建设工程施工合同(陕西省2007版)
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)--双篇
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本) 目录一、合同双方1.1 甲方1.2 乙方二、工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程规模2.5 工程质量标准2.6 工程期限三、合同价款及支付方式3.1 合同价款3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 工程结算款3.5 质保金四、工程变更及价格调整4.1 工程变更4.2 价格调整五、工程验收及移交5.1 工程验收5.2 工程移交六、工程质量保证6.1 质量保证期6.2 质量问题处理七、违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约八、争议解决8.1 协商解决8.2 诉讼解决九、合同解除9.1 合同解除条件9.2 合同解除后的处理十、其他约定10.1 保密条款10.2 通知与送达10.3 合同效力10.4 合同附件附件：1. 工程量清单2. 工程图纸3. 工程施工方案4. 工程质量保证书(以下无)甲方：陕西省建筑工程有限公司乙方：陕西省建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担陕西省建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、合同双方1.1 甲方：陕西省建筑工程有限公司，以下简称“甲方”。
1.2 乙方：陕西省建设集团有限公司，以下简称“乙方”。
二、工程概况2.1 工程名称：陕西省建设工程2.2 工程地点：陕西省市区2.3 工程内容：建筑工程施工2.4 工程规模：建筑面积平方米2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准2.6 工程期限：自合同签订之日起个月三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币元（大写：圆整）3.2 预付款：合同价款的30%，共计人民币元3.3 工程进度款：按工程实际进度支付3.4 工程结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的95%3.5 质保金：合同价款的5%，共计人民币元，质保期满后无质量问题，一次性支付给乙方四、工程变更及价格调整4.1 工程变更：甲方有权对工程进行变更，乙方应无条件执行4.2 价格调整：如遇政策性调整、材料价格波动等因素，甲乙双方协商调整合同价款五、工程验收及移交5.1 工程验收：工程竣工后，甲乙双方共同进行验收5.2 工程移交：工程验收合格后，乙方将工程移交给甲方六、工程质量保证6.1 质量保证期：工程竣工验收合格之日起计算，共计个月6.2 质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即无条件返修七、违约责任7.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任7.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任八、争议解决8.1 协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同争议8.2 诉讼解决：协商无果时，可向工程所在地人民法院提起诉讼九、合同解除9.1 合同解除条件：甲乙双方协商一致，可解除合同9.2 合同解除后的处理：合同解除后，甲乙双方按照合同约定办理相关手续十、其他约定10.1 保密条款：甲乙双方应对合同内容保密10.2 通知与送达：甲乙双方的通知与送达，以本合同载明的地址为准10.3 合同效力：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效10.4 合同附件：本合同附件包括工程量清单、工程图纸、工程施工方案、工程质量保证书等。
陕西省建设工程施工合同范本
陕西省建设工程施工合同范本合同编号：陕建合字[YYYY]第号甲方（发包方）：陕西省X工程有限公司地址：陕西省西安市X路X号联系电话：乙方（承包方）：X建筑工程有限公司地址：陕西省西安市X路X号联系电话：鉴于甲方为工程项目的发包方，乙方为工程项目的承包方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就本工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：陕西省X工程项目1.2 工程地点：陕西省西安市X区X路1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程等。
1.4 工程规模：根据工程设计文件确定。
1.5 工程总价：根据工程设计文件及双方协商确定。
二、合同工期2.1 工程计划开工日期：根据双方协商确定。
2.2 工程计划竣工日期：根据双方协商确定。
三、合同价格3.1 合同总价：根据工程设计文件及双方协商确定。
3.2 合同价格支付方式：按照双方协商确定的支付条款执行。
四、质量标准4.1 工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
4.2 工程质量应达到优良等级。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并保证施工顺利进行。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
5.3 双方应严格遵守国家、行业及地方的法律法规、规范、标准，共同维护工程质量、安全、进度等目标的实现。
六、违约责任6.1 甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)（二）陕西省建设工程施工合同范本（二）第一章总则第二条本合同是双方合作的依据，具有法律效力。
双方应当严格按照合同的约定履行各自的权利和义务，维护合同的实施。
第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。
第四条本合同的主要内容包括：工程项目的基本情况、工程造价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和违约责任等。
第五条本合同的附件是合同的组成部分，与主体合同具有同等的法律效力。
第二章工程项目的基本情况第六条业主应提供下列工程项目的基本情况：1. 工程的项目名称、地点和规划用途；2. 工程的建设规模和内容；3. 工程的设计图纸和施工图纸。
第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况，进行详细的勘察和设计，并提交给业主。
第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查，并提出修改或补充意见。
第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后，应重新进行勘察和设计，并再次提交给业主。
第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后，应及时通知施工单位，并签署确认文件。
第三章工程造价及支付方式第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的基础上，根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。
1. 按照完成工程综合进度，分批支付工程款；2. 工程完工后，进行结算。
第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点，业主应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。
第十四条在工程完工后，业主和施工单位应进行工程结算。
结算应本着公平、公正、公开的原则，按照有关规定进行。
第四章工程质量第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行施工。
施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标准。
