2021版建设工程委托监理合同样本
有关工程建设监理委托合同范本5篇
有关工程建设监理委托合同范本5篇第1篇示例:工程建设监理委托合同范本甲方:(监理单位名称)乙方:(建设单位名称)鉴于甲方具备从事工程监理的资质和能力,有意愿承担乙方工程项目的监理任务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,达成以下监理委托合同:一、监理范围及服务内容1. 甲方应当根据乙方的委托,对乙方的工程项目进行全面、深入的监理,包括但不限于工程进度、质量、安全、环境等方面的监督和管理。
2. 甲方应提供专业的监理人员,保证其具有相关资质和经验,并严格履行监理职责,维护乙方的合法权益。
3. 乙方应提供所需的监理文件、资料等信息,并协助甲方开展监理工作。
二、监理费用及支付方式1. 甲方的监理费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付),具体支付时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更等原因导致监理工作量增加,甲方有权要求乙方支付额外费用。
3. 乙方应按照约定时间及金额支付监理费用,逾期支付的,应支付逾期罚金。
三、监理期限及工作进度1. 监理期限为(具体时间),自监理合同生效之日起计算。
3. 如因乙方原因导致工程延期,甲方有权要求延长监理期限,并另行签订补充协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免而导致无法履行合同的,双方可以免除责任,但应立即通知对方,并努力减少损失。
五、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决是终局裁决,对双方当事人有约束力。
六、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效,合同正本双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同内容如有变更,应经双方协商一致后书面确认。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上是有关工程建设监理委托合同范本的内容,希望能够对相关领域的人士有所帮助。
在签订合甲乙双方应当仔细阅读并理解各项条款,确保双方的权益得到充分保障,合同能够顺利履行。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
工程建设监理委托合同通用版本范本5篇
工程建设监理委托合同通用版本范本5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理方):____________________根据有关法律法规,本着公正、公平、公开的原则,甲方委托乙方对工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程监理项目概况项目名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程总投资额:____________________(大写)元人民币。
二、监理范围及内容乙方负责对甲方所委托的工程项目的建设活动进行全过程监理,包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段等。
具体内容包括但不限于:进度控制、质量控制、成本控制、安全文明施工管理等。
监理深度需满足相关法律法规的要求,并确保项目的顺利实施。
乙方应对施工现场的工程量变更进行确认和控制,同时对工程的验收及竣工资料的整理进行审核。
此外,乙方还应协助甲方处理工程索赔等相关事宜。
三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。
监理进度应确保与工程建设的进度相匹配,按照项目建设的实际情况分阶段进行,包括前期准备阶段监理、施工阶段监理和竣工验收阶段监理等。
各阶段的具体工作内容和时间安排应在双方协商后确定。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币______元整(大写)。
支付方式为按工程进度分期支付,具体支付时间和金额如下:合同签订后支付______元作为预付款;项目竣工后支付剩余款项。
甲方应按时支付监理费用,如因甲方原因导致逾期支付的,应按每日______%的标准向乙方支付违约金。
如因乙方原因未能履行监理职责的,甲方有权扣除相应监理费用并要求乙方承担违约责任。
此外,费用支付方式应明确是否包含发票开具方式及发票种类等信息。
若涉及发票开具问题,应明确开具发票的单位名称、发票种类及税率等信息。
工程建设监理委托合同样板5篇
工程建设监理委托合同样板5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设监理委托合同甲方:(委托方)乙方:(监理方)鉴于甲方拟进行某项工程建设项目的监理工作,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行监理工作一事,达成如下合同:一、项目名称及位置1.1 甲方所承建工程项目的名称为:___________________(以下简称“工程项目”)。
