工程施工合同纠纷和解协议书范本
工程施工合同纠纷和解协议书5篇
工程施工合同纠纷和解协议书5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(施工单位名称)乙方:(业主单位名称)双方在友好协商的基础上,为了解决因工程施工合同引发的纠纷,特订立本协议,共同遵守并执行,以维护双方合法权益,减少争议,维护双方利益。
第一条甲方在本工程施工中存在以下问题:1. 工程延期2. 施工质量不达标3. 材料使用问题4. 施工方案变更不合理5. 工程款支付问题第三条双方经友好协商达成如下解决方案:1. 工程延期问题:甲方将尽快调整施工进度,努力争取按时完工;乙方将协助提供必要支持和配合。
2. 施工质量问题:乙方有权对工程进行验收,如发现问题,甲方将承担后续修复责任。
3. 材料使用问题:双方将共同制定材料采购方案,确保材料质量合格。
4. 施工方案变更问题:变更需双方协商一致,明确变更内容和费用。
5. 工程款支付问题:乙方将按合同约定及时支付工程款,甲方应按时提供相关发票及结算材料。
第四条乙方欠款拖欠问题:乙方将尽快结清所有欠款,并支付逾期利息;甲方应保证款项使用真实有效。
5.工程验收不合格问题:双方将重新验收工程,达成一致意见后方可完工交付;乙方应支付尾款。
6.材料提供迟缓问题:乙方将尽快提供所需材料,以保障施工进度。
7.工程监理问题:甲方应全程配合监理工作,确保工程质量。
8.违约行为:当一方发现对方有违约行为时,应立即通知对方,并协商解决方案。
第五条双方同意在解决纠纷过程中保持沟通畅通,积极配合,并尽量减少误解和矛盾的发生。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效,持续有效,直至工程竣工验收结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
经双方友好协商,共同达成以上协议并签字盖章。
愿双方合作愉快,共同推动工程施工顺利完成。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(施工单位):___________乙方(业主单位):___________为解决因工程施工合同引发的纠纷,经双方协商一致,达成以下协议:一、背景和纠纷说明1.1 甲方与乙方签订了___________工程施工合同,合同金额为___________元。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方法人联系电话]地址:[甲方公司地址]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方法人联系电话]地址:[乙方公司地址]鉴于甲乙双方因工程施工合同产生纠纷,为妥善解决纠纷,避免不必要的法律诉讼,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概况双方确认,本次纠纷涉及工程为:[具体工程项目名称],合同金额为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
双方在执行合同过程中产生争议,经友好协商,同意通过和解方式解决纠纷。
二、协议内容1. 工程款项结算:双方确认工程款项结算总额为人民币[结算总额](大写:[结算总额汉字大写])。
甲方需在协议签署后XX个工作日内支付至乙方结算款项的XX%,余款在[具体时间节点](时间节点内可分阶段支付)。
如未按时支付款项,应按照违约条款承担责任。
2. 违约责任与赔偿:若一方未能履行本协议规定的义务,需承担相应的违约责任并赔偿对方由此产生的损失。
具体违约金额按照未履行部分的百分比计算。
同时违约方需承担因违约行为导致的所有法律后果。
3. 工程保修与维护:双方确认工程保修期为一年。
保修期内如出现质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方应在接到通知后XX日内完成维修工作。
保修条款独立于本协议其他条款,不因本协议其他条款的履行情况而改变。
4. 解决方式的选择:双方同意通过和解方式解决纠纷,避免法律诉讼。
在协议执行过程中,如双方有任何争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
在此协议签署后,双方不再就本次纠纷提起任何形式的法律诉讼。
5. 其他条款:双方可在此协议中添加其他与本次和解相关的条款,包括但不限于保密条款、保密责任等。
双方应严格遵守本协议的所有条款。
三、协议效力与履行本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议具有法律效力,双方应严格遵守并履行协议的各项内容。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:____________(单位名称)法定代表人(或委托代表):____________乙方:____________(单位名称)法定代表人(或委托代表):____________鉴于甲、乙双方就______工程施工合同存在一定纠纷,为保障双方的合法权益,根据友好协商的原则,特签订本协议,共同解决有关问题,根据国家有关法律法规,双方达成如下协议:一、提议和签订本协议1.1在____年____月____日双方的友好协商下,甲、乙双方均同意按下文规定签订本协议,双方同意双方均按此协议执行。