第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督，及时发现和解决工程质量问题。
第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查，施工单位应积极配合。
第五章工期第十八条工期是合同的重要内容之一。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)
陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设工程施工合同〔示范文本〕制陕西省建设厅陕西省工商行政管理局二○○年月日第一局部协议书发包人〔全称〕：________________________________________承包人〔全称〕：________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、标准及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成局部。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：________________________________本合同双方约定________________________________后生效。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5工程经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅制陕西省工商行政管理局二○一年月日第一部分协议书发包人（全称）：________________________________________________________承包人（全称）：________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________________________工程地点：____________________________________________________________结构形式：___________________ 层数：_________ 建筑面积：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：________________________________________________________资金来源：____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________________________________________________________________________________________ 不包括的工程范围：______________________________________________________________________________________________________________________________三、合同工期：总日历天数_________________天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：_____________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金____________________元，零星工作费___________________元，安全防护、文明施工措施费__________________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。
陕西省建设工程合同通用条款
陕西省建设工程合同通用条款第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
第二条本合同适用于陕西省行政区域内的一切建设工程项目，包括新建、扩建、改建、翻建等工程。
第三条本合同的签订，旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第四条双方应遵守国家的法律法规，严格执行国家关于建设工程的质量、安全、环保、节能等标准和要求。
第二章合同主体第五条合同甲方为建设工程的项目法人或者其他组织，具备法人资格。
第六条合同乙方为具有相应资质等级的施工单位，具备法人资格。
第七条合同双方应具备相应的业务能力、专业技术资格和良好的信誉。
第三章工程内容和范围第八条工程内容：根据合同双方约定的工程项目的性质、规模、建设内容等确定。
第九条工程范围：合同双方约定的工程项目施工范围，包括土建、安装、装修、园林绿化等。
第四章合同价格第十条合同价格采用固定总价或者变动总价的方式。
具体价格根据工程量清单、工程设计文件和国家规定的工程造价计价规定确定。
第十一条合同价格包括工程一切费用，包括材料费、人工费、设备费、措施费、企业管理费、利润、税金等。
第五章合同履行第十二条合同双方应按照约定的时间、质量、安全、进度等要求履行合同义务。
第十三条甲方应按照约定的时间和金额支付合同价款。
第十四条乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程施工，确保工程安全，不得发生重大质量事故和安全事故。
第十五条乙方应按照约定的工程范围和工程量清单进行施工，不得擅自变更工程内容、范围和工程量。
第十六条乙方应遵守国家的环保、节能等规定，严格按照环保、节能要求进行施工。
第六章合同变更和解除第十七条合同双方经协商一致，可以变更或者解除合同。
第十八条合同变更或者解除的条件：（一）因国家政策调整、法律法规变化，导致合同无法继续履行；（二）因不可抗力因素，导致合同无法继续履行；（三）合同双方协商一致，且不影响国家利益、社会公共利益。
陕西省建设工程施工合同范本5篇
陕西省建设工程施工合同范本5篇篇1发包方（全称）：承包方（全称）：根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：第二条承包范围1. 承包方应按发包方的委托，承担本合同工程的施工任务。
2. 承包方应按国家颁发的施工规范、质量评定标准、安全技术规范等，完成工程的施工任务。
第三条工程期限1. 本合同工程自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX 月XX日完成，共XX天。
2. 因发包方原因造成工程停工时，承包方应将停工情况以书面形式及时通知发包方，以便发包方采取措施。
因承包方原因造成工程停工时，承包方应采取积极措施恢复施工。
第四条工程质量与验收1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。
2. 承包方应按工程进度，及时向发包方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经发包方专业人员检查不得隐蔽。
否则，由此造成的经济损失由承包方承担。
3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工规范和质量评定标准为依据。
工程竣工后，承包方应及时向发包方提供完整的竣工资料和竣工验收申请。
发包方应及时组织验收，并签署竣工验收意见。
如果由于承包方的原因造成工程不能按时验收，其责任由承包方承担。
第五条工程价款与支付1. 本合同工程总价款为人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
2. 工程款支付：在合同签订后，承包方应提交履约保函，履约保函金额为合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
履约保函应在竣工验收后XX个月内退还。
同时，发包方应支付合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）作为预付款。
预付款应在竣工验收后XX个月内退还。
剩余款项应在竣工验收后XX 个月内结清。
陕西省建设工程施工合同范本
3.不可抗力事件发生期间，受影响方在履行合同方面的义务将予以免除，但应尽合理努力减少损失。
4.不可抗力事件结束后，双方应恢复合同的履行，并根据实际情况协商确定合理的履行期限。
四、履行因素
1.履行期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方应在不晚于合同生效之日起开始施工，预计工程竣工日期为_______年_______月_______日，具体竣工日期以实际施工进度为准。
