履约保函(建设部的指定标准格式)
建设工程承包合同履约保函模板
【编号】：[保函编号]【开立日期】：[年月日]【受益人】：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]【申请人】：[承包商名称]地址：[承包商地址]【开立人】：[银行/保险公司名称]地址：[银行/保险公司地址]鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于[年月日]就[工程名称]（以下简称“本工程”）签订的《建设工程承包合同》（以下简称“基础合同”）已生效，并经双方协商一致，现根据基础合同约定，申请人同意向受益人提供如下履约保函：一、保函内容1. 本保函担保金额为人民币[大写]元（小写：￥[金额]元），用于担保申请人在履行基础合同过程中，如因违约行为给受益人造成的经济损失。
2. 本保函担保范围包括但不限于以下内容：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。
二、保函有效期1. 本保函自开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期后[天数]日止，但最迟不超过[年月日]。
2. 如基础合同因任何原因提前终止，本保函自终止之日起[天数]日内失效。
三、付款条件1. 受益人有权在以下情况下向开立人发出付款通知：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失。
2. 开立人在收到受益人发出的符合本保函规定的书面付款通知后[天数]日内，无条件支付受益人要求支付的款项。
四、保函变更与解除1. 本保函一经签订，对双方具有法律约束力。
如需变更或解除本保函，应经受益人与申请人协商一致，并以书面形式通知开立人。
2. 本保函的变更或解除不影响已发生的违约行为和损失的赔偿。
五、其他约定1. 本保函的开立、使用、管理及解释均适用中华人民共和国法律。
建设工程款项履约保函格式
编号：__________建设工程款项履约保函格式甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）建设工程：指甲方与承包商签订的主合同中约定的工程项目。
（2）工程款项：指甲方根据主合同的约定应支付给承包商的工程进度款、结算款等款项。
（3）履约保函：指甲方为担保承包商履行主合同约定的工程款项支付义务，由乙方出具的保函。
3.2 关键词解释（1）担保人：指本合同乙方，为承包商提供履约担保的法人或其他组织。
（2）委托人：指本合同甲方，要求乙方提供履约保函的法人或其他组织。
（3）承包商：指与甲方签订主合同的第三方，承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本合同的约定出具履约保函。
（2）甲方应确保主合同的签订和履行符合相关法律法规的要求。
（3）甲方应在承包商履行主合同约定的工程款项支付义务后，及时通知乙方解除担保责任。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供与履约保函相关的资料和信息。
（2）乙方应在收到甲方通知后，按照本合同的约定出具履约保函。
（3）在承包商未履行主合同约定的工程款项支付义务时，乙方应按照本合同的约定承担担保责任。
建行履约保函 标准格式
保函010--A履约保函编号：致受益人：因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉。
（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
履约保函示范文本（非独立保函）（住房城乡建设部2021版）
履约保函示范文本（非独立保函）编号：承包人：地址：担保权人/发包人：地址：保证人：地址：（发包人名称）：鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。
一、保证担保的范围及保证担保金额1. 保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2. 保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥ ）。
二、保证担保的方式及保证期间1. 保证担保方式：连带责任保证。
2. 保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后日止，最迟不超过年月日。
三、承担保证担保责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：1. 向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；2. 直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；3. 在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排1. 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2. 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本担保人（以下简称“担保方”）：受益人（以下简称“业主”）：承包商（以下简称“施工方”）：鉴于：1. 业主与施工方已签订《xxx工程合同》（以下简称“合同”），合同编号为xxxx，施工方同意按合同约定完成工程项目的建设。
