第六章建设工程施工合同管理选择题学生
建设施工合同管理试题
建设施工合同管理试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 建设施工合同管理的目的是保证工程项目的（）。
A. 质量B. 进度C. 投资D. 合同履行2. 建设施工合同中，属于承包人义务的是（）。
A. 办理施工许可B. 完成施工图设计C. 采购建筑材料D. 支付工程款3. 建设施工合同的有效要件包括（）。
A. 合同双方的主体资格B. 合同订立的程序C. 合同内容的合法性D. 所有以上选项4. 建设施工合同的履行中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以采取的措施是（）。
A. 暂停施工B. 解除合同C. 追究法律责任D. 要求增加合同价款5. 建设施工合同的变更程序包括（）。
A. 双方协商一致B. 发包人批准C. 承包人提交变更申请D. 所有以上选项6. 建设施工合同中，属于发包人风险的是（）。
A. 施工过程中的意外事故B. 工程设计的合理性C. 建筑材料的质量D. 所有以上选项7. 建设施工合同的结算方式包括（）。
A. 固定单价结算B. 固定总价结算C. 成本加利润结算D. 所有以上选项8. 建设施工合同的管理中，合同监督的主要内容包括（）。
A. 合同履行情况B. 合同条款的合法性C. 合同变更程序D. 所有以上选项9. 建设施工合同中，合同价款的支付方式包括（）。
A. 进度付款B. 完成付款C. 质量合格付款D. 所有以上选项10. 建设施工合同的管理中，合同争议的解决方式包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 所有以上选项二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 建设施工合同管理的基本原则包括（）。
A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 所有以上选项2. 建设施工合同中，承包人的主要权利包括（）。
A. 获得工程款的权利B. 获得施工图纸的权利C. 获得施工许可证的权利D. 所有以上选项3. 建设施工合同的履行中，发包人应承担的责任包括（）。
A. 按约定提供施工场地B. 按约定支付工程款C. 按约定提供施工图纸D. 所有以上选项4. 建设施工合同的变更情形包括（）。
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
建筑施工合同管理题库
建筑施工合同管理题库一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 建筑施工合同管理的目的是（）。
A. 确保工程质量B. 确保工程进度C. 确保工程安全D. 实现合同双方的合法权益2. 下列不属于建筑施工合同的主要内容的是（）。
A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程成本3. 建筑施工合同的订立应当遵循（）。
A. 自愿原则B. 公开原则C. 公平原则D. 诚实信用原则4. 建筑施工合同中的违约责任是指（）。
A. 当事人违反合同义务应当承担的法律责任B. 当事人履行合同义务不当应当承担的法律责任C. 当事人预期违约应当承担的法律责任D. 当事人超额履行合同义务应当承担的法律责任5. 在建筑施工合同中，发包人的义务不包括（）。
A. 按时支付工程款B. 提供施工场地C. 组织图纸会审和设计交底工作D. 负责施工现场的安全管理6. 建筑施工合同中的合同价款支付方式不包括（）。
A. 进度付款B. 竣工付款C. 质量付款D. 保修付款7. 建筑施工合同中的合同变更情形不包括（）。
A. 工程范围的变更B. 工程质量的变更C. 工程进度的变更D. 合同价的变更8. 建筑施工合同中的合同解除情形不包括（）。
A. 当事人协商一致解除B. 当事人单方解除C. 工程验收不合格解除D. 不可抗力解除9. 建筑施工合同中的争议解决方式不包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向人民法院提起诉讼10. 在建筑施工合同中，分包人的义务不包括（）。
A. 完成分包工程B. 保证分包工程的质量C. 负责分包工程的安全管理D. 向发包人支付工程款二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 建筑施工合同管理的基本原则包括（）。
A. 自愿原则B. 公开原则C. 公平原则D. 诚实信用原则E. 合法合规原则2. 建筑施工合同中的违约责任形式包括（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失E. 解除合同3. 建筑施工合同中的合同价款调整因素包括（）。
建设工程合同管理第六章建设工程施工合同管理考试题目
建设工程合同管理第六章建设工程施工合同管理考试题目1. 什么是建设工程施工合同？它有哪些基本要素？建设工程施工合同是指建设工程施工承包人与施工业主之间签订的关于建设工程施工的合同。
其基本要素包括合同的名称、施工地点、合同工程的名称和标的、工程金额和工期、质量要求、进度计划、付款方式、保证金、违约责任以及合同的签订日期和各方代表的署名等。
2. 建设工程施工合同管理的目的是什么？建设工程施工合同管理的主要目的在于确保合同的履行，维护企业的合法权益，防止建设工程施工合同纠纷的发生，保障建设工程质量，推进施工进程，最终实现合同工程的按期交付。
3. 建设工程施工合同管理需要注意哪些问题？（1）合同设计：应当根据施工项目的具体情况进行科学规划，确保合同内容明确、条款完备。
（2）合同签订：应当确保合同签订前相关法律手续已经完备，各方代表已经阅读并确认所有条款内容。
（3）工程监理：应当确保工程监督人员在工程施工过程中能够全程监督，随时发现问题并及时解决。
（4）质量控制：应当建立完整的建设工程质量控制系统，向施工承包人提供科学的质量控制方案。
（5）工程变更：应当在变更方案中注明具体变更的内容，施工承包人需要在变更后再次确认变更内容。
同时，要严格控制变更的数量和范围。
4. 在建设工程施工合同管理中，如何进行合同变更？在建设工程施工合同管理中，如果需要对已签订的合同内容进行修改，需要进行合同变更。
