工程合同管理考试试卷一
工程合同管理试题和答案
工程合同管理试题和答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 工程合同中,通常不具备法律效力的是:A. 正式签订的合同文本. 双方签字盖章的协议书C. 未经公证的合同草案D. 附加的合同条款答案:C2. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤?A. 合同拟定. 合同审查C. 合同履行D. 合同终止答案:D3. 在工程合同中,如果一方违约,另一方有权采取的措施不包括:A. 要求继续履行. 要求赔偿损失C. 直接解除合同D. 要求支付违约金答案:C4. 工程合同中的变更通常需要:A. 双方协商一致. 第三方机构审批C. 法院判决D. 行政命令答案:A5. 工程合同争议解决的首选方式是:A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商答案:D二、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述工程合同管理的主要职责。
答案:工程合同管理的主要职责包括确保合同条款的合法性和合理性,监督合同的执行情况,处理合同变更和索赔,以及解决合同争议等。
具体来说,管理者需要对合同条款进行详细解读,确保所有条款都符合法律法规的要求,并且在实际操作中可行。
在合同执行过程中,管理者要跟踪项目的进度,确保各方按照合同约定履行职责。
如果出现变更或者争议,管理者应及时介入,通过协商或者其他方式解决问题。
2. 描述工程合同变更的一般流程。
答案:工程合同变更的一般流程如下:变更方提出变更请求,并说明变更的原因和内容;双方就变更内容进行协商,达成一致意见;根据协商结果修改合同条款,并由双方签字确认;将变更后的合同条款纳入项目管理中,确保变更得到有效执行。
在整个过程中,应确保变更的合法性和合理性,避免因变更引起的争议。
3. 如何处理工程合同中的索赔问题?答案:处理工程合同中的索赔问题时,首先要明确索赔的原因和依据,判断索赔是否合理;计算索赔的金额或者损失,确保索赔的公正性;与对方进行沟通,尝试通过协商解决问题;如果协商不成,可以根据合同条款选择调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
建筑工程合同管理员考试卷
建筑工程合同管理员考试卷
一、选择题
1. 建筑工程合同的类型有哪些?
A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 以上都是
答案:D
解析:建筑工程合同主要包括施工合同、设计合同和监理合同。
施工合同是指承包商与业
主签订的关于工程施工的合同;设计合同是指设计单位与业主签订的关于工程设计的合同;监理合同是指监理单位与业主签订的关于工程监理的合同。
2. 建筑工程合同的主要内容有哪些?
A. 工程范围 . 工程价款 C. 工期 D. 以上都是
答案:D
解析:建筑工程合同的主要内容一般包括工程范围、工程价款、工期、质量要求、违约责
任等。
其中,工程范围是指合同约定的施工内容和范围;工程价款是指合同约定的工程总
造价;工期是指合同约定的施工期限。
二、简答题
1. 请简述建筑工程合同管理的重要性。
答:建筑工程合同管理是确保工程质量、进度和投资控制的重要手段。
通过有效的合同管理,可以明确各方的权利和义务,规范各方的行为,防止纠纷的发生,保障工程的顺利进行。
同时,合同管理还可以提高企业的管理水平和经济效益,提升企业的竞争力。
2. 请简述建筑工程合同变更的程序。
答:建筑工程合同变更的程序一般包括以下步骤:由变更方提出书面变更申请,说明变更
的原因和内容;由合同管理部门审核变更申请,评估变更对工程的影响;由合同双方协商
确定变更的内容和价款;签订合同变更协议,修改原合同的相关条款。
三、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中,由于地质条件的变化,需要进行设计变更。
请问在这种情
况下,应该如何进行合同管理?。
工程合同管理考试试卷一【精选】
工程合同管理考试试卷(一)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。
A.勘察设计合同B.施工分包合同C.监理合同D.贷款合同2.最常见的合同类型是( A )。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标4.分包人必须在合同中约定或经( B )A.监理单位认可,否则属于非法分包。
B.业主认可,否则属于非法分包。
C.总承包商认可,否则属于非法分包。
D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。
5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。
A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。
A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则9. 公开招标是指( B )。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标10. 工程标底是工程项目的( B )。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格11. 建设工程合同实施不包括( D )。
A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同审查管理13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。
工程合同管理考试题库
工程合同管理考试题库一、单项选择题(每题2分,共50题,100分)1. 工程合同管理的目的是()。
A. 确保项目按期完成B. 确保项目质量合格C. 确保合同履行D. 确保投资回报2. 合同管理的核心是()。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除3. 合同履行过程中,出现合同变更情况时,应()。
A. 立即通知对方B. 经双方协商一致后执行C. 按照原合同执行D. 按照合同约定执行4. 合同履行过程中,若发生合同争议,应首先采取的方式是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决5. 合同解除的条件是()。
A. 合同到期B. 一方违约C. 双方协商一致D. 法律规定6. 合同违约责任包括()。
A. 继续履行B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 以上都对7. 合同中的名词定义如下:()A. 卖方称为卖方,买方称为买方B. 卖方称为买方,买方称为卖方C. 卖方称为买方,买方称为卖方D. 卖方称为买方,买方称为买方8. 合同中的数量应采用()表示。