1.2 工程项目的地理位置为:___________________。
二、委托监理范围2.1 甲方委托乙方对工程项目进行监理工作,包括但不限于:监督工程施工进度、质量,审核工程设计文件,协调工程各方之间的关系,提出合理建议等。
2.2 乙方应按照国家相关法律法规、工程施工标准要求以及监理协议的约定,认真履行监理工作。
三、委托期限3.1 本监理委托合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格为止。
3.2 如因不可抗力等无法控制的因素导致工程项目无法按期完工,甲方和乙方应协商确定具体的项目延期时间。
四、委托费用4.1 甲方应按照约定时间和方式支付监理费用给乙方。
4.2 如工程项目延期或工程发生变更导致监理工作量增加,甲方应与乙方协商确定额外监理费用。
五、保密义务5.1 双方应尊重对方商业秘密及工作机密,不得擅自泄露给第三方。
5.2 双方在合作期间或合同终止后,对于双方知悉的商业秘密及工作机密仍应承担保密义务。
六、违约责任6.1 如因一方违反本合同约定导致对方遭受经济损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
6.2 如履行本合同所需的监理项目无法完成导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、合同解除7.1 本监理委托合同经双方协商一致,可以提前解除。
7.2 若一方违反本合同约定,并经对方书面警告后仍未纠正,对方有权解除本合同。
八、争议解决8.1 本监理委托合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
8.2 如协商未能解决,双方应将争议提交至____仲裁委员会进行仲裁。
建设工程委托监理合同书范本5篇
建设工程委托监理合同书范本5篇篇1建设工程委托监理合同书范本甲方:(委托方)______单位乙方:(监理方)______单位为明确甲方与乙方之间的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律、法规,甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经协商一致,制定本合同。
第一条建设工程基本情况甲方将________项目(工程名称)委托给乙方进行监理工作,工程地址为________,工程范围为________。
建设工程总造价为______万元,监理费用为______万元。
第二条乙方的监理范围乙方接受甲方的委托,负责对建设工程的施工过程进行全程监理,包括但不限于以下事项:1. 审查建设工程的施工图纸、施工方案、施工图纸等资料,确保符合国家有关法律法规和标准要求;2. 对施工单位的资质、施工人员的技术水平、施工设备的使用情况等进行监督检查;3. 对施工现场进行定期巡查,确保施工进度和质量;4. 协助解决工程建设过程中的技术、质量、安全等问题;5. 审查施工单位提出的变更设计方案,并及时向甲方报告意见。
第三条甲方的权利和义务1. 提供建设工程的施工图纸、施工方案等必要文件资料,并按时支付监理费用;2. 配合乙方对建设工程的监理工作,提供必要的配合与支持;3. 对乙方提出的合理建议和意见,给予重视并及时处理;4. 如有变更设计或其他需要,应及时通知乙方,并按照双方协商的方式进行处理。
第四条乙方的权利和义务1. 依法履行建设工程监理的职责,确保工程进度和质量;2. 向甲方提出施工单位存在的违规行为及建议,促使甲方及时处理;3. 对工程建设过程中的技术质量、安全等进行监督,并及时向甲方提出报告;4. 对建设工程的施工现场进行巡查和审核,确保施工单位严格按照施工图纸和规范要求施工。
第五条服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收期满后终止。
第六条合同解除1. 若一方在履行本合同过程中发生违约行为,对方有权通知违约方限期改正,若经催告后违约方仍未改正,则对方有权解除本合同。
工程建设监理委托合同范本6篇
工程建设监理委托合同范本6篇篇1工程建设监理委托合同范本甲方(委托人):__________(姓名)、__________(地址)、__________(联系方式)乙方(监理人):__________(姓名)、__________(地址)、__________(联系方式)根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方拟建设的工程项目进行监理,达成如下协议:一、委托工程描述甲方拟在__________地点建设__________工程,项目概况如下:1. 工程名称:__________2. 工程地址:__________3. 工程内容:__________4. 工程规模:__________5. 工程造价:__________二、监理范围1. 甲方授权乙方对工程全过程进行监理,包括设计、施工、验收等环节;2. 乙方应对工程的各项施工内容进行监督、检查,并做出合理的意见和建议;3. 乙方应协助甲方与施工单位、设计单位等相关单位进行沟通,并解决工程实施中的问题。