合同变更的具体流程如下：（1）变更申请：建设工程业主或施工承包人需要书面向另一方提出变更申请，并说明具体变更要求。
（2）变更评估：对变更申请进行复查和评估，确定变更的可行性和影响范围。
（3）变更协议：在业主与承包人之间达成共识，签订变更协议。
（4）工程变更实施：在签订变更协议后，在实施工程变更时要严格按照协议条款进行变更。
（5）核算调整：要对合同金额和工期进行核算和调整，以确保合同的履行不受影响。
5. 建设工程施工合同管理的主要方式有哪些？建设工程施工合同管理的主要方式有多种，其中比较常见的主要包括：（1）合同管理：建立完善的合同管理制度，全面掌握工程施工合同的内容和执行情况。
第六章 建设工程合同与合同管理(三)
一、单项选择题1、采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（）计算确定的。
A、发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B、实际完成的工程量和合同中确定的单价C、发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价D、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是单价合同的运用。
建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本补偿合同。
采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据实际完成的工程量和合同中确定的单价计算确定的。
2、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。
A、业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果B、业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标C、业主没有权利修改再评标，可以请该投标人再报价D、业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是单价合同的运用。
虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
3、对于采用单价合同招标的工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。
当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。
A、分别调整单价和总价B、按市场价调整单价C、以总价为准调整单价D、以单价为准调整总价【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是单价合同。
建筑工程合同管理考题
建筑工程合同管理考题一、单项选择题1. 建筑工程合同管理的主要目的是什么？A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 促进工程进度D. 以上都是2. 在建筑工程合同中，以下哪项不属于合同的必备条款？A. 工程范围B. 工程质量要求C. 工程竣工日期D. 工程的预算总额3. 建筑工程合同中，关于工程变更的处理，以下说法错误的是？A. 变更必须经过双方协商一致B. 变更必须书面形式确认C. 变更可以单方面决定D. 变更可能导致合同价款的调整4. 根据建筑工程合同管理规定，以下哪项不属于合同履行过程中的风险？A. 材料价格波动B. 施工人员安全事故C. 工程进度延误D. 工程质量未达到预期5. 建筑工程合同中，关于违约责任的处理，以下说法正确的是？A. 违约方必须支付违约金B. 违约方可以单方面解除合同C. 违约方必须承担所有损失D. 违约责任的处理应根据合同条款和相关法律规定二、多项选择题1. 建筑工程合同管理中，以下哪些因素可能影响合同的履行？A. 法律法规的变化B. 市场材料价格的波动C. 施工过程中的自然条件变化D. 施工方的技术能力2. 在建筑工程合同中，以下哪些属于合同的一般条款？A. 合同的签订和生效B. 合同的变更和解除C. 合同的违约责任D. 合同的争议解决方式3. 建筑工程合同管理中，以下哪些措施可以降低合同风险？A. 明确合同条款B. 定期进行合同审查C. 建立风险预警机制D. 加强合同执行的监督三、简答题1. 简述建筑工程合同管理的重要性。
2. 描述建筑工程合同管理中，合同变更的一般流程。
四、案例分析题案例：某建筑工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，施工方要求增加工程款。
请分析施工方的要求是否合理，并说明理由。
五、论述题论述建筑工程合同管理中，如何平衡合同各方的利益，确保合同的顺利履行。
六、实务操作题假设你是一名建筑工程项目经理，你将如何制定和执行合同管理计划，以确保项目按时、按质、按量完成？请列出具体的管理措施。
建设工程合同管理课后题
建设工程合同管理课后题
一、选择题
1. 在建设工程合同中，下列哪一项不是常见的合同类型？
A. 固定总价合同 . 成本补偿合同 C. 劳务分包合同 D. 时间与材料合同
2. 若承包商未能在合同约定的时间内完成工程，以下哪项措施通常是不被允许的？
A. 要求延期 . 调整工期 C. 罚款 D. 终止合同
3. 对于变更命令，以下说法正确的是：
A. 任何变更都需得到双方同意 . 变更命令只能由业主发出
C. 变更命令可以口头传达
D. 变更通常会导致合同价格和工期的调整
二、判断题
1. 所有的工程变更都必须经过正式的书面程序才能生效。
（）
2. 在合同履行过程中，如果出现了不可抗力事件，受影响方应立即通知对方，并采取措施以减少损失。
（）
3. 合同争议解决的首选方式通常是通过诉讼。
（）
三、简答题
1. 请简述在建设工程合同管理中，如何进行有效的风险分配。
2. 描述在合同谈判阶段，应如何合理确定工程的范围和规格。
3. 解释“不可抗力”条款在建设工程合同中的作用是什么。
四、案例分析题
假设你是一名合同管理顾问，现有一建筑项目因设计变更导致工期延长和成本增加，业主与承包商就额外费用的分担产生争议。
根据所学知识，分析在此情况下应如何处理，并给出你的建议。
五、论述题
