fidic生产设备和设计施工合同条件(新黄皮书),第1部分

fidic生产设备和设计施工合同条件(新黄皮书),第1部分篇一：FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述第六部分 FIDIC和世界银行编制的相关合同条件第一节 FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》一、FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》概述FIDIC于1999年出版了四本新的合同标准格式第一版，其中的《生产设备和设计一施工合同条件》(以下简称新黄皮书)推荐适用于电气和(或)机械设备供货以及建筑或工程的设计和施工。

新黄皮书由通用条件、专用条件编写指南和投标函、合同协议书及争议裁决协议书格式三部分组成。

二、有关对合同要求的基本规定(一)合同文件构成合同的文件应为互作说明，为了解释的目的，合同文件的优先次序如下：①合同协议书(如果有)；②中标函；③投标函；④专用条件；⑤本通用条件；⑥雇主要求；⑦资料表；⑧承包商建议书和构成合同部分的任何其他文件。

如文件中发现有歧义或不一致，工程师应发出任何必要的澄清或指示。

其中，关于雇主文件，由于涉及索赔，需要了解一下：1．承包商使用雇主文件就雇主和承包商双方而言，由雇主(或以其名义)编制的雇主要求和其他文件，其版权和其他知识产权应归雇主所有。

2．雇主要求中的错误如果因雇主要求中的错误而使承包商遭受延误和(或)招致费用增加，并且该错误是一个有经验的承包商根据合同规定对雇主要求进行认真详查也难以发现的，承包商应通知工程师，并根据合同规定有权要求：①如果竣工已经或将要受到延误，根据合同规定给予延长期；②任何此类费用和合理利润，应计入合同价格，给予支付。

三、合同各方(一)雇主及其权利义务雇主具有如下权利义务：1．按照约定时间提供给承包商现场进入权2．按照约定提供协助3．提供资金安排证明雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内，提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明，说明雇主能够按照合同规定支付合同价格(按当时估算)。

4．雇主的保证责任5．雇主的索赔(二)工程师及其职权一般情况下，工程师的职责主要包括：*①在工程进行中向承包商发布信息和指示；*②对承包商按照合同所提供的设计和生产设备、实施和完成的工程以及其他工作进行评价；*③调整合同价格；*④处理承包商的支付或延期的任何要求；*⑤为了保证合同履行，进行全面的监督和管理。

新黄皮书专款对工程师的职权及其行使作出了如下规定：1．工程师的职责和权力雇主应任命工程师，工程师应履行合同中指派其的职责。

对于工程师行使权力，新黄皮书除规定工程师无权修改合同外，还规定：①每当工程师履行或者行使合同中明确规定或者隐含的职责或者权力时，应认为代表雇主执行；②工程师无权解除任何一方当事人根据合同所规定的任何工作、义务或者职责；③工程师的任何批准、校核、证书、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或者类似行动(包括未表示不批准)，不应解除承包商根据合同应承担的任何责任，包括对其错误、遗漏、误差和未遵守合同的责任。

2．工程师助手的委派和授权工程师随时可以用书面形式向其助手委派任务和授权，也可以撤销此类委派和授权。

但是，如果工程师的助手没有否定意见，不影响工程师的否定意见。

如果承包商对工程师助手的任何确定或指示提出质疑，可以将此事项提交工程师，工程师应尽快对该确定或指示加以确认、否定或更改。

3．工程师的指示工程师可在任何时候按照合同规定向承包商发出为实施工程和修补缺陷可能需要的指示。

承包商仅有接受工程师及其授权助手的书面指示的义务，并应遵守工程师及其助手对合同有关事项发出的指示。

4．工程师的替换如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的42天，将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。

如果承包商对某人提出合理的、并附有详细依据的反对意见通知给雇主，则雇主就不应任用该人替换现有的工程师人员。

5．工程师的确定每当工程师按照本款规定对任何事项进行商定或确定时，工程师应当与每一方当事人协商，尽量达成协议。

如果达不成协议，工程师应当对所有相关情况给予应有的考虑后，按照合同作出公正的确定。

(三)承包商根据新黄皮书的规定，承包商基本的合同义务主要有以下11个方面：1．承包商的一般义务承包商应按照合同设计、实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷，使工程能够满足合同规定的工程预期目的。

该工程应当包括为满足雇主要求、承包商建议书和资料表的规定所需的、或合同中隐含的任何工作，以及为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的全部工作。

承包商还应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及此项设计、施工、竣工和修补缺陷所需的、所有临时性或永久性的承包商人员、货物、消耗品及其他物品和服务。

