2020年建设工程施工合同通用版
建设工程合同范本(2020版)
建设工程合同范本(2020 版) Model construction project contract(合同范本)姓名:单位:日期:编号:YW-HT-012203建设工程合同范本(2020 版)说明:以下合同书内容主要作用是:约束合同双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。
建设工程合同范本(一)合同编号:发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程范围和内容:第二条甲方权利和义务1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2.提供必要的施工条件;3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6.按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7.严格按设计文件及《gb/t50312-XX》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板
1. 引言
本文档旨在提供一份2020年施工合同样板,以帮助各方在签订施工合同时有一个简单而有效的指导。
2. 合同概述
该合同适用于2020年的施工项目,旨在明确各方的权利和义务,确保项目的顺利进行。
3. 合同条款
3.1 项目描述
详细描述项目的性质、规模、地点以及其他必要的信息。
3.2 价格和支付方式
明确工程的总价款、支付方式、分期付款计划等。
3.3 工期
确定工程的开始时间和预计完工时间,并约定相关的延期和罚款条款。
3.4 变更和索赔
规定变更工程的程序和条件,以及双方在索赔方面的权利和义务。
3.5 质量保证
明确工程质量的要求,并约定相应的保修期限和责任范围。
3.6 保险责任
规定各方在工程期间的保险责任和赔偿程序。
3.7 争议解决
约定争议解决的方式和程序,可以选择仲裁或法院诉讼等方式。
3.8 合同解除
规定合同解除的条件和程序,以及双方在解除后的权利和义务。
4. 签署和生效
明确合同的签署方式和生效条件,确保合同的有效性。
5. 其他条款
可以根据具体情况添加其他必要的条款,如保密条款、不可抗力条款等。
6. 总结
本文档提供了一份简洁而明确的2020年施工合同样板,各方在签署合同时应根据具体情况进行必要的调整和补充,以确保合同的合法性和有效性。
2020新版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。
44.2发生本通用条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
44.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。
除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板1. 合同目的本合同旨在规范2020年的施工合同,并确保各方的权益得到保护。
2. 合同主体本合同由以下各方订立:- 甲方:(甲方名称)- 乙方:(乙方名称)3. 合同条款3.1 工程描述甲方委托乙方对以下工程进行施工:- 工程名称:- 工程地点:- 工程范围:3.2 合同期限本合同的工期为(工期长度),自(起始日期)起至(结束日期)止。
3.3 付款条款3.3.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项:- 首付款:(首付款比例)的工程款项应在合同签订后(天数)内支付。
- 进度款:根据工程进度,甲方应在工程完成的(进度款比例)时支付工程款项。
- 竣工款:工程竣工后,甲方应在(竣工款比例)内支付工程款项。
3.3.2 工程款项的支付方式为(支付方式),款项应直接支付至乙方指定的银行账户。
3.4 变更和索赔任何对工程的变更或索赔均应通过书面协议达成一致,并经双方签字确认。
3.5 保证和担保乙方应提供以下保证和担保:- 工程质量保证:乙方保证所提供的工程将符合合同约定的质量标准。
- 违约责任保证:乙方保证在合同期限内履行合同义务,如有违约行为,乙方应承担相应的违约责任。
3.6 合同解除本合同可在以下情况下解除:- 双方协商一致解除;- 出现无法克服的不可抗力事件;- 一方严重违反合同条款。
4. 合同生效本合同经各方签字盖章后生效,自(生效日期)起生效。
5. 争议解决对于因本合同引起的争议,双方应通过友好协商解决;若协商不成,应提交至(仲裁机构或法院)进行仲裁或诉讼解决。
6. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商确定,并作为合同的补充条款。
以上为2020年施工合同样板,双方应在签署前仔细阅读并理解合同内容。
2020建设工程施工合同样本
2020建设工程施工合同样本建设工程施工合同甲方:乙方:一、工程名称二、工程地点三、工程内容1.1 工程概况1.2 工程规模1.3 工程进度1.4 工程标准1.5 工程质量1.6 工程安全1.7 工程环保四、合同价款及支付方式4.1 合同价款4.2 合同价款支付方式五、施工期限及罚款5.1 施工期限5.2 履约保证金5.3 违约责任及罚款六、工程设计及变更6.1 工程设计6.2 工程变更七、工程材料及设备7.1 材料及设备的选用7.2 材料及设备检验7.3 材料及设备保管八、工程施工8.1 施工组织8.2 施工时间安排8.3 施工费用8.4 施工质量8.5 施工安全和环保九、工程验收及保修9.1 工程验收9.2 工程保修十、合同纠纷解决方案10.1 合同纠纷解决方式10.2 法律适用十一、合同变更及解除11.1 合同变更11.2 合同解除附件:1. 工程图纸及设计文件2. 施工组织及进度计划3. 设计变更及确认文件4. 工程材料及设备清单5. 施工现场相关证照法律名词及注释:1. 履约保证金:施工企业在签订施工合同时,为保证合同正常履行而交纳的保证金。
2. 材料及设备检验:对工程材料及设备进行检测验证,以保证其符合标准。
3. 罚款:约定在合同中,针对违约方未能在规定时间内履行合同义务而由对方追究的一种违约责任形式。
4. 保修:指施工企业为确保工程质量,在工程验收后对工程进行的一定时间内的后续服务保障。
遇到的困难及解决办法:1. 施工进度延误:及时调整施工计划,加班加点提高工效,必要时加大人员投入。
2. 材料及设备不符合要求:严格按照规定进行检验,当发现问题时及时更换或调整。
3. 施工安全事故发生:严格执行施工安全规范,加强安全教育,落实责任制。
如发生事故,及时进行救援和善后处理。
建筑工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-HT-039883建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本(2020版)建筑工程施工合同示范文本(一)(GF―1999―0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:合同订立时间:年月日合同订立地点:建筑工程施工合同示范文本(二)一、工程名称及建设地点:1、工程名称:xxxxxxx2、建设地点:xxxxxxx二、工程范围:按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价:合同总价含费用确定合同价款为人民币( 人民币) ¥元,大写:佰拾万佰拾元角分)。
2020年最新建设工程施工合同(示范文本)
2020年最新建设工程施工合同(示范文本)发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:结构形式:层数:建筑面积:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工期:天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价(大写): (人民币)元(小写):元(其中:工程暂列金额元,计日工元,材料暂估价和专业工程暂估价元,安全文明施工措施费元,总承包服务费元。
)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1) 本合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标函及投标函附件;(4) 本专用合同条款;(5) 本通用合同条款;(6) 技术标准和要求;(7) 图纸;(8) 已标价工程量清单(附件4:);(9) 招标文件、招标文件澄清及修改;(10) 其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真: 传真:开户银行:开户银行:。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方:___________________乙方:___________________时间:___________________编号:FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称):____承包人(全称):____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1。
工程名称:_____。
2。
工程地点:_____。