探讨在建设工程合同管理中，信息沟通的重要性，并举例说明如何通过有效沟通避免或减少合同争议。
一级建造师题库第六章 建设工程合同与合同管理[题目答案分离版]
![一级建造师题库第六章 建设工程合同与合同管理[题目答案分离版]](https://img.taocdn.com/s3/m/9272dc5ffe4733687e21aa78.png)
第六章建设工程合同与合同管理[题目答案分离版]字体：大中小一、单项选择题1、客观来讲，建设工程施工招标应具备的条件不包括（）。
A.有招标所需的设计图纸及技术资料B.有相应资金或资金来源已经落实C.招标范围等应当履行核准手续的，已经核准D.投标人已经依法成立【正确答案】：D【答案解析】：选项D应该是招标人已经依法成立。
参见教材P246。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】2、下列关于工程招标代理机构，说法错误的是（）。
A.工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级B.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）3000万元以下的工程招标代理业务C.招标人可自行办理招标事宜，也可委托招标代理机构代为办理招标事宜D.工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务【正确答案】：A【答案解析】：工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。
参见教材P247。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】3、招标人采用邀请招标方式，至少需向（）个以上的法人或其他组织发出投标邀请书。
A.2B.3C.4D.5【正确答案】：B【答案解析】：招标人采用邀请招标方式，应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
参见教材P247。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】4、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前发出。
A.15日B.15个工作日C.5日D.5个工作日【正确答案】：A【答案解析】：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。
参见教材P248。
【该题针对“建设工程施工招标与投标”知识点进行考核】5、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，出售资格预审文件的前一项工作是（）。
A.编制资格预审文件B.发布资格预审公告C.对资格预审文件答疑D.澄清资格预审文件【正确答案】：B【答案解析】：资格预审的程序：（1）编制资格预审文件；（2）发布资格预审公告；（3）出售资格预审文件；（4）对资格预审文件答疑；（5）报送资格预审文件；（6）澄清资格预审文件；（7）评审资格预审文件。
习题6-建设工程施工合同管理
习题六建设工程施工合同管理一、单选题1．按照施工合同文本旳规定，（）是承包人应当完毕旳工作。
A.使施工场地具有施工条件B.提供施工场地旳地下管线资料C.做好施工现场地下管线旳保护工作D.组织设计交底2．施工合同文本中旳“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作旳代表。
A.发包方B.承包方C.设计单位D.总监理工程师3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人旳施工进度计划后，应当由（）对该进度计划旳缺陷承当责任。
A.发包人B.监理单位C.工程师D.承包人4．施工合同文本规定，承包人规定旳延期动工应（）。
A.工程师批准B.发包人批准C.承包人自行决定D.承包人告知发包人5．施工合同文本规定，发包人供应旳材料设备在使用前检查或实验旳，（）。
A.由承包人负责，费用由承包人承当B.由发包人负责，费用由发包人承当C.由承包人负责，费用由发包人承当D.由发包人负责，费用由承包人承当6．施工合同文本规定，设备安装工程具有无负荷联动试车条件，由（）组织试车。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位7．施工合同文本规定，工程师未按规定参与某隐蔽工程旳验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检查规定，重要检查旳成果为合格，重新检查导致旳费用损失应当由（）承当。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位8．承包商按照监理工程师旳批示对已隐蔽旳工程部位进行露后旳重新检查。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师旳质量承认，但重新检查后发现质量未达到合同规定旳规定，则所有剥露、修改、重新隐蔽旳费用旳损失和工期解决为（）A.费用和工期损失所有由业主承当B.费用和工期损失所有由承包商承当C.费用由承包商承当，工期予以顺延D.工期不予顺延，但费用由业主予以补偿9．施工合同文本规定，承包方有权（）。
A.分包所承包旳部分工程B.分包和转让所承当旳工程C.经业主批准分包和转包所承当旳工程D.经业主批准分包所承当旳部分工程10．承包商签订合同后，将合同旳一部分分包给第三方承当时，（）。
建设工程施工合同考试题库
建设工程施工合同考试题库一、选择题1. 建设工程施工合同的主要内容包括哪些方面？A. 工程范围、工期、质量、价款. 工程范围、工期、质量、价款、违约责任C. 工程范围、工期、质量、价款、违约责任、争议解决方式D. 工程范围、工期、质量、价款、违约责任、争议解决方式、保险条款答案：D2. 在建设工程施工合同中，以下哪项不属于承包商的义务？A. 按照合同约定的时间完成工程建设任务. 保证工程质量符合国家标准和设计要求C. 负责施工现场的安全文明施工D. 向发包人支付工程款项答案：D二、判断题1. 在建设工程施工合同中，发包人应当按照合同约定的时间支付工程款项。
(对/错)答案：对2. 在建设工程施工合同中，承包商可以随意变更工程设计。
