保证金保函
建筑工程施工保证金保函范本
建筑工程施工保证金保函范本建筑工程施工保证金保函尊敬的施工单位:根据我方与贵单位共同签订的《建筑工程施工合同》(以下简称“合同”),特约定贵单位在施工过程中需向我方缴纳建筑工程施工保证金,以确保项目的顺利进行和质量保障。
为此,特发此保函,以作为对贵单位履约能力的担保。
一、保函基本信息保证金额:【填写具体金额】人民币【大写金额】有效期限:自【填写日期】起至【填写日期】止二、保函条款1. 贵单位承诺按照合同约定的工期、施工标准和质量要求,全面负责并保证工程的安全、完工和交付使用。
2. 如贵单位未能按时完工或质量不合格,将承担相应的法律责任和违约责任,并承担由此引发的一切损失。
3. 如出现施工停工、拖延工期、材料或设备未按时供应等情况,贵单位须承担我方因此产生的经济损失,并在收到索赔通知后十日内赔偿我方的全部损失。
4. 贵单位同意资金冻结,即在保函期限内,监管机构有权要求冻结贵单位账户中的保证金金额,以确保可用于赔偿的资金的安全和可及性。
5. 保函期满后,若贵单位履约完毕且无欠款、无违约行为,我方将及时解除保函,并解冻贵单位账户中的保证金。
三、保函的效力1. 本保函具有法律效力,对双方具有拘束力。
2. 本保函不得转让、背书。
3. 本保函需贵单位在签收后加盖公章或授权人签字确认,并回传我方保函原件。
四、争议解决1. 双方因履行本保函出现争议应通过友好协商解决,协商不成的,提交【填写仲裁委员会或仲裁机构名称】仲裁解决。
2. 仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。
声明:本保函需按照合同约定提供,并严格按照合同内容履行。
保函期限届满,未经我方书面解除,将自动延期,期满前15日内贵单位须续约或提供新的保函,否则视为违约。
特此保函为证。
【发出单位名称】【发出单位地址】【发出单位电话】日期:【填写日期】。
工程质量保证金保函
工程质量保证金保函
致:XX局
鉴于XX公司(下称“承包人”)与XX局(下称“发包人”)签订XX公路改扩建工程施工合同,为保证承包人按照合同约定完成合同约定内容,根据有关规定承担工程质量的责任和义务;我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币50000元(大写:伍拾万元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同保修过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时,我行保证在担保金额额度内无条件偿还或清偿因该项违约或违背给发包人所造成的经济损失,并在接到发包人要求索赔书面通知之日起XX天内予以支付,无须发包人解释或出具其他任何证明。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的赔偿。
我行承诺:不论是否经我方知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函自签署之日起生效,有效期从签署之日至质量缺陷责任期终止日,发包人应在担保有效期满后的20个工作日内将此质量保证金保函退还给承包人。
以下无正文
法定代表人或其授权的代理人:(签字盖章)
担保银行盖章:
地址:
日期:年月日。
常见的保函类型
常见的保函类型常见的保函类型:一、招投标保函招投标保函是在招标过程中由投标人向招标人提供的一种风险保障工具。
它主要用于确保投标人在中标后能够按照合同履行各项义务,并提供相应的履约保证金。
招投标保函通常包括投标保证金保函、履约保证金保函和质量保证金保函等。
1. 投标保证金保函投标保证金保函是投标人在投标过程中向招标人提供的一种保证金,以确保投标人能够严格按照投标文件的要求参与投标,并在中标后按照合同履行义务。
投标保证金保函通常包括保证金金额、保证金有效期和保证金退还方式等内容。
2. 履约保证金保函履约保证金保函是中标人在中标后向招标人提供的一种保证金,以确保中标人能够按照合同约定的履约条件和要求履行合同,并保证按时交付合格的工程成果。
履约保证金保函通常包括保证金金额、保证金有效期和保证金退还方式等内容。
3. 质量保证金保函质量保证金保函是中标人在中标后向招标人提供的一种保证金,以确保中标人能够按照合同约定的质量标准和要求提供符合质量要求的产品或工程。
质量保证金保函通常包括保证金金额、保证金有效期和保证金退还方式等内容。
二、履约保函履约保函是在合同签订后由承包人向发包人提供的一种保证,用于确保承包人能够按照合同约定的条件和要求履行合同,并保证按时交付合格的产品或工程。
履约保函通常包括保函金额、保函有效期和保函退还方式等内容。
三、进口保函进口保函是进口商向外国供应商提供的一种保证,用于确保进口商能够按照合同约定的条件和要求履行进口合同,并按时支付货款。
进口保函通常包括保函金额、保函有效期和保函退还方式等内容。