A. 中文B. 英文C. 阿拉伯数字D. 以上都对9. 合同中的质量标准应符合()的要求。
A. 国家标准B. 行业标准C. 地方标准D. 以上都对10. 合同中的金额应采用()表示。
A. 中文大写B. 中文小写C. 英文大写D. 英文小写11. 合同签订后,应()份,各方保存一份。
A. 一B. 二C. 三D. 四12. 合同的生效条件是()。
A. 双方签字盖章B. 双方签字盖章并经公证C. 双方签字盖章并经政府审批D. 以上都对13. 合同的履行期限应明确()。
A. 开始履行时间B. 结束履行时间C. 履行进度D. 以上都对14. 合同中的标的物应详细描述其()。
A. 名称B. 规格C. 数量D. 质量15. 合同中的价格应明确()。
A. 单价B. 总价C. 付款方式D. 以上都对16. 合同中的支付方式应明确()。
A. 支付时间B. 支付金额C. 支付方式D. 以上都对17. 合同中的违约责任应明确()。
工程合同管理能力考试题
工程合同管理能力考试题一、单项选择题(每题2分,共20题,计40分)1. 下列哪个阶段不属于工程合同管理的流程?A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 工程竣工2. 工程合同中,下列哪项不是合同主体?A. 发包人B. 承包人C. 设计师D. 材料供应商3. 下列哪个不是工程合同的主要内容?A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程预算4. 在工程合同中,下列哪种支付方式不属于进度付款?A. 按月支付B. 按工程进度支付C. 按工程量支付D. 一次性支付5. 工程合同中,下列哪种情况不属于违约行为?A. 承包人未能按合同约定的时间完成工程B. 发包人未能按合同约定的时间支付工程款C. 设计师未能按合同约定的时间提供设计图纸D. 材料供应商提供的材料质量不符合合同要求6. 工程合同中,下列哪种方式不属于合同争议解决方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决7. 下列哪种情况不属于工程合同变更的条件?A. 合同订立后,发包人和承包人同意变更B. 合同订立后,由于政策调整需要变更C. 合同订立后,由于工程设计变更需要变更D. 合同订立后,承包人未能按合同约定履行合同8. 工程合同中,下列哪种条款不属于合同的主要条款?A. 合同标的B. 合同价格C. 合同履行期限D. 合同变更方式9. 下列哪种情况不属于工程合同解除的条件?A. 合同约定的工程范围发生变化B. 合同一方严重违约,导致合同无法履行C. 合同约定的工程质量不符合要求D. 合同约定的工程进度延误10. 工程合同中,下列哪种方式不属于合同的履行监督方式?A. 现场巡查B. 进度报告C. 质量检测D. 工程审计11. 下列哪种情况不属于工程合同风险?A. 工程设计变更B. 工程进度延误C. 材料价格波动D. 合同一方故意违约12. 工程合同中,下列哪种条款不属于合同的风险管理条款?A. 风险识别B. 风险评估C. 风险防范D. 合同解除13. 下列哪种方式不属于工程合同的履行担保方式?A. 保证金B. 保函C. 抵押D. 担保公司14. 工程合同中,下列哪种情况不属于合同的履行条件?A. 合同约定的工程范围发生变化B. 合同一方严重违约,导致合同无法履行C. 合同约定的工程质量不符合要求D. 合同约定的工程进度延误15. 下列哪种情况不属于工程合同违约责任?A. 承包人未能按合同约定的时间完成工程B. 发包人未能按合同约定的时间支付工程款C. 设计师未能按合同约定的时间提供设计图纸D. 材料供应商提供的材料质量不符合合同要求16. 工程合同中,下列哪种方式不属于合同的违约责任承担方式?A. 继续履行B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 合同解除17. 下列哪种情况不属于工程合同纠纷的处理方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 报警处理18. 工程合同中,下列哪种条款不属于合同的争议解决条款?A. 争议解决方式B. 争议解决机构C. 争议解决程序D. 合同解除19. 下列哪种情况不属于工程合同变更的条件?A. 合同订立后,发包人和承包人同意变更B. 合同订立后,由于政策调整需要变更C. 合同订立后,由于工程设计变更需要变更D. 合同订立后,承包人未能按合同约定履行合同20. 工程合同中,下列哪种方式不属于合同的履行监督方式?A. 现场巡查B. 进度报告C. 质量检测D。
工程合同管理基础知识考试
工程合同管理基础知识考试一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同的类型主要包括以下哪些?A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 采购合同2. 下列哪项不是合同生效的必要条件?A. 合同双方签字 . 合同内容合法 C. 合同标的明确 D. 合同价格公开3. 合同变更的主要原因不包括:A. 设计变更 . 施工条件变化 C. 法律法规调整 D. 市场价格波动4. 当一方违约时,另一方可以采取的措施不包括:A. 解除合同 . 要求赔偿损失 C. 强制履行 D. 单方面修改合同条款二、判断题(每题1分,共10分)5. 合同一经签订,任何情况下都不得变更。
(错)6. 合同中未约定的内容,可以依据相关法律法规进行处理。
(对)7. 合同争议的解决方式可以是诉讼或者仲裁。
(对)8. 违约金的数额应当与实际损失相匹配。
(对)9. 合同的履行期限可以由双方协商一致延长。
(对)10. 所有工程合同都必须通过书面形式签订。
(错)三、简答题(每题10分,共20分)11. 请简述工程合同管理的基本流程。
答:工程合同管理的基本流程包括合同的签订、履行、监督、变更和解除。
在签订合同阶段,需要明确合同的主体、标的、价格等基本条款。
合同履行阶段,双方应按照合同约定执行各自的权利和义务。
在监督过程中,要对合同履行情况进行跟踪和检查。
如有变更需求,应及时协商并签订书面变更协议。
如遇重大违约或其他特殊情况,可以依法解除合同。
12. 如何理解合同中的“不可抗力”条款?答:“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,这些情况会使得合同一方或双方不能履行合同义务。
常见的不可抗力情形包括自然灾害、战争、政府行为等。
当不可抗力事件发生时,根据合同条款和相关法律规定,受影响的一方可能被免除责任或者有权要求合同的变更或解除。
四、案例分析题(每题20分,共20分)13. A公司与公司签订了一份工程施工合同,合同金额为1000万元,工期为一年。
工程合同管理期末考试真题