2．提供履约担保承包商应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。

3．任命承包商的代表4．分包按照新黄皮书的规定，禁止承包商将整个工程分包出去，签订合同后，即使承包商感到他承担了过多的工作，也无权将整个工程分包出去。

关于部分分包，新黄皮书的规定是：5．现场资料的解释和合同价格的充分性(1)现场资料雇主应将其掌握的现场地表以下和水文条件包括环境方面所有有关资料提供给承包商，承包商应为自己对这些资料的解释负责。

应当被认为：承包商在实际可行的范围内，已经取得可能对投标书或者工程产生影响或者作用的有关风险、意外事件以及其他情况的全部资料；在提交投标书前，承包商已经视察和检查了现场、周围环境、上述数据和其他资料(2)中标合同金额的充分性除非合同中另有规定，中标合同金额包括承包商根据合同应承担的全部义务以及为正确地设计、实施和完成工程并修补任何缺陷所完成的全部必要事项所需的费用。

6．不可预见的物质条件此处所谓的物质条件是指承包商在现场施工时遇到的自然物质条篇二：FIDIC 生产设备和设计-施工合同条件2FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN-BUILDINGFIDIC 生产设备和设计-施工合同条件(新黄皮书 1999)General Conditions通用条件CONTENTS1 1 GENERAL PROVISION. 一般规定Definitions定义Interpretation解释Communications通信交流Law and Language法律与语言Priority of Documents文件有效秩序Contract Agreement合同协议书Assignment权益转让Care and Supply of Documents文件的照管和提供Errors in the Employer’s Requirements雇主要求中的错误Employer’s Use of Contractor’s Documents雇主使用承包商的文件Contractor’s Use of Employer’s Documents承包商使用雇主的文件Confidential Details保密事项Compliance with Laws遵守法律Joint and Several Liability共同的和各自的责任2 THE EMPLOYER雇主Right of Access to the Site现场进入权Permits, Licenses or Approvals许可、执照或批准 Employer’s Personnel雇主人员Employer’s Financial Arrangements雇主的资金安排Employer’s Claims雇主的索赔3 THE ENGINEER工程师Engineer’s Duties and Authority工程师的任务和权力Delegation by the Engineer由工程师付托Instructions of the Engineer工程师的指示Replacement of the Engineer工程师的替换Determinations确定4 THE CONTRACTOR承包商Contractor’s General Obligations承包商的一般义务Performance Security履约担保Contractor’s Representative承包商代表Subcontractors分包商Nominated Subcontractors指定的分包商Co-operation合作Setting out放线Safety Procedures安全程序Quality Assurance质量保证Site Data现场数据Sufficiency of the Accepted Contract Amount中标合同金额的充分性Unforeseeable Physical Conditions不可预见的物质条件Rights of Way and Facilities道路通行权和设施Avoidance of Interference避免干扰Access Route进场通路Transport of Goods货物运输Contractor’s Equipment承包商设备Protection of the Environment环境保护Electricity, Water and Gas电、水和燃气Employer’s Equipment and Free-Issue Material雇主设备和免费提供的材料Progress Reports进度报告Security of the Site 现场安全Contractor’s Operations on Site承包商的现场作业Fossils化石5 DESIGN. 设计General Design Obligations设计义务一般要求Contractor’s Documents承包商文件Contractor’s undertaking承包商的承诺Technical Standards and Regulations技术标准和法规Training培训As-Built Documents竣工文件Operation and Maintenance Manuals操作和维修手册 Design Error设计错误6 STAFF AND LABOR员工Engagement of Staff and Labor员工的雇佣Rates of Wages and Conditions of Labor工资标准和劳动条件Persons in the Service of Employer为雇主服务的人员Labor Laws劳动法Working Hours工作时间Facilities for Staff and Labor为员工提供设施Health and Safety健康和安全Contractor’s Super intendance承包商的监督Contractor’s Personnel承包商人员Records of Contractor’s Personnel and Equipment 承包商人员和设备的记录Disorderly Conduct无序行为7 PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP生产设备、材料和工艺Manner of Execution实施办法Samples样品Inspection检验Testing试验Rejection拒收Remedial Work修补工作Ownership of Plant and Materials生产设备和材料的所有权Royalties土地（矿区）使用费8COMMENCEMENT DELAYS AND SUSPENSION. 开工、延误和暂停Commencement of Work工程的开工Time for Completion竣工时间Programmed进度计划Extension of Time for Completion竣工时间的延长Delays Caused by Authorities当局造成的延误Rate of Progress工程进度Delay Damages误期损害赔偿费Suspension of Work暂时停工Consequences of Suspension暂停的后果Payment for Plant and Materials in Event of Suspension暂停时对生产设备和材料的付款Prolonged Suspension拖长的暂停Resumption of Work复工9 TESTS ON COMPLETION竣工试验Contractor’s Obligations承包商的义务Delayed Tests延误的试验Retesting重新试验Failure to Pass Tests on Completion未能通过竣工试验1 0Employer’s TAKING OVER雇主的接收Taking Over of the Works and Sections工程和单位工程的接收Taking Over of Parts of the Works部分工程的接收 Interference with Tests on Completion对竣工试验的干扰Surfaces Requiring Reinstatement需要复原的地面11 DEFECTS Liability. 