四、出口保函出口保函是外国买方向国内出口商提供的一种保证,用于确保买方能够按照合同约定的条件和要求支付货款,并履行其他相关义务。
出口保函通常包括保函金额、保函有效期和保函退还方式等内容。
五、租赁保函租赁保函是承租人向出租人提供的一种保证,用于确保承租人能够按照租赁合同约定的条件和要求履行租赁义务,并按时支付租金。
质量保证金保函的合同7篇
质量保证金保函的合同7篇篇1甲方(担保方):_________地址:_________法定代表人:_________乙方(委托方):_________地址:_________法定代表人:_________鉴于乙方与建设单位(下称“业主”)签订的施工合同,乙方为保证工程质量,向业主提交质量保证金。
甲方接受乙方委托,为此质量保证金向业主提供保函。
为明确双方的权利与义务,特订立本保函合同。
一、保函内容概述甲方根据本合同的约定,向业主出具质量保证金保函,承诺在乙方未能按照施工合同约定履行工程质量相关义务时,承担质量保证金所对应的经济责任。
本保函的具体金额、期限及其他条款,将依照本合同约定及业主的要求进行确定。
二、保证金的金额与期限1. 乙方按照施工合同的约定向业主提交的质量保证金金额为人民币_________元。
2. 质量保证金的期限自工程竣工验收合格之日起至工程缺陷责任期结束。
缺陷责任期结束后,如无质量问题,业主应返还质量保证金。
三、甲方的保函责任1. 甲方在本保函有效期内承担连带保证责任,若乙方未能按施工合同约定履行工程质量相关的义务和责任时,业主有权直接要求甲方承担相应的经济责任。
2. 甲方的保函责任并不免除乙方因违约应承担的法律责任。
四、乙方的义务1. 乙方应全面履行施工合同中约定的工程质量相关义务,确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应及时向甲方提供必要的信息和文件,以便甲方了解工程进展及质量情况。
3. 乙方在缺陷责任期内应负责修复工程出现的缺陷和损坏问题。
缺陷责任期结束后,若无未尽事宜或新出现的问题,业主应将质量保证金及时返还乙方。
五、甲方的权利1. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督和检查,确保工程质量符合约定。
2. 若因乙方原因造成工程质量问题或违约情况,甲方有权要求乙方进行整改或承担相应经济责任。
同时甲方有权要求业主暂停支付部分或全部质量保证金,直至问题得到解决。
六、合同的变更与解除本合同的变更和解除必须经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
质量保证金保函的合同8篇
质量保证金保函的合同8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方与建设单位(下称“业主”)签订的施工合同及其补充协议(下称“主合同”),为向业主提交质量保证金,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
乙方接受甲方委托,按照本保函合同的条款向业主出具质量保证金保函。
一、定义和术语1. 质量保证金:指甲方按照主合同约定应提交给业主,用于担保工程质量的金额。
2. 保函:指乙方按照本保函合同向业主出具的,担保甲方履行工程质量责任的书面承诺。
二、保函内容和格式乙方出具的保函格式应包含但不限于以下内容:工程名称、担保金额、担保期限、担保事项(工程质量责任)、免责条款等。
具体格式由甲乙双方共同商定,确保符合业主的要求。
三、保证金金额和提交1. 甲方应提交的质量保证金金额为人民币______元。
2. 甲方应于工程竣工验收合格后______日内将质量保证金提交至业主指定账户,并由乙方出具相应的保函。
四、担保期限本保函的担保期限为工程竣工验收之日起______年。
在担保期限内,如甲方未能履行工程质量责任,乙方应负责履行相应的担保责任。
五、甲方的义务1. 甲方应全面履行主合同约定的工程质量责任。
2. 甲方应向乙方提供必要的文件和资料,以便乙方出具保函。
3. 甲方应确保工程质量,如出现质量问题,应及时修复或更换。
六、乙方的义务1. 乙方应按本保函合同的约定向业主出具质量保证金保函。
2. 在担保期限内,如甲方未能履行工程质量责任,乙方应负责履行相应的担保责任,确保业主的合法权益。
3. 乙方有权监督甲方的工程质量,甲方应配合乙方的监督工作。
七、违约责任1. 如甲方未能在规定的期限内提交质量保证金或未全面履行主合同约定的工程质量责任,应按照主合同的约定承担违约责任。
2. 如乙方未按照本保函合同的约定向业主出具保函或未履行相应的担保责任,应承担违约责任,并赔偿甲方由此遭受的损失。
担保-质量保证金保函样本
担保-质量保证金保函样本
致:[受益人名称]
地址:[受益人地址]
本保函由[担保人名称](以下简称“担保人”)出具,担保人地址为[担保人地址]。