2. 施工方为保证履行合同义务，向业主申请出具履约保函，业主同意接受履约保函作为施工方履行合同的担保措施。
3. 担保方同意为施工方的履约行为提供担保，确保施工方按合同约定履行各项义务。
在此前提下，担保方、业主和施工方达成如下协议：第一条保函金额担保方出具的履约保函金额为人民币xx万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟元整），保函金额相当于合同总价的一定比例，具体比例双方协商确定。
第二条保函有效期本保函自开具之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付日期后xx个月。
若施工方在合同约定的工程竣工交付日期前完成合同义务，业主提前解除合同的，本保函失效。
第三条保函条款1. 如果施工方在履行合同过程中出现违约行为，未能按合同约定履行义务，业主有权向担保方提出索赔。
2. 担保方在收到业主的索赔通知后，应在xx个工作日内对业主的索赔进行审查，并在审查合格后xx个工作日内履行赔偿义务。
赔偿金额不超过保函金额。
3. 业主在向担保方提出索赔时，应提供相关证据，包括但不限于合同条款、违约行为的具体情况、损失计算等。
4. 担保方在履行赔偿义务后，有权向施工方追偿，并要求施工方提供相应的反担保。
5. 本保函项下的权利和义务不受施工方与业主之间签订的任何补充协议、修改协议的影响。
6. 本保函在有效期内，施工方不得要求担保方撤销或修改。
7. 本保函一式三份，担保方、业主和施工方各执一份，具有同等法律效力。
第四条其他约定1. 本保函的开具费用由施工方承担。
2. 本保函的解除和退还事宜，由担保方、业主和施工方协商确定。
3. 本保函适用中华人民共和国法律法规，如有争议，各方同意提交至施工方所在地的人民法院诉讼解决。
建设履约保函格式模板
建设履约保函格式模板
建设履约保函（格式）
建设履约保函格式
不可撤销的银行保函编号：
日期：
受益人：***市城市内河管理处（以下简称“甲方”）
地址：
邮政编码：
申请人：（以下简称“乙方”）
地址：
邮政编码：
鉴于申请人[ ]（以下简称“乙方”）与甲方于2015 年月日签订了关于***市***江上游植物园段（***河）流域治理PPP项目（以下简称“项目”）《项目协议》及其附件。
根据该协议之规定，乙方负责成立项目公司并按照受益人要求投资建设本项目，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保项目公司在经营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。
我行同意为项目公司出具上述担保函，并特此确认：若因乙方违反《项目协议》及其附件中所确定的义务，我行作为担保人并代表项目公司向甲方负责，担保金额为壹仟万元人民币(人民币：10,000,000)。
我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。
我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。
我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《项目协议》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。
我行在此放弃对此类更改、补充或修改要
求给予通知的权利。
本保函自签署之日年月日起至年月日（乙方提交运营维护保函之日）
第1页/共 2 页。
建设工程款项履约保函格式
编号：__________建设工程款项履约保函格式第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式本合同目录一览1. 保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人联系方式3. 被保证人信息3.1 被保证人名称3.2 被保证人地址3.3 被保证人联系方式4. 保函金额4.1 保函金额数额4.2 保函金额计算方式5. 保函有效期5.1 保函起始日期5.2 保函终止日期6. 保函的启用与暂停6.1 启用条件6.2 暂停条件7. 保函的履行7.1 保证人履行义务7.2 被保证人履行义务8. 保函的修改与终止8.1 修改条件8.2 终止条件9. 保函的索赔与赔付9.1 索赔条件9.2 赔付程序10. 保证人的权利与义务10.1 权利10.2 义务11. 被保证人的权利与义务11.1 权利11.2 义务12. 争议解决方式12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 法律诉讼13. 保函的保管与传递13.1 保管人13.2 传递方式14. 其他条款14.1 违约责任14.2 合同的变更与解除14.3 法律适用14.4 合同的签署与生效第一部分：合同如下：1. 保函定义与范围1.1 定义本保函是由保证人向被保证人发出的，用以保证被保证人在建设工程合同履行过程中，按约定支付款项的书面担保文件。