2.履行地点：陕西省_______市（县）_______工程建设项目现场。
3.履行方式：乙方应当按照甲方提供的施工图纸、技术规范和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合合同规定的要求。
九、其他特别约定：
1.保密条款：双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密等非公开信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。
2.知识产权归属：乙方在施工过程中产生的技术创新、设计改进等知识产权，归乙方所有。但与工程直接相关的知识产权，甲方有权在工程范围内使用。
3.争议解决：双方因履行合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、生效与终止条款
1.本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工且所有款项结算完毕之日起终止。
2.合同的终止不影响双方根据合同约定享有的权利和承担的义务。
3.除非双方另有约定，本合同的终止需以书面形式通知对方，并在收到通知之日起生效。
（4）甲方应负责办理施工所需的各项审批手续，并承担由此产生的费用。
2.乙方的权利与义务：
陕西建设工程合同范本
陕西建设工程合同范本合同编号：____________________甲方（发包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就陕西省____________________（工程名称）的建设工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：陕西省____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程规模：____________________1.6 工程承包方式：____________________1.7 工程质量标准：____________________1.8 工期：本工程自____________________年____________________月____________________日起至____________________年____________________月____________________日止。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.2 合同价款包括：____________________2.3 合同价款不包括：____________________第三条付款方式（1）预付款：____________________（2）进度款：____________________（3）结算款：____________________（4）质量保证金：____________________3.2 乙方在收到甲方的付款后，应向甲方开具等额的正规发票。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方全称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包方）：[乙方全称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方拟进行[工程名称]的建设工程，乙方愿意承包该工程，双方经友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程范围：[工程范围]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程质量标准：[工程质量标准]第二条合同价格2.1合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价大写]）。
2.2合同价格包括但不限于工程材料、人工、设备、施工管理、税金等所有费用。
2.3合同价格不含应由甲方支付的规费、税金等费用。
第三条工期3.1工程总工期为[总工期]天，自本合同签订之日起计算。
3.2工程开工日期：[开工日期]。
3.3工程竣工日期：[竣工日期]。
第四条工程款的支付a)工程开工后[天数]天内，支付合同总价的[百分比]%；b)工程进度达到[进度比例]%时，支付合同总价的[百分比]%；c)工程竣工并验收合格后[天数]天内，支付至合同总价的[百分比]%；d)工程竣工并验收合格满[天数]天后，支付剩余的合同总价。
第五条工程变更5.1在工程实施过程中，如需对工程范围、质量标准、设计图纸等进行变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期调整等事项。
第六条工程质量保证6.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并承担工程质量保证责任。
6.2工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告，并配合甲方进行工程验收。
第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
7.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工程进度和质量，甲方有权要求乙方支付违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
5.2支付方式：
（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按月向甲方报送工程进度报表，甲方根据实际完成工程量的__________%支付进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的__________%。工程结算审计完成后，甲方支付至审计价款的__________%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满__________年后，甲方支付剩余的__________%作为质保金。
六、双方权利与义务
6.1甲方权利与义务：
（1）负责提供施工图纸及技术资料。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：陕______
2007年版建设工程施工合同2篇
2007年版建设工程施工合同2篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________工程规模：_________________________二、工程期限开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：_____________天三、工程价款及支付方式工程总价款（大写）：_________________________人民币元整（小写：￥_________元）。
具体支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，金额为工程总价款的百分之_________。
即人民币大写：_________________________元整。
待工程进度达到百分之五十时返还预付款的百分之二十，其余款项按照工程进度结算。
2. 工程进度款：按照工程进度分期支付。
具体支付比例和时间节点由甲乙双方协商确定。
在工程竣工验收合格后结算完毕，结清全部款项。
在施工过程中因变更导致工程量增加的部分另行结算。
工程进度款支付需遵循本合同约定和工程进度实际情况进行支付。
如甲方未按时支付工程进度款，乙方有权暂停施工并保留索赔权利。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天。
2007施工通用合同
2007施工通用合同第一部分协议书一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容及做法：详见施工图纸和工程量清单。
1.4 工程承包方式：双方商定采取下列第________种承包方式。
（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；1.5 工程期限：自开工日期起算，工期为________天。
1.6 合同价款：本工程合同价为人民币（大写）：________元，小写：________元。