3。
工程立项批准文号:____。
4。
资金来源:_____。
5。
工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围:_________。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写____)(¥____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥____元);2。
合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
建设工程施工合同示范文本(2020年)
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同示范文本(2020年)The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.建设工程施工合同示范文本(2020年)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
建设工程合同2020合同范本模板
建设工程合同甲方(发包方):名称:__________地址:__________联系电话:__________乙方(承包方):名称:__________地址:__________联系电话:__________鉴于甲方将建设工程发包给乙方,双方达成以下协议:第一条工程内容1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程范围:__________第二条工期1. 开始时间:____年__月__日2. 完成时间:____年__月__日第三条工程费用1. 总费用:人民币____元2. 支付方式:按工程进度分期支付3. 支付时间:每期工程完成后__日内第四条双方权利与义务1. 甲方提供必要的施工条件2. 乙方按时完成施工任务3. 乙方确保工程质量4. 乙方负责现场安全第五条工程变更1. 变更需经双方书面确认2. 变更费用另行协商第六条工程验收1. 工程完成后,甲方进行验收2. 验收合格后支付尾款第七条违约责任1. 乙方未按时完成工程,需支付违约金____%2. 甲方未按时支付费用,需支付滞纳金____%第八条安全责任1. 乙方负责施工过程的安全管理2. 如发生安全事故,乙方承担相应责任第九条争议解决1. 协议一式两份,甲乙双方各持一份2. 未尽事宜,协商解决;协商不成,提交甲方所在地法院第十条生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_______________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_______________ 日期:____年__月__日。
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例:2020年工程建设施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务,双方经友好协商一致,特订立本合同,共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为(工程名称),具体位置为(详细地址),项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议,∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为(具体天数),自(具体日期)起至(具体日期)止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币(大写),(小写),由甲方分期支付,支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准,确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题,乙方应立即采取相应措施处理,确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时,甲方有权对工程质量进行检查验收,如发现不符合质量要求,乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定,加强安全管理,确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度,避免对施工环境造成污染和破坏,保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构,明确责任部门,负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告,确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查,乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除,需经双方协商一致,并书面表示解除意向。
2. 一方经通知,或者一方严重违约时,对方有权解除本合同,且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议,双方应协商解决。
如协商不成,可向有关主管部门申请调解,或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同(2020版)
建设工程施工合同(2020版) 第一章总则
第一条合同的目的和依据
第二条合同的约定和范围
第三条项目概况和施工地点
第四条合同的签订和生效
第二章合同的义务和责任
第五条甲方的义务和责任
第六条乙方的义务和责任
第七条工期、进度和质量管控
第八条工程款的支付和结算
第九条合同变更、终止和索赔
第三章合同的权益和保障
第十条工程质量的保障
第十一条合同履行的风险管理
第十二条保证金和履约保险
第十三条争议的解决和法律适用
第四章合同的附件
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三:工期计划和施工进度表
附件四:合同变更和索赔材料
法律名词及注释:
1.甲方:合同中的委托方,即工程项目的委托方。
2.乙方:合同中的承包方,即负责工程施工的承包商。
3.工期:合同规定的工程完工需要的时间。
4.进度:工程施工进展的情况及完成的程度。
5.质量管控:对工程施工过程中的质量进行管理和控制,确保工程质量符合合同要求。
6.工程款:合同规定的支付给乙方的工程款项。
7.结算:根据工程进度和质量完成情况,对工程款进行结算。
8.变更:合同生效后,对合同条款的修改。
9.终止:提前终止合同的行为。
10.索赔:因合同履行过程中发生的问题,要求对方负责赔偿的权利。
本文档涉及附件:
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三:工期计划和施工进度表
附件四:合同变更和索赔材料。
2020版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020版建设工程施工合同示范文本What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract2020版建设工程施工合同示范文本一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2020年建设工程施工合同通用版Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contractis the basis for safeguarding their own rights( 合同范本 )甲方:______________________乙方:______________________日期:_______年_____月_____日编号:MZ-HT-0288642020年建设工程施工合同通用版发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本项工程建设的有关事项,双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:工程地点:工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围:承包方式:2. 工程性质(指基建、技改、合资等):批准文号(有权机关批准工程立项的文号):3. 定额工期总天数:天4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于年月日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准):本合同工程定于年月日竣工。
5. 质量等级:6. 合同价款:本合同工程承包造价为元。
金额(大写):第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外,合同文件的组成和解释顺序如下:1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方提供的工程量清单;7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的基础上,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1. 合同语言:本合同文件仅使用汉语。
