35KV变电站安装工程合同范本
202435kv变电站施工合同.
202435kv变电站施工合同.甲方(承包方):___________________乙方(业主方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方的202435kv变电站工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：202435kv变电站工程。
1.2 工程地点：_________。
1.3 工程内容：本工程主要包括变电站的基础设施建设、设备采购、安装调试、试运行等。
1.4 工程工期：自本合同签订之日起计算，预计工程周期为______个月。
第二条工程价款及支付方式2.1 本工程总价款为人民币____元整(大写：__________)。
(1)首期款：合同签订后，甲方应在五日内支付人民币____元整(大写：__________),作为本工程的首期款；(2)中期款：在工程进度过半时，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________);(3)尾期款：在工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方书面通知后的______日内支付人民币____元整(大写：__________)。
2.3 甲方未按前述约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息按逾期付款金额的每日千分之_____计算。
第三条质量标准与验收标准3.1 工程质量应符合国家有关标准、规范和行业规定，达到设计要求和验收标准。
3.2 工程竣工后，乙方应组织对工程进行验收，验收合格后，双方方可办理竣工结算手续。
第四条保修期限与责任承担4.1 自工程竣工验收合格之日起，甲方应对本工程提供免费保修期为______年/月，如发生质量问题，甲方应负责维修或更换。
4.2 在保修期内，因非人为原因导致设备故障的，甲方应在接到乙方通知后的______小时内进行维修或更换；因人为原因导致设备故障的，甲方应承担相应维修费用。
35KV变电站安装工程合同
35KV变电站安装工程合同35KV变电站安装工程合同1. 引言本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿的基础上，根据相关法律法规和合同约定，就35KV变电站的设计、供货、施工、安装等工程进行商议并达成一致，以明确双方的权利和责任。
2. 合同目的本工程合同旨在确保35KV变电站的安装工程按照合同规定的技术标准、质量要求和时间进度进行，保证工程的顺利完成。
3. 合同范围3.1 工程基本情况3.1.1 工程名称：35KV变电站安装工程3.1.2 工程地点：（具体地址）3.1.3 工程内容：包括变电设备的设计、供货、施工、安装等。
3.2 乙方的责任和义务3.2.1 设计工作：乙方应根据甲方提供的技术要求，完成变电站的设计工作，并按照设计方案进行供货、施工和安装。
3.2.2 工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，确保工程质量符合规定，保证设备的可靠性和稳定性。
3.2.3 工程进度：乙方应制定详细的工程进度计划，并按照计划进行施工和安装，不得迟延工期。
3.2.4 环保和安全：乙方应保证施工过程中的环境保护和安全生产，并按照像关法律法规采取必要的措施。
3.3 甲方的责任和义务3.3.1 技术要求：甲方应提供详细的技术要求和设计文件，对乙方的工作赋予指导和协助。
3.3.2 付款及工程变更：甲方应按照合同约定的方式和时间支付乙方的工程款项，并及时与乙方商议解决工程变更问题。
3.3.3 工程监督：甲方有权对乙方的工作进行监督，确保工程质量和进度符合要求。
4. 工程价格与支付方式4.1 工程价格4.1.1 总价款：本工程的总价款为XXXX元（大写：人民币XXXX元整）。
4.2 付款方式4.2.1 预付款：甲方应在本合同签订后的5个工作日内支付工程总价款的30%作为预付款。
4.2.2 进度款：甲方应根据工程进度支付相应的进度款项，具体支付比例和时间见附件《进度款支付计划》。
5. 合同履行期限5.1 工期计算5.1.1 工期开始：本合同自双方签订之日起生效。
35KV变电站安装工程合同范本(范本文)
35KV变电站安装工程合同范本第一章总则第一条合同目的本合同根据双方共同商定，旨在约定承包方对甲方的35KV变电站安装工程进行施工，并确保施工过程安全、质量达标。
第二条合同主体本合同的双方主体为：甲方：（详细填写甲方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）乙方（承包方）：（详细填写乙方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）第三条合同约定1.本合同内容包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。
2.双方应本着互利互惠、公平合理的原则进行合作。
第二章工程内容与要求第四条工程内容1.本工程的范围包括设计、采购、运输、安装等。
2.详细列出变电站安装的具体工程内容、施工标准、工期等要求。
第五条工期要求1.工期自合同生效之日起计算，双方应确定合理的工期。
2.工期延误责任及相关赔偿待遇将在附件中详细约定。
第三章合同履行第六条工程变更1.如有需要对工程内容进行变更，应及时以书面形式通知对方。
2.双方要在变更发生后重新商定工程范围、工期、报酬等相关事项。
第七条施工安全与质量保障1.施工过程应符合国家相关法律法规和强制标准。
2.承包方应制定详细的施工方案，并确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。