三、监理费用及支付方式1. 甲方应按照约定的监理费用向乙方支付监理费用,具体金额为__________;2. 监理费用应在工程全过程中按照约定的时间节点及比例支付,具体支付方式为__________。
四、工程进度1. 乙方应协助甲方积极推进工程进度,确保工程按时完工;2. 如工程进度出现延误或其他问题,乙方应及时向甲方报告,并提出解决方案。
五、保密条款1. 双方应对因签订本合同所涉及的任何信息和资料予以保密;2. 未经对方书面同意,任何一方均不得向第三方透露涉及本合同的信息。
六、违约责任1. 若因一方违反合同规定,导致对方受到损失的,违约方应承担相应的责任;2. 对于严重违约的情况,双方可协商解除合同。
七、争议解决双方如发生争议,应友好协商解决;如协商不成,可向有关司法机构提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效;2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
建设工程委托监理合同模板5篇
建设工程委托监理合同模板5篇第1篇示例:建设工程委托监理合同甲方(委托方):________________________(简称甲方)乙方(监理方):________________________(简称乙方)鉴于甲方拟委托乙方对其的建设工程(项目名称)进行监理工作,甲、乙双方经协商一致,达成如下合同:第二条监理范围乙方接受甲方的委托,对上述建设工程进行监理,具体监理内容包括但不限于:1. 对建设工程的设计文件进行审查;2. 监督施工单位按照设计文件进行施工;3. 对工程质量进行把控,确保施工质量符合相关标准;4. 对工程进度进行监督,确保施工进度符合合同约定;5. 提出工程管理与施工中的问题和建议,并要求施工单位及时整改。
第三条合同费用1. 甲方应当按照协议支付乙方监理费用为_____________(大写)。
2. 监理费用支付方式:甲方应当于________________(日期)将监理费用一次性支付至乙方账户,乙方应当出具相应的发票。
第四条服务责任1. 乙方应当按照国家有关规定和监理标准,履行监理职责,对建设工程进行全程监理,并承担相应的监理责任。
2. 对于工程中出现的质量问题或施工进度延误等情况,乙方应当及时向甲方报告,并提出解决方案。
3. 乙方应当保证监理人员具备相应的资质和经验,确保监理工作的顺利进行。
第五条违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用或违反其他合同约定导致工作无法进行,被监理造成损失的,甲方应当承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,导致建设工程质量问题或施工进度延误,应当承担相应的违约责任。
第六条保密义务1. 乙方应当对接触到的甲方商业秘密和技术资料等信息予以保密,不得擅自向第三方泄露或提供。
2. 合同终止后,乙方应当将与监理工作相关的文件、资料等交还给甲方,并销毁相关复制品。
第七条合同的解除1. 在建设工程监理期间,若甲、乙双方协商一致决定解除合同的,应当书面通知对方,经双方签字确认后,合同解除。
工程建设监理委托合同样板通用版6篇
工程建设监理委托合同样板通用版6篇第1篇示例:工程建设监理委托合同样板通用版甲方:(委托人单位名称)地址:(委托人单位地址)法定代表人:(委托人法定代表人姓名)联系人:(委托人联系人姓名)联系电话:(委托人联系电话)鉴于甲方拟在(项目建设地点)进行工程建设项目,为保证工程质量、确保施工安全、合理控制工程进度,并提高工程的经济效益,特委托乙方作为工程监理人,协助甲方进行监理工作。
根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规,甲、乙双方协商一致,达成以下监理委托合同:第一条任务和范围1.1 根据甲方的委托,乙方应对甲方的建设工程项目进行全程监理,包括但不限于工程施工、材料进场、质量检测、安全管理、工程验收等方面的监督和检查。
1.2 乙方应按照相关国家标准和规定,对工程施工过程中出现的问题进行及时解决,并向甲方提供监理意见和建议。
1.3 乙方应对工程项目的实际施工过程进行记录和备案,确保工程进度和质量的合理控制。
第二条费用和支付2.1 甲方应按照相关协议约定的费用支付乙方的监理服务费用。
2.2 乙方应在工程建设过程中积极履行监理职责,确保监理服务的实施,并配合甲方合理监理费用的支付。
第三条监理报告第四条突发事件处理4.1 在工程建设过程中,若出现安全事故、施工质量问题等突发事件,乙方应配合甲方进行调查处理,并及时向有关部门报告。
4.2 甲方应积极配合乙方对突发事件的处理,共同维护工程建设的安全和质量。
第五条违约责任5.1 若甲方未按约定支付监理费用,乙方有权暂停监理服务。
甲方应承担因此产生的一切后果。
5.2 若乙方未能履行监理职责,致使工程质量、安全等出现问题,乙方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中若发生争议,甲、乙双方应协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解、仲裁或诉讼解决。
第七条其他7.1 本合同自双方盖章之日起生效,至监理工作完成之日止。
建设工程委托监理合同样本3篇