二、履行和解2.1 甲方提出的合法权利主张甲方提出的主张:___________(列明甲方的主张)2.2 乙方的答辩乙方提出的答辩:___________(列明乙方的答辩)2.3 甲、乙双方就争议事项的展开协商并达成解决方案:(1)_______________(2)_______________(3)_______________...2.4 乙方同意:(1)__________(2)__________(3)__________2.5 甲方同意:(1)__________(2)__________(3)__________三、其他约定3.1 本协议签署后即生效,并替代原工程施工合同的有关约定。
3.2 本协议解决的问题仅为双方友好协商的结果,不涉及其他纠纷。
3.3 开展工程施工前,双方应重新签订完整的工程施工合同,并明确各自的权利和义务。
3.4 本协议自双方签字盖章后生效,有效期自签署日起____个月。
3.5 本协议正本一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________签字日期:____年____月____日签字日期:____年____月____日签订地点:_____________________以上为工程施工合同纠纷和解协议书范文,甲、乙双方应严格按照上述协议执行,如有违反,应承担相应法律责任。
工程施工合同纠纷和解协议书5篇
工程施工合同纠纷和解协议书5篇篇1甲方(施工单位):______________________乙方(发包单位):______________________鉴于甲乙双方在进行某工程项目的施工过程中,因合同履行问题产生纠纷,经友好协商,双方同意达成如下和解协议:一、背景概述双方就某工程项目的施工事宜达成一致意见,并签订了工程施工合同。
在合同履行过程中,因工程进度、施工质量、造价等问题产生争议,双方同意通过友好协商解决纠纷,以避免进一步的法律诉讼。
二、协议事项及内容1. 工程款支付问题:乙方确认欠付甲方工程款共计人民币________元(大写:________)。
双方同意按照以下支付计划进行结算:______年______月______日前支付人民币________元;______年______月______日前支付剩余款项。
2. 工程延期责任:鉴于施工过程中存在工期延误的情况,甲方同意承担相应责任并向乙方支付违约金。
双方商定违约金的计算方式和支付时间为:____________。
3. 施工质量问题:甲方确认工程施工过程中存在的质量问题,并承诺按照乙方的要求进行整改。
整改完成后,经双方验收合格,视为问题解决。
4. 合同解除及后续事宜:双方同意解除原工程施工合同,并就后续事宜达成一致意见。
包括但不限于工程保修、工程档案移交等事项。
三、协议履行保证措施1. 为确保本协议履行,甲方需提供合法有效的工程保修担保。
乙方需提供付款计划承诺书。
2. 双方应指定专人负责本协议的执行工作,确保协议内容得到落实。
四、违约责任及争议解决方式1. 若甲方未按本协议约定履行义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
2. 若乙方未按本协议约定支付款项,甲方有权追究乙方的法律责任。
3. 若双方在协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书协议书签订日期:____年___月___日甲方(委托人):__________乙方(承包人):__________经过双方友好协商,就因施工合同产生的纠纷达成如下协议:第一条纠纷背景甲方与乙方签订的工程施工合同是指______工程,合同编号为______,合同签订日期为______。
在履行合同过程中,发生了以下纠纷:1. _______;2. _______;3. _______。
经双方协商,决定通过友好方式解决纠纷,维护双方合法权益。
第二条解决方式双方约定采取以下方式解决合同纠纷:1. 协商调解:双方委托第三方中立机构进行协商调解,努力达成共识;2. 法律调解:如协商调解不成功,双方有权向有关司法机构提起法律诉讼,接受法律调解。
双方确认,不得通过其他方式解决合同纠纷,否则一方有权向法院提起诉讼,追究责任。
第三条协议效力本协议自双方共同签字之日起生效,具有法律效力,双方应履行本协议约定的义务。
第四条其他事项1. 本协议未尽事宜,双方可协商补充;2. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________日期:____年___月___日在协议书签订之前,双方需详细阐述所发生的纠纷事实,通过坦诚相待的态度,达成共识,最终签订解协议书,共同维护双方的合法权益。