3.承包方应按照项目需求，选择符合质量要求的材料和设备。
第八条工程款支付1.工程款的支付方式、比例及时间节点应在合同附件中明确约定。
2.工程款的支付应符合相关合同约定，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付利息。
第九条工程竣工验收1.工程竣工前，承包方应通知甲方进行竣工验收。
2.竣工验收应按照相关规定进行，并出具相应的验收报告。
第四章违约与责任第十条违约责任1.若任何一方违反本合同约定的任何条款，违约方应向守约方支付违约金。
2.如果违约方造成守约方经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
第十一条不可抗力对于因不可抗力因素导致的无法履行合同责任，双方可协商解除合同，但应提前通知对方。
第五章合同解除或终止第十二条合同解除1.本合同在一方违约的情况下，守约方有权解除合同。
35KV变电站安装工程合同
合同编号：[合同编号]35KV变电站安装工程合同甲方（委托方）：名称：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包方）：名称：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方拟委托乙方进行35KV变电站的安装工程，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，自愿签订本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：35KV变电站安装工程。
1.2 工程地点：[工程地点]。
1.3 工程内容：包括但不限于变电站的设计、设备采购、施工、调试、验收等。
1.4 工程质量：乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量达到甲方的要求。
第二条合同金额2.1 本工程的合同金额为人民币[合同金额]元（大写：[合同金额大写]）。
2.2 付款方式：甲方应按照本合同约定的付款条件和进度向乙方支付合同金额。
第三条工程进度3.1 乙方应根据甲方的要求和工程实际情况，制定详细的工程进度计划，并提交给甲方审批。
3.2 乙方应按照甲方批准的工程进度计划进行施工，并按时完成各阶段的工程任务。
第四条工程质量保证4.1 乙方应保证工程的质量符合国家相关标准和行业规范，并按照甲方的要求进行施工。
4.2 乙方应按照甲方的要求提供相关的质量保证文件和资料。
第五条工程变更5.1 在工程实施过程中，如需进行工程变更，乙方应向甲方提出书面申请，并经甲方批准后方可进行变更。
5.2 工程变更导致的费用增减，应由双方协商确定，并签订补充协议。
第六条工程验收6.1 工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告。
6.2 甲方应在收到乙方提交的工程资料和验收报告后进行验收，并在验收合格后支付剩余的合同金额。
第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
35KV变电站安装工程合同范本
35KV变电站安装工程合同范本35KV变电站安装工程合同范本1. 合同背景此合同由双方当事人根据相关法律法规，特别是《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商达成，以明确双方权利义务，规范双方之间的合作关系。
本合同适用于35KV变电站安装工程的合作，具体细节如下。
2. 合同目的双方合作旨在实施35KV变电站安装工程并确保其顺利进行。
本合同详细说明了双方在本工程中的权利、义务、支付方式以及风险分担等方面的事项。
3. 合同条款3.1 工程概述描述35KV变电站安装工程的总体概况，包括工程的范围、安装要求、工程进度等。
3.2 总包合同说明本工程采用的总包合同形式，并阐明总包商承担的责任和义务。
3.3 工程费用和支付方式详细说明工程费用的构成和支付方式，包括各阶段的付款时间节点以及应支付的金额。
3.4 保证金和违约责任规定了投标人应该向工程建设单位提供的保证金，并说明双方在合同履行过程中出现违约的违约责任。
3.5 质量保证描述了供应商应保质保量地完成工程，并明确了质量检验的方式和标准。
3.6 知识产权规定了变电站安装工程的知识产权属公司还是属于建设单位，以及各方在合作过程中的知识产权保护义务。
3.7 不可抗力规定了因不可抗力因素导致合同无法履行时的责任免除和解决方式。
3.8 合同变更和解除描述了变更合同内容和解除合同的条件和程序。
3.9 争议解决规定了发生争议时的解决方式，包括友好协商、仲裁和诉讼等。
3.10 其他事项可以在此条款下补充其他双方认为有必要明确约定的各项事项。
4. 合同生效和履行4.1 合同生效规定了合同自何时生效的日期和具体条件。
4.2 合同履行描述了合同双方应当履行的具体义务和时间。
4.3 合同变更和解除规定了变更合同和解除合同的条件和程序。
4.4 合同的转让规定了合同是否可以转让以及转让的条件和程序。
4.5 合同的终止描述了合同终止的各种情形和终止的程序。
5. 合同附件本合同的附件包括但不限于设计图纸、技术规范、报价单等相关文件，作为合同的一部分具有同等法律效力。
2024年35KV变电站安装工程合同(二篇)
35KV变电站安装工程合同（二）35KV变电站安装工程合同（二）一、工程基本情况1. 项目名称：35KV变电站安装工程2. 合同编号：***5. 工程地点：****6. 工期：****7. 造价：****二、工程范围根据《35KV变电站安装工程合同（一）》，本合同增加的工程范围为：1. 安装35KV变电站主体设备；2. 安装35KV变电站辅助系统设备；3. 安装与35KV变电站相关的电力设备、配套设施；4. 完成35KV变电站工程的调试与试运行。
