与工作进度4.1 本合同约定的工期为：[工期数字]个工作日。
4.2 甲乙双方应按照本合同约定的工作任务和工期进行工作，确保合同的顺利执行。
4.3 如因不可抗力或其他合同外的原因导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并及时向对方书面通知延误情况，并努力采取措施加快工作进度。
第五条技术保证与质量要求5.1 乙方应具备相关的资质和技术实力，保证本合同约定的工作任务按时高质量完成。
建设工程勘察设计合同范本(3篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
深圳市建设工程勘察合同(示范
合同)
The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
深圳市建设工程勘察合同(示范合同)
工程名称：____________
工程地点：____________
合同编号：____________
勘察证书等级：__________
发包人：_____________
勘察人：_____________
签订日期：____________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人：___________________________
勘察人：___________________________
发包人委托勘察人承担__________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量
管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1．1 工程名称：____________
1．2 工程建设地点：____________
1．3 工程规模、特征：____________
1．4 工程勘察任务委托文号、日期：____________
1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________
1．6 承接方式：____________
1．7 预计勘察工作量：______
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形
图、建筑总平面布置图。
2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4．1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4．1．1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4．2 收费标准及付费方式。
4．2．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4．2．2 本工程勘察费预算为____元（大写____），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元；勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5．1 发包人责任
5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5．1．2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5．1．3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5．1．4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5．1．5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察
人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。
5．1．8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6．1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
5．1．9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5．1．10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其
它责任。
5．2 勘察人贡任
5．2．1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
XX创意设计
Your Name Creative Design Co., Ltd.。