2019二建法规模考2(认真做做)
新版2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷)附解析
新版2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题（II卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、下列各项中，关于民事法律行为的成立要件，说法错误的是（）。
A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力B.行为人意思表示真实C.行为内容合法D.行为形式合法2、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示3、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出4、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%6、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。
A.中止B.中断C.延长D.消灭7、中标通知书（）具有法律效力。
A．对招标人和投标人 B．只对招标人C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不8、我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间9、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷) 含答案
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题（II卷）含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误2、建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金3、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未按照节能设计进行施工C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重4、在企业资质年检时，若企业资质条件基本符合所定资质等级标准，且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的，则其年检结论为（）。
A.通过B.合格C.基本合格D.优良5、下列各项中，关于各序列资质的企业说法不正确的是 ( )。
A.获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
B.获得施工总承包资质的企业，也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业C.获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业D.获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业6、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(II卷)(含答案)
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（II卷）(含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。
A．中心B．毗邻建筑物C．边界D．周边50米2、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取( )措施。
A.加固处理B.报废处理C.返工处理D.限制使用3、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。
原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。
A.10日B.15日C.30日D.90日4、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）。
A．施工企业B．建设单位C．建设用地使用权人D．国家5、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门6、下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是( )。
A.强化合同管理B.改进施工方法C.调整任务分工D.改变施工管理7、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。
A．用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B．存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C．用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D．劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间8、在建设活动中，可能没有法人资格的组织是( )。
2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(II卷) 含答案
2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（II卷）含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、下列各项中，关于建造师的执业，说法错误的是（）。
A.取得建造师执业资格，即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务C.建造师执业划分为14个专业D. —级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外，还应具有相关经济理论水平2、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）。
A．组织制定本单位安全生产操作规程B．编制安全专项施工方案C．如实记录安全生产教育和培训情况D．建立健全本单位安全生产责任制3、建设工程施工合同的主要履行地点一般为（）A.施工企业住所地B.建设单位住所地C.项目土地所在地D.工程价款结算地4、对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是（）。
A．责令工程停工 B．责令限期改正，给予警告C．给予罚款 D．责令限期改正5、关于执行申请期间的说法，正确的是（）A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算C．法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算6、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。
A．要约B．要约邀请C．承诺D．询价7、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.当事人所在地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地8、合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。
2019年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷) (附答案)
2019年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题（II卷） (附答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期2、采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时，如果安全事故发生的可能性很大，而事故的后果为轻微伤害，则该风险应视为( )。
A.重大风险B.中度风险C.可容许风险D.不容许风险3、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
这种做法更多的体现了仲裁的（）A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性4、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。
A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的5、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
新版2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷)附解析
新版2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题（II卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于合同形式的说法，正确的是（）。
A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式2、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。
A．以单价金额为准 B．以总价金额为准C．由投标人确认 D．由招标人确认3、建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．施工单位 B．建设单位C．监理单位 D．设计单位4、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。
A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议5、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。
A．国际条约＞宪法＞行政法规＞司法解释B．法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章C．行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章D．宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章6、下列各项中，不属于法律关系的终止的是（）。
A.自然终止B.暂时终止C.协议终止D.违约终止7、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.6 个月B.1 年C.2 年D.5 年8、安全生产许可证的有效期为( )年。
A.1B.2C.3D.59、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）A．无效B．有效C．效力特定D．失效10、下列选项中，不可以做投标保证金的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题1.关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章备案的规定，下列说法正确的是（C）。
A．自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规应报省、自治区的人民代表大会常务委员会和国务院备案B．部门规章和地方政府规章应报全国人大常务委员会和国务院备案C．省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案D．自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例应报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会和国务院备案2.关于建设工程委托代理法律关系，下列说法正确的是（C）。
A．建设工程委托代理关系是指代理人与被代理人之间的委托关系B．一般情况下代理人在代理权限内以自己名义实施代理行为C．转托他人代理应当事先取得被代理人的同意D．即使转委托代理未经被代理人同意或者追认，被代理人也应当对转委托的第三人的行为承担责任，以便保护第三人的利益3.关于不动产物权的设立、变更、转让和消灭，下列说法正确的是（C）。