三、工程质量1. 承包方应按照相关法律法规、国家标准、行业标准和技术要求，确保工程质量符合设计要求、合同规定及相关验收标准。
2. 工程质量缺陷的责任归属：a. 设计缺陷的责任由业主方承担；b. 施工过程中的质量缺陷责任由承包方承担；c. 在保修期内发生的质量问题，由承包方负责维修或重新施工。
四、合同价款与付款方式1. 合同总价款为****元。
2. 付款方式：a. 工程开工前，业主方支付合同总价款的30%作为预付款；b. 工程完工后，业主方支付合同总价款的50%作为工程验收款；c. 工程保修期满后，业主方支付合同总价款的20%作为质保金，质保金将在保修期满后15个工作日内结清。
五、工期1. 工期为****自然日，自合同生效之日开始计算。
2. 若因业主方原因或不可抗力导致工期延误，须补偿承包方相应的工期延误损失；3. 承包方提前完成工程目标并经业主方验收合格后，可提前获得相应的工程款项。
六、保修责任1. 工程竣工验收合格的保修期为****个自然月，自验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，承包方应负责修理和维护工程质量缺陷，确保工作正常运行。
3. 若在保修期内发生质量问题或故障，承包方应及时进行维修或更换，费用由承包方承担。
七、违约责任1. 若任何一方违反本合同约定，应依法承担相应的违约责任；2. 若承包方未按合同要求履行义务，业主方有权解除合同，并要求承包方赔偿相关损失；3. 若业主方未按合同要求履行支付义务，承包方有权暂停工程施工，并要求支付相应的违约金。
35KV变电站安装工程合同范本(2024精)
35KV变电站安装工程合同范本1. 引言2. 项目概述甲方委托乙方进行35KV变电站的安装工程，包括但不限于：变电站设备安装电气系统接线安装灯具、电表、仪表等设备安装地线敷设工地清理与消防安全3. 合同价格及付款方式本项目总合同价为万元（大写：人民币万元整）。
付款方式如下：第一阶段：工程启动前支付合同总价款的%作为预付款；第二阶段：工程完成YY%时支付合同总价款的YY%；最后阶段：工程竣工验收合格后支付合同总价款的ZZ%。
4. 工期和交付标准1.本合同约定的工期为天，自合同生效之日起计算。
2.承包方应当按照设计方案、施工图纸、技术标准等进行施工，并达到国家有关标准的质量要求。
工程竣工后，承包方应当对工程进行清理，确保工地整洁，并通过甲方的验收。
5. 双方权利与义务5.1 发包方的权利与义务1.提供相应的资料和文件给承包方，包括设计方案、施工图纸、技术标准等。
2.按照合同约定支付款项，并按时支付。
5.2 承包方的权利与义务1.按照设计方案、施工图纸和技术标准进行施工。
2.保证施工期间的安全生产，采取必要的防护措施和管理措施。
3.保证施工质量，确保工程达到国家有关标准。
4.如施工中遇到影响工期和工程质量的因素，及时向发包方报告，并寻求解决方案。
6. 变更和解除合同1.变更：任何一方在工程施工过程中，如需要对合同内容进行变更，则应书面提出变更要求，并经双方协商达成一致后，签订变更协议。
2.解除：在下列情况下，本合同可被解除：–一方严重违反合同约定，影响工程的正常进行；–因不可抗力因素导致工程无法继续完成；–双方经协商一致同意解除。
7. 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商解决。
协商不成时，可以向有管辖权的法院提起诉讼进行解决。
8. 合同生效本合同项下的任何变更、补充或终止，均需经双方书面协议并附属于本合同。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，在合同最后一页签字并加盖公章后生效。
注：本合同未尽事宜，可由双方协商达成其他补充合同。
35KV变电站安装工程(合同)
35KV变电站安装工程合同1. 合同背景本合同由甲方（合同提供方）和乙方（合同接受方）共同签署，旨在规定甲方负责完成35KV变电站的安装工程，并明确双方的权利和责任。
2. 合同条款2.1 工程描述2.1.1 本工程的主要任务是在指定地点建设一座35KV变电站，包括设备安装、电气连接、线路铺设等。
2.1.2 工程的详细规划和设计将由甲方提供，并在工程开始之前与乙方确认。
2.2 工期2.2.1 工程的开始日期为合同生效之日，完成日期为约定的工期。
工期可根据双方协商进行调整。
2.2.2 若因不可抗力等原因导致工期延迟，双方应及时协商解决，并根据情况进行工期的调整。
2.3 工程费用2.3.1 本工程的总费用为__________（具体金额）。
费用包括设备购置费、人工费、材料费以及其他相关费用。
2.3.2 甲方应在工程开始前，向乙方提供详细的费用预算和付款计划。
2.3.3 乙方应按照付款计划按时支付工程款项，逾期支付的，应按照约定向甲方支付逾期利息。
2.4 质量保证2.4.1 甲方保证所提供的设备和材料符合相关标准，并具有合法的质量保证书。
2.4.2 甲方保证工程的安装过程和质量符合相关规范和标准。
如发生质量问题，甲方负责修复或更换有问题的设备和材料。
2.4.3 乙方有权对工程质量进行检查，如发现问题，应及时通知甲方。
2.5 知识产权2.5.1 工程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方未经甲方许可，不得擅自使用或转让相关的知识产权。
2.6 违约责任2.6.1 若一方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任。
2.6.2 若甲方违约，乙方有权要求赔偿损失或解除合同。
2.6.3 若乙方违约，甲方有权要求赔偿损失，并有权解除合同并扣除违约金。
2.7 争议解决2.7.1 对于因合同履行产生的争议，双方应通过友好协商解决。