建设工程委托监理合同样本3篇篇1建设工程委托监理合同样本甲方:(出包方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律法规,甲、乙双方经友好协商,就甲方建设工程监理事项,订立本合同。
一、监理范围和内容1、乙方接受甲方的委托,承担对甲方建设工程的全过程监理工作。
具体监理范围和内容包括但不限于:(1)监督工程设计和施工计划的制定;(2)审查施工图纸和各种技术资料;(3)监督施工单位的组织管理和质量控制;(4)协调处理施工中遇到的技术问题和纠纷;(5)监督施工质量和安全;(6)提交每月监理报告等。
二、监理期限本监理合同自双方签字并加盖公章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止,期限约定为______年月日。
如工程延期到期,需经双方协商确定具体调整方案。
三、监理费用和支付方式1、甲方应按照本合同规定支付监理费用,总额为_________。
具体支付方式包括每月按工程进度支付一定比例的费用,最终结算后支付余款。
2、甲方应严格按照约定时间支付监理费用,逾期未支付的,应按照实际逾期天数支付延期付款违约金。
四、监理责任1、乙方需派遣专业监理人员驻场,并对其进行具体的监理工作;2、乙方应对工程质量和安全承担监理责任,对任何质量问题和安全隐患要及时报告甲方,并提出整改建议;3、如乙方未能履行监理职责,造成工程质量问题或安全事故的,应承担相应的违约责任。
五、解决纠纷1、双方在履行合同过程中发生争议,应先协商解决;2、协商未能解决的,应提交给有关部门或仲裁机构进行调解、仲裁,双方应予以配合。
六、其他约定1、本合同未尽事宜,双方可另行协商;2、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:篇2建设工程委托监理合同样本甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________鉴于甲方拟进行建设工程(以下简称工程)建设,为确保工程质量、工程进度和安全,经甲、乙双方友好协商,于____年____月____日签订如下建设工程委托监理合同(以下简称本合同)。
委托承担建设监理合同样本5篇
委托承担建设监理合同样本5篇篇1委托人:XXX(以下简称甲方)监理人:XXX(以下简称乙方)本合同书依据《中华人民共和国合同法》及国家建设部《关于促进工程建设监理的暂行规定》和其他有关法规,以及XXX(建设项目名称)委托监理合同,由XXX(以下简称“甲方”)为建设项目单位,XXX(以下简称监理人,承担该项目的监理任务,经双方协商一致,订立本合同。
一、委托人与监理人1. 委托人是指委托监理人从事监理业务的法人当事人,以及取得该法人书面授权进行该项委托工作的代理人,此处委托人即甲方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
2. 监理人是指承担监理业务和监理责任的法人当事人,此处监理人即乙方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
二、委托监理项目1. 项目名称:XXX。
2. 项目地点:XXX。
3. 项目规模及总投资:XXX。
4. 监理范围:按专用合同条款约定。
5. 监理内容及目标:按专用合同条款约定。
三、合同及其有效期1. 本合同自XXXX年XX月XX日开始实施,实际监理工作时间按专用合同条款中的约定。
2. 本合同书的完成以监理人向委托人提交经双方签字认可的监理工作总结报告日终止。
3. 监理人在本合同签订后,向委托人提交为本项目组建的监理机构及人员名单。
监理机构及其人员职责按专用合同条款中的约定。
四、监理酬金1. 监理正常酬金为人民币XXX/月,此酬金为监理人完成本合同全部工作内容并承担本合同确定风险责任的包干酬金,其中包括监理人的成本、营业税和利润。
2. 委托人应按下列方式、时间向监理人支付酬金:按专用合同条件约定的方式和时间通过银行划拨或其它方式支付。
3. 双方同意,监理人向委托人提交监理工作总结报告后的28天内,委托人应将监理酬金总额XX%的余款付清。
4. 委托人逾期付款,应对逾期付款时间部分,按银行同期贷款利率向监理人支付逾期利息。
五、监理人的义务1. 监理人在监理过程中因过错造成经济损失的,应负相应的赔偿责任,具体赔偿办法在专用合同条款中约定。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本5篇建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。
(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。
(8)__省文明工地施工要求本单项工序应做的工作。
2、零星签证计时工60.00元/工日。
建设工程委托监理合同样本(1)6篇
建设工程委托监理合同样本(1)6篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据有关法律法规,甲方委托乙方对建设工程进行监理,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容1. 乙方负责甲方建设工程的监理工作。