(对/错)答案：错三、简答题1. 请简述建设工程施工合同中关于工程质量的约定内容。
答案：在建设工程施工合同中，关于工程质量的约定内容包括：承包商应保证工程质量符合国家标准和设计要求；如发现质量问题，承包商应及时进行整改；对于因质量问题造成的损失，承包商应承担相应的赔偿责任等。
2. 请简述建设工程施工合同中关于工期的约定内容。
答案：在建设工程施工合同中，关于工期的约定内容包括：承包商应按照合同约定的时间完成工程建设任务；如因不可抗力等原因导致工期延误，承包商应及时通知发包人并协商解决；如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任等。
四、案例分析题某建筑公司与房地产开发商签订了一份建设工程施工合同，合同约定了工程范围、工期、质量、价款等内容。
在施工过程中，由于承包商未按照设计图纸施工，导致部分工程质量不符合国家标准。
请问在这种情况下，承包商应该如何承担责任？。
第六章 建设工程施工合同管理模拟题
第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题1、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。
A、大型复杂的工程项目B、多元投资主体的工程项目C、工期在一年之内的工程项目D、跨行业的工程项目2、由于简明施工合同适用于工期在（）个月内的中小工程施工，因此合同条款较少。
A、6B、8C、10D、123、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内无条件支付”。
A、5B、7C、10D、144、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。
A、采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B、采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C、采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D、采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效5、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。
A、结算方式B、预付款支付时间C、质量标准D、合同争议解决方式6、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。
A、第三方保证B、动产质押C、既有建筑物抵押D、银行保函7、“商定或确定”条款规定，（）在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表8、监理人受发包人的委托对施工合同的履行进行管理，下列说法正确的是（）。
A、独立处理单价的合理调整事项B、承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准C、负责检查施工质量、控制进度等现场管理工作D、独立处理合同履行过程中的有关事项9、根据《标准施工合同》，在施工合同履行管理中处于核心地位的是（）。
A、发包人驻工地代表B、发包人C、承包人D、监理人10、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
第六章 建设工程施工合同管理模拟题含答案解析
第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题（每题1分。
每题只有1个选项最符合题意）【习题】根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
（2014年真题）A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准『正确答案』B『答案解析』本题考查的是合同文件。
合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
参见教材P78。
【习题】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。
（2014年真题）A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构『正确答案』C『答案解析』本题考查的是明确保险责任。
如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。
参见教材P81。
【习题】根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。
（2014年真题）A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人『正确答案』C『答案解析』本题考查的是发包人的义务。
施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。
参见教材P82。
【习题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为（）。
（2014年真题）A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工质量管理。
由发包人采购承包人安装的设备，因设备质量问题需要更换的，发包人负责更换。
建筑工程合同管理课后题
建筑工程合同管理课后题
一、选择题
1. 在建筑工程合同中，对于合同价款的支付方式，以下哪一项是不正确的？
A. 按工程进度分阶段支付
B. 工程验收合格后一次性支付
C. 按月度完成工程量的一定比例支付
D. 工程保修期满后一次性支付
2. 以下哪一项不属于建筑工程合同中的违约责任？
A. 工期延误
B. 工程质量不符合合同约定
C. 发包人未按合同约定支付价款
D. 承包人未按合同约定使用建筑材料
3. 在建筑工程合同中，对于工程变更的处理方式，以下哪一项是不正确的？
A. 工程变更应当签订书面变更协议
B. 工程变更导致的费用增减应当由承包人承担
C. 工程变更导致的工期延误应当由承包人承担
