智能化系统施工合同
智能化系统施工合同协议书
智能化系统施工合同协议书合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________乙方（施工方）：_____________鉴于甲方需要对智能化系统进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本智能化系统施工合同协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称：智能化系统施工工程1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：包括但不限于智能化系统的安装、调试、维护等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至______年____月____日完成。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2.2 工程完成后，乙方应提交工程质量报告，并接受甲方的验收。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：甲方应按以下节点支付工程款：- 合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款；- 工程进度达到____%时支付至总价款的____%；- 工程竣工验收合格后____日内支付至总价款的____%；- 剩余____%作为质保金，在质保期满后____日内支付。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工，并定期向甲方报告工程进度。
4.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条工程变更5.1 任何工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确定。
5.2 因变更导致的工程量增减，应相应调整工程价款。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后____日内组织验收，逾期未验收视为默认验收合格。
第七条质保期及售后服务7.1 本工程质保期为工程竣工验收合格之日起____年。
7.2 质保期内，乙方应提供免费的维修服务。
第八条违约责任8.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
智能化施工合同-智能化施工现场管理系统(范本文)
智能化施工合同智能化施工现场管理系统1. 引言智能化施工现场管理系统是一种基于先进技术的施工管理解决方案。
本合同旨在定义智能化施工现场管理系统的相关条款和条件，确保双方的权益，并为施工项目提供高效的管理和监控。
2. 合同条款2.1 系统概述合作双方同意建立智能化施工现场管理系统，以提高施工现场的管理和监控效率。
系统将通过互联网、传感器、数据分析等技术手段，实时监测施工现场的安全、质量、进度等关键指标，并支持实时报警、问题处理及数据分析等功能。
2.2 系统功能•实时监测施工现场的安全状况，包括高处坠落、电气安全等。
•实时监测施工现场的质量，如混凝土强度、钢筋质量等。
•实时监测施工现场的进度，如施工工序的完成情况等。
•支持数据分析和报表，为项目管理提供决策依据。
2.3 系统部署智能化施工现场管理系统将根据具体项目需求进行部署。
系统包括硬件设备、软件平台及相关网络设施。
合作双方将就系统部署进行详细规划，并派遣专业人员进行安装、调试和培训。
2.4 数据安全双方同意，智能化施工现场管理系统所涉及的数据（包括但不限于施工现场图像、实时监测数据及分析报告）属于合作双方的商业机密。
双方将采取必要的措施，确保数据的机密性、完整性和可用性。
2.5 服务与支持系统部署完成后，合作双方将建立相应的服务与支持机制。
双方将派遣专业人员负责系统运营和维护，并提供技术支持和培训服务。
3. 合作方式3.1 合作期限本合同的合作期限为[合作期限]，自合同签订之日起开始计算。
期满后，双方可以协商续签合同。
3.2 合作责任双方在合作期限内应共同努力，合作配合，确保智能化施工现场管理系统的顺利部署、运营和维护。
双方应及时交流问题和解决方案，并共同承担相应的风险和责任。
3.3 合作报酬智能化施工现场管理系统的部署和服务将产生一定的费用。
具体费用由双方协商确定，并在合同中明确注明。
3.4 合同终止•双方协商一致解除合同。
•合同期限届满后，未能协商续签合同。
智能化工程劳务合同5篇
智能化工程劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：__________注册地：__________乙方（承包方）：__________注册地：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方智能化工程的劳务事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________智能化工程项目。
（二）工程地点：__________。
（三）工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统及其他智能化系统的安装与调试。
二、合同工期开工日期：____年__月__日。
竣工日期：____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，需经甲方书面确认后顺延工期。
三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用计算方式：根据工程实际进度及完成的工程量计算。
（二）具体金额及支付节点如下：1. 合同签订后，甲方支付乙方总劳务费用的__%作为预付款。
2. 工程进度达到__%时，支付总劳务费用的__%。
3. 工程完工并通过验收后，支付剩余劳务费用。
（三）支付方式：通过银行转账或其他双方约定的方式进行支付。
四、工程质量与验收（一）乙方必须按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
（二）工程完工后，乙方需自行进行初步验收，并提交验收报告给甲方。
甲方收到报告后，有权组织专业人员进行复验。
（三）如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方需承担相应责任，并负责整改直至验收合格。
五、甲方责任与权利（一）甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度符合合同要求。
