房屋装修纠纷起诉状范本
房屋装修纠纷起诉书（精选14篇）
房屋装修纠纷起诉书（精选14篇）房屋装修纠纷起诉书篇1原告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：联系电话：被告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：联系电话：诉讼请求风险提示：诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。
虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由风险提示：诉状是个利剑，挑起战争。
如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。
因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。
讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
________年____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。
合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满________年后，一次性付清。
装修合同纠纷起诉状范本3篇
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告（装修业主）：张三（化名）身份证号：[身份证号码]住址：[详细住址]联系方式：[手机号码/固定电话]被告（装修公司）：华宇装饰有限公司统一社会信用代码：[统一社会信用代码]注册地址：[详细地址]法定代表人：[法人姓名] 职务：[法人职务]联系方式：[联系方式]原告委托代理人（如有）：李四（化名）律师所属事务所：[律师事务所名称]联系方式：[联系方式]一、背景及事实陈述：原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同，约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中，双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧，导致合同无法正常履行，原告的合法权益受到侵害。
为此，原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单：1. 工程质量问题：被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工，多处存在质量问题（如电路布置不规范、墙面涂料不平整等）。
证据清单：施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住。
证据清单：施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题：在施工过程中，被告以种种理由要求原告支付额外费用，双方未能达成一致。
证据清单：费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项，原告认为被告的行为已经构成违约，严重侵害了原告的合法权益。
因此，原告决定依法向被告追究违约责任，并提出赔偿请求。
三、诉讼请求：1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程，并达到合同约定的质量标准；2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用；3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金；4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用；5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析：原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同起诉书5篇
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告：XXX公司被告：XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》，约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程，合同金额为人民币50万元。
然而，自装修工程开始后，被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题，导致原告无法按时入住办公室，严重影响了公司的正常运营。
在此，原告XXX公司提起诉讼，请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任：一、违约责任根据《合同法》相关规定，被告应当按照约定时间完成装修工程，并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而，被告明知装修工程进度已经严重延误，且施工质量存在严重缺陷，却未能采取有效措施进行修正，严重违反了合同约定。
因此，原告要求被告承担相应违约责任，赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权，造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任，赔偿原告因此遭受的经济损失，包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司，应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益，影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任，维护公司的合法权益。
综上所述，原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任，赔偿原告因此遭受的全部经济损失，并维护公司的合法权益。