鉴于[承包商名称](以下简称“承包商”)与贵方签订了编号为[合同
编号]的合同(以下简称“主合同”),根据主合同的规定,承包商应
向贵方提供质量保证金,以确保承包商履行合同项下的质量保证义务。
担保人在此无条件地、不可撤销地保证,承包商将严格履行主合同中
规定的质量保证义务。
如承包商未能履行或不完全履行上述义务,担
保人将在收到贵方书面通知后的[具体天数]天内,无条件地向贵方支
付不超过[保证金金额]的金额,作为质量保证金。
本保函自[生效日期]起生效,有效期至[失效日期]。
除非贵方与担保
人另有书面约定,否则本保函在有效期届满后自动失效。
担保人承诺,本保函的出具不免除承包商履行主合同项下义务的责任。
本保函一式两份,担保人与贵方各执一份,具有同等法律效力。
担保人(盖章):
[担保人名称]
授权代表签字:
[授权代表姓名]
日期:[出具保函的日期]
受益人(盖章):
[受益人名称]
授权代表签字:
[授权代表姓名]
日期:[出具保函的日期]。
工程投标保证金保函范本
工程投标保证金保函范本工程投标保证金保函保函编号:________甲方:_______________________________乙方:_______________________________保证金受益人:________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为保障甲方与乙方在工程投标过程中的利益,乙方同意提供工程投标保证金,并申请乙方开立本保函。
保证金金额:__________________(大写:______________________________________)乙方郑重向甲方保证:1. 乙方知悉并完全遵守(招标文件名称)中的所有投标要求、规定和条件,并按照相关规定提交投标文件。
2. 如乙方未能履行投标文件中的所有承诺和义务,或撤回或撤销投标,或以其他方式违反(招标文件名称)的规定,甲方有权根据(招标文件名称)中的规定解除合同且乙方应无条件支付违约金。
3. 乙方同意,在未被选中为中标人时,保证金款项将如期归还给乙方;在被选中为中标人时,保证金款项将计入工程合同履约保证金中。
4. 乙方同意,在甲方收到包括提供保证金退还所需的一切文件和证明后的五个工作日内,向乙方支付保证金退还款项。
5. 乙方同意,保证金将在工程合同签订之日起计算,期限在工程结算完毕后的五个工作日内如实退还给乙方。
保函生效日期:__________________ 年 __ 月 __ 日保函到期日期:__________________ 年 __ 月 __ 日保证金账户信息:开户银行:__________________________账户名:______________________________账号:_______________________________特此保证,甲方(盖章):乙方(盖章):日期:___________________ 日期:___________________。
投标保证金银行保函三篇
投标保证金银行保函三篇篇一:投标保证金银行保函开具日期:致:XX招标公司本保函作为( 投标人名称)(以下简称“投标人”)对(招标机构)、(招标编号)的投标邀请提供(货物名称)的投标保函。
(出具保函银行名称)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人,一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知,立即无追索地向贵方支付金额为(金额数和币种)保证金:(1)在开标之日后到投标有效期满前,投标人撤回投标;(2)在收到中标通知书后30日内,投标人未能与买方签订合同;(3)在收到中标通知书后30日内,投标人未能按招标文件规定提交履约保证金;(4)在收到中标通知书后,投标人未按招标文件规定在合同生效后15日内缴纳招标服务费。
本保函自开标之日起180日历日内有效,并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。
延长的有效期只需通知本行即可。
贵方有权提前终止或解除本保函。
出具保函银行名称:签字人姓名和职务:签字人签名:公章:注:本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或省、直辖市级分行出具篇二:投标保证金(银行保函)格式鉴于______[投标人名称](以下称“投标人”)于____年___月___日递交了___________[合同名称]的投标书(以下简称“投标书”)。
在中华人民共和国______________[注册办公地点]注册经营的_________________[银行名称](以下称“本行”)在此承担向____________________[业主名称](以下称“业主”)支付总金额人民币____________元的责任,本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。