D. 工程变更应当经过双方协商一致
二、简答题
1. 请简述建筑工程合同中的合同价款支付方式。
2. 请简述建筑工程合同中的违约责任。
3. 请简述建筑工程合同中工程变更的处理方式。
三、案例分析题
假设您是某建筑工程项目的合同管理人员，项目进行过程中出现了以下情况：
1. 承包人由于自身原因导致工期延误，发包人要求承包人支付违约金。
请分析该
情况下的违约责任承担。
2. 工程验收时，发现工程质量不符合合同约定，请分析该情况下的违约责任承担。
3. 工程进行到一半时，发包人要求增加一些新的功能要求，导致工程量和费用增加。
请分析该情况下的工程变更处理方式。
请根据以上情况，提出合理的解决方案。
6.√第六章-建设工程施工合同管理(19页)
第六章建设工程施工合同管理第一节建设工程施工合同概述1．施工合同的概念和特点２。
建设工程施工合同范本-属推荐使用，结合工程特点加以取舍、补充ﻫ【例题·单选题】(200９年真题)按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在( )中。
A.协议书B.通用条款C。
专用条款Ｄ.技术文件『正确答案』『答案解析』参见教材P10４．３．合同管理涉及的有关各方【例题·多选题】(２0０８年真题)施工合同的当事人包括( ）.ﻫ A.发包人B.发包人法定代表人ﻫC。
工程师ﻫD。
承包人ﻫE。
承包人法定代表人『正确答案』『答案解析』当事人指法人或组织,非指自然人．参见教材P１0４。
４.相关部门对施工合同的监督管理(建委、质量监督机构、金融机构三机构）4ﻫ。
１建设行政主管机关的监督（建委三方面监督)◇【重要考点】－资金落实的标准ﻫ４．2 质量监督机构对工程参建各方主体质量行为监督(对3主体２过程的监督)ﻫ４。
3金融机构对施工合同的管理(4方面管理)第二节建设工程施工合同的订立ﻫ1。
施工合同工期和合同价格ﻫ１。
1工期【例题·多选题】（２０10年真题）建设工程施工招标确定中标人后,合同协议书中有关工期的内容应包括( ）。
A.开工日期ﻫB.竣工日期ﻫＣ.施工期D。
合同工期总日历天数ﻫ E。
合同工期总工作天数『正确答案』『答案解析』本题考查的是合同协议书中有关工期的规定。
规定开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数.此题完全可以凭常识解答。
参见教材P１０８。
1。
2合同价款ﻫ【例题·单选题】(２010年真题)根据建设工程施工合同示范文本的规定,承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后,给承包人增加的支付款属于（ )。
ﻫ A。
费用 B.追加合同价款ﻫ C.索赔款Ｄ。
可接受合同金额『正确答案』ﻫ『答案解析』本题考查的是追加合同价款含义。
参见教材Ｐ１0８。
【例题·单选题】(20１0年真题）施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是( ）.A．担保发包人能够按期支付工程进度款B。
建筑工程合同管理试题
建筑工程合同管理试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 建筑工程合同通常分为哪几种类型？A. 总承包合同 . 分包合同 C. 供应合同 D. 所有以上答案2. 下列哪项不是合同管理的基本职能？A. 合同谈判 . 合同履行监控 C. 工程量核算 D. 项目进度控制3. 在建筑工程中，变更指令通常由谁发出？A. 业主 . 设计单位 C. 监理工程师 D. 总承包商4. 如果一方违反合同条款，另一方可以采取以下哪种措施？A. 终止合同 . 提起仲裁 C. 要求赔偿 D. 所有以上答案二、判断题（每题2分，共20分）1. 合同一经签署，任何情况下都不得修改。
（错）2. 在建筑工程中，通常只有书面形式的合同才具有法律效力。
（对）3. 索赔必须在合同约定的时间内提出，逾期将无法获得赔偿。
（对）4. 分包商与总承包商之间的合同关系，与业主无直接法律关系。
（对）5. 合同中的违约责任条款，只有在违约发生时才具有约束力。
（错）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述建筑工程合同管理的重要性，并举例说明。
2. 描述合同变更的一般流程，并指出其中可能出现的风险点。
3. 解释什么是索赔，并说明索赔过程中需要注意的法律问题。
4. 讨论如何在建筑工程项目中实现有效的合同管理，并提出你的建议。
四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 假设你是某建筑项目的项目经理，项目因设计变更导致工期延长。
请分析这种情况下的合同管理策略，并提出应对措施。
2. 某工程项目中，分包商因未能按时完成工作而影响了整个项目的进度。
作为总承包商的合同管理负责人，你将如何处理这种情况？3. 在一个大型建筑项目中，由于原材料价格波动，供应商要求调整合同价格。
作为业主方的代表，你会如何应对供应商的要求？。
第六章 建设工程施工合同管理选择题学生
第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。
由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。
安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。
安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。
5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。
应以（）的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A.2月1日至5月10日B.2月1日至5月25日C.2月10日至5月25日D.2月10日至6月1日2.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）。
A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担3.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（）。