2. 监理内容包括但不限于:工程质量、进度、成本的控制,安全生产的监督,工程资料的管理等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:甲方按工程总造价的百分比向乙方支付监理费用,具体金额根据工程进度结算。
2. 支付方式:监理费用按月支付,甲方在每月底前向乙方支付当月的监理费用。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时向乙方提供工程相关资料,并确保资料的真实性和完整性。
3. 甲方应尊重乙方的专业意见,对乙方提出的合理建议和要求给予积极配合和支持。
4. 甲方有权对乙方的监理工作进行监督与评估。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权在监理期限内按照合同约定履行监理职责,并对工程的质量、进度、成本及安全生产进行监督与管理。
2. 乙方应按时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况,并提出合理化建议。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得擅自泄露或向第三方提供甲方的工程资料。
4. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。
七、违约责任1. 如甲方未按时向乙方提供工程相关资料,导致乙方无法履行监理职责,甲方应承担违约责任。
2. 如乙方未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、成本等方面出现问题,乙方应承担违约责任。
3. 双方均应承担保密责任,如因一方泄露对方商业秘密造成损失,应承担相应的法律责任。
建设工程委托监理合同5篇
建设工程委托监理合同5篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商,达成如下协议条款,以明确双方的权利、义务和经济责任,共同遵守。
本合同已经双方代表签字盖章,予以确认。
一、工程概况工程名称:__________工程工程地点:__________地点工程规模:__________规模监理范围:本工程监理工作涵盖__________等内容。
二、监理工作内容及要求乙方根据甲方委托的监理范围进行工程管理和监理,主要工作内容包括:质量控制、进度控制、造价控制等。
具体要求如下:1. 对工程进行全面质量监管,确保工程按照规范进行施工。
2. 编制施工进度计划并监控进度执行情况,确保按期完工。
3. 对工程造价进行监管,确保工程造价控制在预算范围内。
4. 协助甲方处理与工程相关的其他事务。
三、监理工作期限及安排监理工作期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。
监理人员配置及时间安排按照工程进度需要进行调整。
甲方可根据实际情况要求乙方增加监理人员或调整监理时间。
乙方应积极配合并按需调整监理计划。
四、监理费用及支付方式监理费用按照实际工作量进行结算。
具体支付方式如下:甲方按工程进度支付监理费用给乙方,每完成一项工作后进行验收结算,并在验收合格后支付相应的监理费用给乙方。
甲方应按时支付监理费用,逾期未支付的,乙方有权暂停监理服务并追究违约责任。
本合同签订后,甲方需支付乙方预付款______元整作为定金。
待合同履行完毕后,根据实际发生的监理费用进行结算。
剩余款项应在本合同履行完毕后______天内支付完毕。
若甲方未能按时支付款项,乙方有权要求甲方承担违约责任并支付违约金。
违约金的具体数额按照未支付款项的______%计算,且最低不低于______元整。
若甲方违约给乙方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。
建设工程委托监理合同(一)5篇
建设工程委托监理合同(一)5篇篇1甲方(业主):________________乙方(监理单位):_______________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜达成如下协议:一、合同目的及监理范围乙方接受甲方委托,为甲方的建设项目提供监理服务。
本合同规定的监理范围包括:工程设计审查、工程进度控制、工程质量监管、工程造价监督及其他甲方要求的服务内容。
二、监理期限及进度安排监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
乙方应根据工程进度和甲方要求,制定详细的监理计划和进度安排,确保工程按期完成。
三、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素确定。
具体费用明细和计算方式详见附件。
2. 支付方式:甲方应按约定时间支付监理费用,乙方在收到款项后提供正式发票。
四、双方职责与义务1. 甲方职责:(1)按时提供工程相关资料;(2)确保工程资金到位;(3)对乙方提出的合理化建议及时予以响应。
2. 乙方职责:(1)按照合同约定履行监理职责;(2)制定监理计划,并按计划实施;(3)对工程建设中的问题进行把关,确保工程质量和进度;(4)及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、工程质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关质量标准进行工程监理,确保工程质量。