（二）甲方应按合同约定及时向乙方支付劳务费用。
（三）甲方有权在乙方违约时按照合同追究其违约责任。
六、乙方责任与权利（一）乙方需按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工。
（二）乙方有权获得合同约定的劳务费用。
（三）如因甲方原因造成工程停工或延期，乙方有权提出合理的补偿要求。
（四）乙方应对施工过程中的安全负责，确保施工期间的安全生产。
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写___________________________元整，小写￥_______元。
2. 支付方式：分期支付，具体为预付款、进度款和竣工款。
乙方需开具正规发票给甲方入账。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方按照国家相关技术标准和合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量和进度。
甲方有义务按约定支付工程款项。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
乙方有权按约定收取工程款项。
3. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
任何一方违反安全管理规定导致事故，应承担相应责任。
六、违约责任与解决纠纷方式1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行合同发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。
智能化工程劳务合同6篇
智能化工程劳务合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化工程的劳务事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：智能化系统的安装、调试及后期维护等劳务工作。
二、合同工期1. 开工日期：自合同签订之日起XX天内开始。
2. 竣工日期：按甲方进度要求完成。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：[具体计算方式，如按工作量计价等]。
2. 支付方式：包括但不限于现金、银行转账等方式。
支付周期、支付比例等细节按照工程进度进行约定。
3. 结算方式：工程完工后，经双方确认无误后进行结算。
四、工程质量和验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 若工程存在质量问题，乙方需在约定时间内进行整改，直至达到验收标准。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：提供必要的技术支持，按时支付劳务费用等。
2. 乙方责任：确保施工质量与进度，遵守安全规范，承担保修责任等。
3. 双方共同责任：保护现场环境，防止事故发生，确保文明施工等。
六、安全施工及保修条款1. 乙方必须按照安全生产要求进行施工，采取必要的安全防护措施。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限、范围及具体条款双方另行约定。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付劳务费用，甲方需承担违约责任并支付滞纳金。
3. 其他违约情形及赔偿责任按照《合同法》相关规定处理。
八、争议解决方式1. 合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。
2024年度智能化安防系统施工承包合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度智能化安防系统施工承包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条：项目概述2.1 项目名称：2024年度智能化安防系统施工项目2.2 项目地点：甲方指定的地点2.3 项目内容：详细项目清单见附件一第三条：合同价格与支付3.1 合同总价：人民币 [金额] 元整3.2 支付方式：分期支付，具体支付条款见附件二第四条：乙方义务与责任4.1 施工质量：乙方应保证施工质量符合国家标准及甲方要求4.2 施工期限：乙方应按照约定的施工计划完成施工，具体期限见附件三4.3 材料供应：乙方应提供合同约定的材料，材料质量应符合国家标准及甲方要求4.4 售后服务：乙方应提供合同约定的售后服务，具体服务内容见附件四第五条：甲方义务与责任5.1 配合与协调：甲方应提供必要的施工条件，包括场地、电源、水源等5.2 支付合同价款：甲方应按时支付合同价款5.3 验收与反馈：甲方应对乙方的施工质量、进度进行监督和验收，并提出反馈意见第六条：违约责任6.1 乙方违约：乙方未能按照约定完成施工或不符合质量要求的，应承担违约责任6.2 甲方违约：甲方未能按时支付价款或提供施工条件的，应承担违约责任第七条：争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条：合同的变更与解除8.1 合同的变更与解除应经双方协商一致，并签订书面协议第九条：合同的生效与终止9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效9.2 合同终止后，乙方应按照约定完成工程验收、保修等事项第十条：保密条款10.1 双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密第十一条：法律适用与争议解决11.1 本合同适用中华人民共和国法律11.2 双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决11.3 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十二条：其他约定12.1 附件一：详细项目清单12.2 附件二：支付条款12.3 附件三：施工计划与期限12.4 附件四：售后服务内容第十三条：通知与送达13.1 任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的联系地址及联系方式第十四条：合同附件14.1 本合同附件一至附件四的内容是本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称： [甲方全称]1.1.1 