一、单项选择题(每题1分,共20分)1. 工程合同管理的目的是()A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 规范工程建设行为D. 提高工程效益2. 下列不属于工程合同管理内容的是()A. 合同文件的组成B. 合同的订立与履行C. 工程招投标管理D. 工程质量监督管理3. 下列关于工程合同履行期限的说法,正确的是()A. 履行期限可以延长,但需经过合同双方的协商一致B. 履行期限不得延长,如需延长必须重新签订合同C. 履行期限可以延长,但需经过合同双方的协商一致,并报原合同审批机关批准D. 履行期限不得延长,如需延长必须重新签订合同,并报原合同审批机关批准4. 下列不属于工程合同履行地点的是()A. 工程项目的施工现场B. 承包人的注册地C. 发包人的注册地D. 合同约定的其他地点5. 工程合同价款支付的方式不包括()A. 进度付款B. 竣工付款C. 质量保证金支付D. 工程索赔支付6. 下列不属于工程合同变更内容的是()A. 工程项目的规模和范围B. 工程合同的价格C. 工程项目的建设标准D. 工程合同的履行期限7. 工程合同解除的条件包括()A. 合同双方协商一致B. 合同一方违约,对方无法实现合同目的C. 合同一方违约,对方有权解除合同D. 以上都对8. 工程合同争议解决的方式不包括()A. 协商解决B.调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 下列不属于工程合同管理的原则的是()A. 合法原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 任意原则10. 下列关于工程合同担保的说法,正确的是()A. 担保金额不得高于合同价款的20%B. 担保期限至工程竣工验收合格为止C. 担保方式包括保证、抵押、质押和定金D. 担保期限至工程保修期满为止二、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程合同履行的主要环节。
2. 请简述工程合同变更的条件和程序。
3. 请简述工程合同解除的条件和程序。
4. 请简述工程合同争议解决的途径。
建设工程合同管理期末试题
建设工程合同管理期末试题篇一:工程合同管理试题一、单选题(共30题,每题2分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。
2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。
3.合同法律关系内容包括( B )。
4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(C)。
6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。
7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FID施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A.10B.10.5 D.C.118.合同生效应当具备的条件不包括( D )。
9.在施(转载自: 小草范文网:建设工程合同管理期末试题)工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。
11.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用( A )确定价款。
12.设计合同正常履行情况下,应在(D)时终止合同。
13.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( B )承担。
14.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.合同法律关系( ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则,签证反之B.签证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中,( )是不以双方自愿为前提的。
工程合同管理人员考试试题
工程合同管理人员考试试题一、单项选择题(每题2分,共20题,计40分)1. 下列哪一项不属于合同管理的基本原则?A. 合法性原则B. 平等互利原则C. 公平竞争原则D. 严格执行合同原则2. 在合同履行过程中,若承包人未按照合同约定完成工作,应承担的违约责任是?A. 支付违约金B. 赔偿损失C. 顺延工期D. 继续履行3. 合同法律关系的客体是指?A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财4. 下列哪一项不属于指定分包商的特点?A. 业主选择实施该部分工程的施工单位B. 指定分包商与业主签订合同C. 承包商负责指定分包商施工的协调管理D. 指定分包商的工程款从暂定金额内支付5. 设计合同中,发包人的责任包括哪些?A. 对设计依据资料的正确性负责B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 解决施工中出现的设计问题E. 提供必要的现场工作条件6. 施工的竣工验收应当由哪方负责组织?A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 监理单位7. 材料采购合同中,供货方对哪一项承担责任?A. 因使用不当导致的质量下降B. 到货检验时采购方提出的质量异议C. 因交货后保管不善导致的质量下降D. 超过合同约定时间采购方提出的质量异议8. FIDIC施工合同条件中,合同对业主和承包商有约束力的期限是指从合同签字日起至哪一项日止的时间间隔?A. 接收证书中指明的竣工B. 颁发履约证书C. 承包商提交竣工报表D. 业主按结清单中注明的金额结算支付9. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,分包商向承包商提出索赔。