同时，希望法院能够公正审理，依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告：XXX公司代理律师：XXX日期：2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书，由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告：李先生被告：装修公司A一、申请要求：1. 装修公司A违反了合同约定，未按时完成工程并存在质量问题，造成李先生的利益受损；2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程，并对造成的损失进行赔偿；3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
装修合同纠纷起诉状范本
装修合同纠纷起诉状范本【民事起诉状】原告：（以下简称“甲方”）姓名：性别：年龄：民族：职业：住址：联系方式：被告：（以下简称“乙方”）单位名称：法定代表人：住所地：联系方式：诉讼请求：1. 请求判令乙方退还甲方工程款人民币元；2. 请求判令乙方赔偿甲方损失人民币元；3. 本案诉讼费用由乙方承担。
事实与理由：一、双方签订《房屋装修合同》的事实甲方与乙方于年月日签订《房屋装修合同》，约定由乙方为甲方位于的房屋进行装修，装修范围包括但不限于室内墙面粉刷、地板铺设、厨卫改造等，装修总价款为人民币元，工期自年月日起至年月日止。
二、乙方违约事实1. 工程质量不符合约定根据合同约定，乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家及地方相关标准。
但实际施工中，乙方未按图施工，导致部分区域存在严重质量问题，如墙面开裂、地面不平等。
2. 工期延误合同明确约定，乙方应在年月日前完成全部装修工作，但至今仍未完工，且无合理解释，给甲方生活带来极大不便。
3. 隐瞒重要信息在施工过程中，乙方未经甲方同意擅自更换材料品牌，使用了低于合同约定标准的材料，且未向甲方作出任何说明或补偿。
三、甲方的维权行动鉴于上述情况，甲方多次通过电话、微信等方式与乙方沟通，要求其整改并赔偿损失，但均未得到妥善解决。
为维护自身合法权益，甲方不得不采取法律手段，请求法院支持上述诉讼请求。
证据清单：1. 《房屋装修合同》复印件一份；2. 施工图纸及设计方案复印件一套；3. 甲乙双方沟通记录（包括但不限于短信、微信聊天截图）；4. 现场照片若干；5. 第三方检测机构出具的质量鉴定报告；6. 购买材料发票及支付凭证；7. 律师函及快递单据；8. 其他相关证明材料。
此致XX人民法院具状人：（签名/盖章）年月日【特别提示】1. 本诉状仅为参考模板，请根据实际情况调整相关内容；2. 提交诉状时需附上所有相关证据材料；3. 在正式提交前建议咨询专业律师进行审核修改，以确保诉状的合法性和有效性。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，住址：[原告住址]被告：[被告姓名]，注册号：[公司或个体工商户注册号]，地址：[公司地址或个体工商户地址]，法定代表人或负责人：[法定代表人姓名]一、诉讼请求：1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由：原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》，约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作，合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作，并通过被告验收合格交付使用。
然而，被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项，至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告，被告始终未能履行付款义务。
为此，原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单：1. 《建筑装饰工程施工合同》：证明双方签订的装修合同真实有效，规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明：证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明：证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录：证明原告已经多次催告被告支付欠款，但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析：根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》，原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项，已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定，被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历：原告在此前曾多次与被告沟通协商，试图通过友好方式解决欠款问题，但被告始终未予理睬，未能履行其付款义务。
在无奈之下，原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申：基于上述事实和证据，原告请求法院支持其诉讼请求，判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿，并承担本案的全部诉讼费用。
装修合同起诉书3篇
装修合同起诉书3篇篇1原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）及装修公司名称（以下简称丙方）一、背景与事实原告甲方与被告乙方于XXXX年XX月XX日签订装修合同，约定丙方为原告提供室内装修服务。
合同中明确了工程内容、质量标准、工程期限及费用支付方式等相关条款。
但在施工过程中，甲方发现以下问题：丙方在施工过程中存在施工质量不达标、进度延迟等问题；且实际完成的工程效果与合同约定的效果存在显著差异。