甲方地址： [甲方详细地址]1.2 乙方名称： [乙方全称]1.2.1 乙方地址： [乙方详细地址]第二条：项目概述2.1 项目名称：2024年度智能化安防系统施工项目2.2 项目地点：甲方指定的地点，具体位置以附件五为准2.3 项目内容：乙方根据甲方要求，按照附件一中列明的项目清单进行智能化安防系统的施工，包括但不限于设备安装、线路布设、系统调试等工作第三条：合同价格与支付3.1 合同总价：人民币 [金额] 元整3.1.1 币种：人民币（CNY）3.1.2 大写金额：[金额] 元整3.2 支付方式：3.2.1 双方同意采用分期支付的方式，具体支付安排见附件二3.2.2 每期支付款项的金额、时间及条件由双方在附件二中明确第四条：乙方义务与责任4.1 施工质量：4.1.1 乙方应保证施工质量符合国家标准、行业标准和甲方的要求4.1.2 乙方应按照技术规范和操作流程进行施工，确保工程质量4.2 施工期限：4.2.1 乙方应按照约定的施工计划完成施工，具体施工期限见附件三4.2.2 乙方若因特殊情况需调整施工进度，应提前向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可调整4.3 材料供应：4.3.1 乙方应按照合同约定的时间和数量提供材料4.3.2 乙方提供的材料应符合国家标准、行业标准及甲方要求4.4 售后服务：4.4.1 乙方应提供合同约定的售后服务，包括设备维护、技术支持等4.4.2 乙方应在接到甲方维修请求后的 [时间] 小时内作出响应，并在 [时间] 内修复或更换设备第五条：甲方义务与责任5.1 配合与协调：5.1.1 甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、电源、水源等5.1.2 甲方应协助乙方处理施工过程中的相关行政手续和协调工作5.2 支付合同价款：甲方应按时支付合同约定的价款5.3 验收与反馈：5.3.1 甲方应对乙方的施工质量、进度进行监督和验收5.3.2 甲方应在验收后 [时间] 内向乙方提供书面的验收报告及反馈意见第六条：违约责任6.1 乙方违约：6.1.1 乙方未能按照约定完成施工或不符合质量要求的，应承担违约责任6.1.2 乙方违约的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额及计算方式见附件六6.2 甲方违约：6.2.1 甲方未能按时支付价款或提供施工条件的，应承担违约责任6.2.2 甲方违约的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的具体金额及计算方式见附件六第八条：合同的变更与解除8.1 合同的变更：8.1.1 合同履行过程中，如果双方同意对合同的任何条款进行变更，应签订书面变更协议，该协议与本合同具有同等法律效力8.1.2 变更协议应明确变更的内容、范围、期限及双方的权利义务8.2 合同的解除：8.2.1 除非法律、法规另有规定或双方另有约定，任何一方不得单方面解除合同8.2.2 双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并明确解除的原因、日期及双方的责任第九条：合同的生效与终止9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效9.2 合同终止后，乙方应按照约定完成工程验收、保修等事项9.3 合同终止并不意味着解除双方因合同产生的权利和义务，双方仍应履行合同中约定的后续义务第十条：保密条款10.1 双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密10.2 保密信息包括但不限于客户名单、业务计划、技术资料等10.3 保密义务在本合同终止后继续有效，双方同意按照法律规定和本合同的约定承担保密责任第十一条：法律适用与争议解决11.1 本合同适用中华人民共和国法律11.2 双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决11.3 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十二条：其他约定12.1 附件一：详细项目清单12.2 附件二：支付条款12.3 附件三：施工计划与期限12.4 附件四：售后服务内容12.5 附件五：项目地点及具体位置12.6 附件六：违约金计算方式第十三条：通知与送达13.1 任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的联系地址及联系方式13.2 通知发送日期以邮戳日期或交付第三方快递公司日期为准第十四条：合同附件14.1 本合同附件一至附件六的内容是本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力14.2 双方同意按照附件六的违约金计算方式确定违约责任14.3 双方确认，本合同及附件的签字盖章页为本合同的组成部分，一旦签字盖章，即具有法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义与范围1.1 第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但并未签署合同的其他个人、法人或其他组织1.2 第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等1.3 第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方同意，参与合同的实施或监督第二条：第三方介入的程序与条件2.1 甲方乙方可根据合同履行需要，同意第三方介入2.2 第三方介入前，需与甲乙双方签订书面介入协议，明确介入的角色、职责、权限和期限等2.3 第三方介入时，应遵守国家法律法规、行业标准和本合同的约定第三条：第三方的权利与义务3.1 第三方享有的权利：3.1.1 按照介入协议的约定，参与合同的实施或监督3.1.2 获得合同约定的费用支付及合理的赔偿3.2 第三方应承担的义务：3.2.1 按照介入协议的约定，履行相应的职责和义务3.2.2 不得干涉甲乙双方正常的合同履行，不得损害甲乙双方的合法权益3.2.3 遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密第四条：第三方责任限额4.1 第三方对甲乙双方的责任限额，按照介入协议的约定执行4.2 如果第三方因履行介入协议造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任4.3 