1.2 范围本保函适用于保证人在工程合同约定的期限和范围内，按合同约定的金额和方式向被保证人支付款项的义务。
2. 保证人信息2.1 保证人名称保证人全称：X工程有限公司2.2 保证人地址保证人地址：X省X市X区X路X号2.3 保证人联系方式保证人电话：3. 被保证人信息3.1 被保证人名称被保证人全称：X建设有限公司3.2 被保证人地址被保证人地址：X省X市X区X路X号3.3 被保证人联系方式被保证人电话：4. 保函金额4.1 保函金额数额保函金额为人民币万元整。
履约保函-标准模板
履约保函-标准模板供货方：注册地址：担保人：注册地址：总承包方：XXX地址：XXX省XXX市XXXXXX交叉处总承包方与供应单位于2020年月日签订协议约定，由总承包方委托供应单位供应位于XXX项目所需的高性能闭孔橡塑保温材料，并约定由双方共同签订正式合同（以后简称为“合同”）鉴于总承包方对供应单位的委托，供应单位与担保人谨此向总承包方作如下保证：1、供应单位会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需由供应单位履行和遵守的条件和规定。
2、如果供应单位违约时（由总承包方所发的书面通知已能作为供应单位违约之充分证据）及总承包方索取赔偿时，担保人应就此向总承包方承担因违约之相关连带责任，担保要需于收到该通知索偿时向总承包方赔偿因此而蒙受的损失，并不能要求其他证据证明供应单位是否违约或索赔金额是否恰当。
直至赔偿额达到合约总价的10％，即人民币元（大写：），此履约保证书的责任才可解除。
3、总承包方无需对供应单位提出诉讼或采取任何法律上之行动或得到法庭之裁定或判决，便可执行于此履约保证书之权利。
4、总承包方与供应单位双方同意对合同条件的更改，或工作的范围或性质的更改，和总承包方按合同所宽限的时间，或总承包方对合同有关事物的任何忍让皆不会将担保人的责任解除。
5、当总承包工程竣工证书最终签发及上述赔偿（如有）获得解决时，此履约保证书的责任才告终止。
6、此履约保证书对供应单位及担保人双方本身、其继任人及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力。
供应单位及担保人自愿作出上述承诺，并清楚了解法律上的意思。
供应单位与担保人于年月日盖章/签署乙方与担保人于年月日盖章/签署乙方：法定代表签署：姓名：职位：担保人：法定代表签署：姓名：职位：(本保函失效后，请将原件退回我方注销)第1页。
履约保函-标准模板
履约保函编号:日期:致：（以下简称“受益人”）：鉴于（以下简称“被担保人”）已与受益人签订了编号为的“合同名称”（以下简称“合同”），金额（大写）：人民币元（RMB ）。
我方作为保证人接受被担保人的委托，在此向受益人提供不可撤销合同履约保证：一、本保函担保的金额为（大写）人民币元（RMB ）。
二、本保函担保的期限自本保函签发之日起至年月日下午五时。
三、在本保函的担保期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知原件后十个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地按受益人书面索赔通知所要求的金额足额向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高金额。
四、受益人出具的书面索赔通知书无需证明被保证人是否违约或索赔金额是否恰当，但受益人书面索赔通知书必须在本保函担保的保证期内送达我方。
五、我方出具本保函后，受益人与被保证人对合同进行的任何修订，或受益人对合同有关事项的任何忍让皆不会解除或减轻我方于本保函担保项下的责任。
六、本保函担保的保证期届满，或我方向受益人支付索赔款已达本保函担保的最高金额，我方的保证责任免除，以两者中较早发生者为准。
本保函到期后保函正本应退还我方。
无论保函正本退还我方与否，本保函到期即自动失效。
七、本保函对被保证人及保证人双方本身、其继承人以及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力，被保证人及保证人自愿作出上述承诺，并清楚了解本保函法律含义。
八、本保函担保项下的权利不得单独转让或出让，但可由受益人之继承人或其受让人继承。
九、本保函担保适用中华人民共和国法律。
十、本保函担保以中文文本为准，涂改无效。
十一、本保函适用中国法律。
有关本保函的一切争议均应由受益人住所地的人民法院管辖。
保证人（盖章）：银行法定代表人或授权委托代理人（签名）：。
建筑工程履约保函格式
建筑⼯程履约保函格式⽬前，履约保函已经⼴泛应⽤于商品贸易和建筑⼯程，当企业在中标到签订合同的过程中，中标⼈应按招标⽂件中规定的⾦额、担保形式和履约担保格式向招标⼈提交履约担保，⽽⼯程履约保函主要是让企业做出⼀种履约保证的承诺。