愿双方在今后的合作中,避免类似纠纷的发生,共同促进工程的顺利进行。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书模板甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)发生纠纷,为保障双方合法权益,经协商一致,特签订本协议,达成以下解决办法:一、纠纷背景(简述合同签订情况、履行过程中发生的纠纷)二、协商解决经双方多次协商,就合同纠纷的解决方案达成以下共识:1. 甲方同意支付乙方尾款人民币(大写)整,乙方承诺对工程进行最终完工并交付。
工程施工合同纠纷和解协议书4篇
工程施工合同纠纷和解协议书4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方与乙方因工程施工合同纠纷事项达成如下协议:一、项目基本情况1. 甲方和乙方于____年____月____日签订了《工程施工合同》,工程项目为______,合同金额为______万元,工程竣工时间为______。
2. 在履行合同过程中,由于______发生了纠纷。
二、纠纷解决方式双方同意采取友好协商解决纠纷的方式,建立和谐的合作关系,确保工程项目顺利完成。
三、纠纷解决措施1. 甲方要求乙方______,乙方应当在______内完成,并保证工程质量。
2. 乙方对于______问题给予道歉,并承诺不再出现同类问题。
3. 双方约定信守合同,积极配合,共同推进工程进度。
四、协议履行方式1. 双方应当严格按照协议约定履行相关义务,确保工程按时、保质保量完成。
2. 如有特殊情况,需经过双方协商一致达成书面补充协议。
五、解除纠纷效果1. 双方一旦签订本协议,即解除因合同纠纷产生的一切法律责任。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、协议签署本协议由甲、乙双方当事人于____年____月____日在______签署。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________见证人(签字):______________见证人(签字):______________(本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力)篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人)地址:电话:法定代表人:乙方:(承包人)地址:电话:法定代表人:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)因不可抗力等原因,导致合同执行过程中发生一定纠纷,为保持双方的合作关系,避免因此引发更大的争议,经甲、乙双方友好协商,特达成如下协议:一、纠纷的解释1.1 本协议所称纠纷系指合同执行过程中因合同条款不明确、执行不到位等引发的任何争议。
工程施工合同纠纷和解协议书8篇
工程施工合同纠纷和解协议书8篇篇1甲方(施工单位):______________________乙方(发包单位):______________________鉴于甲乙双方就某工程施工过程中存在的纠纷,为妥善解决纠纷并保障双方的合法权益,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本协议所涉及之纠纷为乙方与甲方在某工程施工过程中的合同争议。
双方均认识到友好协商解决争议的重要性,并同意共同遵守本协议内容。
二、争议事项及事实依据双方经过充分沟通和核实,确认纠纷涉及的主要事项如下:1. 工程进度延误问题;2. 工程款项支付问题;3. 工程质量和安全问题;4. 其他与工程施工相关的争议事项。
双方对以上事项的事实依据进行了详细核实,并在本协议中予以明确。
三、解决方案与约定1. 工程进度延误问题:(1)甲方承认工程进度延误的事实,愿意承担相应责任;(2)双方协商确定新的工程进度表,并共同遵守执行。
2. 工程款项支付问题:(1)乙方确认欠付甲方工程款项的事实,并承诺按照约定时间支付欠款;(2)双方就欠款的支付方式、期限等达成如下协议:乙方自本协议签订之日起XX个月内支付欠款及利息共计XX元人民币。
3. 工程质量和安全问题:(1)甲方同意对存在质量和安全问题的部分进行整改,确保符合合同约定及相关法律法规;(2)乙方对整改过程提供必要的支持和协助。
4. 其他与工程施工相关的争议事项,双方友好协商解决。
四、违约责任及赔偿1. 若任一方违反本协议的约定,应承担违约责任;2. 违约方需向守约方支付因违约造成的实际损失。
五、法律适用及争议解决方式本协议适用中华人民共和国法律。
如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方同意,本协议内容及在执行过程中的相关信息均属于商业秘密,未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露。
七、其他本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程施工合同纠纷和解协议书模板3篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板3篇篇1工程施工合同是指承包人和发包人之间就工程项目的建设、施工任务等事项所订立的协议。
