承包商进行索赔流程及依据
工程索赔的程序与步骤
在工程的完成过程中,偶尔会发生一些意外事故,那末,当您或者您身边的朋友因为意外收到伤害时,需要按照什么程序进行索赔呢?因此,今天,就将关于的程序与步骤这一问题进行具体的介绍,希翼对您有一定的匡助。
一、工程索赔的程序与步骤1、承包商递交索赔意向书。
在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向(或者业主)索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据,只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求,其通常包括一下四个方面的内容:(1)事件发生的时间和情况的简单描述(2)索赔依据的合同条款和理由(3)有关后续资料的提供,包括表明将及时记录并提供事件发展的动态(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。
此处需要注意的是:按照国际惯例索赔有效期间是二十八天,固然这并非法律的强制性规定,合同双方可以根据自己的意愿自由约定索赔期间,亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工,同时准备索赔材料。
索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工,并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录,同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。
同期记录的内容有:索赔事件发生时及过程中现场实际状况,索赔事件对工程的伤害程度;索赔事件导致费用增加的项目及所用人员、机械、材料数量、有效票据等。
同期记录应当有现场监理工程人员的签字。
索赔事件发生后,承包商应当进行详细调查,分析事件发生的原因,全面采集证据。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后,在向监理工程师发出索赔通知后二十八天内,或者在工程师允许的合理时间内,向工程师报送索赔文件,说明索赔数额和索赔依据。
索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,也是业主审议承包商索赔请求的主要依据,包括索赔信、索赔报告、附件三部份,其中最主要的为索赔报告。
(参见文末工程费用索赔报审表)4、工程师审核索赔文件。
施工索赔程序和时限
施工索赔程序和时限《建设工程施工合同》对索赔的程序和时间要求有明确而严格的限定。
发(承)包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发(承)包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)延期支付合同价款及造成承(发)包人的其他经济损失。
长济律师根据有关规定,提醒承包人按下列程序以书面方式向发包人索赔:1、索赔事项发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,索赔答复程序同3、4规定相同。
1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。
2、工程设计变更。
3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。
4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。
5、因施工中断,或发包人工作失误导致工效降低。
6、不利的自然条件或人为障碍增加了施工的难度,导致承包人必须花费更多的时间的费用。
7、工期延长或延误。
8、发生非承包人的原因,致使工程终止或放弃。
9、物价上涨引起索赔。
10、货币贬值导致索赔。
11、其他因素引起的索赔。
索赔依据:1、是否造成损失(包括人生伤亡);2、有关法律、法规、规范及强制性标准;3、经批准的建设文件(包括设计变更文件等);4、有关建设工程合同文件;5、工程建设惯例。
索赔证据:1、工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保存妥当,直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止。
2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表。
工程合同索赔条款
工程合同索赔条款
第一条总则
1. 甲方(业主)与乙方(承包商)在签订本工程合同时,应充分考虑工程项目实施过程中可能出现的各种风险因素,并在合同中明确约定索赔的基本原则和程序。
2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜,确保工程项目的顺利进行。
第二条索赔条件
1. 若因甲方原因导致工程延期或增加工程量,乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定,甲方有权向乙方提出索赔。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失,双方应根据合同规定和实际情况协商解决。
第三条索赔程序
1. 一方提出索赔请求时,应及时书面通知对方,并说明索赔的原因、依据及预期的赔偿金额或延期时间。
2. 收到索赔通知的一方应在接到通知后的___天内做出回应,并提出处理意见。
3. 双方应协商一致后签署索赔协议书,作为合同的补充文件。
第四条索赔计算