那么，建筑⼯程履约保函格式你知道吗？下⾯就跟着店铺⼩编⼀起来看看吧！编号：建设⼯程履约保函______（受益⼈）：根据贵⽅与_______（承包⼈）于___年___⽉___⽇就______________________项⽬签订的编号为________的建设⼯程承包合同（下称主合同），应承包⼈的申请，我⾏特开⽴以贵⽅为受益⼈的履约保函：⼀、保函⾦额按照以下第种⽅式确定：1、保函⾦额不超过___________（币种）（⼤写）元。
2、保函⾦额按以下标准确定：______________，但最⾼不超过____________（⼤写）元。
⼆、我⾏承诺，如果承包⼈未按照主合同的约定按期完⼯，我⾏将在收到贵⽅提交的书⾯索赔通知和该项⽬监理⼯程师的下述证明材料后，以保函⾦额为限向贵⽅承担担保责任：三、本保函的担保⾦额将随我⽅已⽀付的⾦额⽽⾃动递减。
四、如果贵⽅与承包⼈协商变更主合同且涉及我⾏担保责任的，应事先书⾯通知我⾏，如加重我⾏担保责任的还应事先征得我⾏书⾯认可，否则，我⾏对加重我⾏担保责任的部分不承担责任。
五、贵⽅转让本保函项下权利的，应经我⾏书⾯同意，否则我⾏不再承担担保责任。
六、保函有效期按照以下第__种⽅式确定：1、本保函⾃开⽴之⽇起⽣效，⾄_____（⽇期）⽌。
2、本保函⾃开⽴之⽇起⽣效，发⽣下列情形时到期：______，但最迟不超过______（⽇期）。
七、书⾯索赔通知和有关证明材料必须在保函有效期内送达我⾏，否则我⾏在本保函项下的责任⾃动解除。
⼋、⼯程承包合同按期履⾏完毕、保函超过有效期或我⾏的担保义务履⾏完毕，本保函即⾏失效，⽆论本保函是否退回我⾏注销。
中国⼯商银⾏__________________（公章）:负责⼈/授权代理⼈（签字）：______年_____⽉_____⽇。
建筑工程项目履约保函
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保函背景和目的保函是一种担保形式，由建设单位委托承包商提供给业主的一种担保工具，用于确保项目的合同履约和保证承包商履行其合同义务的能力和意愿。
本保函范本旨在规范建筑工程项目中保函的格式和内容，便于各方理解、纠纷解决和执行。
二、保函的种类和用途⒈保证金保函：用于保证承包商按照合同约定履行支付保证金的义务。
⒉履约保函：用于保证承包商按照合同约定履行工程项目的义务，包括工程质量、进度和安全等。
⒊付款保函：用于保证建设单位按照合同约定及时支付承包商的工程款项。
⒋投标保函：用于保证投标人在开标后签订合同并按照合同约定履行义务。
三、保函的要素⒈委托单位信息：包括委托单位名称、地质、联系人和。
⒉承包商信息：包括承包商名称、地质、联系人和。
⒊保函金额：即保证的金额，该金额应根据合同约定或法律规定确定。
⒋有效期限：即保函的有效期限，一般为合同约定的工期加延期期限，但不得超过法律规定的最长期限。
⒌保函的用途：即保函所保证的具体内容，如保证工程质量、进度、安全等。
四、保函的方式和要求⒈本保函可采用书面形式或电子格式，具体方式由委托单位和承包商协商确定。
⒉书面保函应采用单位抬头纸打印，需加盖委托单位和承包商的公章。
⒊电子保函应采用加密方式传输，保证信息安全和真实性。
⒋保函应明确保证的内容和具体责任，避免模糊和歧义的表述。
⒌任何一方不得单方面解除保函，如需解除，应经双方协商一致并书面确认。
五、风险提示和违约责任⒈若承包商未按照保函约定的内容和要求履行合同义务，委托单位有权要求承包商承担相应的违约责任，并依法追究其法律责任。
⒉若委托单位未及时支付工程款项或履行其他合同义务，承包商有权要求委托单位承担相应的违约责任，并依法追究其法律责任。
⒊保函的解除、修改和变更应经双方协商一致并书面确认，否则无效。
六、附件本文档涉及的附件包括但不限于以下内容：⒈保函格式范本：附上保函的标准格式范本，供委托单位和承包商参考使用。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函【建设工程施工合同履约保函】致：（业主全称）地址：电话：传真：尊敬的（业主全称）：根据贵方与（承包商全称）签订的建设工程施工合同（以下简称“合同”），我行（担保银行名称）特此开立本履约保函，以确保（承包商全称）能够严格履行合同中规定的义务和责任。
一、保函金额本履约保函的金额为（币种及金额），该金额是根据合同总价的（百分比）%确定，用于确保（承包商全称）能够按照合同约定完成工程。
二、有效期本保函自（起始日期）起生效，至（终止日期）止，除非提前终止或延长。
在有效期内，如果（承包商全称）未能履行合同中的任何义务，我行将在收到贵方的书面索赔通知后，无条件地向贵方支付不超过保函金额的款项。
三、索赔条件1. 如果（承包商全称）未能按照合同规定的质量、时间或其他条件完成工程；2. 如果（承包商全称）中途放弃工程或无法继续履行合同；3. 如果（承包商全称）未能在规定时间内修复缺陷或损害；4. 其他合同中明确规定的情形。
四、索赔程序贵方在发现（承包商全称）未能履行合同义务时，应立即书面通知我行，并提供相关证明材料。
我行将在收到索赔通知后的（指定天数）个工作日内进行核实，并按照约定向贵方支付相应的赔偿金。
五、责任限制我行的赔偿责任仅限于本保函所载明的金额，并且一旦赔偿，本保函即告终止。
