工程施工合同示范文本_1
工程施工合同标准范本(8篇)
工程施工合同标准范本发包人（甲方）：（全称）承包人（乙方）：（全称）依照《合同法》、《招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1工程概况1.1工程名称：_______________________________________。
1.2工程地点：_______________________________________。
1.3工程内容：_______________________________________。
1.4承包范围：_______________________________________。
1.5承包方式：□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料（见附件）□乙方只包工1.6工程结构：_______________________________________。
1.7装饰装修施工面积：_______________________________。
2工程质量2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
2.2国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325_20_____）2.3约定标准：3工期3.1总工期：日（为日历工期，并包括法定节假日3.2开工日期：____年____月____日。
3.3竣工日期：____年____月____日。
3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前____日以书面形式通知甲方，如甲方____日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。
如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。
3.5暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。
如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，双方经友好协商，就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定：一、项目基本情况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目详细地址）1.3 建设内容：（简要描述建设内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程造价：（填写工程总造价）1.6 工程周期：（填写工程工期）二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围）三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求，确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准，乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价：（填写工程总价）4.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限：（具体列出各阶段付款时间）五、工程管理5.1 工程管理：乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度：乙方应按照工程计划，保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于：自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供指定保修期，对工程进行免费保修。
7.2 保修期为：（填写保修期限）7.3 保修范围：保修范围包括工程质量问题和施工问题，但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，乙方应提前通知甲方，并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同书(示范文本)5篇
建设工程施工合同书（示范文本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 承包方式：根据甲方要求，乙方采用包工包料方式进行施工。
2. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
3. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
4. 合同工期顺延：因不可抗力因素导致工程延误，经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准及保修期1. 工程标准：本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。
2. 保修期限：工程竣工验收后，乙方负责保修一年。
保修期间出现的质量问题，乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：大写____________元整，小写￥______元（具体造价根据工程实际结算）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格后，支付至总造价的______%，剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容，严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准，确保工程质量。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。
竣工日期：______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模：建筑面积____________平方米。
建设工程施工合同示范文本3篇
建设工程施工合同示范文本3篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：______________（单位名称或个人姓名）、住所：______________，联系人：______________、联系电话：______________。
乙方（承包方）：______________（单位名称）、住所：______________，联系人：______________、联系电话：______________。
鉴于甲方拟委托乙方承包______________工程的施工事宜，双方本着合作、互信、互惠、互利的原则，经友好协商，特签订本合同，以资共同遵守，请双方严格按照以下内容履行合同义务：一、工程名称：____________________。
二、工程地点：____________________。
三、工程范围及内容：乙方承包______________工程的全部施工工作，具体包括但不限于______________。
四、工程费用：总造价为______________元（大写：______________元整），包括工程款、变更款、工程款、引起的相关费用。
五、工程竣工时间：工程自合同生效之日起至________年________月_________日竣工验收。
六、质量保证：乙方在施工过程中，必须保证施工质量符合国家有关规定，并承诺施工所用材料、设备及技术达到国家标准，否则乙方将承担一切责任。
七、施工进度和质量验收：乙方应按照合同约定的工程进度，按照质量验收标准完成工程并经甲方认可后方可交工，否则甲方有权对工程质量进行检验，一经发现问题乙方须立即整改，直至符合验收。
八、工程变更：如因设计、审批、政府主管部门等原因需要变更工程内容，应经双方协商一致后进行签订变更合同，否则，一切后果由违约方承担。
九、违约责任：任何一方违反合同规定而导致合同无法履行，应承担相应的赔偿责任；如因不可抗力等无法控制的原因导致合同无法履行，应及时通知对方并协商解决方案。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。
六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定：双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本7篇
建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例：建设工程施工合同一、甲方（委托方）：身份证号码：地址：联系电话：营业执照号码：鉴于甲方拟开展某项建设工程项目，为此需要委托乙方承揽相关施工工作，双方经友好协商一致，达成以下合同条款：第一条工程名称：本合同所涉及的建设工程项目名称为：________________________（以下简称“工程项目”）。
第二条项目概况：第三条施工费用及支付方式：1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。
2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金，剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。
第四条施工质量：1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工，确保项目质量符合国家标准。
2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条安全保障：1、乙方应加强现场安全管理，确保施工过程中的安全性。
2、如发生施工安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时进行处理和赔偿。
1、乙方应严格按照工程进度表进行施工，确保工程项目按时完工。