1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础,双方应根据合同条款和相关证据材料进行核定。
2. 若因工程延期导致的索赔,应考虑延期对工程进度的影响,以及可能产生的间接损失。
第五条争议解决
1. 若双方在索赔事项上发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他
1. 本合同中的索赔条款不得影响双方根据法律规定享有的其他权利和义务。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
工程索赔管理办法
工程索赔管理办法工程索赔是指在建设工程项目中,由于各种原因导致工程方或承包商承担额外费用的申请和处理过程。
为了确保工程的顺利进行和各方利益的平衡,必须建立一套科学、公正、合理的工程索赔管理办法。
本文将就工程索赔的定义、索赔的原因、索赔的程序以及索赔的实施等方面进行讨论,以期为相关方提供一些借鉴。
一、工程索赔的定义工程索赔是指工程方或承包商基于合同约定,在工程建设过程中由于各种原因导致费用增加或造成经济损失的申请和处理过程。
这些原因包括但不限于施工变更、工期延误、设计变更、原材料价格上涨、政策调整等。
工程索赔是合同履行过程中的一种合法权益保障方式。
二、工程索赔的原因1. 施工变更:由于工程设计、质量要求等方面的变更,导致施工中需要额外投入人力、物力、财力或时间,造成费用增加和经济损失。
2. 工期延误:由于不可抗力、政策调整、材料供应等因素导致工程进度无法按时完成,导致额外的监理费用、施工成本增加以及经济损失等。
3. 设计变更:由于工程方案、设计文件的调整或不完善,导致施工中出现问题,增加施工难度和成本,从而产生额外费用。
4. 原材料价格上涨:由于原材料供应市场的波动,导致工程施工期间原材料价格上涨,造成成本增加和经济损失。
5. 政策调整:由于国家政策、法规的变化,导致工程建设中需要调整方案或采取额外措施,增加了施工成本和费用支出。
三、工程索赔的程序1. 索赔申请:工程方或承包商在发现索赔事由后,应尽快向对方提出索赔申请,详细陈述索赔的原因、依据以及索赔额度等,并提供相关证据和资料。
2. 验证和审批:对方收到索赔申请后,应及时开展调查核实工作,并与工程方或承包商进行沟通协商。
经双方协商一致后,进行索赔的审批和签订索赔协议。
3. 合同履行:根据索赔协议,对方应按约定时间和金额进行支付或补偿,确保双方权益的平衡和合同的履行。
4. 纠纷解决:如在索赔处理过程中出现争议,双方可以通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
工程施工理赔流程及标准
工程施工理赔流程及标准一、施工理赔的概念施工理赔是指在工程施工过程中,因各种原因导致工程项目发生损失而进行的赔偿行为。
施工理赔的目的是为了维护各方的合法权益,保障工程项目的顺利进行。
理赔流程则是指在出现损失后,参与方按照一定的程序和要求进行协商、申请、审核和结算的过程。
二、施工理赔的流程1. 损失发现和记录在工程施工过程中,如果发生了损失,首先要及时发现并记录损失的情况。
损失的记录要包括损失的地点、时间、原因、损失的性质和程度等信息。
2. 立案申请当发现了损失后,参与方需要向相关部门提交理赔申请。
在立案申请中,要提供损失的相关资料和证据,并注明申请的原因和要求。
3. 理赔审核理赔审核是指对申请的理赔进行审核和审查。
在审核过程中,相关部门将根据申请的情况、相关法律法规和合同条款进行核实和评估。
如果符合要求,审核部门将会批准理赔申请。
4. 理赔协商一旦理赔申请通过审核,参与方将进行理赔金额的协商。
在协商中,双方将根据损失的情况、责任的划分以及相关法律法规进行协商谈判,最终确定理赔金额。
5. 结算支付最后一步是结算支付,一旦双方就理赔金额达成一致意见,负责部门将会进行结算并支付理赔金额。
三、施工理赔的标准1. 理赔申请的条件施工理赔申请的条件主要有以下几点:损失的发生是由于工程施工过程中的错误或意外造成的;损失是在合同约定范围内发生的;申请方有详细的损失记录和相关证据。
2. 理赔金额计算的原则在进行理赔金额计算时,要根据损失的性质和程度、相关约定和法规以及责任的划分原则进行计算。
理赔金额应该能够覆盖损失的全部或大部分金额。
3. 理赔申请的程序施工理赔申请的程序应该是规范和有序的。
在申请过程中,要按照合同条款和相关法规进行材料的准备和申请的提交,确保申请的合理性和真实性。
4. 结算支付的时限一旦理赔申请通过审核和协商,结算支付的时限应该是合理的。
结算方要尽快将理赔金额支付给申请方,确保各方的合法权益。
四、施工理赔的注意事项1. 防范措施工程施工过程中,要通过采取各种防范措施来预防损失的发生。
工程师接到承包商索赔报告后的流程
工程师接到承包商索赔报告后的流程一、先别慌,仔细看报告。
当工程师接到承包商的索赔报告呀,就像收到了一个有点烫手的山芋,但咱可不能扔,得好好研究。
先得把报告从头到尾认真地看一遍,了解承包商到底为啥索赔,是因为工程延期啦,还是有啥额外的费用支出。
就好比看故事书一样,把事情的来龙去脉搞清楚。
这时候可不能走马观花哦,每一个小细节都可能很重要。
比如说,索赔的金额是怎么算出来的,依据的是哪些条款,这些都得心里有数。
要是看到有模棱两可的地方,就在旁边做个小记号,等会儿再仔细琢磨。
二、核对事实与证据。
看完报告之后呢,就该去核对事实啦。
工程师不能光听承包商一面之词呀,得去施工现场看看,或者找相关的人员了解情况。
这就像是侦探破案一样,要找到真相。
看看承包商说的那些事儿是不是真的发生了,有没有夸大其词的情况。
比如说,承包商说因为甲方提供的材料晚到导致工程延误,那工程师就得去查查供货记录,看看是不是这么回事儿。
还有那些证据,像照片、文件之类的,也得检查检查,看看有没有伪造或者不合规的情况。