我行不对任何间接损失或超出保函金额的损失承担责任。
六、适用法律本保函的开立、效力、解释、履行及争议解决均适用（指定国家/地区）的法律。
七、其他条款1. 本保函不得转让，除非得到我行的书面同意；2. 我行有权要求贵方提供（承包商全称）违约的证据；3. 本保函的任何修改或补充均需以书面形式经双方同意后方可生效。
请贵方确认本保函内容无误，并在收到后尽快回复确认。
如有任何疑问，请及时与我行联系。
此致敬礼！担保银行名称授权签字人：日期：。
建设工程承包合同履约保函模板
建设工程承包合同履约保函模板致：[受益人全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，我方（以下称“担保人”）愿为您方（以下称“受益人”）与[承包人全称]（以下简称“承包人”）签订的《[建设工程合同名称]》（以下简称“基础合同”）提供履约保证，以确保承包人按约履行合同义务。
现双方达成一致，特制定本履约保函（以下简称“本保函”）：第一条担保范围本保函担保范围包括承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
第二条担保金额本保函担保金额为人民币：[具体金额]元整（大写：[具体金额]元整）。
第三条保函有效期本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的承包人履行完毕合同义务之日止，最长不超过[具体期限]年。
第四条赔付条件在保函有效期内，若承包人未按基础合同约定履行义务，担保人承诺在收到受益人发出的书面索赔通知后[具体期限]日内，无条件向受益人支付本保函担保范围内的金额。
书面索赔通知应满足以下要求：1. 通知到达的日期在本保函的有效期内；2. 载明要求支付的金额；3. 载明承包人违反合同义务的条款和内容；4. 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除承包人或担保人责任的事由。
第五条保函的撤销与退还1. 在保函有效期内，若承包人按约履行了基础合同义务，受益人应向担保人出具书面通知，申请撤销本保函。
担保人在收到通知后[具体期限]日内，无条件退还受益人本保函。
2. 本保函在有效期满后自动失效，担保人不再承担任何责任。
第六条争议解决本保函项下发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本保函一式两份，担保人和受益人各执一份，具有同等法律效力。
2. 本保函未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本保函具有同等法律效力。
3. 本保函自双方签字（或盖章）之日起生效。
建筑工程项目履约保函简洁范本
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保证事项本保函由建筑工程项目发包方（以下简称“甲方”）为保证承包方（以下简称“乙方”）履行合同中约定的各项义务而开具。
本保函的有效期与合同期限相同，并在本保函到期后30日内，甲方未接到乙方的书面申请解除本保函的情况下终止。
二、保函金额1. 本保函金额为：（具体金额）2. 本保函金额包含临时措施费、担保金、保证金等各种费用，以保证乙方能够按照合同约定进行工程施工，遵守相关法律法规和合同条款，确保工程质量和进度的顺利进行。
三、保证期限1. 本保函自签订之日起生效，有效期为合同约定工程的履行期限。
2. 在乙方工程竣工并通过甲方的验收后，乙方应于15个工作日内向甲方提交工程竣工结算资料，并提出解除本保函的申请。
3. 对于乙方在合同期限内未完成工程，或者工程存在问题未能及时改正的情况，甲方有权终止本保函，并要求乙方承担违约责任。
四、保函终止条件1. 在本保函有效期内，若乙方违反合同约定，如不履行或未按时履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
2. 在保函有效期内，若乙方发生歇业、破产、合并、分立等情况，或者乙方因法定或行政强制原因被吊销营业执照，乙方应立即通知甲方，并在接到甲方终止通知后的5个工作日内退还保函金额。
3. 在保函有效期内，若乙方被依法追究刑事责任，甲方有权解除合同，并要求乙方承担一切法律责任和经济损失。
五、解除保函手续1. 乙方于工程竣工并通过甲方验收后，应向甲方提交解除保函的申请，并提供乙方承诺书、保函解除手续等相关文件。
2. 甲方收到乙方的申请后，将在5个工作日内对申请进行审查，如甲方认可乙方已完成工程的要求，乙方已偿还所有费用，甲方将解除保函。
3. 如乙方在保函有效期内解除保函，并提出的申请受到甲方的审核不通过，甲方将要求乙方继续履行合同，并要求乙方支付相应的违约金。
六、其他事项1. 本保函适用于建筑工程项目，不适用于其他项目或业务。
建设工程承包合同履约保函模板
建设工程承包合同履约保函模板---建设工程承包合同履约保函致：[业主单位名称]根据[承包商名称]与贵单位签订的关于[具体工程项目名称]的建设工程承包合同（以下简称“合同”），我方作为承包商的担保人，特此向贵单位出具不可撤销的履约保函。