承包商应当如何处理?A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理,先行支付后再向业主索要C. 不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告10. 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是?A. 法律关系主体B. 法律关系内容C. 法律关系客体D. 法律关系依据二、多项选择题(每题3分,共15题,计45分)11. 施工合同示范文本规定,承包人承担违约责任的方式有哪些?A. 支付违约金B. 赔偿损失C. 顺延工期D. 继续履行E. 采取补救措施12. 建设工程勘察合同法律关系的客体包括哪些?A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财13. 承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括哪些?A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 事件发生的现场同期纪录资料E. 承包商受到损害的照片14. 指定分包商的特点主要表现为哪些?A. 业主选择实施该部分工程的施工单位B. 指定分包商与业主签订合同C. 承包商负责指定分包商施工的协调管理D. 指定分包商的工程款从暂定金额内支付E. 指定分包商的违约行为视为承包商违约15. 设计合同中,发包人的责任包括哪些?A. 对设计依据资料的正确性负责B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 解决施工中出现的设计问题E. 提供必要的现场工作条件16. 设计人完成了规定设计任务的25%时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。
工程合同管理试卷百度文库
工程合同管理试卷一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列关于合同订立的要件,说法错误的是()A. 当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同的订立必须符合法律、行政法规的规定C. 合同订立应当采取要约、承诺方式D. 双方意思表示真实2. 合同履行过程中,当事人一方违约,对方有权要求其承担违约责任。
以下不属于违约责任的是()A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同3. 下列关于合同终止的说法,错误的是()A. 合同终止后,当事人间的权利义务关系消灭B. 合同终止后,尚未履行的合同义务不再履行C. 合同终止后,已经履行的合同义务不受影响D. 合同终止后,当事人应当根据合同的履行情况办理合同解除手续4. 工程合同管理的核心是()A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除5. 工程合同履行过程中,发生不可抗力事件导致合同无法履行,当事人应当()A. 立即通知对方B. 协商解决C. 请求仲裁D. 提起诉讼二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 以下属于合同订立的要件的是()A. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同的订立必须符合法律、行政法规的规定C. 合同订立应当采取要约、承诺方式D. 双方意思表示真实E. 合同标的明确7. 工程合同履行过程中,当事人一方违约,对方有权要求其承担违约责任。
以下属于违约责任的是()A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同E. 要求对方支付违约金8. 工程合同管理的主要内容包括()A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的争议解决三、判断题(每题3分,共15分)9. 合同的订立应当采取要约、承诺方式,但也可以采取口头协议方式。
()10. 工程合同履行过程中,当事人一方违约,另一方应当先履行债务,再追究违约责任。
()11. 工程合同管理的主要任务是确保合同的履行,维护当事人的合法权益。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是()。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案:D2. 工程合同中,发包人的主要义务是()。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案:A3. 工程合同中,承包人的主要义务是()。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案:A4. 工程合同中,合同价款的支付方式一般有()。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案:A5. 工程合同中,合同工期的计算方式是()。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案:B6. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D7. 在工程合同履行过程中,如发生不可抗力事件导致合同无法履行,应()。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案:D8. 工程合同中,合同变更的条件是()。
A、双方协商一致B、一方提出,另一方同意C、法律规定D、以上都对答案:D9. 工程合同中,合同解除的条件是()。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案:D10. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案:D二、多项选择题11. 工程合同中,合同条款主要包括()。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案:ABCD12. 工程合同中,合同履行管理的任务主要包括()。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案:ABCD13. 工程合同中,合同变更的情形主要包括()。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案:ACD14. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D15. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)建筑工程合同(含FIDIC条款)(一)本试卷共8页,满分100分;考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题l分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人2.不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定D.要约必须具有缔约的目的3.甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同,约定甲先付款,乙后发货。