如果发现证据不足或者有问题,那可就得跟承包商好好聊聊啦,让他们补充或者解释清楚。
三、查条款,找依据。
这一步也很关键哦。
工程师得把工程合同拿出来,像翻字典一样,查找相关的条款。
看看承包商的索赔是不是符合合同里的规定。
合同就像是大家都得遵守的游戏规则,如果不符合规则,那索赔可就有点站不住脚啦。
比如说,合同里规定只有在特定的自然灾害情况下才能进行某种索赔,那要是承包商因为别的原因索赔,这就不行啦。
在这个过程中,工程师得对合同条款特别熟悉,要是有不太明白的地方,也可以找法律专家或者有经验的同事问问,可不能稀里糊涂地就下结论。
四、跟承包商沟通。
查清楚条款之后呢,就该跟承包商沟通啦。
这就像是两个人聊天一样,不过是比较严肃的聊天。
工程师可以把自己核对事实和查条款的结果告诉承包商,要是有问题就指出来,要是合理的部分也可以表示认可。
沟通的时候呢,态度要好,毕竟大家都是为了把工程做好。
工程合同索赔细则
工程合同索赔细则一、索赔的定义及原则索赔是指由于合同一方未能履行合同约定的义务,或因不可抗力等其他原因导致另一方遭受损失时,受损方向对方提出经济补偿的行为。
索赔应遵循公平、合理、及时和真实的原则。
二、索赔的条件1. 存在合同关系:索赔方与被索赔方之间必须有明确的合同关系。
2. 违约行为:被索赔方未能按照合同规定履行义务,或其行为违反了合同条款。
3. 损失发生:索赔方因被索赔方的违约行为遭受了实际损失。
4. 因果关系:违约行为与损失之间存在直接的因果关系。
三、索赔的程序1. 发现索赔事项:一旦发现可能引发索赔的情况,应及时通知对方。
2. 提出索赔要求:索赔方应在规定时间内以书面形式向被索赔方提出索赔要求,并说明索赔的理由、依据及损失计算方法。
3. 协商解决:双方应通过友好协商的方式解决索赔问题。
4. 提交证据:索赔方应提供充分的证据以支持其索赔要求。
5. 确认索赔金额:经过协商或第三方调解后,双方应确认最终的索赔金额。
6. 履行赔偿:被索赔方应在确认索赔金额后的约定时间内履行赔偿责任。
四、索赔的时限索赔方应自知道或应当知道索赔事由之日起,在合同约定的期限内提出索赔要求。
若合同未作明确规定,应参照相关法律法规的规定执行。
五、索赔的限制1. 任何一方对索赔金额有异议时,可提交第三方进行评审或仲裁。
2. 索赔方不得无故拖延索赔程序,否则可能丧失索赔权利。
3. 被索赔方对索赔要求的合理性有异议时,可以请求调解或仲裁。
六、其他相关条款1. 合同双方应本着诚信原则,妥善保管与合同履行相关的文件和资料。
2. 任何一方在合同履行过程中遇到不可抗力事件,应及时通知对方,并采取措施减少损失。
3. 合同解除不影响已经产生的索赔权利。
七、结语工程合同索赔细则的制定旨在为可能出现的争议提供解决途径,保护合同双方的合法权益。
在实际操作中,各方应严格按照合同约定行事,以减少不必要的纠纷和损失。
工程施工设备损坏索赔(3篇)
第1篇在工程建设过程中,设备损坏是不可避免的问题。
设备损坏不仅会影响工程进度,增加工程成本,还可能给施工方带来经济损失。
因此,施工方有权依法向设备供应商或相关责任方提出索赔。
以下是一篇关于工程施工设备损坏索赔的文章。
一、索赔背景某建筑工程项目在施工过程中,由于设备故障导致工程进度延误,给施工方带来了经济损失。
经调查,发现设备损坏是由于设备供应商提供的设备存在质量问题所致。
为维护自身合法权益,施工方决定向设备供应商提出索赔。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》:根据合同约定,设备供应商应保证所提供的设备质量符合国家标准和行业标准,如设备存在质量问题,供应商应承担相应的赔偿责任。
2. 《中华人民共和国产品质量法》:设备供应商提供的设备存在质量问题,侵犯了施工方的合法权益,应依法承担赔偿责任。
3. 《中华人民共和国侵权责任法》:设备供应商提供的设备存在质量问题,导致施工方遭受损失,应承担侵权责任。
三、索赔流程1. 收集证据:收集设备损坏的相关证据,如照片、视频、维修记录等。
2. 调查原因:对设备损坏原因进行调查,明确责任方。
3. 计算损失:根据设备损坏程度、工程进度延误等因素,计算经济损失。
4. 提出索赔:向设备供应商发出索赔通知,明确索赔事项、金额及要求。
5. 协商解决:与设备供应商进行协商,争取达成和解。
6. 仲裁或诉讼:如协商不成,可向仲裁机构或人民法院提起仲裁或诉讼。
四、索赔要点1. 明确责任:在索赔过程中,要明确设备损坏的责任方,确保索赔的针对性。
2. 计算损失:根据实际情况,准确计算经济损失,包括直接损失和间接损失。
3. 证据充足:收集充分的证据,如设备损坏照片、维修记录等,以证明设备损坏的事实。
4. 合理协商:在协商过程中,要保持理性和耐心,争取达成合理赔偿。
5. 依法维权:如协商不成,可依法提起仲裁或诉讼,维护自身合法权益。
总之,在工程施工过程中,设备损坏索赔是施工方维护自身合法权益的重要手段。
简述工程索赔的程序
简述工程索赔的程序
工程索赔是指在工程建设过程中,因为某些原因所产生的损失和
费用需要由工程承包商向业主申请赔偿的一种方式。
索赔程序的具体
流程可以简单概括为以下几个步骤:
第一步,认真阅读合同。
首先,承包商需要认真阅读和理解工程
合同中有关索赔和争议解决的条款。
只有了解这些规定,才能在实际
情况中正确处理索赔问题,确保自己的合法权益不被侵害。
第二步,认真记录索赔材料。
承包商需要根据合同规定,及时记
录和收集索赔相关的资料和证据,包括影响工程进度和质量的各种原
因和因素,以及关键文档和会议记录等。
这些材料将在后续的索赔诉
讼中发挥重要作用。
第三步,主动沟通协商。
承包商应该与业主或项目管理方建立积
极的沟通和协商机制,寻找解决索赔问题的最佳途径。
如果问题无法
在沟通协商中解决,承包商可以考虑采取其他争端解决方式,例如通
过仲裁或法庭审判来解决。
第四步,申请索赔并跟进处理。
承包商需要在规定的时间内提交