缺陷责任Completion of Outstanding Work and Remedying Defects完成扫尾工作和修补缺陷 Cost of Remedying Defects修补缺陷的费用Extension of Defects Notification Period缺陷通知期限的延长Failure to Remedy Defects未能修补缺陷Removal of Defective Work移除有缺陷的工程Further Tests进一步试验Right of Access进入权Contractor to Search承包商调查Performance Certificate履约证书Unfulfilled Obligations未履行的义务Clearance of Site现场清理1 2 TESTS AFTER COMPLETION. 竣工后试验Procedure for Tests after Completion竣工后试验的程序Delayed Tests延误后的试验Retesting重新试验Failure to Pass Tests after Completion未能通过竣工后试验13 Variations AND ADJUSTMENTS变更和调整Right to Vary变更权Value Engineering价值工程Variation Procedure变更程序Payment in Applicable Currencies以适用货币支付Provisional Sums暂列金额Day work计日工作Adjustments for Changes in Legislation因法律改变的调整Adjustments for Changes in Cost因成本改变的调整14 CONTRACT PRICE AND PAYMENT合同价格和付款Contract Price合同价格Advance Payment预付款for Interim Pavement Certificates期中付款证书的申请Schedule of Payments付款计划表Plant and Materials intended for the Works拟用于工程的生产设备和材料 Issue of Interim Pavement Certificates期中付款证书的颁发Payment付款Delayed Payment延误的付款Payment of Retention Money保留金的支付Statement at Completion竣工报表Application for Final Payment Certificate最终付款证书的申请Discharge结清证明issue of Final Payment Certificate最终付款证书的颁发Cessation of Employer’s Liability雇主责任的终止Currencies of Payment支付的货币15 TERMINATIONS BY EMPLOYER由雇主终止Notice to Correct通知改正Termination by Employer由雇主终止Valuation at Date of Termination终止日期的估价Payment after Termination终止后的付款Employer’s Entitlement to Termination雇主终止的权利16 SUSPENSE JON AND TERMINATION BY CONTRACTOR 由承包商暂停和终止 Contractor’s Entitlement to Suspend Work承包商暂停工作的权利Termination by Contractor由承包商终止Cessation of Work and Removal of Contractor’s 停止工作和承包商的撤离 Equipment 停止工作后的设备Payment on Termination停止工作后的付款17 RISKS AND RESPONSIBILITY. 风险与职责Indemnities保障Contractor’s Care of the Works承包商对工程的照管Employer’s Risks雇主的风险Consequences of Employer’s Risks雇主风险的后果 Intellectual and Industrial Property Rights知识产权与工业产权Limitation of Liability责任限度18 INSURANCE保险General Requirements for Insurances有关保险的一般要求Insurance for Works and Contractor’s Equipment 工程和承包商设备的保险Insurance against Inquiry to Persons and Damage to Property人身伤害和财产损害险Insurance for Contractor’s Personnel 承包商人员的保险19 FORCE MAJEURE不可抗力Definition of Force Majuro不可抗力的定义Notice of Force Majuro不可抗力的通知Duty to Minimize Delay将延误减至最小的义务Consequences of Force Majuro不可抗力的后果Force Majuro Affecting Subcontractor不可抗力影响分包商Optional Termination, Payment and Release自主选择终止、付款和解除 Releases from Performance under the Law 根据法律解除履约20 CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION. 索赔、争端和仲裁Contractor’s Claims承包商的索赔Appointment of the Dispute Adjudication Board争端裁决委员会的任命Failure to Agree Dispute Adjudication Board对争端裁决委员会未能取得一致Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision取得争端裁决委员会的决定 Amicable Settlement友好解决Arbitration仲裁Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision未能遵守争端裁决委员会的决定 Expiry of Dispute Adjudication Board’s Appointment争端裁决委员会期满APPENDIX附录：篇三：(新版黄皮书-1999第1版)FIDIC永久设备和设计建造合同条件FIDIC永久设备和设计-建造合同条件CONDITIONS OF CONTRACT FORPlant and Design-Build1999年第一版通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译前言FIDIC（国际咨询工程师联合会）是国际上咨询工程师最权威的组织，FIDIC编制的合同文件在国际上为世行、亚行、非行及许多国家的项目中采用，随着国际上工程咨询和承包业的不断发展，项目管理这个学科也在不断地完善和创新，一般FIDIC每十年左右对原有合同条件都要作一次修改与更新。