当合同的履行期限届至,甲因担心收不到货而未付款,于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时,乙行使的权利是【】A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4.一方以欺诈、胁迫手段订立的,损害国家利益的合同属于【】A.可撤销合同B.可变更合同c.效力待定合同D.无效合同5.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工【】A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责6.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延7.施工合同所采用的计价方式应在【】A.协议书中约定B.通用条款中约定c.附件中约定D.专用条款中约定8.依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9.组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。
工程合同管理师试卷1(含答案)
工程合同管理师试卷(一)一、判断题 ( 正确的打√,错误的打×,每题2分,共20分)1.根据《合同法》规定,合同一经成立即生效。
( √ )2.可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
( √ )3.监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务,则应承担违约误期赔偿责任。
( × )4.合同对履行期限未作规定的,义务人可以随时向权利人履行义务。
(√ )5. FIDIC合同条件规定,承包商对工程照管的责任,是从开工之日起,到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
( √ )6.效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
(√ )7.在大型工程合同中,由于工程分期分批验收,工程将会有几个单独的缺陷责任期,因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。
(√ )8.根据《合同法》规定,合同无效、被撤销或终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
( √ )9.根据《招标投标法》规定,中标通知书是由业主和招标办共同签发,因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
(× )10.投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
(√ )二、单项选择题 (每题1分,共20分 )1.一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同,则他可以(D )。
A. 单方宣布合同无效B. 拒绝履行合同义务C. 向行政主管部门申请撤销合同D. 向法院请求裁定撤销合同2.下列属于要约的行为是(A )。
A.投标报价B.招标公告C.产品广告D.设备报价清单3.投标单位有以下行为时,( D )招标单位可视其为严重违约行为而没收招标保证金。
A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4.施工合同中, __B_ 不是业主应承担的义务。
A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.提供真实的地质和地下水文资料5.某项按FIDIC合同条件实施的工程,其土方工程量为1000m3,挖土单价为15元/ m3。
一建工程合同管理考试真题
一级建造师考试《工程合同管理》真题解析一、单项选择题(每题1分,共50题,满分50分)1.关于工程合同管理的目的是下列说法中不正确的是()。
A.确保项目顺利完成B.提高项目的投资效益C.避免合同纠纷D.提高承包商的利润【答案】D【解析】工程合同管理的目的在于确保项目顺利完成,提高项目的投资效益,避免合同纠纷等,而与承包商的利润无直接关系。
2.在工程合同中,关于合同履行期限的说法,错误的是()。
A.合同履行期限是指合同双方完成合同义务的时间B.合同履行期限可以由合同双方约定C.合同履行期限应当明确具体D.合同履行期限可以延长或缩短【答案】D【解析】合同履行期限是指合同双方完成合同义务的时间,应当明确具体,并可以由合同双方约定。
在合同履行过程中,除非合同双方达成一致,否则合同履行期限一般不得延长或缩短。
3.关于工程合同价款的支付,下列说法正确的是()。
A.工程合同价款应当一次支付完毕B.工程合同价款的支付可以根据工程进度分阶段进行C.工程合同价款支付应当以工程实际完成量为依据D.工程合同价款支付应当以工程质量合格为前提【答案】B【解析】工程合同价款的支付可以根据工程进度分阶段进行,以保证工程合同的履行。
同时,工程合同价款的支付也应当以工程实际完成量为依据,并应当以工程质量合格为前提。
二、多项选择题(每题2分,共25题,满分50分)1.在工程合同中,属于合同的基本条款的有()。
A.合同双方的基本情况B.合同的标的C.合同的履行期限D.合同的价款E.合同的违约责任【答案】ABCDE【解析】工程合同的基本条款包括合同双方的基本情况、合同的标的、合同的履行期限、合同的价款、合同的违约责任等,这些条款是工程合同的重要组成部分。
2.在工程合同履行过程中,可能导致合同变更的因素有()。
A.工程设计变更B.合同双方协商一致C.工程进度延误D.合同一方违约E.不可抗力【答案】ABCDE【解析】工程合同履行过程中,可能导致合同变更的因素包括工程设计变更、合同双方协商一致、工程进度延误、合同一方违约、不可抗力等,这些因素都可能导致合同的变更。
建筑工程合同管理员考试卷
建筑工程合同管理员考试卷一、单项选择题(每题2分,共20题,满分40分)1. 建筑工程合同管理的主要目的是什么?A. 确保工程质量B. 确保工程进度C. 降低工程成本D. 协调各方利益2. 下列哪个阶段不属于建筑工程合同管理的范畴?A. 合同订立B. 合同履行C. 工程招投标D. 工程验收3. 下列哪种方式不属于合同的订立方式?A. 口头约定B. 书面合同C. 电子邮件D. 传真4. 下列哪个不属于合同的要素?A. 合同主体B. 合同内容C. 合同时间D. 合同形式5. 下列哪种情况不属于违约行为?A. 未按照合同约定的时间履行合同义务B. 未按照合同约定的质量标准履行合同义务C. 合同主体发生变化D. 未按照合同约定的金额支付合同价款6. 下列哪种方式不属于合同的解除方式?A. 协商解除B. 单方面解除C. 法定解除D. 事实解除7. 下列哪种情况不属于工程变更的原因?A. 设计错误B. 工程环境变化C. 合同主体发生变化D. 业主需求变化8. 下列哪种不属于合同纠纷的处理方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决9. 下列哪种不属于合同管理的风险?A. 合同主体不合法B. 合同内容不明确C. 合同履行不符合规定10. 下列哪种不属于合同管理的职责?A. 制定合同管理制度B. 监督合同履行C. 协调各方利益D. 确定工程进度11. 下列哪种不属于合同管理的信息管理内容?A. 合同档案管理B. 工程招投标信息管理C. 工程验收信息管理D. 合同履行信息管理12. 下列哪种不属于合同管理的法律风险?A. 合同主体不合法B. 合同内容不合法C. 合同履行不符合法律规定D. 工程质量问题13. 下列哪种不属于合同管理的合同风险?A. 合同主体不合法B. 合同内容不明确C. 合同履行不符合规定D. 工程环境变化14. 下列哪种不属于合同管理的技术风险?A. 设计错误C. 工程环境变化D. 业主需求变化15. 下列哪种不属于合同管理的管理风险?A. 合同主体不合法B. 合同内容不明确C. 合同履行不符合规定D. 项目管理不善二、简答题(每题10分,共3题,满分30分)1. 请简述建筑工程合同管理的主要任务。