第三方赔偿责任的上限，不得超过甲方乙方因第三方介入而支付的费用总额第五条：第三方与甲乙方的关系5.1 第三方与甲方乙方的关系，仅限于合同履行过程中的介入关系5.2 第三方不取代甲方乙方的合同地位，甲方乙方的权利义务不受第三方介入的影响5.3 第三方介入不得影响甲方乙方向第三方追究责任的权利第六条：第三方介入的终止6.1 第三方介入协议约定的期限届满，或双方另有约定的其他终止条件发生时，第三方介入终止6.2 第三方因违约、违法或损害甲方乙方利益而被解除介入协议时，第三方介入终止6.3 第三方介入终止后，第三方应按照约定撤出合同履行的相关场合，并办理相关手续第七条：第三方介入后的争议解决7.1 第三方介入过程中产生的争议，应通过友好协商解决7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条：第三方介入的附加条款8.1 附件七：第三方介入协议模板8.2 附件八：第三方责任限额计算方式第九条：通知与送达9.1 第三方与甲方乙方的通知与送达，参照第十三条的约定执行第十条：合同的生效与终止10.1 本合同及其附件的签字盖章页为本合同的组成部分，一旦签字盖章，即具有法律效力10.2 合同终止后，第三方应按照约定履行后续义务，并办理相关手续第十一条：其他约定11.1 双方确认，本合同及附件的签字盖章页为本合同的组成部分，一旦签字盖章，即具有法律效力11.2 本合同的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方及第三方共同签署第十二条：法律适用与争议解决12.1 本合同适用中华人民共和国法律12.2 双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决12.3 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十三条：附件13.1 本合同附件一至附件八的内容是本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：详细项目清单附件二：支付条款附件三：施工计划与期限附件四：售后服务内容附件五：项目地点及具体位置附件六：违约金计算方式附件七：第三方介入协议模板附件八：第三方责任限额计算方式附件一：详细项目清单1.1 项目名称1.2 项目数量1.3 项目单价1.4 项目总价1.5 项目描述及要求附件二：支付条款2.1 支付方式2.2 支付金额2.3 支付时间2.4 支付条件附件三：施工计划与期限3.1 施工开始日期3.2 施工结束日期3.3 各阶段施工内容3.4 施工进度安排附件四：售后服务内容4.1 售后服务范围4.2 售后服务期限4.3 售后服务响应时间4.4 售后服务联系方式附件五：项目地点及具体位置5.1 项目地址5.2 项目地图5.3 项目具体位置说明附件六：违约金计算方式6.1 违约金计算基础6.2 违约金计算比例6.3 违约金计算示例附件七：第三方介入协议模板7.1 第三方名称7.2 第三方介入角色7.3 第三方职责与义务7.4 第三方介入期限附件八：第三方责任限额计算方式8.1 第三方责任限额基础8.2 第三方责任限额比例8.3 第三方责任限额示例说明二：违约行为及责任认定：1. 乙方未能按照约定的时间、质量完成施工2. 乙方提供的材料不符合国家标准或甲方要求3. 甲方未能按时支付合同价款或提供施工条件4. 甲方乙方未按约定履行合同义务，导致合同无法正常履行5. 第三方未能按照介入协议的约定履行职责或义务违约责任认定标准：1. 违约金：按照附件六的违约金计算方式确定违约金金额2. 损害赔偿：根据违约行为造成的实际损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的费用支出等，进行赔偿3. 逾期付款违约金：按照附件二的支付条款约定，计算逾期付款违约金4. 第三方责任限额：按照附件八的第三方责任限额计算方式确定示例说明：1. 如果乙方未能按照约定的时间、质量完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并根据实际损失要求乙方赔偿2. 如果乙方提供的材料不符合国家标准或甲方要求，甲方有权要求乙方更换材料或支付违约金，并有权解除合同3. 如果甲方未能按时支付合同价款或提供施工条件，乙方有权要求甲方支付违约金，并根据实际损失要求甲方赔偿4. 如果甲方乙方未按约定履行合同义务，导致合同无法正常履行，双方均有权要求对方支付违约金，并根据实际损失要求对方赔偿5. 如果第三方未能按照介入协议的约定履行职责或义务，甲方乙方均有权要求第三方支付违约金，并根据实际损失要求第三方赔偿全文完。
智能化工程合同协议书(必备3篇)
智能化工程合同协议书(必备3篇)智能化工程合同协议书第1篇甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。
2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。
3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。
4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。
5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。
人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
五、工程设备六、工期本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。
乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。
七、甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法，按时付款;6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。
八、乙方职责1、完成本合同工程范围的全部内容;2、负责本工程的`评审及验收手续;3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。
通用范文(正式版)智能化系统安装工程施工合同范本
智能化系统安装工程施工合同范本1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）共同签署，旨在约定智能化系统安装工程的施工合同。
双方均同意按照条款履行合同义务。