在工程施工过程中,由于各种原因可能会出现合同纠纷,为了避免双方因此产生争端,常常需要签订解决协议书。
下面是一份工程施工合同纠纷和解协议书的模板,希望对相关人士有所帮助。
工程施工合同纠纷和解协议书协议双方:甲方(承包人):地址:法定代表人:电话:乙方(发包人):地址:法定代表人:电话:鉴于:甲乙双方就工程施工合同发生纠纷,经过友好协商,就解决相关问题达成以下协议:一、纠纷背景根据工程施工合同编号【填写具体编号】,甲方承包人和乙方发包人之间发生了纠纷,具体表现为【填写纠纷具体内容】。
二、解决方式1.甲乙双方经过友好协商,决定通过协商的方式解决所有纠纷。
2.双方同意在签署本协议书后,不再就相关事项继续进行争执和诉讼。
3.双方同意根据相关条款执行工程施工合同,双方承担各自责任,并努力完成工程项目。
三、和解措施1.甲方承包人应按照工程施工合同约定的时间、质量、价格等要求,完成工程建设任务。
2.乙方发包人应按时支付工程款,保障工程建设进展。
3.双方不得擅自解约,如有特殊情况应提前三个工作日书面通知对方,并经双方同意后方可解除合同。
四、协议效力1.本协议经甲乙双方签字生效,自签署之日起具有法律效力。
2.如有本协议未尽事宜,双方可协商后另行签署补充协议。
3.本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方(承包人):__________ 乙方(发包人):__________签订日期:______________以上是工程施工合同纠纷和解协议书的模板,希望能帮助相关人士妥善解决合同纠纷,确保工程施工顺利进行。
希望双方能够遵守协议内容,友好合作,共同完成工程项目。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲、乙双方在工程施工合同中存在争议,经双方友好协商,就有关事项达成如下协议:一、争议的背景和处理原则经双方协商确认,本次合同争议的具体问题为:(简要说明争议事项),双方自愿遵守友好协商、平等互利、诚实守信、公平合理的原则,通过协商解决争议,维护双方正当权益,共同维护合同的生效与实施。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:经双方友好协商,就甲方委托乙方进行的工程施工合同发生的纠纷,达成如下和解协议:一、协议内容1. 甲、乙双方确认履行《合同》存在争议,经友好协商,决定和解解决争议;2. 乙方承诺继续履行《合同》并承担相应责任;3. 甲、乙双方同意终止一切争议,不再就《合同》纠纷问题提出异议;4. 双方同意依法终止纠纷。
二、和解方式1. 乙方将按照《合同》要求,继续完成工程施工,并保证施工质量;2. 甲方将支付乙方尚未支付的工程款项,并对乙方的工程施工给予肯定;3. 乙方无条件接受甲方的和解意向,配合甲方工程验收等后续工作;4. 双方保密一切和解事宜,并不对外披露。
三、其他约定1. 甲、乙双方保证签署本协议出于自愿,不存在任何合同霸王条款;2. 本协议自签署之日起生效,并具备法律效力;3. 双方在履行本协议过程中如有争议,均应通过友好协商解决;4. 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,同等有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为《工程施工合同纠纷和解协议书》,特此协议。
感谢各位的合作和努力,希望双方能够达成和解,继续合作共赢。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书模板甲方:(甲方单位名称)乙方:(乙方单位名称)鉴于双方在工程施工合同中存在纠纷,为了维护双方的利益,经协商一致,达成如下解协议:一、纠纷的事实和原因1. 甲方和乙方签订了工程施工合同,但在合同执行过程中发生了纠纷。
2. 纠纷的具体事实和原因为(列举具体纠纷内容)。
二、解协议的内容1. 甲方和乙方(双方)同意自愿调解,解决合同纠纷;2. 甲方同意支付乙方补偿金(具体金额)以解决纠纷;3. 乙方同意承担工程质量问题,并保证解决后不再出现质量问题;4. 解协议一经签署生效,双方应立即履行各自义务,不得撤销或变更。
三、解决纠纷的方式1. 双方同意通过友好协商的方式解决工程施工合同纠纷;2. 在解决纠纷的过程中,要坚持公平、公正、诚信的原则,不得采取侵害对方利益的行为。
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________乙方:(承包方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________鉴于甲、乙双方在工程施工合同执行过程中发生了纠纷,为维护双方的合法权益,经协商一致,特制定本协议如下:一、纠纷背景1.甲方于____年____月____日与乙方签订了《工程施工合同》,合同金额为人民币____元。