正式的索赔申请书,申请赔偿自己因非自身原因而产生的损失和费用。
在提交申请后,承包商需要跟踪索赔处理流程,并积极配合业主或管
理方进行沟通和协商,确保索赔得到公正、合理的处理。
总之,工程索赔是工程建设中一个非常重要的环节,要求承包商具有丰富的经验、细心、严谨和主动的态度。
只有在认真了解合同规定、积极沟通协商、齐全索赔证据材料的基础上正确申请索赔,并且跟随整个处理流程,才能取得良好的效果。
工程项目合同管理索赔
工程项目合同管理索赔
我们需要明确,什么是工程索赔?工程索赔,是指由于各种原因导致工程进度延误、工程质量问题、工程费用增加等问题,一方向另一方提出经济补偿或其他形式补偿的要求。
因此,工程项目合同管理索赔范本的制定,需要充分考虑到这些可能出现的问题,并提前设定解决方案。
我们要了解的是,工程项目合同管理索赔范本应该包含哪些内容?一般来说,一个完整的工程项目合同管理索赔范本应该包括以下几部分:一是索赔条件,即什么情况下可以进行索赔;二是索赔程序,即进行索赔的具体流程是什么;三是索赔计算方法,即如何计算索赔金额;四是索赔结果的处理方式,即索赔成功后如何处理。
我们来看一下具体的索赔条件。
在工程项目中,常见的索赔条件包括:工程进度延误、工程质量问题、工程费用增加等。
对于这些情况,合同中应明确规定,一旦出现这些情况,承包商有权向业主提出索赔。
我们来看看索赔程序。
一般来说,索赔程序包括以下几个步骤:承包商需要向业主提交书面的索赔通知,说明索赔的原因和预计的索赔金额;业主需要在收到索赔通知后的一定时间内进行回应;双方通过协商或者仲裁的方式确定最终的索赔金额。
我们再来看一下索赔计算方法。
索赔计算方法通常包括直接成本法、实际成本法和预期成本法等。
其中,直接成本法是根据工程的直接成本来计算索赔金额;实际成本法是根据工程的实际成本来计算索赔金额;预期成本法是根据工程的预期成本来计算索赔金额。
我们来看一下索赔结果的处理方式。
一般来说,索赔成功后,业主需要按照合同约定的方式支付索赔金额。
如果业主拒绝支付,承包商可以通过法律途径来维护自己的权益。
工程施工索赔怎么办手续
工程施工索赔怎么办手续一、索赔的条件1、索赔的原因工程造成的损失、损害、索赔的原因,主要包括设计变更、工期延误、质量问题、工程变更等。
2、索赔的金额要求明确索赔金额,包括主张的索赔数额和支持文件。
3、索赔的材料要求提供清晰、完整、准确的索赔文件,包括索赔申请书、相关证据材料等。
二、索赔的流程1、协商解决在工程施工中,双方可以通过协商解决的方法解决问题,需要在双方达成一致意见的基础上签订索赔协议。
2、申请索赔在双方无法达成一致意见的情况下,施工方或业主方可以向对方提出索赔申请,要求对方进行赔偿。
3、接受索赔对方在收到索赔申请后,需要对索赔进行审核,并决定是否接受索赔。
4、拒绝索赔如果对方拒绝接受索赔,施工方或业主方可以通过法律途径对索赔进行追讨。
三、索赔的准备工作1、搜集证据在提出索赔之前,需要先搜集相关证据,包括合同、协议、施工日志、验收记录、质量检测报告等。
2、明确索赔金额在提出索赔申请时,需要明确索赔金额,并提供支持文件。
3、咨询律师如果索赔涉及法律问题,需要向专业的律师咨询法律意见,确保索赔程序的合法性。
四、索赔的注意事项1、时间要求在进行索赔的过程中,要严格按照合同规定的时间要求进行,不可超时。
2、合同约定在进行索赔时,要根据合同的约定进行索赔,确保合同的有效性。
3、合法性在进行索赔时,要确保索赔的合法性,不可违法。
五、索赔的结果1、双方协商解决在索赔的过程中,双方可以通过协商解决的方式达成一致意见,解决问题。
2、法律途径如果在进行索赔的过程中无法达成一致意见,可以通过法律途径对索赔进行追讨。
以上是工程施工索赔的具体手续,希望对大家有所帮助。
在进行施工索赔时,需要仔细研究合同条款,严格按照规定的程序操作,合理提出要求,确保索赔的成功。
希望大家在工程施工中都能顺利完成索赔程序,保护自己的权益。
工程项目结算索赔制度规定
工程项目结算索赔制度规定一、目的和依据为了规范工程项目结算与索赔活动,保障工程质量、进度和投资控制目标的实现,特制定本制度。
本制度依据国家有关法律法规及行业规范,结合公司实际情况而制定。
二、适用范围本制度适用于本公司承接的所有工程项目,包括但不限于新建、扩建、改建以及维修等各类工程项目的结算与索赔管理。
三、结算原则1. 公正性:确保结算过程的公开、公平、公正,避免任何形式的不正当利益输送。
2. 准确性:结算数据必须真实、准确,反映实际完成的工程量和质量状况。
3. 及时性:结算工作应随工程进度同步进行,确保资金的及时流转。
4. 合法性:所有结算活动必须符合国家法律、法规和合同约定。
四、索赔原则1. 合法性:索赔行为必须基于合法的事由,并符合合同约定。
2. 合理性:索赔金额应当合理,与实际损失相匹配。
3. 协商一致:鼓励通过友好协商的方式解决索赔问题。
4. 证据充分:提出索赔时,应提供充分的证据材料。
五、结算流程1. 工程量的确认:根据实际完成的工程量,由项目经理负责审核确认。
2. 结算资料的准备:包括工程量清单、设计变更单、现场签证单等。
3. 结算书的编制:由成本控制部门负责编制初步结算书。
4. 审核与审批:初步结算书需经过项目经理、财务部门等相关部门负责人的审核,并由公司领导审批。
5. 结算报告的提交:将最终的结算报告提交给甲方进行确认。
六、索赔流程1. 索赔事由的发生:一旦发生可索赔的事件,应及时记录并收集相关证据。
2. 索赔意向的通知:向对方发出书面的索赔意向通知。
3. 索赔材料的准备:整理相关的证明材料,如延期证明、额外成本计算等。
4. 索赔报告的编制:根据收集的材料编制详细的索赔报告。
5. 协商与解决:与对方进行协商,力求达成一致意见。
6. 法律途径:如协商不成,可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。