A．延误1个月竣工赔偿B．提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿4.按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由（）办理保险。
监理工程师《建设工程合同管理》典型真题解析-第六章 建设工程施工合同管理
工单项选择题1、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。
担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。
参见教材P90。
2、根据九部委发布的《标准施工合同》，预付款担保的期限为（）。
A、自预付款支付给承包人起生效，至签发工程移交证书日止B、自预付款支付给承包人起生效，至发包人支付完成全部的预付款止。
C、自预付款支付给承包人起生效，发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
D、自预付款支付给承包人起生效，至签发缺陷责任终止证书止【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。
参见教材P90。
3A、是独立的第三方B、属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C、属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D、属于建设行政主管部门的代理方【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。
参见教材P91。
4、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。
A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、监理有权确定，无权决定A、工程结算价的2%B、签约合同价的2%C、工程结算价的3%D、签约合同价的3%【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工进度管理。
一级建造师考试建设管理知识点及练习-第六章 建设工程合同与合同管理(二)
一、单项选择题1、在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（）。
A、由承包人承担费用，工期不予顺延B、由发包人承担费用，工期给予顺延C、由承包人承担费用，工期给予顺延D、由发包人承担费用，工期不予顺延【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 A【答案解析】本题考查的是质量控制的主要条款和内容。
对于不合格工程的处理，因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
2、某工程竣工验收阶段，承包人于9月1日向工程师送交了竣工验收申请报告；发包人于9月15日组织生产设备启动试车检验；9月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于9月20日签发工程移交证书。
则承包人的实际竣工日应为（）。
A、9月15日B、9月1日C、9月18日D、9月20日【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是施工承包合同文件。
（1）工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；（2）因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；（3）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。
A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、转移占有工程之日C、监理人组织竣工初验之日D、发包人签发工程接收证书之日【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是施工承包合同文件。
第六章 建设工程施工合同管理模拟题含答案解析
第六章建设工程施工合同管理模拟题含答案解析一、选择题1.合同管理是指对工程合同项目进行全过程的、全方位的方法和手段的管理。
根据《中华人民共和国建设部关于组织实施工程合同暂行规定》的规定，下列不属于合同管理范畴的是（）。
A.合同签订与解除B.合同履约与验收C.合同谈判与投标D.合同变更与索赔正确答案：C.合同谈判与投标解析：合同管理除了合同谈判与投标外，涵盖了合同签订与解除、合同履约与验收、合同变更与索赔等全过程的管理。
2.在合同的履行过程中，下列不属于合同履行管理范畴的是（）。
A.合同约定工期的控制B.工程施工的质量控制C.施工组织设计的调整D.合同签订与解除正确答案：D.合同签订与解除解析：合同履行管理主要包括合同约定工期的控制、工程施工的质量控制、施工组织设计的调整等内容，而合同签订与解除属于合同管理的范畴。
3.合同的变更是指在合同履行过程中由于工程建设的需要，根据双方协商一致，对合同约定条款进行修改或补充。
下列关于合同变更管理的说法中，不正确的是（）。
A.变更前应征得有关权力机构的批准B.变更费用应当有法定依据C.变更范围应当与变更事项相适应D.变更后应签订书面的补充协议正确答案：A.变更前应征得有关权力机构的批准解析：合同变更并不需要征得有关权力机构的批准，只需要双方协商一致即可，但变更后应签订书面的补充协议。
4.下列关于合同索赔管理的说法中，不正确的是（）。
A.索赔的期限为合同竣工验收后一年内B.索赔内容应当与索赔事实相符C.索赔申请应当向合同的另一方提出D.索赔的方式可以是口头或书面形式正确答案：C.索赔申请应当向合同的另一方提出解析：索赔申请应当向合同的服务另一方提出。
5.工程建设合同的解除是指合同双方因不可抗力等原因，在工程建设过程中解除合同的行为。
下列关于合同解除管理的说法中，不正确的是（）。
A.解除合同前应当进行协商B.解除合同应当及时通知对方C.解除合同后应当进行索赔D.解除合同后不影响合同另一方的权益正确答案：D.解除合同后不影响合同另一方的权益解析：解除合同后，解除合同一方必须补偿对方的损失，以保障合同另一方的权益。