2. 项目概述甲方委托乙方进行智能化系统的安装工程，包括但不限于内容：设备采购：乙方根据甲方提供的设备需求清单，负责采购所需设备；设备安装：乙方安排专业人员进行设备的安装、接线和调试工作；系统集成：乙方将各个设备进行整合，并确保系统能够正常运行；培训与验收：乙方将提供使用指导和培训，并协助甲方进行系统的验收。
3. 工程规划乙方在项目启动后，应根据甲方提供的工程规划进行施工，包括但不限于事项：工期安排：乙方在接受委托后应制定详细的工期计划，并提前与甲方沟通；施工队伍：乙方应组织专业施工队伍，并确保施工过程安全有序；材料准备：乙方应负责采购和准备施工所需的材料和设备；技术支持：乙方应配备足够数量的技术人员，确保施工过程中的技术支持和问题解决。
4. 合同条款4.1 付款方式甲方应在项目启动后的三天内向乙方支付工程总款的30%作为预付款，余下的70%在工程完工后的七天内结清。
4.2 变更和延期任何变更和延期应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
变更和延期所引起的超时费用由变更和延期方承担。
4.3 质保期乙方将对所提供的智能化系统安装工程提供一年的质保期，自系统正常运行之日起计算。
在质保期内，乙方将负责免费维修和抢修。
4.4 违约责任任何一方违反合同的规定，应向对方支付违约金。
违约金金额应根据违约情况的严重程度进行协商，并在违约发生后的七天内支付给受损方。
5. 保密条款双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料进行保密，并未相关人员提供适当的保密责任。
6. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，争议应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。
(完整版)智能化工程施工合同(范本)(2024精)
(完整版)智能化工程施工合同(范本)第一章总则第二条根据双方的协商一致，在遵守有关法律法规和规章制度的基础上，发包方将智能化工程施工任务承包给承包方，并承诺按合同规定支付相应款项。
第三条本合同按照合同法的相关规定订立，具有法律效力，并受到法律保护。
第二章工程内容和标准第四条工程内容1.承包方应按照发包方提供的智能化工程设计文件，承担智能化工程施工任务。
2.承包方应按照工程图纸及设计要求，完成设备安装、电气布线、系统调试等工程内容。
第五条工程标准1.施工应符合国家相关法规、标准及行业规范。
2.施工质量应满足设计要求，达到工程验收标准。
3.如果发包方有特殊要求，双方应另行协商确定。
第三章工期和付款第六条工期1.工程的施工期限为合同签订后个工作日，具体日期双方另行协商。
2.如因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决，并根据实际情况适当调整工期。
第七条付款方式1.发包方向承包方支付定金元（大写）。
2.发包方在验收合格后，向承包方支付尾款元（大写）。
3.发包方按照完成工程阶段，提供工程进度和款项支付计划，双方按计划进行付款。
第八条违约责任1.如果承包方未按合同约定的工期完成工程，需按照延期天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X%计算）。
2.如果承包方的工程质量未达到验收标准，需承担相应的返工费用，并按照实际延误天数向发包方支付违约金（按合同总金额的X %计算）。
第四章合同变更和解除第九条合同变更1.在施工过程中，如遇特殊情况需要修改合同内容，双方应书面协商，达成一致后签订合同变更协议。
2.合同变更内容应包括变更的具体事项、理由及相关费用的调整等内容。
第十条合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可以协商解除合同，解除合同应书面通知对方。
2.如一方在履行合同过程中出现违约行为，对方有权解除合同，并可以要求违约方赔偿相应损失。
第五章保密和知识产权第十一条保密1.双方应保守对方的商业秘密，未经对方同意不得泄露或向第三方提供。
智能化系统建设工程合同6篇
智能化系统建设工程合同6篇第1篇示例：智能化系统建设工程合同一、合同双方甲方（承包商）：公司名称：XXX公司注册地址：XXXXXX法定代表人：XXX乙方（用户）：二、合同背景为了更好地提高工作效率、降低成本，甲方与乙方就智能化系统建设工程相关事宜达成一致，特签订本合同，共同推动智能化系统建设工程的顺利进行。
三、项目描述2. 项目内容：包括但不限于智能化系统规划、设计、建设、测试、调试、交付等全部工程内容。
3. 项目周期：从合同签署之日起，XXX个工作日内完成。
四、合同规定1. 合同金额：本项目的合同金额为XXX万元，其中乙方需支付XXX%的预付款作为启动资金。
2. 建设标准：甲方应按照国家相关规定和标准，确保智能化系统建设工程的质量。
3. 交付责任：甲方应于工程竣工后XXX日内将智能化系统完整且无缺陷地交付给乙方。
4. 风险责任：若因甲方原因导致项目延期或工程质量不达标，甲方应承担相应的罚款责任。
五、合同变更1. 如需对合同内容进行任何变更，必须经双方协商一致并签署书面协议方可生效。
2. 双方任何一方未经对方同意擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。
六、合同解除1. 如因不可抗力等因素导致双方无法继续履行本合同的，可协商解除合同，但需提前XXX天书面通知对方。
2. 如一方违反合同内容导致另一方无法继续履行合同的，违约方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同因任何争议均应通过友好协商解决，如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
八、合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
以上为智能化系统建设工程合同的正文内容，双方经过充分协商并达成一致意见后签署生效。
希望双方能够共同努力，顺利完成智能化系统建设工程，共同推动企业发展。
第2篇示例：智能化系统建设工程合同一、甲方（专业公司全称或个人姓名）：住址：联系方式：鉴于甲方具有智能化系统建设的技术能力和经验，乙方需要智能化系统建设建筑项目，双方经友好协商一致，达成以下合同：二、工程概况：1. 项目地点：2. 项目范围：3. 工程内容：4. 工程计划：三、工程价格及付款方式：1. 总价：【具体金额】2. 付款方式：分期付款- 第一期：【具体金额】，在签约后付款；- 第二期：【具体金额】，在XX月XX日前支付；- 第三期：【具体金额】，在工程竣工前支付。