本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。
本担保义务的条件是:1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或根据第15条延长的投标有效期内撤回其投标书;2.如果投标人在投标有效期内收到业主的中标通知书后;(1)不能或拒绝按投标人须知的要求(如果要求的话)签署合同协议书;或(2)不能或拒绝按投标人须知的规定提交履约保证金或拒绝按投标人须知第27条对其计算错误进行修正。
质量保证金保函的合同5篇
质量保证金保函的合同5篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方与建设单位(下称“业主”)签订的施工合同中约定了质量保证金条款,为保证甲方切实履行质量责任,乙方愿意为甲方提供质量保证金保函担保。
经双方协商一致,订立本合同。
一、担保事项及内容1. 乙方对甲方在合同中所约定的质量保证金的担保事宜承担担保责任。
2. 甲方应确保施工质量符合施工合同及国家相关标准规范的要求,如有质量问题,甲方应及时修复或按照业主要求进行整改。
3. 乙方在甲方履行质量修复或整改义务后,向业主出具质量保证金保函,保证甲方履行经济赔偿责任。
二、保证金金额及期限1. 质量保证金金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 质量保证金的期限自工程竣工验收合格之日起计算,为期______年。
三、甲方的义务1. 甲方应按照施工合同的要求,确保施工质量。
2. 甲方应妥善保管所有与工程有关的档案资料,以便在需要时进行质量追溯。
3. 甲方在工程竣工验收合格后,应及时通知乙方,并提供必要的文件资料以便乙方出具质量保证金保函。
四、乙方的担保责任1. 在质量保证期限内,若因甲方施工质量问题导致业主索赔,乙方将在接到业主通知后,按照本合同约定的担保金额范围内履行担保责任。
2. 乙方有权监督甲方的工程质量,并提出改进意见。
若甲方未能及时整改,乙方有权代表甲方进行修复或整改,相关费用由甲方承担。
3. 若因甲方原因导致工程质量问题引发诉讼或仲裁,乙方将按照法院判决或仲裁裁决承担相应担保责任。
五、保函的出具与撤销1. 甲方在履行施工合同义务且无重大质量问题的情况下,乙方将为甲方出具质量保证金保函。
2. 在质量保证期限届满,且甲方无未履行的质量修复或整改义务时,乙方将撤销相应的担保责任。
六、违约责任1. 若甲方违反施工合同及本合同的约定,导致乙方承担担保责任的,甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此产生的所有损失。
保证金保函格式模板
保证金保函格式模板保函编号:____________________出函单位(担保人):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________受益人(申请人):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________日期:______年______月______日保函内容根据_____________(合同名称或项目名称)签署的相关协议,以及受益人要求,本单位愿意为_____________(被担保人姓名或公司名称)提供保证金担保。
担保内容如下:1. 担保金额:人民币(大写)______________(小写)¥________________。
2. 担保范围:本保函所担保的事项包括但不限于受益人在上述合同或项目中应履行的所有义务。
3. 担保期限:自本保函签发之日起至__________年__________月__________日止。
特别条款1. 本保函在以下情况下失效:- 被担保人全部履行合同或协议中的义务;- 保证金被退还;- 合同或协议终止。
2. 本保函的效力不受担保人后续承诺或协议变更的影响。
3. 本保函一经签署即为生效,含有法律效力。
法律适用本保函适用中华人民共和国法律,因本保函所产生的争议,双方应友好协商解决;如协商不成,任何一方可向担保人所在地人民法院提起诉讼。
签署担保人(单位盖章):____________________法定代表人(或授权代表签字):___________________日期:______年______月______日。
保函代替保证金几项措施方法
保函代替保证金几项措施方法
保函代替保证金的措施方法主要包括以下几种:
1. 履约保函:在工程项目建设中,招投标结束后签订法律文件后,甲方会要求乙方提交项目的履约保证金,以确保乙方能够正常按照合同条款履相关条款。
根据国家政策规定,履约保证金可以使用银行保函和担保公司保函的方式提交,可以减少资金的占用和增加项目的正常进行。