建设工程施工合同管理试题
一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程概况B. 工程质量要求C. 工程进度要求D. 工程合同价款2. 施工合同签订前，以下哪项工作不属于承包人的责任？A. 调查施工现场B. 编制施工组织设计C. 审查施工图纸D. 确定施工方案3. 以下哪项不属于施工合同中的争议解决方式？A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 停工抗议4. 施工合同中，以下哪项不属于承包人的义务？A. 按时完成工程B. 保证工程质量C. 依法纳税D. 提供施工图纸5. 施工合同中，以下哪项不属于工程变更的审批程序？A. 承包人提出变更申请B. 监理工程师审核C. 发包人批准D. 承包人实施变更6. 施工合同中，以下哪项不属于工程索赔的条件？A. 因不可抗力造成损失B. 因设计变更导致工期延误C. 因承包人原因导致工程质量不合格D. 因发包人原因导致工程进度延误7. 以下哪项不属于施工合同中的违约责任？A. 违约金B. 损害赔偿C. 撤销合同D. 终止合同8. 以下哪项不属于施工合同中的验收程序？A. 施工单位自检B. 监理工程师验收C. 发包人验收D. 政府主管部门验收9. 以下哪项不属于施工合同中的保修责任？A. 承包人承担保修责任B. 发包人承担保修责任C. 双方共同承担保修责任D. 保修责任由第三方承担10. 以下哪项不属于施工合同管理的重要性？A. 规范施工行为B. 确保工程质量C. 保障工程进度D. 提高施工效率二、判断题（每题2分，共10分）1. 施工合同签订后，双方应严格遵守合同约定，不得随意变更。
（）2. 施工合同中的违约责任可以协商解决。
（）3. 施工合同中的争议解决方式只有诉讼。
（）4. 施工合同中的验收程序由施工单位自行决定。
（）5. 施工合同中的保修责任由承包人承担。
（）三、简答题（每题5分，共15分）1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
2. 简述施工合同签订的原则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1.某设备安装施工合同约定的开工日为 2 月1 日。
由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。
安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5 月10 日开始进行5 天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。
安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。
5月26 日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6 月1 日签署了同意移交工程的文件。
应以（）的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A.2月1日至5月10日B.2月1日至5月25日C.2月10日至5月25日D.2月10日至6月1日2.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）。
A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担3.某施工合同的合同工期为20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21 个月，则竣工结算时应按（）。
A •延误1个月竣工赔偿B .提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿4.按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由（）办理保险。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理人5.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。
A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用，但工期给予顺延D.发包人承担费用，但工期给予顺延6.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（）。
A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延7.施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（）。
A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用C.承包人办理申报手续，承包人承担有关费用D.承担人办理申报手续，发包人承担有关费用8.施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）。
A.送交竣工验收报告日B.修改后提请发包人验收日C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日9.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。
A.发包人B .承包人C.工程师D.承包人和工程师10.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存人承包人仓库。
钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故（）。
A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担11.按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（）。