2.在合同履行过程中,因______________引发了纠纷。
二、纠纷解决方式1.甲、乙双方在澄清了纠纷的事实经过后,双方应当采取友好协商、调解、仲裁的方式解决问题。
2.乙方承认在本合同履行过程中存在不当行为,愿意承担相应的责任。
3.甲、乙双方同意通过中立的第三方进行调解,快速解决纠纷,并尽快完成合同履行。
三、协议内容1.乙方承诺在____年____月____日前完成合同的剩余工程,确保合同按时完工。
2.甲方同意将尚未支付的款项在乙方完工后及时支付。
3.甲、乙双方同意在本次纠纷解决后不再追究对方责任,友好合作,互相理解。
四、后续处理1.甲、乙双方同意各自承担解决纠纷的费用。
2.如果有其他问题需要协商解决,双方应当友好协商,努力达成一致意见。
五、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_____年。
如果协议期满后仍有纠纷未解决,双方应当再次协商解决。
六、其他事项1.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜,双方可根据实际情况另行协商确定。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:____________________乙方:____________________鉴于甲方和乙方就______________工程施工合同的履行发生了纠纷,经双方友好协商,就有关事项达成如下协议:一、甲方和乙方均认识到该工程施工合同是双方共同签订的合同,双方均应当遵守合同约定,共同维护合同的有效性和合法性。
二、甲方和乙方就工程施工合同的纠纷事项进行了充分的沟通和协商,并就纠纷的解决达成一致意见。
三、甲方征得乙方同意,双方同意对该工程施工合同的纠纷事项做出如下解决方案:(一)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关设备更换维修工作,乙方应按照合同约定支付相关维修费用,避免损失继续扩大。
(二)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关人员培训工作,乙方应配合提供必要支持,确保培训工作的顺利进行。
(三)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关工程验收工作,乙方应按照合同约定支付尾款并完成交付手续。
四、甲方和乙方同意根据以上解决方案对工程施工合同进行一次终止和解,双方均不得因此事项向对方提出任何形式的索赔和追究责任。
五、甲方和乙方同意在签订本协议后,互不干扰对方正常经营和生产活动,维护双方的合法权益和长期合作关系。
六、本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:______________以上为《工程施工合同纠纷和解协议书范文》,甲方和乙方均应严格遵守本协议的约定,共同维护合同的履行和双方的合法权益。
愿双方能够以诚信和友好的态度解决纠纷,达成合作共赢的局面。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)乙方:(施工方)鉴于甲、乙双方就工程施工合同纠纷事项经友好协商达成一致意见,现订立如下协议:一、甲、乙双方同意通过友好协商解决工程施工合同中发生的纠纷,并对解决纠纷事项达成一致意见。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1甲方(施工单位):___________________乙方(业主单位):___________________鉴于甲乙双方因工程施工存在纠纷,为妥善解决纠纷并避免进一步的冲突与损失,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本和解协议旨在解决因工程施工过程中的合同纠纷问题,双方愿意共同努力,通过友好协商的方式达成和解。
二、纠纷事项及原因双方确认,本次纠纷主要涉及到工程施工过程中的以下事项:1. 工程进度延迟问题;2. 施工质量及安全问题;3. 工程款项支付问题;4. 其他与工程施工相关的争议。
三、解决方案及承诺1. 甲方承诺将加快工程进度,尽力弥补因延迟造成的损失,确保工程按时完成。
2. 乙方承诺对甲方提出的工程质量和安全问题给予关注,并督促施工方进行整改,确保工程质量和安全。
3. 双方确认,对于工程款项支付问题,乙方将按照合同约定及时支付工程款项,确保工程顺利进行。
4. 双方就其他与工程施工相关的争议,经过友好协商,达成如下共识:____________。
(请根据实际情况填写)四、违约责任及法律后果1. 双方同意,如一方违反本协议的任何条款,违约方应承担由此造成的一切损失和法律责任。
2. 若因甲方违约导致工程延误、质量或安全问题,甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方违约导致工程款项支付问题,乙方除支付应付款项外,还应承担因此产生的利息及违约金。