七、监督管理公司设立专门的监督机构,对结算与索赔活动进行监督检查,确保制度的执行。
对于违反规定的行为,将按照公司纪律处分条例进行处理。
在FIDIC疏浚与吹填合同条件下承包商进行索赔的依据和程序
在FIDIC疏浚与吹填合同条件下承包商进行索赔的依据和程序范本一:正文:一、索赔的依据和程序1.1 索赔的依据根据FIDIC疏浚与吹填合同条件,承包商可以基于以下依据提出索赔:(1)设计变更:如发生合同设计范围的变更,承包商可以提出索赔以涵盖增加的工作量和成本。
(2)变更指示或口头指令:如果雇主或其代表给出的变更指示或口头指令导致承包商遇到额外费用或延误,则承包商有权提出索赔。
(3)工期延误:如果雇主或其代表在合同规定的日期前未能完成适当的工作,导致工期延误或存在任何工期影响,承包商可以提出索赔以弥补由此产生的损失和额外成本。
(4)不可抗力:如自然灾害、政府行为、战争等不可抗力事件导致工程暂时或永久性中止,承包商可以提出索赔。
(5)遵循法律法规:如果承包商需要遵循适用的法律法规而导致额外的费用或延误,可以提出索赔。
(6)雇主拖欠付款:如果雇主未按照合同规定及时支付款项,导致承包商无法购买材料或支付工人工资等,承包商可以提出索赔。
1.2 索赔的程序承包商在提出索赔时应按照以下程序进行:(1)书面通知:承包商应及时向雇主书面通知索赔的原因和依据,并提供相应文件和证据支持。
(2)协商解决:双方应在接到索赔通知后尽快进行协商,以达成一致意见。
如果双方无法达成一致,则进入下一步程序。
(3)仲裁或法律诉讼:如协商解决失败,承包商可以选择将争议提交仲裁机构或法院解决。
在仲裁或法律诉讼过程中,承包商需要提供相关证据和文件支持索赔要求。
附件:1. 承包商索赔通知书模板2. 索赔证据和文件清单法律名词及注释:1. FIDIC:国际工程与咨询工程师联合会(International Federation of Consulting Engineers)的简称。
2. 疏浚与吹填合同条件:FIDIC针对疏浚与吹填工程制定的合同条件文件,规范了合同各方的权利和义务。
3. 变更指示:雇主或其代表向承包商发出的书面指示,要求对工程进行变更的行为。
工程合同索赔程序简述
工程合同索赔程序简述一、索赔的前提条件在启动索赔程序之前,必须明确索赔的前提条件。
通常情况下,索赔应当基于以下条件之一:1. 合同条款明确规定了索赔的权利和程序。
2. 双方事后达成了索赔的共识。
3. 根据相关法律法规,承包商有权提出索赔。
二、索赔通知一旦发现可能产生索赔的情况,承包商应立即书面通知项目业主或其代表。
通知中应包括索赔的原因、预计的额外成本或损失以及任何支持性文件或证据。
三、索赔报告的提交承包商应在合同约定的时间内,或者在合理的时间内(如果没有具体约定),提交详细的索赔报告。
该报告应包括以下内容:1. 索赔事实的详细描述。
2. 索赔金额的计算方法和依据。
3. 相关证据材料,如照片、记录、发票等。
4. 对项目进度的影响评估。
四、索赔的审查与协商项目业主或其代表收到索赔报告后,应及时进行审查。
审查过程中可能需要与承包商进行沟通,以便澄清事实、补充信息或讨论解决方案。
双方应本着公平和诚信的原则,通过协商解决索赔问题。
五、索赔的批准与支付如果索赔成立,项目业主应根据协商结果批准索赔金额,并在约定的时间内完成支付。
如果双方无法达成一致,可以按照合同条款约定的争议解决机制进行处理,如调解、仲裁或诉讼。
六、记录与归档无论索赔是否成功,都应对整个索赔过程进行详细记录,并将所有相关文件进行归档。
这些记录和文件将有助于未来类似情况的处理,也可能成为后续争议解决的重要依据。
七、注意事项在整个索赔过程中,以下几点需要特别注意:1. 保持沟通的透明性和及时性。
2. 确保所有索赔材料的真实性和合法性。
3. 遵守合同约定的索赔程序和时间限制。
4. 在必要时寻求专业法律或技术意见。
建设工程合同索赔
建设工程合同索赔
本合同由以下双方签署,即承包商(以下简称"甲方")和业主(以下简称"乙方")。
1. 索赔条件。
甲方在建设工程过程中,若因以下原因导致工程延误或额外费用支出,即可提出索赔:
a. 乙方未能按时提供必要的材料或信息;
b. 政府部门的审批或许可延误;
c. 自然灾害或不可抗力事件;
d. 其他非甲方责任的原因。
2. 索赔程序。
甲方在发生索赔条件时,应立即书面通知乙方,并提供相关证据和支持文件。
乙方应在收到通知后尽快进行审核,并在15个工作日内做出答复。
3. 索赔额度。
甲方提出索赔后,乙方应根据合同约定和实际情况,合理确定索赔额度。
双方应在30个工作日内就索赔金额达成一致意见,并签订索赔协议。
4. 索赔支付。
乙方应在签订索赔协议后的15个工作日内,将索赔金额支付给甲方。
5. 争议解决。
对于索赔金额或其他相关事项的争议,双方应友好协商解决。
若协商无果,应提交给指定的仲裁机构进行仲裁。
6. 其他。
本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(承包商),____________________。
乙方(业主),_____________________。
签署日期,______________________。
公路工程施工索赔规定
一、索赔定义公路工程施工索赔是指在公路工程施工过程中,由于业主、监理工程师、承包商三方的行为或原因,导致承包商在合同履行过程中遭受损失,承包商根据合同约定,向业主或监理工程师提出索赔要求,以获得相应的经济补偿或工期延长的行为。
二、索赔原因1. 业主原因:如未按合同约定提供施工场地、材料、设备等,或未按时支付工程款等。
2. 监理工程师原因:如未按照合同约定进行施工管理,导致工程进度延误、成本增加等。
3. 承包商原因:如施工过程中因自身原因导致工程质量、进度等问题,给业主造成损失。
4. 不可抗力原因:如自然灾害、政策调整等不可预见因素,导致工程无法按期完成。