甲方已多次要求丙方进行整改，但问题仍未得到解决。
现甲方依法提出诉讼，以维护自身合法权益。
二、诉讼请求鉴于上述事实和情况，甲方提出以下诉讼请求：1. 请求法院判决解除原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 请求法院判决丙方返还甲方已支付的装修费用；3. 请求法院判决丙方赔偿甲方因装修质量问题导致的损失；4. 请求法院判决丙方承担本案的诉讼费用。
三、证据与理由证据：1. 原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 施工过程中的照片及视频资料，证明丙方施工质量不达标；3. 甲方与丙方的沟通记录，证明甲方已多次要求整改；4. 相关支付凭证，证明甲方已支付装修费用。
理由：1. 丙方施工质量不符合合同约定，构成违约行为；2. 丙方施工进度延迟，导致甲方无法正常使用房屋，造成经济损失；3. 丙方的行为严重损害了甲方的合法权益；4. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，丙方应承担违约责任。
四、法律分析与依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条，因一方违约导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同。
本案中，丙方的违约行为导致甲方无法获得符合合同约定的装修效果，故甲方有权解除合同。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条，合同解除后，当事人有权请求恢复原状、采取其他补救措施并请求赔偿损失。
因此，甲方有权要求丙方返还已支付的装修费用并赔偿损失。
3. 本案中，丙方的违约行为给甲方造成了实际损失，包括房屋无法正常使用、另行装修的费用等。
装饰装修合同纠纷起诉状三篇
装饰装修合同纠纷起诉状民事起诉状原告：陕西某装饰工程有限公司。
地址：陕西省*市*路*大厦*座*室。
法定代表人：赵某某，职务：总经理。
联系电话：18**********.第一被告：西安某二手车经销有限公司。
地址：西安市*区*寨*庄*区*号。
法定代表人：宋某，职务：执行董事兼总经理联系电话：02*-********,18*********。
第二被告：宋某，男，汉族，19**年*月*日出生，住西安市*区*小区*号楼*层*室，身份证号：61****************。
联系电话：13*********，13*********。
诉讼请求：1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暂计至XX年7月2日）；2、本案诉讼费用由两被告全部承担。
事实与理由：第二被告系第一被告股东兼法定代表人，XX年6月8日，因第一被告尚在设立之中，故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》，合同中约定，原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。
依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元，经优惠后的合同造价为120万元，如被告要求增加或减少工程项目，工程总造价相应增减；工人及材料进场一周内，被告支付合同总造价40%，工期过半，再支付合同总造价40%，工程完工7日内，付足到工程总造价的97%。
若出现被告不能按期付工程进度款，供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一，工期相应顺延。
合同签订后，原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工，施工过程中，被告就工程设计图纸进行了多次变更，工程于XX年8月20日竣工，第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。
该工程合同预算价为120万元，增项部分造价为1135172.7元，减项部分价值为106236元，工程决算总价为2228936.7元。
XX年6月14日至XX年8月20日，第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元，合同期间被告并未按约定支付进度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇
民事起诉状（装修合同纠纷）3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告：李明被告：装修公司原告李明系中国国籍，住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司，住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷，向贵法院提起诉讼，现依法向贵院提出起诉状如下：一、事实和理由：1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同，约定被告装修公司为原告提供装修服务，并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而，在装修工程进行过程中，被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程，并且存在工程质量问题，对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程，并要求赔偿原告因工程延期造成的损失，但被告装修公司未能积极处理，导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由，原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，赔偿原告因工程延误而造成的损失，并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决：1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失，具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据：1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证：工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求：1. 依法判令被告装修公司重新完工，保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告：李明日期：××××年××月××日附件：装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告：王某被告：装饰公司原告系某小区业主，被告为一家从事装修装饰业务的公司。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