1. 保函金额：本保函的保证金额为人民币[具体金额]元整（¥[金额大写]），该金额相当于合同总价的[百分比]%。
2. 保函有效期：自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
3. 保函条件：若承包商未能按照合同约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工期、安全等方面的要求，或未能及时支付工程款项给分包商、供应商等第三方，造成工程无法正常进行或产生其他违约情形，贵单位有权在通知我方后，直接从本保函中扣除相应的违约金或损失费用。
4. 保函的解除：当工程竣工验收合格，且承包商已完全履行合同约定的所有义务，包括支付所有应付款项给分包商、供应商等第三方，无任何争议和索赔时，本保函自动解除。
5. 保函的转让：未经我方书面同意，贵单位不得将本保函项下的权利转让给任何第三方。
6. 法律适用：本保函受[国家名称]法律的管辖并依其解释。
7. 争议解决：因本保函引起的或与本保函有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任一方可提交[国家名称]有管辖权的法院诉讼解决。
8. 其他条款：本保函的任何修改、补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。
本保函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日---。
工程施工总承包履约保函范本
工程施工总承包履约保函范本工程施工总承包履约保函一、保函编号：GB2022-001二、保函签发日期：2022年1月1日三、保函义务人：甲方（发包人）四、保函受益人：乙方（承包商）五、保证金额：人民币500,000元整六、保函有效期：从签发之日起至乙方完工并交付甲方验收合格之日止，最长不超过一年。
七、保函责任范围：1. 乙方承包了甲方的工程项目，保函用于履行乙方在合同中规定的总承包履约义务和保证金义务。
2. 如果乙方未能根据合同约定按时履行其工程施工总承包责任，导致甲方遭受任何损失，甲方有权向保函受益人乙方提出索赔要求。
3. 乙方在承包期间未能按照约定完成工程，并经甲方认可的进度延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
4. 乙方在工程施工中出现质量问题或安全事故，导致甲方赔偿第三方或遭受行政处罚的，甲方有权从保函中扣除相应金额。
八、保函的索赔和支付：1. 甲方提出索赔后，乙方应在收到甲方索赔通知书后10个工作日内支付赔偿金或提供相应担保。
2. 乙方未能按时支付赔偿金或提供相应担保的，甲方有权直接向保函签发银行提出支付请求。
3. 保函签发银行收到支付请求后，应在10个工作日内，根据甲方的请求支付相应金额给甲方。
九、保函的解除与变更：1. 若乙方完成工程并经甲方验收合格，且无任何争议纠纷产生时，保函自动解除。
2. 若合同变更导致保证金额发生变动，双方应重新协商、调整本保函的保证金额，并办理相关变更手续。
3. 本保函在有效期内不得变更、撤销或解除，除非经双方书面协议同意。
十、保函法律适用和争议解决：1. 本保函的解释与适用应按照中国法律进行。
2. 如发生争议，双方应先友好协商解决。
协商不成的，应提交至保函签发银行所在地的人民法院进行解决。
十一、其他事项：1. 本保函的任何修改、补充或附件须经双方书面协议，并于修改、补充或附件签署之日起生效。
2. 本保函仅适用于乙方在本次工程施工总承包合同中的履约义务，不得用于其他用途。
保函(履约)---建行境外履约保函标准格式
PERFORMANCE GUARANTEE （履约保函）GUARANTEE NO.DATE OF ISSUE：PRINCIPAL：（NAME AND ADDRESS）BENEFICIARY：（NAME AND ADDRESS）GUARANTOR:CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BRANCH GUARANTOR ADDRESS:WE(THE GUARANTOR) HAVE BEEN INFORMED THAT ,(HEREINAFTERCALLED “THE PRINCIPAL”),HAS ENTERED INTO CONTRACT NO. DATED WITHYOU FOR THE SUPPLY OF (请填写货物或服务描述).FURTHERMORE, WE UNDERSTAND THAT , ACCORDING TO THE CONDITIONS OF THE CONTRACT,A PERFORMANCE GUARANTEE IS REQUIRED.AT THE REQUEST OF THE PRINCIPAL, WE HEREBY IRREVOCABLY UNDERTAKE TO PAY YOU AN AMOUNT NOT EXCEEDING IN TOTAL OF (SAY: ) AFTER RECEIPT BY US OF YOUR FIRST DEMAND IN WRITINGSTATING :1) THE NUMBER AND DATE