三、索赔程序1. 承包人提出索赔申请。
索赔事件发生28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
2. 发出索赔意向通知后28天内,承包人向监理工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3. 监理工程师审核承包人的索赔申请。
监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
4. 监理工程师与承包人谈判达不成共识时,监理工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。
5. 业主审批监理工程师的索赔处理证明。
业主在收到监理工程师的索赔处理证明后,应在28天内,由监理工程师向承包人出具经业主签认的索赔处理结果。
6. 承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照争议解决约定处理。
四、索赔依据1. 合同文件:包括施工合同、招标文件、设计文件等。
2. 施工记录:包括施工日志、工程进度表、质量检验报告等。
3. 证明材料:如监理工程师的指示、业主的书面通知、第三方检测报告等。
五、注意事项1. 承包商应加强合同管理,确保合同条款明确、完整。
2. 承包商应提高索赔意识,及时发现并收集索赔依据。
3. 监理工程师应公正、客观地处理索赔事件,维护各方合法权益。
工程项目变更索赔工作
工程项目变更索赔工作(原创版)目录1.工程项目变更索赔工作的概述2.工程变更索赔策划书的重要性3.工程项目索赔的流程及依据4.变更索赔的目标和考核5.工程索赔报告的撰写与提交正文一、工程项目变更索赔工作的概述工程项目变更索赔工作是指在工程项目实施过程中,由于设计变更、施工条件变化、合同条款调整等原因导致工程项目成本发生变化,承包商根据合同约定向业主提出索赔要求的一系列工作。
变更索赔工作的目的是确保承包商的合法权益,维护工程项目的顺利进行。
二、工程变更索赔策划书的重要性工程变更索赔策划书是承包商在提出索赔前,对索赔事项进行系统分析和策划的重要文件。
它主要包括索赔事项的描述、索赔依据、索赔金额计算、索赔证据等内容。
工程变更索赔策划书的编制对于索赔的成功与否具有重要意义,有助于提高索赔的合理性和准确性,降低索赔风险。
三、工程项目索赔的流程及依据工程项目索赔的流程通常包括以下几个步骤:1.索赔事项的发生:在工程项目实施过程中,由于设计变更、施工条件变化、合同条款调整等原因,导致工程项目成本发生变化。
2.承包商收集索赔证据:承包商需对索赔事项进行详细记录,并收集相关证据,包括现场照片、合同文件、设计变更通知等。
3.编制索赔报告:承包商根据收集的证据,编制索赔报告,明确索赔事项、索赔依据、索赔金额等。
4.提交索赔报告:承包商将索赔报告提交给业主,业主在收到报告后进行审核。
5.索赔协商与调解:业主与承包商就索赔事项进行协商,如有争议,可邀请专家进行调解。
6.索赔批准与支付:经协商或调解达成一致意见后,业主批准索赔,并按照约定支付索赔金额。
四、变更索赔的目标和考核变更索赔的目标是确保承包商的合法权益,维护工程项目的顺利进行。
为了实现这一目标,承包商应积极开展索赔工作,确保索赔事项的真实性、合理性和准确性。
同时,业主也应加强对索赔工作的管理和监督,避免恶意索赔和虚假索赔。
五、工程索赔报告的撰写与提交工程索赔报告是承包商向业主提出索赔要求的重要文件。
工程施工索赔及管理
工程施工索赔及管理施工索赔是在施工过程中,承包商根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。
从广义上讲,施工索赔还包括业主对承包商的索赔,通常称为反索赔。
建设工程施工索赔的程序我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下: 1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知; 2)发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料; 3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可; 5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔的起因1)风险分担不均。
这是工程承包业受“买方市场”现状制约这一客观事实所决定的。
在这种情况下,中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险,弥补各种风险引起的损失。
这就是工程索赔中承包商(Constractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的原因。
2)施工条件变化。
土建工程施工与地质条件密切相关,如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。
这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。
因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。
3)工程变更(Variations)。
承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ— Bill of quantities)中所列工程量的一定幅度(15%)以上时,或者在施工过程中,工程师(Engineer)指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用,或需要延长工期。