2.7.2 若协商无法达成一致，争议应提交至所在地的仲裁机构进行仲裁。
3. 合同生效和解除3.1 合同生效本合同自双方签署之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF-1999-0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月合同书第一部分协议书发包人：开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司承包人：开滦建设（集团）有限责任公司依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。
工程地点：蔚州矿业有限责任公司北阳庄。
工程容：35KV变电站安装工程。
资金来源：自筹。
二、工程承包围承包围：35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KVA 3台；变压器SCB9-800／6 800KVA干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准；2、竣工工期：收到开工令后40天完工。
总日历天数：40天四、质量标准工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规，质量优良。
五、合同价款金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。
￥:1500000元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、标准、规及有关技术文件；5、图纸；6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2008年9月 25 日。
合同订立地点：蔚县本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：开滦(集团)蔚州矿业承包人：开滦建设（集团）有限责任公司有限责任公司法定代表人: 法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：0传真：传真：0开户银行：开户银行：建行西山口支行账号：账号：744邮政编码：邮政编码：063000第二部分通用条款本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民国建设部和国家工商行政管理局制定的（GF-1999-0201）《建设工程施工合同》示文本中的第二部分《通用条款》。
详细容（略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件：2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行《通用条款》。
3、语言文字和适用法律、标准及规3.1 本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
3.3 适用标准、规使用标准、规的名称：执行国家最新标准及规。
发包人提供标准、规的时间：不采用。
国没有相应标准、规时的约定：无。
4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前15日，提供设计图纸4套。
发包人对图纸的要求：不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师：吴承梅职务：监理工程师。
发包人委托的职权：见《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》。
5.3 发包人派驻的工程师：曾文祥职务：高级工程师。
职权：全权代表发包人行使发包人的权利和义务。
5.6 不实行监理的，工程师的职权：执行5.3款7、项目经理：林荣新职务：项目经理8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日；（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3日；（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前3日；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日；（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3日完成。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前3日以书面形式交水准点及坐标控制点，并进行现场复验。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前15日；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》。
（9）有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
（10）双方约定发包人应做的其他工作：无。
8.2、发包人委托承包人办理的工作：无。
9、承包人工作9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用；（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责；（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无；（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》；（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》；（8）施工场地清洁卫生的要求：保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施工；（9）双方约定承包人应做的其它工作：无；（10）有权拒绝非发包人对工程的变更签证。