智能化系统工程施工合同协议书范本
智能化系统工程施工合同协议书范本1. 甲方与乙方2. 合同目的本合同旨在明确双方在智能化系统工程施工过程中的权利和义务，确保合同的履行和工程的顺利进行。
3. 工程范围甲方委托乙方负责智能化系统工程施工，工程范围包括但不限于: 系统设计与规划系统设备采购与安装软件开发与测试网络布线和配置系统调试和优化培训和技术支持等4. 工程费用及支付方式–预付款：工程合同签订后，甲方应支付工程费用总额的30%作为预付款，用于采购设备和施工准备。
–进度款：工程进展到一定程度时，甲方应按照双方约定的进度支付相应的款项，以保证工程顺利进行。
–竣工验收款：工程竣工后，甲方应支付工程费用总额的50%作为竣工验收款，剩余的20%作为质保金。
–质保金：甲方应支付工程费用总额的20%作为工程质保金，在工程质保期满后的15个工作日内支付。
1.双方同意，在支付款项时以银行转账方式进行汇款，并提供汇款凭证。
5. 工期及延期1.工程的工期为（时间），自合同生效之日起计算。
如因不可抗力或甲方原因导致工程无法按期完成，乙方应向甲方提前书面报告，并且双方应协商解决方式。
2.如甲方要求变更工程范围或工期，应提前书面通知乙方，并协商处理相关费用和工期调整。
6. 质量保证1.乙方承诺所提供的设备和服务符合相关技术标准和质量要求，并保证工程施工的合法性和安全性。
2.在工程竣工验收后，乙方承诺为工程提供一定期限的质保服务，并在质保期内对工程出现的质量问题进行免费维修或更换。
3.如因甲方操作不当、非法使用、拆卸设备等导致工程发生问题的，乙方将免责。
7. 知识产权1.在工程实施过程中，乙方可能提供软件和技术支持等知识产权产品。
甲方在支付全部工程费用后获得相应产品的使用权，但乙方保留所有知识产权。
2.未经乙方书面同意，甲方不得将乙方提供的软件和技术支持等知识产权产品用于其他用途或向第三方提供。
8. 违约责任1.如果一方未能履行本合同约定的任何义务，该方应向对方支付相应的违约金。
小区智能化系统工程合同书4篇
小区智能化系统工程合同书4篇篇1小区智能化系统工程合同书甲方（委托方）：XX小区业主委员会乙方（承包方）：XX智能科技有限公司鉴于XX小区的业主委员会希望对小区进行智能化系统升级，提升小区管理水平，改善居民生活质量。
为此，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经协商一致达成如下协议：一、工程范围1.1 乙方承诺为甲方提供小区智能化系统工程设计、安装、调试、培训等服务。
1.2 工程范围包括但不限于智能门禁系统、智能停车管理系统、智能安防监控系统、智能灯光控制系统等。
1.3 乙方保证工程设计符合相关法律法规和国家标准，并提供符合安全要求和品质要求的设备和材料。
二、工程进度2.1 双方应当在签订合同后的7日内确定工程计划及详细设计方案，并在工程开始前提交给甲方审核确认。
2.2 工程施工期限为XX个月，自甲乙双方签订合同之日起计算。
2.3 工程进度应当及时报告给甲方，如遇不可抗力因素延误工期，乙方应当及时通知甲方，并与其商议解决方案。
三、质量保证3.1 乙方保证提供的设备和材料符合国家标准和行业标准，保证产品具有良好的质量和性能。
3.2 在工程竣工后的12个月内，乙方提供免费维修保养服务，包括设备和系统故障的处理及在线支持。
四、价格和支付方式4.1 乙方提供的工程总价为XX万元，具体价格构成详见附件。
4.2 甲方应当按照工程进度支付工程款，首付款不超过总价的30%，余款根据实际工程进度支付。
4.3 支付方式为银行转账，款项到账后乙方应当开具发票，并按照国家税法规定报税。
五、保密条款5.1 双方应当对合同内容及施工过程中所涉及的商业机密和技术资料进行保密，不得泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得将合同转让或委派第三方进行工程施工。
六、违约责任6.1 如一方在履行合同过程中出现违约情况，应当承担相应的违约责任。
6.2 违约方应当在接到对方书面通知后XX日内进行整改，未整改的，对方有权解除合同。
6.3 因违约导致的损失由违约方承担，对方有权要求赔偿损失。
小区智能化系统工程合同书6篇
小区智能化系统工程合同书6篇篇1小区智能化系统工程合同书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方为其小区智能化系统工程的设计、安装、调试及维护等相关事宜，订立本合同书。
合同内容如下：一、项目基本情况甲方要求乙方按照相关标准要求，设计、安装、调试、维护甲方小区的智能化系统，具体包括但不限于：物业管理系统、闭路监控系统、门禁系统、智能照明系统等。
项目地址为：（小区地址）。
二、工程内容及标准1.乙方应按照甲方的要求设计、安装、调试小区智能化系统，以确保系统能够稳定、安全、高效地运行。
2.乙方应保障工程质量，严格按照国家相关标准和规定进行设计和施工，确保工程达到合同约定的技术指标。
3.乙方应根据甲方的实际需求进行系统功能定制，提供用户友好的操作界面，并保证系统具有良好的扩展性和升级性。
三、工程进度1.乙方应按照双方共同商定的工程进度表，按时完成设计、安装、调试等各项工作。
2.如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商制定新的计划，并根据实际情况进行调整。
四、合同价款及支付方式1.甲方应向乙方支付工程总价款XX万元（大写）。
2.支付方式：甲方应根据乙方提供的发票和相关支付凭证按照工程进度支付工程款项，首付款XXX元，验收合格后支付验收款XXX元，最后结算款XXX元。
五、质保期及维护1.乙方保证所提供的设备和系统在验收合格后的一年内免费保修，维护期过后，乙方将为甲方提供长期的维护服务，并可签订维护合同。
2.乙方设备出现质量问题或故障时，应及时到场解决，保证系统正常运行。
六、违约责任1.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此导致的损失。
2.甲、乙双方因不可抗力等不可预见的原因无法履行合同的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、其他事项1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑智能化工程合同范本(6篇)
建筑智能化工程合同范本（6篇）建筑智能化工程合同范本（通用6篇）建筑智能化工程合同范本篇1发包方甲方：施工方乙方：双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：一、工程名称及地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容1、工程范围：见附件清单2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。