2. 民工工资支付保函:在办理施工许可证时提交民工工资支付保函,在民工工资发生索赔的情况下,建设局持保函向担保方要求索赔或调解,以解决民工工资拖欠的问题。
3. 预付款支付保函:预付款支付保函主要是让建设单位合法合规的使用预付款的保证函,若建设单位未按照要求使用预付款则业主方有权索赔。
4. 投标保证函:主要用于项目在投标阶段,银行招标人或者招标单位为房主投标单位的恶意废标,要求投标单位提交投标保证金。
根据国家新政策和各投标单位的要求,可以使用银行保函代替保证金的形式提交,节约投标保证金,增加工作效率。
以上信息仅供参考,如有需要建议查阅政府官网发布的相关信息或咨询相关机构获取更准确全面的信息。
建筑工程中的质量保证金和保函要求
建筑工程中的质量保证金和保函要求在建筑工程中,质量是一个关键的因素。
为了确保工程质量,保证金和保函是常见的措施。
本文将介绍建筑工程中质量保证金和保函的定义、作用、要求和使用方式。
一、质量保证金质量保证金是指承包商在中标后按照合同约定缴纳给业主的一笔金额,用于保证工程质量。
它是一种经济手段,用于强化承包商对工程质量的责任和义务。
1. 质量保证金的作用质量保证金的存在可以推动承包商全面履行合同,确保工程按照质量标准和合同约定进行。
它可以通过以下方式发挥作用:(1) 激励承包商提高工程质量,减少质量问题的发生;(2) 补偿业主因质量问题造成的经济损失;(3) 提供给业主在发现质量问题时追究承包商责任的依据。
2. 质量保证金的要求根据合同约定,质量保证金通常需要满足以下要求:(1) 金额要合理,一般为合同价款的一定比例,例如5%;(2) 缴纳方式要明确,通常以银行汇票或保函的形式;(3) 缴纳时间要确保在合同签订后的一定期限内完成。
3. 质量保证金的使用质量保证金通常由业主在发现质量问题时使用。
在确认质量问题后,业主可以根据合同约定,在给予承包商整改的机会后,扣除相应金额来弥补自身经济损失。
扣除的金额应与问题的严重性相匹配,以保证公平公正。
二、保函要求保函是指银行或保险公司为甲方(业主)提供的保证,用于保证乙方(承包商)履行合同义务。
保函是一种担保方式,可以提供一定的保障,减轻甲方的风险。
1. 保函的作用保函的存在可以为业主提供一定的保证和信心,确保承包商按照合同约定履行责任。
它可以通过以下方式发挥作用:(1) 提供给业主在发生违约现象时追索赔偿的依据;(2) 向业主证明乙方有能力履行合同义务;(3) 增强业主对承包商的信任,促进双方的良好合作关系。
2. 保函的要求保函通常需要满足以下要求:(1) 保函的类型需符合合同约定,常见的有履约保函、质量保函等;(2) 保函金额要合理,通常为合同价款的一定比例;(3) 保函的有效期要与合同履行期限一致;(4) 保函的格式和内容要符合相关法律法规和合同约定。
质量保证金保函的合同
质量保证金保函的合同
《质量保证金保函》合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程项目,就质量保证金事项达成如下协议:
一、质量保证金金额
1. 乙方向甲方承诺,在合同约定的工期内,按照合同约定的标准完成施工,并保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 甲方按照合同约定预留一定比例的质量保证金,作为乙方履行合同质量责任的的经济保障。
质量保证金的金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
二、质量保证金的扣除和退还
1. 乙方按照合同约定履行完毕施工义务,并经甲方验收合格后,甲方应在合同约定的期限内无息退还质量保证金。
2. 如乙方未按照合同约定履行施工义务,或者工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,甲方有权从质量保证金中扣除相应金额,作为对甲方损失的赔偿。
扣除后的余额应在合同约定的期限内无息退还乙方。
3. 质量保证金退还的方式、时间、地点由甲乙双方在合同中约定。
三、争议解决
甲乙双方因履行本合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
四、其他约定
1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至质量保证金退还完毕之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:【年】年【月】月【日】日
请注意,以上合同仅供参考,您在签订具体合同时,请根据实际情况进行修改,并咨询专业法律人士的意见。
投标保证金保函承诺书格式范文
投标保证金保函承诺书格式范文致[招标人名称]:尊敬的[招标人称呼]!我们是[投标公司名称],就参与贵方[项目名称]的投标事宜,特别向您递上这份投标保证金保函承诺书,就像递上我们满满的诚意与靠谱的证明一样。