民事起诉状（装修合同纠纷）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告（姓名）：被告（姓名）：审判机关：案号：原告起诉状原告（姓名）、（身份证号码）、住所（地址）、联系电话：被告（姓名）、住所（地址）、联系电话：原告起诉被告，依法请求判令如下：一、确认装修合同无效；二、被告赔偿原告损失；三、承担本案诉讼费用。
案情简况一、原告与被告于（日期）签订了一份装修合同，约定被告将对原告的房屋进行装修工程。
原告根据合同约定支付了装修款项，但装修工程却未按照约定进行，存在多项质量问题。
二、经鉴定，被告未按照合同约定提供装修服务，装修质量低劣，影响原告正常生活。
原告多次要求被告重新整改，但被告拒绝履行合同义务。
法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定，本案装修合同系违反法律规定，应当被认定为无效。
二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣，存在多项质量问题，给原告造成了经济损失和精神困扰，应当承担赔偿责任。
三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务，但被告未履行。
因此，原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
附：证据清单原告（签名）：日期：被告（签名）：日期：以上内容属实原告（签名）：篇2民事起诉状原告：张三被告：李四尊敬的法院：原告张三起诉被告李四，因双方在装修合同上发生纠纷，请求法院对此进行裁决。
一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同（合同编号：202019），约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任，而原告张三则需支付相应的费用。
二、根据合同约定，被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程，但实际上被告李四一直没有按时完成工程，超过约定期限。
三、在施工过程中，被告李四使用了劣质材料，导致装修工程质量不符合合同要求，并且工程过程中出现了多次拖延的情况。
四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题，但被告仍然拒绝配合，导致双方关系变得紧张。
房屋装修纠纷起诉状范本
千里之行，始于足下。
房屋装修纠纷起诉状范本【法院名称】【案号】号原告：（个人/单位）【姓名/名称】被告：（个人/单位）【姓名/名称】代理人：【姓名】联系方式：【电话号码】诉讼请求：【一、案件的基本情况】根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，原告【姓名/名称】向贵院提起本案诉讼，案件的基本情况如下：1. 原告为【个人/单位】，身份证号码/统一社会信用代码为【身份证号码/统一社会信用代码】，住所地为【住所地】；2. 被告为【个人/单位】，身份证号码/统一社会信用代码为【身份证号码/统一社会信用代码】，住所地为【住所地】；3. 本案涉及房屋装修合同纠纷。
【二、事实和理由】原告和被告根据【房屋装修合同】于【日期】签订了房屋装修合同，约定以【金额】的价格由被告进行房屋装修。
然而，被告在装修过程中违反了以下约定：1. 被告未按照合同约定的时间完成装修工作；2. 被告在装修过程中使用了劣质材料，导致装修质量不合格；第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3. 被告没有尽到保护现场和安全措施的责任，导致原告财产损失；4. 其他违反房屋装修合同约定的行为。
【三、相关法律依据】原告认为，被告的上述行为已经构成了违约行为，且违反了《中华人民共和国合同法》第【章节】的相关规定，依法应承担以下法律责任：1. 按照《中华人民共和国合同法》第【章节】的规定，合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任；2. 按照《中华人民共和国侵权责任法》的规定，因负有管理、保管、警示、控制等义务而未履行造成他人损害的，应当承担侵权责任；3. 其他与本案相关的法律规定。
【四、诉讼请求】鉴于上述事实和理由，原告提出以下诉讼请求：1. 被告应按照合同约定的时间完成装修工作，并交付符合质量标准的装修项目；2. 被告应承担由装修过程中使用劣质材料所引起的损失，并支付相应的赔偿金；3. 被告应承担由未尽到保护现场和安全措施的责任所引起的损失，并支付相应的赔偿金；4. 请求法院判决被告支付原告的诉讼费用。
家庭装饰装修合同纠纷上诉状（精选3篇）
家庭装饰装修合同纠纷上诉状（精选3篇）家庭装饰纠纷上诉状篇1上诉人(原审原告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________被上诉人(原审被告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________被上诉人(原审被告)：_________________上诉人因纠纷一案，不服_______人民法院_______民事判决书，现提起上诉，买卖合同纠纷上诉状。
上诉请求：1、请求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼请求。