三、合同条款1、工程总价款为人民币______元，大写：______。
报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量本工程的验收标准为：1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务1、及时提供施工条件包括施工主材、场地等，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
标准的智能化工程合同（通用5篇）
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。
一、工程项目1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程2．工程地点：3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。
（1）深化设计内容包括：①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。
在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。
深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。
方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。
深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。
③乙方的深化设计不得超过合同总价。
优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。
（2）各子系统所必须实现的功能及措施：①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。
周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。
乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。
②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。
智能化小区系统工程合同范本_合同范本
智能化小区系统工程合同范本_合同范本智能化小区系统工程合同范本。
甲方，（委托方）。
单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方，（承包方）。
单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对小区进行智能化系统工程改造，现委托乙方承担该项工程的设计、施工及调试任务。
双方经友好协商，达成如下合同：一、项目内容。
1.1 乙方应按照甲方要求，对小区进行智能化系统工程改造，包括但不限于智能门禁系统、智能安防系统、智能照明系统等。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供系统设计方案，并经甲方确认后进行施工和调试。
二、工程期限。
2.1 乙方应在合同签订后的（具体天数）内完成系统设计方案，并经甲方确认。
2.2 乙方应在系统设计方案确认后的（具体天数）内完成工程施工及调试。
三、工程质量。
3.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方的要求，确保系统运行稳定、可靠。
3.2 工程竣工后，乙方应对系统进行免费维护保养期为（具体天数），并承诺在保修期内对系统出现的故障进行免费维修。
四、价格及支付方式。
4.1 甲方应按照合同约定的价格支付工程款项。
4.2 工程款项支付方式，（具体支付方式）。
五、违约责任。
5.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
六、其他约定。
6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格之日止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为智能化小区系统工程合同范本，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利完成并达到预期效果。
2024智能化工程施工合同
2024智能化工程施工合同合同编号：__________鉴于甲方为实施智能化工程，需要乙方提供相应的智能化工程施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________智能化工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条乙方义务2.1 乙方应按照甲方的要求，提供智能化工程施工服务，包括：（1）设备安装：__________（2）系统调试：__________（3）技术培训：__________（4）售后服务：__________2.2 乙方应保证施工质量，确保工程按时完工，并达到甲方的技术要求。
2.3 乙方应按照约定的时间节点，向甲方提交工程进度报告。
第三条甲方义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。
3.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括：（1）施工场地：__________（2）施工电源：__________（3）施工用水：__________（4）施工照明：__________3.3 甲方应配合乙方进行施工，确保工程顺利进行。
第四条工程进度与验收4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
4.2 工程验收标准：__________4.3 工程验收程序：__________4.4 工程验收不合格的处理：__________第五条合同价款及支付5.1 合同总价：__________元（大写：__________元整）。
5.2 支付方式：__________5.3 支付进度：__________5.4 支付条件：__________第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