2. 工程验收时,应按照合同约定及国家相关标准执行。
3. 乙方应协助甲方完成工程竣工验收工作,确保工程顺利通过验收。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密,应严格保密,不得泄露或用于其他用途。
七、违约责任及解决方式1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因违约导致本合同无法继续履行,守约方有权解除合同,并追究违约责任。
3. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设监理委托合同样板5篇
工程建设监理委托合同样板5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设监理委托合同范本甲方(监理单位):(单位名称)地址:法定代表人:联系方式:乙方(监理委托方):(单位名称)地址:法定代表人:联系方式:鉴于甲方具备从事工程建设监理的资质和能力,乙方同意委托甲方担任其工程项目的监理工作,并根据监理委托合同相关规定的监理服务内容、标准和规程进行监理工作的甲乙双方,就监理工作的委托事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条为明确双方的权利义务,根据相关法规和监理规范要求,监理委托方特此委托监理单位从事工程监理服务。
监理单位应当遵循相关规程和要求,忠实履行监理义务,确保工程建设的顺利进行。
第二条监理委托方应当根据国家相关规定,提供工程建设项目的相关资料和监理文件,协助监理单位进行工程监理工作。
监理委托方应当按照相关监理规定,配合监理单位进行监理检查和评估,及时提供工程变更、暂停或停工等信息。
第三条监理单位应当根据工程规划和设计文件,合理施工监理,对工程实施情况进行全程监督,及时发现并处理工程施工中出现的问题,确保工程建设的质量和安全。
第四条监理单位应当根据相关规定,对甲乙双方签署的工程合同进行审查,并监督合同的履行情况。
监理单位应当及时发现工程合同中的瑕疵或漏洞,并协助甲乙双方进行合同的调整和修改。
第五条监理单位应当根据国家相关监理规程,对工程质量进行评估和检验,确保工程建设符合相关标准要求。
监理单位应当在工程竣工后,出具工程监理报告,并对工程质量进行评估和鉴定。
第六条本监理委托合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程建设项目完工后,双方没有异议的情况下自动终止。
若因工程施工延期或其他原因导致监理工作无法完成,需另行签订监理延期协议。
第七条本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,其效力与本合同一致。
协议签订人(盖章):甲方(监理单位):乙方(监理委托方):签字:签字:日期:日期:篇2工程建设监理委托合同甲方(委托方):地址:联系人:联系电话:乙方(监理方):地址:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方对甲方工程建设项目进行监理工作,双方经友好协商,于____年____月____日签订本合同。
建设工程委托监理合同样本5篇
建设工程委托监理合同样本5篇篇1建设工程委托监理合同样本甲方(委托人):_________________乙方(监理人):_________________根据《中华人民共和国建设法》和相关法律法规,为了保证工程的安全、质量和进度,甲、乙双方经友好协商,签订本监理合同,共同遵守。
一、监理范围1. 乙方应对甲方的工程进行全程监理,包括但不限于施工过程的监督、质量检验、工程验收等工作。
2. 乙方应保证在监理过程中能够对施工单位和其他相关方进行合理的指导和沟通,确保施工过程顺利进行。
3. 乙方应在监理过程中定期向甲方提供监理报告,详细记录工程进度、质量状况和存在的问题,以及提出相应的改进建议。
二、监理费用1. 甲方应按照协商的监理费标准将监理费用支付给乙方。
2. 监理费应在工程验收合格后支付,支付方式可按照双方协商确定。
3. 如因乙方自身原因导致工程质量问题,监理费用可适量调整。
三、监理义务1. 乙方应认真履行监理职责,依法维护甲方的合法权益,确保工程质量和安全。
2. 乙方应遵守相关法律法规,严格执行监理规程,确保监理工作的合法、公正和严谨。
3. 如乙方发现施工单位违反规定或存在质量问题,应及时向甲方报告并提出处理意见。
四、甲、乙双方的解决争议方式1. 因合同履行过程中出现争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可提交相关部门进行调解或仲裁。
2. 甲、乙双方应按照仲裁裁决履行合同义务。
五、其他事项1. 本监理合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章):_________________ 日期:________________乙方(盖章):_________________ 日期:________________本合同经双方签字盖章后生效,履行期间如有变更,均须经双方协商一致并签订书面协议。