所有这些情况,承包商都可提出索赔要求,以弥补自己不应承担的经济损失。
施工中的索赔与赔偿机制详解
施工中的索赔与赔偿机制详解在工程施工过程中,难免会遇到一些问题和意外情况,如设计变更、工期延误、材料损坏等。
为了维护各方的权益,确保施工项目的顺利进行,索赔与赔偿机制得到了广泛应用。
本文将详细讨论施工中的索赔与赔偿机制,以及相关的法律法规及应注意的事项。
一、索赔机制1. 定义索赔是指施工项目中,承包商或分包商向业主或总承包商申请因发生意外情况、设计变更、工期延误等原因而请求补偿的过程。
索赔机制是为了解决施工过程中产生的损失和争议,并使各方能够在公平、合理的基础上得到补偿。
2. 索赔类型常见的索赔类型包括:- 设计变更索赔:当施工过程中发生设计变更时,承包商可以向业主提出索赔,要求补偿因设计变更带来的额外成本和延误影响。
- 工期延误索赔:如果施工进程延误,承包商可以向业主提出索赔,要求补偿因工期延误导致的额外成本和损失。
- 材料损坏索赔:当施工过程中材料被损坏或损失时,承包商可以向供应商或业主提出索赔,要求赔偿造成的经济损失和迟延交付带来的损失。
3. 索赔程序索赔程序一般包括以下几个步骤:- 准备索赔文件:承包商需要准备详细的索赔文件,包括索赔的原因、证据材料、计算方法等。
- 提交索赔申请:承包商需要将索赔文件提交给业主或总承包商,并确保按照合同约定的时间提交。
- 处理和评估:业主或总承包商将对索赔进行处理和评估,包括核实索赔的合理性、计算索赔金额等。
- 协商或仲裁:在索赔处理中,各方可以选择协商解决争议,或者通过仲裁等法律途径解决。
二、赔偿机制1. 定义赔偿是指施工项目中,一方由于违约行为或责任造成另一方经济损失,根据合同约定或法律规定进行的补偿行为。
赔偿机制是为了保障受损方的利益,促使违约方承担相应的责任和经济赔偿。
2. 赔偿类型常见的赔偿类型包括:- 违约赔偿:当一方违反合同约定,未履行或不完全履行合同义务时,需要承担违约责任,并向受损方支付违约金或赔偿金。
- 造成损失赔偿:当一方因过失或故意行为导致施工项目产生经济损失时,需要承担相应责任并进行经济赔偿。
fidic施工合同条件中承包商索赔流程
fidic施工合同条件中承包商索赔流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!FIDIC施工合同条件下的承包商索赔流程解析FIDIC,全称是“国际咨询工程师联合会”,其制定的施工合同条件在全球范围内被广泛采用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
承包商进行索赔流程及依据
一、承包商索赔的流程:
1、按合同规定的期限提出索赔要求,按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定:“工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内,向工程师发出索赔意向通知”。
按照FIDIC“新红皮书”的规定,书面的索赔通知应在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出,并抄送业主,否则,逾期再报,有可能会遭到业主和工程师的拒绝。
2、按合同规定期限报送索赔资料和索赔报告,按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,“发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和经济损失的索赔报告及有关资料”,FIDID“新红皮书”也有更详细的规定。
工程师在接到承包商索赔报告书和证据资料后,应迅速审阅研究,在不能确认责任人的情况下,可要求承包商补充相关材料。
3、协商解决索赔问题。
在友好协商地解决索赔争端的过程中,工程师起着重要的作用,对工程师做出的决定,合同一方或双方都不能接受,可以调解。
4、争端裁决委员会调解。
争端裁决委员会是FIDIC“新红皮书”通用条件规定的,按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定“发包人与承包人在履行合同时发生争议,可以和解或要求有关主管部门调解”。
可以请上经主管部门,如建委或造价管理部门进行调解。
5、仲裁或诉讼,虽然协商和调解更为理想的解决问题,但如不能奏效,最终只能通过仲裁或诉讼,并且这种解决的方式,对双方都有约束力,甚至可以强制执行。
二、索赔依据:
如果发包人与承包人约定适用我国《建设工程施工合同(示范文本)》(1999年修订),承包商可以引用以下条件进行索赔:
1、该合同第3.3约定,提供适用标准、规范的规定。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
2、该合同第4.1约定,发包人要求承包人需要特殊保密的措施费。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
3、该合同第6.2约定,工程师指令错误。
因工程师指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
4、该合同第6.3约定,工程师未按合同约定履行义务。
由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
5、该合同第7.3约定,因发包人的原因,承包人在施工中采取紧急措施。
项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与工程师联系时。
项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。
责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。