2. 适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3. 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸1. 甲方提供图纸日期:年月日2. 甲方提供图纸套数:3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:4. 工程竣工图:按照国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件):2. 社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时,总监理工程师的职责应在监理合同中明确,并将副本一份交乙方):第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件):第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间:2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:并保证施工期间的需要。
3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
4. 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:5. 办理证件、批件的名称和完成时间:6. 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7. 会审图和设计交底的时间:8. 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用:甲方不按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款第32条执行。
第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作:1. 提供计划、报表的名称及完成时间:2. 对施工安全、保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
3. 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担:4. 对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:6. 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担:7. 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场的清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作,造成工期延误时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
第九条进度计划1. 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间:2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间:第十条延期开工处理乙方不能按时开工时,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时,竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时,可以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求,甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的,乙方可自行复工。
停工责任在甲方时,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方时,又乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部份或全部解除合同,由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误处理1. 对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内,非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复,逾期不予答复的,乙方即可视为延期要求已被确认。
2. 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,应交付?3. 因乙方原因延误工期,工程不能按合同工期竣工时,甲方可认为乙方部分或全部解除合同,由乙方承担违约责任,并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前及奖励工期如需提前,双方约定如下:1. 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天,比本协议第一条第三款定额工期提前天,提前%。
2. 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出:3. 甲方应提供的条件:4. 乙方每提前竣工一天,甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法:第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
以上检查检验合格后,发现由乙方原因引起的质量问题,乙方仍须承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外,影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。
第十五条工程质量及责任1. 约定的工程质量等级(优良、合格)。
实行按质论价和奖罚对等,由此增减费的用支付:2. 违约责任:达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件时,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件时,乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件时,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。
3. 双方对工程质量有争议时,按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收1. 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求,或验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。
2. 双方约定的中间验收部位为:第十七条试车(应按承包范围确定)及双方责任分属1. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过,甲方代表在试车记录上签字。
2. 设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时),甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。
乙方按要求做好准备工作和试车记录。
试车通过,双方在试车记录上签字。
3. 双方责任:由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求时,甲方负责修改设计,乙方按修改后的设计重新安装。
甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出,工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求,设备由甲方采购时,应按本协议条款第23条执行;设备由乙方采购时,应按本协议条款第24条执行。
由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。
乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。
试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。
甲方代表未在规定时间提出修理意见,或试车合格不在试车记录上签字的,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。
第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。
甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车。
乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。