A ．保证施工噪音符合环保规定B ．提供进度统计报表C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D ．做好施工现场地下管线的保护12.施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验（）。
A.工作由发包人负责，费用由承包人负责B •工作由发包人负责，费用由发包人负责C.工作由承包人负责，费用由发包人负责D.工作由承包人负责，费用由承包人负责13.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（）是错的。
A.合同协议书、中标通知书B .施工合同通用条件、施工合同专用条件C. 标准及有关技术文件、图纸D ．投标书、工程量清单14.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。
施工过程中发现其中5 个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。
工程师对此事件处理的方案为（）。
A.费用和工期损失均由承包人承担B.补偿费用并顺延合同工期C.补偿费用但不顺延合同工期D •顺延合同工期但不补偿费用15．混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。
工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合A. 费用和工期损失均给予补偿B. 费用和工期损失均不给予补偿C. 给予费用补偿但不顺延合同工期D. 顺延合同工期但不给予费用补偿16. 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认 可后实施，其防护措施费由（ ）。
A. 发包人承担B. 承包人承担C. 发包人和承包人共同分担D. 承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付17. 施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求 修改了进度计划并提出了相应措施， 经工程师确认后执行。
但执行中由于措施有问题导致损 失，此损失应由（ ）负责。
A. 承包人B. 发包人 C .工程师D .设计人18. 施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应 由（ ）。
A. 承包人办理申报手续，发包人承担费用 B. 承包人办理申报手续，承包人承担费用 C. 发包人办理申报手续，承包人承担费用 D. 发包人办理申报手续，发包人承担费用19. 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。
下列排序中 正确的是（ ）。
A. 合同协议书、通用条款、专用条款B. 中标通知书、专用条款、协议书C. 中标通知书、专用条款、投标书D. 中标通知书、专用条款、标准20. 施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。
B. 专用条款 D. 质量保修书、多项选择题（共 30 题.每题 2 分。
每题的备选项中，有意，至少有 1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作包括（）。
A. 确定水准点和坐标控制点B. 将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点C. 提供进度统计报表D. 提供和维修围栏设施E. 做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护， 2.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属 于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。
A •运至施工现场待安装设备的损害B .承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用A. 协议书 C 标准条款2 个或 2 个以上符合题D .施工人员的伤亡费用E.工程所需的修复费用3.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（）。
A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B.提供和维护非夜间施工使用的照明C.开通施工场地与城乡公共道路的通道D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验4.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。
A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E .减少对工程质量的检测试验5.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。
A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延6.依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。
A .办理施工许可证 B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作7.施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括（）。
A.投标书B.招标文件C. 图纸D. 工程量清单E.合同履行过程的变更协议8.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）。
A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E.交通部门修理公路影响材料运输进度9.按照施工合同范本的规定，工程师有权就（）情况向承包人发布设计变更指令。
A.指示承包人提前竣工B.增加必要的附加工作C.更改某单位工程的位置D.增加合同中约定的工程量E.改变有关工程的施工时间。