OF OUR GUARANTEE UNDER WHICH YOUR CLAIM IS MADE AND2) THE AMOUNT YOU CLAIM AND3) THAT THE PRINCIPAL IS IN BREACH OF HIS OBLIGATION(S) UNDER THE CONTRACTCONDITIOINS; AND4) THE RESPECT IN WHICH THE PRINCIPAL IS IN BREACH;AND5) THAT YOU HAVE FULFILLED YOUR OBLIGATION（S）IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACTAND THUS THE PRINCIPAL CAN NEITHER ASCRIBE THE BREACH OF HIS OWN OBLIGATIONS TO THEBENEFICIARY NOR EXEMPT HIMSELF FROM THE OBLIGATIONS THEREOF.FOR THE PURPOSE OF IDENTIFICATION YOUR WRITTEN STATEMENT MUST BE DULY SIGNED ANDPRESENTED THROUGH YOUR LOCAL BANK AND YOUR SIGNATURE(S) ON THE DEMAND IN WRITINGMUST BE VERIFIED AND AUTHENTICATED BY THE PRESENTING BANK WHICH MUST CONFIRM TO THISEFFECT THROUGH AUTHENTICATED SWIFT( OR TESTED TELEX) MESSAGE TO US.THIS GUARANTEE SHALL EXPIRE ON OR UPON SHIPMENT OF THE GOODSWHICHEVER IS EARLIER. THE SHIPMENT OF THE GOODS IS EVIDENCED BY PRESENTATION BY THEPRINCIPAL TO US OF COPY(IES) OF THE CORRESPONDING INVOICE AND THE BILL OF LADINGWHICH SHALL BE ACCEPTED AS CONCLUSIVE EVIDENCE THAT OUR GUARANTEE HAS EXPIRED.ANY DEMAND FOR PAYMENT AND DOCUMENTS REQUIRED UNDER THIS GUARNATEE MUST BE RECEIVEDBY US BEFORE ITS EXPIRY AT OUR ADDRESS STATED ABOVE. UPON EXPIRY PLEASE RETURN THEORIGINAL GUARANTEE TO US. BUT THIS GUARANTEE WILL BECOME NULL AND VOID UPON EXPIRYWHETHER THE ORIGINAL GUARANTEE IS RETURNED TO US OR NOT.THIS GUARANTEE WILL COME INTO EFFECT FROM THE ISSUING DATE OF LETTER OF CREDIT IN FAVOR OF AND ACCEPTABLE TO THE PRINCIPAL AND SUBJECT TO A NOTICE THROUGH AUTHENTICATED SWIFT OR TESTED TELEX SENT BY US CONFIRMING SUCH DATE. （履约保函通常与信用证搭配使用且应与信用证同时生效。
工程合同履约保函怎么写
工程合同履约保函怎么写【标题】《工程合同履约保函》【开头】尊敬的XX公司（甲方）：鉴于贵公司与XX建筑公司（乙方）就XX工程项目（以下简称“项目”）于XXXX年XX月XX日签订了工程合同（以下简称“主合同”），我们XX银行（以下简称“担保人”）根据乙方的申请，特向贵公司开立本履约保函，以保证乙方严格履行其在主合同项下的义务。
【内容】一、本保函金额本保函的担保金额为人民币XX万元整（￥XX,XXX,XXX.00），该金额将根据主合同的条款和条件予以调整。
二、责任范围若乙方未能履行主合同规定的任何义务，包括但不限于工程质量、工期延误、材料供应等，担保人将在接到贵公司书面索赔通知后的XX个工作日内，无条件地向贵公司支付不超过上述担保金额的款项或按贵公司的要求进行相应的补救措施。
三、有效期本保函自签发之日起至工程竣工验收合格并经过保修期满后XX天内有效。
若工程提前竣工，本保函的有效期相应提前终止。
四、索赔程序贵公司在提出索赔时，应提供书面索赔通知以及相关证明材料，说明乙方违反主合同的具体情形及索赔金额。
五、其他条款1. 本保函项下的任何权利、义务和责任均适用中华人民共和国法律。
2. 本保函未经担保人书面同意，不得转让。
3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方可生效。