一、投标保证金保函相关信息。
1. 保函金额。
我们承诺,按照招标要求,提供金额为[具体金额]元的投标保证金保函。
这可不是个小数目呢,就像我们在这场投标大冒险里押上的重要“筹码”,表明我们对这个项目志在必得且认真对待的决心。
2. 保函有效期。
此保函的有效期自开标之日起,一直到[具体截止日期]。
在这个时间段内,就像我们的承诺一直在线“站岗”,保证随时遵守与投标相关的所有规定。
二、我们的承诺条款。
1. 诚信投标。
我们就像诚实守信的“投标小卫士”,保证所提交的投标文件内容都是真实、准确、完整的。
绝对没有任何虚假信息或者故意隐瞒重要事实的情况,就像我们不会在交朋友的时候说谎话一样,在投标里也是实实在在的。
2. 遵守投标规定。
从投标开始到整个过程结束,如果我们有幸中标,那我们肯定会严格按照招标文件的要求和贵方的各项规定行事。
不会像调皮捣蛋的小孩乱改规则,而是规规矩矩地按照既定的“游戏规则”来玩这场投标与项目建设的“大游戏”。
3. 不撤回投标。
一旦我们递交了投标文件,那就像射出的箭,绝不轻易撤回。
我们可是有始有终的,不会在半路上当“逃兵”,不管发生什么,都会勇敢地面对投标结果。
三、违约责任。
如果我们违背了上述任何一条承诺,那可就像犯了错要接受惩罚一样。
我们愿意承担相应的责任,接受贵方按照法律法规和招标文件规定的处罚措施。
这就好比做错事要自己承担后果,我们会坦然面对。
我们希望通过这份承诺书,让您看到我们的决心和诚信。
我们就像一群充满活力和热情的伙伴,渴望在[项目名称]这个大舞台上展示自己的实力,并且为这个项目的成功贡献我们的力量。
[投标公司名称][具体日期][公司盖章][法定代表人签字]。
保证金支付保函范本
保证金支付保函范本[保证金支付保函范本]尊敬的先生/女士:兹有关《保证金支付保函范本》即刻呈交如下:甲方(出具保函方):[甲方全称][甲方地址][甲方电话][甲方传真][甲方电子邮箱]乙方(受益人):[乙方全称][乙方地址][乙方电话][乙方传真][乙方电子邮箱]为保障双方权益,就甲方所提供给乙方的[具体交易、项目或合同名称]项下的保证金支付提供以下保函:一、保函内容1. 保证金额:人民币 [保证金额大写](¥[保证金额小写]);2. 保证金支付期限:自保函签发之日起至[保证金支付截止日期]。
若乙方于本期限内未从甲方处获得保证金支付,则本保函自动失效;3. 保函生效期限:自[保函生效日期]起至保证金支付期限届满之日止;4. 保函有效期限:保函自[保函有效期限起始日期]起至[保函有效期限结束日期],适用于此期间内的保证金支付,并以此为准;5. 协议或合同项下的保证金用途:[具体保证金用途];6. 保函开立银行:[保函开立银行全称]银行地址:[保函开立银行地址]账户名称:[保函开立账户名称]帐号:[保函开立账号]二、保函条款及条件1. 甲方特此向乙方保证,若乙方依照双方达成的协议或合同提供保证金,甲方将按照协议中约定的方式与期限及时支付保证金;2. 甲方支付的保证金无法履行乙方对甲方的承诺时,应按照协议或合同规定返还保证金;3. 乙方提供的保证金需符合以下要求:a) 保证金以人民币支付;b) 保证金以现金、银行汇票、银行本票或无条件、可撤销的银行保函等形式提供;c) 保证金支付后,乙方需提供完整的保证金支付凭证;4. 乙方应妥善保管甲方开具的保函,并按照协议中规定的程序提出保证金支付要求;5. 保函生效后,乙方无权擅自更改保函内容或提前解除保函约定的义务,否则需承担相应法律责任;6. 如乙方在指定支付期限内未能按照协议或保函约定支付保证金,则甲方有权解除保函义务并追究乙方相应违约责任;7. 本保函与双方所达成的协议或合同具有同等法律效力,并不因一方条款受限而牵连他方的条款;8. 本保函一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
保证金保函格式
保证金保函格式
保证金保函是指在特定交易活动中,为了保障交易双方权益而发出的一种保证函。
保证金保函的格式非常重要,它直接关系到保函的有效性和可操作性。
下面就给大家介绍一下保证金保函的格式。
首先是标题部分,标题应该清晰明了,表明这是一份保证金保函。
可以使用“保证金保函”、“履约保证金保函”等词语作为标题。
接下来是保函的正文部分,正文应包括以下内容:保证金保函的发出日期、保函编号、受益人的姓名(或机构名称)、受益人的地址、受益人的账户信息、保函的金额、保函的有效期限、保函的用途、申请人的姓名(或机构名称)、申请人的地址、申请人的联系方式、申请人的营业执照(或身份证)等信息。
另外,还需要在正文中写明保证金保函的目的和要求,例如保证金的使用情况、保证金的退还条件等。
最后是保函的签署部分,包括申请人的签字、申请人的盖章、保函出具的日期、保函出具的地点等信息。
同时,还需要在保函上注明签发人的姓名和联系方式,以便在需要时进行联系。
总的来说,保证金保函的格式应该简洁明了,内容全面完整。