愿双方共同努力,完成工程监理工作,确保工程质量和安全。
工程建设监理委托合同模板5篇
工程建设监理委托合同模板5篇篇1工程建设监理委托合同模板甲方(监理单位):______________________乙方(监理人员):______________________鉴于甲方欲对__________工程建设项目进行监理,根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,甲、乙双方经友好协商,就委托乙方进行工程监理并承担监理人员职责,特订立以下合同:一、监理范围1.监理范围包括但不限于:工程质量、安全施工、进度控制、成本分析、工程变更管理、图纸审核、施工方案审核、工程验收及竣工验收等监理工作。
2.监理人员应按照国家标准和法规进行监理,并提供监理报告给甲方。
3.监理人员应具备国家规定的资质和相关证书,并严格按照合同约定履行监理职责。
二、监理费用1. 甲乙双方约定监理费为___________,监理费支付方式为_____________。
2. 甲方承诺按时足额支付监理费用,如有延期支付将承担相应的违约责任。
3. 如因工程变更或其他原因,导致监理费用有所调整,须经双方协商一致后签订补充协议。
三、监理期限1. 监理期限自______年______月______日起至工程竣工验收为止。
2. 如有延期,需经甲、乙双方协商一致,并签订书面延期协议。
四、工程监理的权利和义务1. 乙方应全面履行监理职责,加强对工程建设过程的监控、管理和指导。
2. 乙方应按照法律法规和合同规定,提供准确、全面和及时的监理报告给甲方。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露相关信息给第三方。
4. 乙方应协助甲方处理工程建设过程中出现的纠纷和问题,维护甲方的合法权益。
五、违约责任1. 任何一方未按时履行合同规定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方损失,违约方应向对方承担法律责任。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同,但应保留相关证据供法律诉讼。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,应先协商解决;协商不成的,提交__市____区_____仲裁委员会仲裁。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
YOUR LOGO
2021版建设工程委托监理合同样
本
The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.
专业合同系列,下载即可用
2021版建设工程委托监理合同样本说明:本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序,规范合同当事人的行为,依法签订的合同具有法律效力,受到国家的保护。
可以下载修改后或直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适)。
第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。
滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
第三部分专用条件
第二条本合同适用的法律及监理依据:
第四条监理范围和监理工作内容:
第九条外部条件包括:
第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:
第十一条委托人应在______天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十二条委托人的常驻代表为
_________________________
第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:
补偿金额
=
第十六条在监理期间,委托人免费向监理机构提供______名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。
并免费提供________名服务人员。
监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:
赔偿金=直接经济损失*报酬比率(扣除税金)
第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬=附加工作日数*合同报酬/监理服务日)
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:
第四十一条双方同意用__________支付报酬,按________汇率计付。
第四十五条奖励办法:
奖励金额=工程费用节省额*报酬比率
第四十九条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。
协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。