工程合同管理考试试题答案
工程合同管理考试试题答案一、单项选择题1. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应(B)。
解析:根据《中华人民共和国合同法》规定,当合同中没有仲裁条款时,合同争议可以通过诉讼解决。
因此,承包人应该向人民法院起诉,要求撤销该合同。
2. 设计人交付设计文件成合同约定的设计任务后,发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多,在发包人要求的时间内无力成变更增加的工作,故发包人征得设计人同意后,将此部分的设计任务委托给另一设计单位成。
变更设计成并经监理工程师审核后发给承包人施工,但因设计原因出现质量事故,则事故的责任应由(B)。
解析:根据《中华人民共和国合同法》规定,当合同一方将合同义务转让给第三方时,转让方对第三方行为的后果承担责任。
因此,质量事故的责任应由承接变更的设计单位承担。
3. 关于合同变更,下列说法错误的是(C)。
A. 协商一致是必要条件B. 仅指合同内容的变更C. 一定条件下可变更主体D. 合同的变更一般不涉及已履行的内容解析:合同变更是指在合同履行过程中,根据合同当事人的协商一致,对原合同的某些条款进行修改或补充。
因此,合同变更不仅指合同内容的变更,也可以涉及合同主体的变更。
选项C的说法是错误的。
二、判断题1. 承担违约责任的条件是采用严格责任原则。
(正确)解析:严格责任原则是合同法中的一个基本原则,即在合同履行过程中,当事人应当严格按照合同的约定履行自己的义务。
如果当事人违反合同约定,应当承担违约责任。
2. 合同的解除必须经过合同双方协商一致。
(错误)解析:合同的解除可以经过合同双方协商一致,也可以根据法律规定或者合同约定的一种解除条件发生而解除。
例如,合同一方严重违约,对方可以解除合同。
三、简答题1. 请简述工程合同履行过程中的监督与检查的主要内容。
工程合同管理试卷及答案
工程合同管理试卷及答案试卷内容如下:一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同中,关于变更指令的描述正确的是:A. 发包人可以随意发出变更指令. 承包人可以拒绝执行非法的变更指令C. 所有变更必须得到监理工程师的书面确认D. 口头变更指令同样具有法律效力答案:2. 下列哪项不是违约责任的承担方式?A. 赔偿损失. 继续履行义务C. 支付违约金D. 强制履行答案:D3. 若合同中未明确约定索赔期限,根据我国相关法律,提出索赔的时间限制通常为:A. 一年. 两年C. 三年D. 四年答案:二、判断题(每题1分,共10分)4. 工程合同中的履约保证金是为了保证承包人按合同约定完成工程建设。
()答案:正确5. 发包人有权在不增加费用的情况下随时修改工程设计。
()答案:错误三、简答题(每题10分,共50分)6. 描述在工程合同管理中,如何合理处理因不可抗力导致的损失分配问题?答案参考:在工程合同管理中,不可抗力事件造成的损失应依据合同中的不可抗力条款进行处理。
原则上,不可抗力事件造成的损失应由受影响一方承担,但双方可根据实际情况和损失的大小进行协商,决定是否分担损失以及分担的比例。
同时,应及时通知对方,并在合理时间内提供证明文件,以便减少争议。
7. 如何处理工程延期的问题,并给出相应的法律依据?答案参考:工程延期的处理应基于合同条款以及实际情况。
应分析延期的原因,确定责任方。
如果是由承包人原因导致,承包人应按合同规定承担延期责任;如果延期是由不可抗力或其他非承包人原因造成,双方应根据合同条款和相关法律规定,如《中华人民共和国民法典》等,进行协商,调整工期或处理延期带来的后果。
四、案例分析题(每题20分,共20分)8. 假设在一个工程项目中,由于设计变更导致工程量增加,进而引起成本上升,作为承包人应如何向发包人提出索赔?答案参考:在这种情况下,承包人首先应收集和整理与设计变更相关的所有文件和证据,包括变更指令、增加的工程量清单、成本核算等。
工程合同管理考试试题
工程合同管理考试试题一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同的类型不包括以下哪项?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 时间与材料合同2. 在工程合同中,下列哪项不是常见的风险分配原则?A. 可预见性原则 . 控制性原则 C. 公平性原则 D. 利润最大化原则3. 当工程合同发生争议时,以下哪种解决方式不适宜?A. 协商解决 . 调解 C. 仲裁 D. 随意诉讼4. 合同变更通常需要经过的程序不包括:A. 提出变更申请 . 审核变更请求 C. 批准变更 D. 拒绝变更5. 在工程合同中,索赔的基本条件不包括:A. 合同条款的支持 . 实际损失的发生 C. 第三方的责任 D. 合理的通知期限二、判断题(每题2分,共20分)1. 工程合同的签订必须采用书面形式。
()2. 如果合同中未明确规定,承包商可以随意更改施工方法。
()3. 工程合同的违约责任仅限于经济赔偿。
()4. 合同双方可以协商一致对合同内容进行变更。
()5. 索赔通知应在发现索赔事项后立即发出。
()三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程合同管理的重要性。
2. 描述工程合同变更的基本流程。
3. 解释什么是工程合同中的“不可抗力”条款,并举例说明其应用。
4. 如何理解工程合同中的“履约保证”?四、案例分析题(共20分)某工程项目在执行过程中,由于设计变更导致原合同无法继续履行。
甲方和乙方就新的设计方案达成一致,但未对合同金额进行调整。
在项目完工后,乙方提出由于设计变更增加了工程量和成本,要求甲方支付额外费用。
甲方认为双方已就新方案达成一致,且未就合同金额重新协商,因此拒绝支付。
问题:1. 在这种情况下,乙方是否有权提出额外费用的要求?为什么?2. 如果乙方有权提出额外费用,甲方应如何应对?3. 为避免此类争议,合同双方在签订合同时应如何规范操作?。