二、施工图纸2.1 发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
2.2 发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（注：图纸在发包人签约付款后提供），设计费（大写）________元，由发包人支付（此项费用不在工程合同价款内）。
三、发包人义务3.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。
清理出室内物品，以便不影响施工。
3.2 发包人应负责办理有关施工许可、临时用地、临时用电等事宜，并承担相关费用。
3.3 发包人应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施，并保障施工期间的正常使用。
3.4 发包人应按照合同约定及时支付合同价款。
四、承包人义务4.1 承包人应按照施工图纸和工程量清单进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。
4.2 承包人应按照合同约定的工期完成工程。
4.3 承包人应承担施工期间的安全责任，确保施工安全无事故。
4.4 承包人应遵守施工现场的环保规定，做好施工环境保护工作。
五、合同价款的支付与调整5.1 合同价款的支付按照以下约定：（1）合同签订后，发包人应支付合同价款的________%。
（2）工程进度达到________%时，发包人应支付合同价款的________%。
（3）工程竣工并验收合格后，发包人应支付合同价款的________%。
5.2 合同价款的调整按照以下约定：（1）工程变更导致合同价款增减时，双方协商确定调整金额。
标准施工合同范本2007
标准施工合同范本2007甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟对____________________进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程承包范围：_____________________1.7 工程承包方式：_____________________1.8 工程期限：_____________________1.9 工程价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.2 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。
2.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方原因引起的问题。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工任务。
3.2 乙方应保证施工质量，达到合同约定的标准。
3.3 乙方应遵守甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。
3.4 乙方应负责施工过程中的安全责任，确保施工安全。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________4.2 甲方应按照以下方式支付工程款项：a. 合同签订后____天内支付____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时支付____%；c. 工程竣工验收合格后____天内支付至____%；d. 余款在质保期满后____天内一次性支付完毕。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅陕西省工商行政管理局制二00 年月日第一部分协议书发包人（全称）： ___________________承包人（全称）： ___________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号： __________________资金来源：__________________二、工程承包范围承包范围：__________________不包括的工程范围： ___________________ 三、合同工期：总日历天数_________ 天开工日期：_________竣工日期：_________四、质量标准工程质量标准： __________________五、合同价款1、合同总价人民币（大写） ___________________ （¥_________元）（其中：工程预留金________ 元，零星工作费 __________ 元，安全防护、文明施工措施费________ 元，工程分包和材料购置费 __________ 元，总承包服务费__________ 元。
）2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效发包人（公章）：章）：承包人（公地址：地址：邮政编码：邮政编码: 法定代表人：法定代表人:委托代理人：委托代理人：电话：电话：传直. 传直./、•开户银行：开户银行：帐号：帐号:建设行政管理部门备案意见:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程1.11 工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
1.12 综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
1.13 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.14 预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。
1.15 工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。
1.16 总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。
1.17 零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。
1.18 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.19 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.20 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.21 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.22 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.23 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.24 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.25 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.26 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.27 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.28 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.29 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24 时。
2、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41 条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2 适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4、图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41 条关于争议的约定处理。
5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7 天内提出书面确认要求。