2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由：此致_____________人民法院上诉人：_________________(签名)_____年_____月_____日家庭装饰装修合同纠纷上诉状篇2甲方：___________________________乙方：___________________________协议标的：甲方位于“_____________________”的居室，以下简称标的。
经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程》(合同编号：_________，以下简称《装修合同》)中的未尽事宜，签订以下补充协议。
本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。
一、施工人员准则1.施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。
2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。
3.乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。
4.乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
民事起诉状（装修合同纠纷）6篇第1篇示例：在我国，装修合同纠纷是一种常见的民事纠纷类型。
当装修公司与业主在装修合同中产生矛盾和纠纷时，业主可以通过向法院递交民事起诉状来维护自己的合法权益。
下面是一份关于民事起诉状（装修合同纠纷）的范文：民事起诉状原告：某某某身份证号码：XXXXXXXXXXXXX 联系方式：XXXXXXXXX被告：某某装修公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，本人某某某，系合法房屋业主，与被告某某装修公司签订了装修合同，但在装修过程中发生了纠纷，特向贵院起诉如下：一、原告系合法房屋业主，被告为某某装修公司，装修合同编号为XXXXXXXX，合同签订日期为XXXX年XX月XX日，装修费用为XXXX元，合同约定XXXX年XX月XX日完成装修。
二、自签订装修合同之日起，被告某某装修公司未按时履行合同义务，导致装修工程进度缓慢，质量不合格，严重影响了原告的居住生活。
多次催促被告公司加速施工进度，但被告公司不仅无法保证工程质量，还拖延工期，给原告造成了不必要的精神损失。
三、原告在多次协商无果的情况下，决定向法院起诉，请求法院支持原告诉讼请求，判令被告某某装修公司立即停止拖延施工进度，保证施工工程质量，依法履行装修合同，赔偿原告因此遭受的经济损失和精神损失，并承担本案诉讼费用。
四、原告特此向贵院提出如下诉讼请求：1. 判令被告某某装修公司依法履行装修合同，保证工程质量，加快施工进度，按时完成装修。
2. 裁定被告某某装修公司赔偿原告因装修拖延和质量问题导致的经济损失XXXX元。
4. 本案一切合理诉讼费用由被告承担。
特此诉讼。
原告：某某某日期：XXXX年XX月XX日以上所陈述的事实和诉讼请求，均属事实，特此向贵院提出起诉。
愿法院根据法律规定，公正审理该案，判决有罪。
第2篇示例：法院民事起诉状原告：XXX一、原告XXX，男，XX岁，XXX，现住XXX，根据相关证据，有理由相信被告XXX ，男，XX岁，XXX，现住XXX，系与原告签订了装修合同，但未履行合同约定，故向贵院提起诉讼。
装修包纠纷起诉状
装修包纠纷起诉状全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：装修包纠纷起诉状原告：XXX被告：XXX原告XXX向本法院起诉被告XXX，请求对被告XXX在装修包中存在的违约行为进行法律裁决，并要求被告XXX承担相应的责任。
案情简介：被告XXX与原告XXX签订了一份装修包合同，约定了双方的权利和义务。
在装修工程进行过程中，被告XXX未能按照合同要求提供符合规范的建材和施工质量，造成工程质量不符合合同约定，给原告XXX带来了损失。
请求事项：根据上述事实及理由，原告XXX请求本法院判决如下：1. 裁定被告XXX返还原告XXX已支付的装修款项。
2. 裁定被告XXX承担由于工程质量不符合合同约定而造成的所有损失赔偿责任。
3. 裁定被告XXX承担原告XXX的律师费用和诉讼费用。
证据：1. 装修包合同书及相关附件。
2. 施工过程中的照片、记录等相关证据。
3. 相关的鉴定报告及证人证言。
此致XX法院原告XXXXX年XX月XX日以上为【装修包纠纷起诉状】的内容，希望对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。
感谢您的阅读！第二篇示例：关于装修包纠纷起诉状原告：XXX被告：XXX原告XXX系自然人，住址位于XXX，现因与被告XXX就装修包项目发生纠纷，特依法向贵庭提起诉讼，请求判决如下：一、被告应当按照双方签订的装修包合同约定的内容，按时按质完成装修包项目，并支付原告尚未支付的装修包款项。
二、被告应当承担本案的全部诉讼费用。
一、案由及事实1、原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了关于装修包项目的合同，约定了装修期限、装修范围、装修价格、支付方式等具体内容，并约定双方保证诚信履行合同义务。
2、根据合同约定，原告按照合同规定支付了部分装修款项，但被告在装修过程中违反了合同约定，导致装修工程质量不达标，工期拖延，并多次违反合同规定无故中止施工。
3、原告曾多次与被告沟通协商解决问题，但被告态度消极，仍未解决问题。
装饰装修合同纠纷起诉状8篇
装饰装修合同纠纷起诉状8篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，联系方式：[原告联系方式]，居住地址：[原告居住地址]。
被告：[被告公司名称]，统一社会信用代码：[被告公司信用代码]，法定代表人：[被告公司法人姓名]，联系方式：[被告公司联系方式]，公司地址：[被告公司地址]。
就原告与被告之间的装饰装修合同纠纷，特向贵法院提起诉讼。