工程项目合同管理试卷
一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 工程项目合同管理的主要目的是:A. 保障合同双方的权益B. 确保工程项目的顺利进行C. 降低工程项目的成本D. 提高工程项目的效率2. 合同的成立应当具备以下哪些条件?(多选)A. 合同当事人具有相应的民事行为能力B. 合同当事人意思表示真实C. 合同内容合法D. 合同形式合法3. 工程项目合同中,关于工期延误的责任,以下哪种说法是正确的?A. 承包人延误工期,应由承包人自行承担B. 发包人延误工期,应由承包人自行承担C. 发包人延误工期,应由发包人承担D. 工期延误的责任由合同双方协商确定4. 工程项目合同变更,以下哪种说法是正确的?A. 合同变更必须经过双方书面同意B. 合同变更可以口头形式进行C. 合同变更无需通知对方D. 合同变更可以单方面进行5. 工程项目合同中,关于工程款的支付,以下哪种说法是正确的?A. 发包人必须在合同约定的期限内支付工程款B. 承包人可以随时要求支付工程款C. 工程款的支付与工程进度无关D. 工程款的支付可以由双方协商确定6. 工程项目合同中,关于违约责任,以下哪种说法是正确的?A. 违约责任由违约方自行承担B. 违约责任由非违约方承担C. 违约责任由合同双方协商确定D. 违约责任由合同管理机构承担7. 工程项目合同争议的解决方式,以下哪种说法是正确的?A. 必须通过诉讼解决B. 可以通过协商解决C. 可以通过仲裁解决D. 以上说法都不正确8. 工程项目合同管理中,以下哪种行为属于违约行为?A. 承包人未按合同约定的时间完成工程B. 发包人未按合同约定的时间支付工程款C. 合同双方协商一致,变更合同内容D. 合同双方在争议解决过程中,未能达成一致意见9. 工程项目合同中,关于竣工验收,以下哪种说法是正确的?A. 竣工验收由承包人自行组织B. 竣工验收由发包人自行组织C. 竣工验收由合同双方共同组织D. 竣工验收由政府相关部门组织10. 工程项目合同管理中,以下哪种说法是正确的?A. 合同管理是工程项目管理的核心B. 合同管理是工程项目管理的辅助C. 合同管理是工程项目管理的目标D. 合同管理是工程项目管理的手段二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 工程项目合同的主要内容包括哪些?(多选)A. 合同当事人信息B. 工程项目概况C. 工程项目进度D. 工程项目质量E. 工程项目费用2. 工程项目合同变更的原因有哪些?(多选)A. 设计变更B. 施工条件变化C. 法律法规调整D. 合同双方协商一致E. 自然灾害3. 工程项目合同争议的解决方式有哪些?(多选)A. 协商解决B. 仲裁解决C. 诉讼解决D. 政府调解E. 行业协会调解4. 工程项目合同管理中,以下哪些行为属于违约行为?(多选)A. 承包人未按合同约定的时间完成工程B. 发包人未按合同约定的时间支付工程款C. 合同双方未能达成一致意见D. 合同双方在争议解决过程中,未能达成一致意见E. 承包人未按合同约定提供施工图纸5. 工程项目合同管理的重要性体现在哪些方面?(多选)A. 保障合同双方的权益B. 确保工程项目的顺利进行C. 降低工程项目的成本D. 提高工程项目的效率E. 促进工程项目的可持续发展三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述工程项目合同管理的意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程合同管理考试试卷(一)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。
A.勘察设计合同B.施工分包合同C.监理合同D.贷款合同2.最常见的合同类型是( A )。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标4.分包人必须在合同中约定或经( B )A.监理单位认可,否则属于非法分包。
B.业主认可,否则属于非法分包。
C.总承包商认可,否则属于非法分包。
D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。
5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。
A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。
A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则9. 公开招标是指( B )。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标10. 工程标底是工程项目的( B )。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格11. 建设工程合同实施不包括( D )。
A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同审查管理13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。
A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。
A.全包模式B.平行发包模式C.设计施工总承包模式D.设计管理承包模式15. 依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交(B )。
A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据16. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( D)。
A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效17.按索赔的依据分类的是( A )。
A.合同内索赔B.总索赔C.工期索赔D.总承包商与分包商之间的索赔18.从工程开始到颁发工程的移交证书为止,对工程的照管负全部责任是( C )。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设计单位19.合同总体策划的目的是通过合同保证项目( B )。
A.工期的实现B.总目标的实现C.质量目标的实现D.投资目标的实现20.在国际上,一般情况下,业主都在合同签订后向承包商提供一笔无息开工动员费,成为( A)。
A.预付款B.暂定费C.保留金D.不可预见费21.应当预见规则体现了损害赔偿的( D )。
A.完全赔偿原则B.诚实信用原则C.全面履行原则D.合理限制原则22.负责协助业主监督承包商的履约行为,协调业主和承包商之间的关系是( B )。
A.金融机构B.监理单位C.设计单位D.建设行政主管部门23.业主的项目决策错误属于( C )。