4. 本保函未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交担保人所在地人民法院诉讼解决。
六、结尾本保函作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。
我们对本保函内容的真实性和准确性负全部责任。
此致敬礼！担保人：XX银行法定代表人（或授权签字人）：__________地址：XX省XX市XX路XX号联系电话：XXXXXXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日【结束语】以上便是一份标准的工程合同履约保函范本。
需要注意的是，具体保函的内容会根据实际项目的复杂程度、甲乙双方的具体要求以及银行的格式要求有所调整。
在实际操作中，建议由专业律师或法务人员参与起草和审核，以确保其合法性和有效性。
合同中工程履约保函
合同中工程履约保函【标题】《建设工程履约保函》【】甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________丙方（担保机构）：___________鉴于甲方与乙方已签订《建设工程合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承担位于___________的___________工程（以下简称“工程”）的施工任务，根据主合同的条款，乙方须向甲方提交一份由丙方出具的履约保函。
一、保函数量和有效期1. 本保函的金额为人民币_______元，即主合同总价款的____%。
2. 本保函自签发之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并交付使用之日止，或至甲乙双方结算完毕之日止。
二、保证责任范围1. 本保函涵盖乙方应履行的主合同中的所有义务，包括但不限于工程质量、工期、安全生产等所有相关事项。
2. 若乙方违反主合同中的任何一项条款，导致甲方遭受经济损失，丙方应在接到甲方书面索赔通知后，无条件地向甲方支付不超过保函数量的赔偿金。
三、索赔程序1. 甲方提出索赔时，应提供书面索赔通知，并附上能证明乙方违约的相关证据材料。
2. 丙方收到索赔通知及相关证明材料后，将在__个工作日内对索赔进行核实，并在核实无误后的__个工作日内完成赔付。
四、其他条款1. 本保函一经签发，未经三方共同同意，任何一方不得擅自修改或解除。
2. 本保函适用中华人民共和国法律，并由_______人民法院管辖。
3. 本保函未尽事宜，三方可另行签订补充协议予以明确。
五、签署本保函一式三份，甲、乙、丙各执一份，三份具有同等法律效力。
本保函自甲、乙、丙三方代表签字并加盖公章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________日期：____年__月__日丙方代表（签字）：___________日期：____年__月__日【结束语】以上是一份标准的工程履约保函范本。
需要注意的是，具体项目中的保函内容可能会根据实际需要有所调整，因此在使用时应根据项目具体情况和双方的实际需求进行定制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约保函
保函编号：建保
致国际香料(中国)有限公司（下称受益人）：
鉴于广东建安消防机电工程有限公司（下称“被保证人”）已与贵方签订了国际香料（中国）有限公司IFF飞龙项目的施工合同。
我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保：
一、本保证最高担保金额为人民币￥958,700元（小写）玖拾伍万捌仟柒佰圆整（大写）。
二、本保证担保的有效期自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。
三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时，我方保证在收到受益人书面索赔通知后在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。
四、索赔通知应附有被保证人违约或违背合同事实的证明或相关证明材料及法院关于因被保证人无可供执行财产而终结执行的裁定，且必须在本保证担保的有效期内送达我方。
索赔通知须于我行营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。
五、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案，对直接影响合同履行的相关条款进行修订的，应经我方书面同意。
但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。
六、本保证担保的有效期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
七、本保证担保项下的权利不得转让。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码：电话：传真：
日期：年月日。