五、争议解决方式1. 双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款1. 双方同意,本协议的内容及履行过程中的相关信息均为保密信息,未经双方书面同意,任何一方不得向第三方透露。
2. 保密信息包括但不限于本协议的具体条款、涉及的技术信息、商业秘密等。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。
工程施工合同纠纷和解协议书7篇
工程施工合同纠纷和解协议书7篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于在工程施工合同履行过程中,因双方在合同约定事项上产生分歧,发生纠纷,为维护双方的合法权益,经双方友好协商,就纠纷解决事宜达成如下协议:一、纠纷的事实和处理过程1. 甲、乙双方应以友好协商的方式解决工程施工合同纠纷,共同维护双方的合法权益。
2. 甲、乙双方应就工程施工合同争议项进行充分的沟通和协商,积极寻求解决方案,尽快达成共识。
3. 如果无法就纠纷事项在规定的时间内达成共识,双方愿意接受相关部门的调解或仲裁,以加速纠纷解决的进程。
4. 在解决纠纷期间,甲、乙双方应保持充分的合作和配合,避免因争议影响原合同履行及新的业务合作。
二、纠纷解决的原则和方式1. 纠纷解决的原则:公平、合理、公开、互利原则。
2. 纠纷解决的方式:协商、调解、仲裁。
三、解决纠纷的具体措施1. 协商解决纠纷:双方应以平等和诚信原则进行协商,就纠纷事项进行深入交流和沟通,寻求双方可以接受的解决方案。
2. 调解解决纠纷:如果协商无法达成一致意见,双方愿意接受独立的第三方调解,对争议进行公正的裁决,达成双方都可以接受的解决方案。
3. 仲裁解决纠纷:如果调解无法达成一致意见,双方愿意接受相关部门的仲裁裁决,尊重仲裁裁决的结果,并依法执行。
四、协议的效力和执行本协议经甲、乙双方签字确认后生效,并对双方具有约束力。
若双方有其他约定,参照其他约定执行。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(委托方):__________(单位名称)乙方(承包方):__________(单位名称)鉴于甲、乙双方就__________项目的工程施工合同发生纠纷,经双方友好协商,特签订本协议,达成如下解决纠纷的协议:一、纠纷的确认1. 甲方和乙方确认工程施工合同纠纷的事实和性质,即__________。
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇篇1甲方(建设单位):XXXX有限公司乙方(施工单位):XXXX有限公司鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷,经协商,达成以下和解协议,以资共同遵守:一、纠纷概述在工程施工过程中,甲方与乙方因工程进度、质量及付款等问题产生纠纷。
具体问题包括:1. 工程进度延期,未能按时完成施工任务;2. 施工质量不符合合同要求,存在多处质量问题;3. 甲方未能按时支付工程款项,导致乙方资金压力较大。
二、和解原则甲乙双方本着互谅互让、平等协商的原则,达成以下和解协议:三、具体条款1. 工程进度:乙方承诺在协议签订后尽快完成剩余施工任务,并确保按时交付。
甲方应提供必要的支持和配合,确保施工顺利进行。
2. 工程质量:乙方同意对施工质量问题进行整改,整改方案需经甲方同意。
整改完成后,应确保质量符合合同要求。
甲方对整改情况进行监督和验收。
3. 付款问题:甲方承诺在协议签订后尽快支付乙方未结清的工程款项,具体支付时间和金额双方另行协商。
乙方应提供相应的收款凭证和发票。
4. 违约责任:双方同意各自承担相应的违约责任。
因乙方原因导致工程延期或质量问题的,乙方应承担相应的违约责任;因甲方原因导致工程延期或质量问题的,甲方应承担相应的违约责任。
具体违约责任双方另行协商。
5. 争议解决:本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、生效与终止本和解协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
双方应严格遵守协议内容,切实履行各自义务。
如一方违约,另一方有权追究其法律责任。
本协议的终止应遵循双方协商一致的原则,任何一方不得单方终止。
五、其他事项1. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(签字盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方(公司名称):XXXX有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX乙方(公司名称):XXXX建筑公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷,经协商,达成以下和解协议:一、纠纷概述甲乙双方在施工过程中因合同履行问题产生纠纷。