在书写保函时需要注意使用工整的字体,保证文字清晰可辨。
另外,为了保障保函的有效性,建议在保函上加盖公司公章或者个人签字,以确保其法律效力。
总之,保证金保函作为一种重要的交易保障工具,在格式上需要严谨规范,只有这样才能确保其在交易中的有效性和可操作性。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
质量保证金保函的合同3篇
质量保证金保函的合同3篇篇1甲方(保证人):____________地址:____________法定代表人:____________联系方式:____________乙方(委托申请人):____________地址:____________法定代表人:____________联系方式:____________鉴于乙方在从事某项工程或服务的过程中,需要向甲方提供质量保证金作为履约保障,甲方应乙方的申请,同意为乙方就该项工程或服务提供质量保证金保函服务。
为明确双方的权利和义务,达成如下协议:一、定义和解释1. 质量保证金保函:指甲方根据乙方的申请,向乙方提供的一项保证服务,保证乙方按照合同约定履行工程质量保证义务,向甲方提供相应的质量保证担保。
2. 质量保证金:指乙方按照合同约定缴纳的一定金额,作为履行质量保证义务的物质保证。
二、保证事项和范围1. 保证乙方在工程质量保修期内按照工程合同约定履行质量保修义务,负责处理质量缺陷或损坏等事宜。
如乙方未能及时履行质量保修义务导致甲方代为履行的,乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。
2. 保证乙方提供的货物或服务符合合同约定及国家相关质量标准。
如因乙方提供的货物或服务存在质量问题导致甲方损失,乙方应承担赔偿责任。
3. 保证乙方在工程竣工验收合格后及时向甲方提交质量保证金返还申请及相关证明材料。
甲方在收到相关材料后按照合同约定返还质量保证金。
4. 保证乙方在合同履行过程中遵守国家法律法规和相关政策规定。
如因乙方违法行为导致甲方损失,乙方应承担相应的法律责任。
三、保证金额和期限1. 本保函的保证金额为人民币______元整(大写______元整)。
具体金额以乙方提供的工程合同为准。
2. 本保函的有效期为工程竣工验收合格之日起至质量保证期满止。
质量保证期根据工程合同约定确定。
若工程合同中对质量保证期未有明确约定,则按照相关法律法规和政策规定执行。
质量保证期满后,如乙方完全履行了本合同约定的质量保证义务且未出现质量问题,甲方应及时返还质量保证金(扣除相关费用后)。
安全保证金保函格式范文
安全保证金保函格式范文# 安全保证金保函。
致[受益人名称]:[受益人名称]的小伙伴们!咱这有个关于安全保证金保函的事儿得跟您唠唠。
一、保函编号。
这个保函呢,编号是[具体保函编号],就像它的身份证号码一样,独一无二的,方便咱们以后查找和核对相关信息。
二、申请人相关信息。
三、担保金额。
咱这次担保的金额是[大写金额]元整(小写:¥[具体金额])。
这钱就像是一个安全保障金,放在这儿让您心里踏实。
四、担保期限。
从[起始日期]开始,一直到[截止日期]结束,在这个时间段内,这个保函都是有效的哦。
就像一个小卫士,在这段时间里一直守护着您这边关于安全保证金相关的权益。
五、担保事项。
申请人在[项目名称]项目里,按照相关的安全规定和合同要求,是需要履行一些安全保障义务的。
我们作为担保人,保证如果申请人没有按照规定做到位,比如说在施工现场没有设置足够的安全警示标志啦,或者是没有对员工进行必要的安全培训之类的情况,导致您遭受了与安全相关的损失,我们就会在担保金额的范围内,对您进行赔偿。
六、索赔方式。
如果您发现了申请人有违反安全规定并且给您造成损失的情况,您就可以向我们提出索赔啦。
您得给我们提供一些书面的材料,比如说关于损失情况的详细说明,像损失是怎么发生的,损失的具体金额是怎么计算出来的,还有相关的证明文件,像事故现场的照片啦、损失清单之类的。
我们收到您这些材料之后,会进行核实。
如果情况属实,我们会在[规定的赔付期限,如X个工作日]内把钱赔付给您。
七、担保人信息。
[担保人公司名称](盖章)法定代表人或授权代表(签字):[姓名]日期:[具体日期]。
工程合同保证金银行保函
工程合同保证金银行保函银行保函,又称银行担保函,是指银行根据申请人(通常是承包商)的要求,向受益人(通常是业主或发包人)出具的一种书面承诺。
该承诺表明,如果申请人未能按照合同约定履行其义务,银行将在不超过保函金额的范围内,向受益人支付相应的赔偿金。
以下是一份标准的工程合同保证金银行保函范本:【银行名称】银行保函编号:【编号】日期:【日期】致【受益人全称】:关于【项目名称】项目(以下简称“该项目”),我们【银行名称】(以下简称“本行”)根据与【申请人全称】(以下简称“申请人”)签订的协议,特此不可撤销地承诺,一旦申请人未能按照与贵方签订的工程合同(以下简称“合同”)履行其义务,本行将在不超过人民币【保函金额】元的范围内,向贵方支付赔偿金。