A.项目组织成员风险B.项目组织成员能力风险C.管理过程风险D.实施控制风险24.合同类型、商务条款、技术条款等静态数据属于 ( B)。
A.合同前期信息B.合同原始信息C.合同跟踪信息D.合同变更信息25.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(B ),并标明排列顺序。
A.l-2人B.l-3人C.1-4人D.1-5人26.业主按照合同规定的保留金比例保留承包商的工程款,属于工程合同风险对策的(B )。
A.经济措施B.合同措施 C .技术措施D.组织措施27.投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其他评标因素分析和( A )。
A.报价分析B.商务评审 C .标底评审D.合同评审28.下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是( D )。
A.《协议书》B.《通用条款》C.《专用条款》》D.《建设工程质量管理条例》29.招标人泄漏招标情况或标底,属于(B )。
A. 中标有效B. 中标无效C.正常情况D. 根据实际情况,中标效力待定30.根据当事人履行合同的义务程度,合同履行分为全部履行、部分履行和(C)。
A. 实际履行B. 情势变更履行C.不履行D.适当履行二、多项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分。
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
31.工程合同中最重要的主体是(ABC )。
A.业主B.监理C.承包商D.设计单位E.政府32. 工程合同管理的目标包括(ABCD )。
A.质量控制B. 成本控制C.工期控制D.各方保持良好关系E.现场控制33. 合同总体策划时,需要调研的资料包括(ACDE )。
A. 环境信息B.市场信息C. 业主信息D. 承包商信息E.工程方面的信息34.分专业、分阶段分散平行承包的特点有(ABCDE )。
A.业主有大量的管理工作B.业主必须负责各承包商之间的协调C.接管理的承包商数量多D.业主可以分阶段招标E.项目的计划和设计必须周全、准确、细致35. 联营合同的特点有(ABDE)。
A .联营合同在性质上区别于承包合同B.联营合同的基本原则是,各方应有互相忠诚和互相信任的责任,在合同中共担风险,共享利益。
C.联营即为一家人D.联营合同受总承包合同关系的制约,属于他的一个从合同。
E.由于联营合同风险极大,承包商应争取平等的地位。
36.编制标底应遵循的原则(BDE )。
A一个建设工程可以编制二个标底B.应力求与市场的实际变化相吻合C.属于招标文件的组成部分D.根据国家统一计量单位、统一计算规则确定工程量E.应密封报送招标管理机构审定37. 无效建设工程施工合同的类型 ( ABCE )。
A.未取得资质或超越资质等级B.借用他人资质签订的建筑工程施工合同C.未依法进行招投标所订立的建设工程施工合同D.违反企业计划的建设工程施工合同E.违法分包、转包的建设工程施工合同38建设工程总承包合同的履行内容有(ACD )。
A.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行B.建设工程总承包合同通过招标投标方式订立C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可E.建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定39. 合同谈判的主要内容有(ABCD )。
A.关于工程内容和范围的确认B.关于技术要求、技术规范和施工技术方案C.关于合同价格条款D.关于价格调整条款E.关于完善价格条款的问题40.工程合同的ADR方式通常包括(ABCD )。
A.工程师裁定B.调解C.调停D.工程争议调解委员会E.诉讼三、名词解释 (本大题共5题,每小题4分,共20分。
)41.工程索赔:指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
42.固定总价合同: 固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,工程任务和内容明确,业主的要求和条件清楚,合同总价一次包死,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
43.合同风险: 合同中的以及由合同引起的不确定性。
44.缔约过失责任: 是指在合同订立过程中,一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务,而致另一方的信赖利益的损失,并应承担损害赔偿责任。
45.合同控制: 指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现,以合同分析的成果为基准,对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比、分析和纠正的管理活动。
四、简答题(本大题共6题,每小题5分,共30分。
)46.工程合同管理包括哪几个阶段?合同签订阶段;合同实施阶段;索赔管理。
47.如果你负责公司的合同策划,应如何开展工作?1)研究企业战略和项目战略,确定企业和项目对合同的要求。
合同必须体现和服从企业和项目战略,项目总的管理模式对合同管理影响很大。
2)确定合同总体原则和目标。
3)分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究,列出可能的各种选择,综合分析各种的选择的利弊得失。
4)对合同的各个重大问题做出决策和安排,提出合同措施。
在合同策划中,有时要采取预测决策方法等。
5)在项目过程中,开始准备每一个合同招标时,以及准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
48.合同风险分配具体原则有哪些?从工程整体效益的角度出发,最大限度发挥双方的积极性;公平合同,权责利一致;符合现代工程管理理念;符合工程惯例。
49. 承包人如何进行的索赔?1)承包人提出索赔要求。
2)工程师审核索赔报告。
3)工程师与承包人协商补偿。
4)发包人审查索赔处理。
5)承包人是否接受最终索赔处理。
50.项目合同体系管理中注意做好哪几方面的协调?工程和工作内容的完整性;技术上的协调;价格上的协调;时间上的协调;合同管理组织的协调。
51.工程变更的内容包括哪些?对合同中任何工作工程量的改变;任何工作质量或其他特性的变更;工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;删减任何合同约定的工作内容;进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务;改变原定的施工顺序或时间安排。