现将有关情况阐述如下：一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《装饰装修工程合同》（以下简称合同），约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修的内容、期限、价格及付款方式等。
但被告在实际施工过程中存在多处违约行为，具体如下：1. 工程质量问题：被告交付的装修工程存在多处质量问题，如墙面涂料剥落、地板不平、电路安装不规范等，原告多次提出整改要求，但被告一直未能妥善解决。
2. 工期延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住，严重影响了原告的正常生活。
3. 费用问题：被告在施工过程中，未经原告同意，擅自增加工程项目并产生额外费用，违反了合同约定。
基于以上事实和证据，原告认为被告的行为已构成违约，严重侵害了原告的合法权益。
二、诉讼请求根据上述事实和证据，原告提出以下诉讼请求：1. 判令被告立即对装修工程存在的质量问题进行整改，直至符合合同约定标准。
2. 判令被告支付因工期延误造成的租金损失补偿。
3. 判令被告返还原告擅自增加的工程项目产生的额外费用。
4. 判令被告承担本案的诉讼费用。
三、证据清单1. 装饰装修工程合同原件及复本；证明双方签订装修合同的事实。
2. 工程验收报告及照片；证明被告交付的工程质量存在问题。
3. 工程进度款支付凭证；证明原告已按照合同约定支付款项的事实。
4. 双方沟通记录（邮件、短信、电话录音等）；证明原告已多次向被告提出工程质量及工期问题的事实。
5. 其他相关证据材料。
四、法律适用依据及管辖权声明本案基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，由被告住所地人民法院管辖。
民事起诉状（装修合同纠纷）（通用24篇）
民事起诉状（装修合同纠纷）（通用24篇）民事起诉状（纠纷）篇1原告：____________，性别______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份证号__________________，职业____________，民族______，住所为__________________(户籍地址)，法律文书送达地址为__________________，联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人：____________，联系电话__________________被告：____________，性别______，_____年_____月_____日出生(出生日期)，身份证号__________________，职业____________，民族______，住所为__________________(户籍地址)，法律文书送达地址为__________________(收件地址)，联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人：____________，联系电话________________________诉讼请求：一、判令准予原被告离婚;二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养，____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额);三、判令位于 (房屋具体地址，具体到房号)的房产归 (原告/被告)所有;四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有;五、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由：原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识，并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚，于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (儿子/女儿及姓名)。
装修合同纠纷起诉状范本8篇
装修合同纠纷起诉状范本8篇第1篇示例：装修合同是指施工方和业主之间为了规范装修施工过程中的权利、义务关系而签订的一种合同。
在实际装修过程中，有时候可能会出现双方未能遵守合同约定，从而引发合同纠纷。
如果协商无果，业主可以向法院提起诉讼，要求合同履行或者请求赔偿损失。
下面是一份关于装修合同纠纷起诉状范本：装修合同纠纷起诉状原告（个人/公司）：法定代表人/委托代理人：住所地/注册地址：联系方式：现有以下事实和理由：一、原告与被告于（具体日期）签订了装修合同，约定具体装修内容和价格，并且双方均已付款。
被告在装修过程中未按合同约定提供相应服务，导致工程进度滞后。
二、被告在装修过程中使用了低质量材料，严重影响了装修效果。
原告多次要求被告改正，但被告未能积极配合，并未作出合理解释。
三、补充约定：（在此处补充需要补充约定的内容）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）相关规定，原告在此提出以下诉讼请求：一、要求被告按照合同约定的内容和质量要求，完成剩余的装修工程，并保证装修效果符合合同约定。
二、要求被告赔偿由于装修质量问题导致的精神损害赔偿。
三、要求被告承担本案的诉讼费用。
举证事项：一、合同书等证据能证明双方已经签订装修合同。
二、工程进度和装修效果的照片等证据。
三、相关通讯记录和证人证言。
四、其他与本案有关的证据。
原告特此诉状。
原告：（签名）日期：年月日以上就是关于装修合同纠纷起诉状范本的内容。
在实际起诉过程中，原告应当根据具体情况选择合适的法律依据和证据，确保自己的合法权益得到有效维护。
希望对遇到装修合同纠纷的业主在起诉过程中提供一定帮助。
第2篇示例：装修合同纠纷起诉状原告：被告：中华人民共和国XXXX人民法院：原告起诉被告装修合同纠纷一案，现向贵院提出起诉状如下：一、案由及事实原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了装修合同，约定了装修房屋的具体内容、工期和费用。
然而在工程进行中，被告未按照合同约定的内容和标准进行施工，造成了装修质量严重问题，导致原告无法及时入住及使用房屋。
装修合同起诉书9篇