本保函自【生效日期】起生效,至【失效日期】止失效。
在此期间,如贵方提出索赔,本行将在收到贵方书面索赔通知后的【规定天数】个工作日内,无条件地向贵方支付赔偿金,无需贵方提供任何证明。
本保函项下的赔偿金支付不影响申请人按合同继续履行其义务或其他责任。
本保函项下的权利、义务和责任是独立的,不受合同或其他任何协议的影响。
本保函适用中华人民共和国法律,并由【银行注册地】的法院管辖。
本保函有效期内,如本行需终止本保函,将提前【提前通知天数】天书面通知贵方。
本保函未经本行书面同意,不得转让。
请妥善保管本保函,如有遗失,请立即通知本行。
此致敬礼!【银行名称】【银行授权代表签字】【银行授权代表姓名及职务】请注意,以上范本仅供参考,实际使用时应根据具体情况进行调整。
例如,保函的金额、有效期、索赔条件等都应根据实际情况和双方的协商结果确定。
银行保函的开立通常需要申请人提供一定的保证金或者采取其他形式的担保措施。
招标文件保证金合同保函
一、合同背景根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲方(招标人)拟对以下项目进行公开招标,为确保乙方(投标保证金缴纳人)在投标过程中遵守招标文件的相关规定,甲方要求乙方在投标截止时间前缴纳投标保证金。
为确保甲方权益,特签订本保证金合同保函。
二、合同双方1.甲方:招标人(以下简称“甲方”)2.乙方:投标保证金缴纳人(以下简称“乙方”)三、保证金金额1.投标保证金金额:人民币________元整。
2.保证金缴纳方式:乙方应按照招标文件规定,以银行转账、现金或其他方式缴纳投标保证金。
四、保证金用途1.投标保证金用于保证乙方在投标过程中遵守招标文件的相关规定,履行投标义务。
2.如乙方在投标过程中违反招标文件规定,甲方有权没收全部或部分投标保证金。
五、保证金退还1.如乙方在投标过程中未违反招标文件规定,甲方应在投标有效期结束后,在规定的时间内退还乙方投标保证金。
2.如乙方在投标过程中违反招标文件规定,甲方有权没收全部或部分投标保证金,不予退还。
六、保证金合同保函1.为确保甲方权益,乙方同意向甲方提供以下形式的保证金合同保函:(1)银行保函:乙方应向甲方指定的银行申请出具投标保证金合同保函,保函金额与投标保证金金额一致,有效期为投标有效期结束后的30日内。
(2)信用证:乙方应向甲方指定的银行申请开具投标保证金信用证,信用证金额与投标保证金金额一致,有效期为投标有效期结束后的30日内。
(3)其他形式:经甲方同意,乙方可采用其他形式提供保证金合同保函。
2.乙方应在投标截止时间前将保证金合同保函提交给甲方。
七、违约责任1.如乙方未按照招标文件规定缴纳投标保证金,甲方有权取消其投标资格。
2.如乙方在投标过程中违反招标文件规定,甲方有权没收全部或部分投标保证金,并追究乙方的法律责任。
3.如乙方未按照本合同约定提供保证金合同保函,甲方有权取消其投标资格。
八、争议解决1.本合同签订后,如发生争议,双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
履约保函或保证金
签订工程承包合同时提交,提交履行保函或保证金 后才返还投标保函或保证金。 我国:施工合同示范文本规定,应互相提供担保; FIDIC:接到中标通知书后28天内提交; 额度:通常为合同额10-20%,美国高达100%; 保证期限:截止到竣工交付,在保修期内提交质量 担保保函或保证金;FIDIC规定截止到保修期满。
保留金
国际工程承包中,经常约定业主在支付进度 款时扣除5%-10%作为保留金,也属一种 履约担保,竣工交付时,业主将一半保留金 返还,另一半为保修期满返还。
若竣工交付时承包商提交保留金解除保函,业 主将另一半保留金也返还。 累计扣最高限额为合同价2.5%-5%。
保 在存款银行开具; 出现违约情况,业主直接从银行提取; 投标人和银行约定违约情况并经业主同意。
保证金(现金、支票)
直接交钱; 出现约定的违约情况,业主直接扣留; 到期取回不易。
投标保函和保证金
提交投标文件时提交,一般为报价的百分比 (10%左右),其有效期一般比投标有效 期长30天。 在以下几种情况保护业主的利益: 在投标有效期撤回或修改投标文件; 投标人中标后却不与业主签订承包合同; 拒绝提交履约保函或履约保证金。
质量担保保函或保证金
承包商要保修期内对发现的质量问题进行修 补的保证。
额度为履约保函的一半; 若履约保函或保证金有效期到保修期满则不需 要再提交质量担保保函或保证金;
预付款返还保函或保证金
在业主支付预付款时,向业主提交如果承包商不 履行合同而使合同被解除必须返还预付款。 额度:一般为合同额的10%,在每月支付进度款时 按比例扣回,预付款返还保函或保证金的金额也 随预付款的不断返还而减少。 开工前7天支付预付款,同时提交保函或保证金。