9.2 遵守发包人的各项管理制度。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3日提供。
工程师确认的时间：收到后3日。
10.2、群体工程中有关进度计划的要求：无。
13、工期延误13.1、双方约定工期顺延的其它情况：执行《通用条款》。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1、双方约定中间验收部位：另行协商。
19、工程试车19.5、试车费用的承担：执行《通用条款》。
五、安全施工：执行《通用条款》及双方签订《安全施工协议》。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2、本合同价款采用固定价格方式确定。
采取固定价格合同，合同价款中包括风险围：承包围工程的风险。
23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：无。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效后7日预付合同价款的 20% 。
扣回预付工程款的时间、比例：工程进度款支付到合同总额的40%时，按比例逐月扣回工程预付款。
25、工程量确认25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日前提交当月已完成工程量报表，3日经发包人审批后生效。
26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：次月10日发包人按签批的进度拨付工程款，拨款比例按85％拨付，竣工结算后10日拨付至总价款的95%，余5%待项目审计后10日付清。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备：发包人负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线。
28、承包人采购材料：28.1、承包人采购材料的约定：本工程全部材料由承包人负责采购，采购的材料应满足设计和有关规、标准要求，保证质量，资料齐全。
八、工程变更：九、竣工验收与结算：执行《通用条款》。
32、竣工验收32.1、承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后，15日向发包人提供完整的竣工图纸四套和竣工资料四套，质保期一年，从实际竣工之日起算。
32.6、中间交工工程的围和竣工时间：另行协商。
十、违约、索赔和争议35、违约35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
双方约定的发包人其它违约责任：执行《通用条款》。
35.2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：执行《通用条款》。
本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
双方约定的承包人其它违约责任：执行《通用条款》。
37、争议37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下条款执行（1）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其它38、工程分包38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：无。
分包施工单位为：无。
39、不可抗力39.1、双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》及风、洪水、地震等自然灾害。
40、保险40.6、本工程双方约定投保容如下：⑴、发包人投保容：不采用。
发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。
⑵、承包人投保容：不采用。
41、担保41.3、本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：不采用担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：不采用担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其它担保事项：无。
46、合同份数46.1、双方约定合同副本份数：正本两份，双方各持一份；副本共八份，双方各持四份。
47、补充条款47.1工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。
47.2由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜母线，如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。
47.3 对于承包围以外出现的设计变更、工程更改将依据设计变更及发包人签证，采用《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（2007基价）及相配套的取费标准，材料依现行市场价格，编制预算，经发包人审批后，所增费用另签补充协议。