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇篇1甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方在本工程施工过程中产生的纠纷,为妥善解决争议并保障双方合法权益,经友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概述双方确认,本次纠纷主要涉及工程款的支付、工程进度、质量标准、设计变更及违约责任等争议事项。
经过充分沟通和评估,双方同意以本和解协议的方式解决上述问题。
二、协议目的本协议旨在解决甲乙双方之间的施工合同纠纷,确立双方的合作与互信关系,确保工程顺利进行,维护双方的合法权益。
三、协议条款1. 工程款支付:甲方确认欠付乙方的工程款金额,并承诺在XX年XX月XX日前支付完毕。
同时,双方应明确后续工程款的支付时间、方式和金额。
2. 工程进度:双方应重新确认工程进度计划,并明确时间节点和完成标准。
乙方需确保按照新的进度计划执行,甲方将进行监督和检查。
3. 质量标准:双方应严格执行国家及地方的相关施工规范和质量标准。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任。
4. 设计变更:对于工程中的设计变更,双方应提前沟通并达成一致意见。
任何变更都应书面确认,并作为合同附件保存。
5. 违约责任:双方应明确各自在合同履行过程中的违约责任,包括违约金、赔偿损失等事项。
如发生违约情况,应按照约定承担相应的法律责任。
6. 争议解决:双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他约定:双方可在此添加其他与工程施工相关的约定和条款。
四、保证措施1. 为确保本协议的有效履行,甲乙双方应指定专人负责协调工作,并及时沟通工程进展情况。
2. 双方应建立监督检查机制,定期对工程进展和质量进行检查,确保工程按协议要求进行。
3. 双方应共同遵守本协议的各项条款,如一方违约,应承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同订立原则
平等原则:
根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。
这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。
不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。
②合同中的权利义务对等。
当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。
③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。
任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则:
根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权
利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。
包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则:
根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。
诚实信用原则:根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:_________________ 司
乙方:__________________ 司原甲乙双方的________________ 程施
工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将____________ 部安装完
毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____ 元保证金及其
银行利息由甲方签字后向________ 市 _______ 银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于______ 设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整
合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部
提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款_______ 元给甲方。
本条义务完成后,
乙方向法院提出并征求甲方及______ 建筑局监督站书面意见同意后由法院将
______ 元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方: ___________ 公司乙方:_________________ 公司_______ 年 ___ 月____ 日。