6、该合同第8.3约定,发包人未能完成8.1款的各项义务。
发包人未能履行8.1款提供初步施工条件的各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
7、该合同第11.2约定,因发包人原因不能按约定日期开工。
因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。
发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
8、该合同第12约定,因发包人原因暂停施工。
因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期,因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
9、该合同第13约定,工期延误条款。
因发包人的原因或不可抗力造成工期延误条款,在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予以确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
10、该合同第15约定,工程质量因发包人原因达不到约定条件。
因发包人原因工程质量达不到约定的质量标准,发包人承担违约责任。
赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。
11、该合同第16.3约定,工程师检查影响施工正常进行,检验为合格。
工程师的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。
除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。
12、该合同第16.4约定,因工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成返工或修改。
因工程师指令事物或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。
13、该合同第18约定,工程师要求重新检验,工程合格的。
无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
检验合格,发包人承担由此发生的全部追建合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
14、该合同第19.5约定,因设计原因试车达不到验收要求,发包人负责修改设计;因设备制造原因试车达不到验收要求,设备为发包人采购的。
由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。
发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装。
设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。
15、该合同第20.2约定,因发包人原因导致安全事故。
发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
16、该合同第23.3约定,合同价款调整条款。
符合可调价格调整因素的,如法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;工程造价管理部门公布的价格调整;一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;双方约定的其他因素。
承包人应当在发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追建合同价款,与工程款同期支付。
工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。
17、该合同第24约定,发包人不按约定支付预付款。
发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。
18、该合同第26.3约定,发包人不按约定支付工程款。
发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
19、该合同第27.4约定,发包人供应材料、设备延误或不合格。
发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任,发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。
20、该合同第39.3约定,不可抗力的情形。
因不可抗力导致的费用及延误的工期由发包人承担的情况有:a 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;b发包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;c停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;d 工程所需清理、修复费用,由发包人承担;e 延误的工期相应顺延。
21、该合同第43.2约定,工程施工发现地下障碍和文物而采取保护措施。
施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面的形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案,发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。