智能化系统施工合同协
议书
内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
智能化系统施工合同
委托方(甲方 ):江西两岸置业有限公司
承包方(乙方 ):景德镇源盛智能化工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定 ,结合工程的具体情况 ,经双方充分协商 ,签订本合同。
一、工程项目
1. 工程名称 : 万兴隆·御景城住宅项目
2. 工程地点 : 西山路捆牛山。
3. 承包范围 :小区闭路监控系统、楼宇可视对讲系统、 UPS不间断电源系统、小区一卡通管理系统、电子巡更系统、弱电防雷系统、电梯五方通话布线系统、地下室停车场出入口管理系统、背景音乐系统。
详细工程范围及内容见乙方提交的预算书及优化设计图纸，甲方提供的智能化技术参数要求。
4. 承包方式 :包工、包料、包提供施工机械设备、包各类材料设备检验、包安全文明施工、包质量、包工期、包验收合格、包维护、包风险、包保险、包施工及各种税费等本工程的应有的全部费用 (不再收取总包服务配合费 )。
二、工期:
1.根据万兴隆·御景城智能化系统工程的实际情况 ,开工日期以甲方下达的开工令为准，时间为150日历天。
2.竣工日期以双方对本工程验收合格为准。
三、系统总造价及其支付 :
(一 )系统总造价
1、本工程采用总价包干的方式承包 ,合同包干总价为人民币:668000含税元 (大写 : 陆拾陆万捌仟元)。
2、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的,视为已包含在工程总价之中 ,
结算不作调整 ,所需全部费用及责任均由乙方承担。
(二 )款项支付
1.本工程分二期施工建设，一期造价为33.4万元(大写 : 叁拾叁万肆仟元)；
二期造价为33.4万元(大写:叁拾叁万肆仟元)，甲方不支付预付款；另施工单
位承若，合同签订后，购买一套商品房作为智能化系统工程施工保证金。
2.一期智能化系统管线敷设安装完成后，甲方支付一期工程款人民币壹拾万整；一期设备安装完成后再支付工程款壹拾万整。
3.竣工验收合格后 ,支付到一期工程总额的95%。
4.预留一期合同总价的5%作为一期工程质量保修金 ,保修期两年后 7个工作
日内全部无息付清。
5.每次付款前乙方须提供足额正规发票 ,因乙方未及时提供发票导致的付款延
迟由乙方负责。
6.二期付款条件同上
四、供货及安装 :
1. 本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2. 乙方维护使用的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准 ,并向甲方提
供厂家批号、出厂合格证等资料证明。
否则 ,甲方有权要求乙方更换 ,相关费
用由乙方自行承担。
五、维修保养 :
1.甲方需在乙方施工完后一个月内验收，本系统免费保修期为贰年自竣工验收合格之日起计算。
2.保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由乙方负责无偿维修。
3.若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏 ,乙方负责免费维修。
若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏 ,乙方负责维修 ,其费用由甲方负责。
4.在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后 ,2小时内派人修理。
若发生紧急抢修事故 ,乙方接到事故电话通知后 ,4小时内赶往事故现场抢修。
乙方逾期进行维修的 ,甲方可自行或委托第三方维修 ,维修费用从乙方的保修金中扣除 ,不足部分,有权向乙方追偿。
5.如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的 ,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失 ,该尾款不足以赔偿甲方损失的 ,甲方有权向乙方追偿。
六、双方责任 :
(一 )甲方责任 :
1. 组织对工程的竣工验收 ,并按合同规定的付款方式支付工程款 ,配合乙方办好结算工作 ,及时结算工程财务和工程尾款。
2.甲方委派叶艺松同志为甲方代表 ,联系电话：处并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
3.在乙方供货后 ,甲方可以组织入员对器材进行验收。
4.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
5.在乙方施工过程中提供必要的配合及便利 ,在不影响甲方正常生产施工过程时 ,不得以任何名义阻扰乙方正常施工及收取乙方正常施工过程的各种费用。
(二 )乙方责任 :
1.指派_何刚_为乙方驻工地代表 ,联系电话负责履行合同 ,组织施工 ,解决由乙方负责的所有施工有关事宜。
2.严格执行施工规范要求 ,严格按照甲方审批确认的施工图纸或做法说明进行施工 ,确保工程施工质量、工期要求 ,严格按照甲方确认的材料品牌及施工内容按质按量完成 ,做好施工质量检查记录 ,整理竣工验收资料。
3.遵守政府有关主管部门对施工现场管理的规定 ,做好现场安全保卫和垃圾清运等工作,做到工完场清理。
4.遵守甲方有关场地管理的规定。
严格执行安全操作规程、消防和环境保护规定 ,做到文明施工 ,在施工过程中出现的一切安全、消防事故及经济损失 ,由乙方负责 ,并及时向甲方和建设主管部门报告。
5.对甲方楼栋管理人员迸行必要的操作、维护培训。
6.施工过程中出现安全问题由乙方负责。
七、争议处理方式
本合同在履行期间 ,双方发生争议时 ,在不影响工程进度的前提下 ,双方可协商解决，当事人双方协商不成时 ,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他事宜 :
1. 本合同如有未尽事宜 ,经双方友好协商 ,另签补充协议。
2.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份 ,与本合同具同等效力。
3.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方 ,对方在收到
通知后必须及时回函。
4.本合同及其附件自签定之日起生效。
5.本合同一式肆份 ,甲乙双方各贰份 ,具有同等法律效力。
甲方 :江西两岸置业有限公司乙方：景德镇源盛智能化工程有限公司
法人代表：法人代表：
时间：2016年6月2日时间：2016年6月2日。