2、若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第七条竣工验收：2、如经验收未达到要求，乙方应负责对工程项目进行改正和整改，直至验收合格为止。
第八条违约责任：1、若一方未履行合同约定的义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行，双方可协商解除合同，并根据实际情况进行赔偿。
第九条合同变更：在履行合同过程中，若需要对合同内容进行变更，双方应共同协商一致，并签订书面变更协议。
第十条争议解决：本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。
如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。
第十一条其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格之日止。
甲方（委托方）：乙方（承揽方）：签字：签字：第2篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，经友好协商，就下列工程的建设合同达成如下协议：一、项目名称：（在此处填写项目名称）二、工程地点：（在此处填写工程具体地址）三、工程内容和范围：本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
建筑工程施工合同示范文本6篇
建筑工程施工合同示范文本6篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 甲方：_____公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______(包括手机、笔记本d)业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务(一)甲方的权利1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;2、甲方对订购终端制定销售政策;3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：(1)提供终端备机;(2)在________________区至少设有一个售后服务站;(3)要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：(1)车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人;(2)终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员;(3)财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员;(4)业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串。
(二)甲方的义务1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策;2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统;3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务;4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施;5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。
建设工程施工合同(示范文本)6篇
建设工程施工合同（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承接甲方的建设工程施工事宜，达成以下合同协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：乙方负责施工的内容，包括但不限于施工图纸内的所有项目。
（详见合同附件）二、工期及进度安排开工日期：双方约定本工程自______年______月______日开工。
竣工日期：双方约定本工程竣工日期为______年______月______日。
工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
乙方应按照合同工期及进度安排，确保按时完工。
如遇特殊情况，双方协商解决。
如遇不可抗力的影响，工期顺延。
甲方在工程开工前有权根据工程进度的要求，合理调整施工工期和进度计划。
乙方必须无条件服从甲方的调整计划安排。
若乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权扣除违约金并追究乙方的违约责任。
若甲方原因导致乙方无法按时完成施工任务，乙方有权要求甲方承担违约责任并支付相应的违约金。
三、合同价款及支付方式合同总价款：人民币______元整（大写：____________________元整）。
合同价款支付方式：双方约定按照工程进度支付款项。
具体支付节点和金额如下：（详见合同附件）甲方支付款项前，乙方需提供相应的发票和收款证明。
如乙方未能提供完整的发票和收款证明，甲方有权延迟支付款项且不承担违约责任。
若因设计变更等原因导致工程量增加或减少，双方应及时签订补充协议，调整合同总价款。
如因甲方原因导致工程量增加或减少，甲方应支付相应的款项或扣除相应的款项。
四、质量保证及保修责任篇2甲方（发包方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________营业执照号码：________________资质证书号码：________________乙方（承包方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________营业执照号码：________________资质证书号码：________________鉴于甲、乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，签订本合同协议，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下共识，特订立本合同。
工程施工合同示范文本(4篇)
工程施工合同示范文本甲方：_____ 乙方：_____为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程名称：二、承包工程内容：三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为万元，每月按实际完成工程量的____%支付进度款。
四、工期：____年____月____日开工到____年____月____日竣工。
五、工程质量1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。
六、工程造价1、工程承包预算造价执行（20）《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。
七、工程款拨付1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。
八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：____年____月____日____年____月____日工程施工合同示范文本（二）甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月工程施工合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方：___________乙方：___________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围第三条工程工期1.计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：______________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
建筑施工劳务合同范文节选!第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到______________ 第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：______________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
建筑施工劳务合同范文节选!5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。
技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条环境保护、安全生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。
如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价2.承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条结算办法及付款方式1.每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，____日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。
(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
(配合第三方工作的费用另外协商)第十四条工程保修1.保修范围、期限：______________2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十五条保险1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条不可抗力1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。