装修合同起诉书9篇第1篇示例：装修合同起诉书原告：甲方（姓名/公司名称/组织名称）一、案情概述甲方与乙方于（具体时间）签订了一份关于（具体装修项目）的装修合同，合同金额为（具体金额）。
合同约定了装修工程的内容、工程进度、质量标准、工程款支付方式等具体条款。
在装修工程进行过程中，乙方违反了合同约定的内容，工程质量不达标，工期过长，支付款项不按照合同约定的时间节点进行支付，严重影响了甲方的装修计划和居住环境。
甲方多次与乙方进行沟通协商，希望乙方能够履行合同约定的内容，但乙方未能积极回应，导致双方未能达成一致意见，为此甲方不得已决定以法律途径来解决此纠纷。
二、诉讼请求1.甲方要求乙方按照装修合同约定的内容完成剩余的装修工程，并保证工程质量达到合同约定的标准；2.要求乙方按照合同约定的时间节点支付相应的工程款项；3.要求乙方承担因未按时完成工程而导致的甲方损失，包括额外的租房费用、装修期间的生活不便费用等；4.要求乙方承担本案的全部诉讼费用。
三、案件事实和理由1.甲乙双方签订了装修合同，合同明确约定了工程内容、工期、支付方式等具体条款。
2.乙方未按照合同约定的工期完成工程，且工程质量不达标，严重影响了甲方的正常生活。
3.甲方多次与乙方进行沟通，要求乙方尽快完工并履行合同义务，但乙方未能积极回应并解决问题。
4.由于乙方的违约行为，甲方不得不支付额外的租房费用，给甲方造成了一定的经济损失。
基于上述事实和理由，甲方请求法院能够支持甲方的诉讼请求，并责令乙方履行合同义务，承担相应的损失赔偿责任。
四、证据目录2.装修进度记录3.与乙方的沟通记录4.相关费用凭证五、诉讼请求及附带请求附:原告案件代理人（若有）代理人签名：日期：以上就是甲方向法院提交的装修合同起诉书，希朋友们能够给予理解和支持。
第2篇示例：装修合同起诉书原告：XXX 公司被告：YYY 公司依照中华人民共和国民事诉讼法和相关法律规定，本公司委托我作为其法定代表人，因与被告签订的装修合同出现纠纷，特向贵院起诉如下：一、原告与被告签订装修合同，约定对原告的办公室进行装修，并约定装修内容、装修材料、装修标准、工期等事项。
房屋装修合同上诉状(模板14篇)
房屋装修合同上诉状（模板14篇）房屋装修纠纷起诉状原告：住址：身份证号码：被告：住址：身份证号码：诉讼请求：1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同；2、判决被告返还原告剩余房款______元整；3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：原告于______年_____月_____日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于____县_____的一套面积为_____平方米的商品房，该房屋为______号，交房日期为______年_____月_____日之前。
协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款_____元。
但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。
直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。
双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。
出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。
”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款______元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。
现诉诸法院，请求法院判如所求！此致_______人民法院。
具状人：________。
______年_____月_____日。
附：起诉状副本____份；证据材料副本____份。
房屋租赁合同上诉状依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下：第一条房屋基本情况。
房屋坐落于嘉陵大厦a1—702室，建筑面积137.2平方米。
第二条房屋用途。
该房屋用途为_________，乙方不得任改变房屋用途。
第三条租赁期限。
(一)房屋租赁期自_________年_______月________日至_________年_________月_________日，共计_________年_________个月。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋装修纠纷起诉状范本法定代表人：
联系电话：
被告：__________有限公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：
联系电话：
诉讼请求：
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
_____年_____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。
合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金；2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满______年后，一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____（大写）年，保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后，被告支付了____万元的定金。
_____年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为_______，工程总价款为_______元。
时至今日，该工程的
保修期早已届满，但被告仅支付工程款_____元，余下工程款_____元。
原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此，为保护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人：_______
___年___月___日。