A．不动产物权的转让合同，未经登记不发生效力B．所有不动产的所有权都应该依法登记C．不动产物权的设立和消灭，自记载于不动产登记簿时发生效力D．不动产登记，由不动产所有人所在地的登记机构办理4.下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的是（C）。
A．应由施工单位承担全部责任B．应由建设单位承担全部责任C．应由建设单位和施工单位承担连带责任D．建设单位和施工单位证明自己没有过错，在任何情况下都无需承担赔偿责任5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（D）。
A．施工企业的名称或者标志B．施工企业编制的投标文件C．施工企业编制的施工方案D．施工企业发明的新技术6.根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人是（A）。
A．保险代理人B．被保险人C．保险经纪人D．投保人7.关于定金的说法，正确的是（C）。
A．定金合同自签订之日生效B．定金不得超过合同金额的30%C．定金的法律性质是担保D．定金可以口头约定8.关于施工许可中“已经确定施工企业”的说法正确的是（C）。
A．已与施工企业签署合作意向B．评标结果已公示C．施工合同已签订D．施工合同已向建设行政主管部门备案9. 关于变更注册，说法正确的是（C）。
A．变更执业单位，可以与原聘用单位继续保留劳动关系B．应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1 个月内，办理变更注册C．变更注册后仍延续原注册有效期D．聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的，注册建造师可登报挂失证书10.关于对投标人资格审查，以下说法正确的是（A）。
A．招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B．评标委员会应当合理确定提交资格预审申请文件的时间C．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人可以组建资格审查委员会审查资格预审申请文件D．招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查11.下列情形中，评标委员会应当否决其投标（A）。
A．投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B．投标报价明显高于成本C．一切同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的情形D．投标联合体已经提交了共同投标协议12.关于工程总承包，以下说法正确的是（C）。
A．工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B．工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务C．工程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D．施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包13.关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认可的方式，下列选项中说法正确的是（B）。
A．必须在总承包合同中规定分包的内容B．应当事先征得建设单位的同意C．建设单位可以直接指定分包人D．不得在总承包合同中规定分包的内容14.关于可以分包的工程范围，下列说法正确的是（C）。
A．只要施工总承包企业具有资质，就不需要接受其分包的公司具有资质B．承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C．施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成D．承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人15.下列合同中，属于实践合同的是（A）。
A．保管合同B．运输合同C．租赁合同D．建设工程合同16.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（A）。
A．承包人的优先受偿权优于抵押权B．承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C．优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D．承包人行使优先受偿权的期限为1 年17.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8 万公里，市场价格约为16 万元，里程表显示行驶里程为4 万公里。
甲明知上述情况存在，仍将该车以23 万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（A）。
A．请求减少价款至16 万元B．以欺诈为由解除合同C．以重大误解为由请求撤销合同D．请求甲承担缔约过失责任18.甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100 吨水泥的要约，乙于10 月1 日寄出承诺信件。
10 月8 日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。
10 月9 日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10 月10 日电传告知乙收到承诺。
该要约的生效时间是（B）。
A．10 月1 日B．10 月8 日C．10 月9 日D．10 月10 日19.关于劳动合同效力的说法，正确的是（A）。
A．用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B．存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C．用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D．劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间20.某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议，小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。
依据《劳动法》的规定，对劳动仲裁的理解正确的是（B）。
A．必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B．只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C．仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30 日内作出D．仲裁应当自劳动争议发生之日起30 日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请21. 甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是（B）。
A．丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B．在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C．乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D．在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬22.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。
运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。
关于此损失的责任承担，下列说法中正确的是（D）。
A．丙可要求甲支付运费B．甲可要求乙赔偿损失C．乙可要求丙赔偿损失D．材料损失由甲承担23.根据《合同法》，当事人对合同价款约定不明确，合同价款的确定规则为（A）。
A．按照订立合同时履行地的市场价格履行B．按照履行合同时履行地的市场价格履行C．按照纠纷发生时履行地的市场价格履行D．按照订立合同时订立地的市场价格履行24.李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006 年2 月15 日双方签订了租赁协议，约定2006 年3 月1 日起租用。
同年2 月20 日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。
对此，下列说法中正确的是（D）。
A．李某与张某间的租赁合同无效B．租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C．张某享有优先承租权D．两份合同均有效，李某应承担违约责任25.甲委托乙销售一批建材并交付，乙经甲同意转委托给丙。
丙以自己名义与丁签订买卖合同，约定将这批建材以高于市场价5% 的价格卖给丁。
后丁因建材质量问题产生纠纷。
下列表述正确的是（C）。
A．乙的转委托行为无效B．丙与丁签订的买卖合同直接约束甲和丁C．丙应向甲披露丁，甲可以行使丙对丁的权利D．丙应向丁披露甲，但是丁只能选择甲作为相对人主张其权利26.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。
关于该固体废物转移的说法，正确的是（B）。
A．应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B．应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C．应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D．应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意27.根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中属于中国水下文物的是（A）。
A．遗存于中国领海内的起源于外国的文物B．遗存于外国领海内的起源于中国的文物C．遗存于公海区域内的起源国不明的文物D．遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物28.关于夜间施工，以下说法正确的是（D）。
A．禁止夜间进行建筑施工作业B．因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C．因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D．禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外29.根据《绿色施工导则》，关于施工图纸会审中节能规定的说法，正确的是（B）。
A．应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低10%B．根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存C．采取技术和管理措施降低模板、脚手架等的周转次数；优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案D．应就地取材，施工现场800 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70% 以上解析：A应为30%30.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应由（B）批准后再划定并公布。
A．国务院文物行政部门B．省、自治区、直辖市人民政府C．省、自治区、直辖市文物行政部门D．文物行政部门31.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，管理人员和作业人员每年至少进行（A）次安全生产教育培训并考核合格。
A．1B．2C．3D．532.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于专职安全生产人员责任的说法，正确的是（B）。
A．施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员B．专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查C．发现安全事故隐患，应当及时向安全生产领导小组报告D．对违章指挥、违章操作的，应当报告项目负责人33.由于建设单位命令不当造成施工现场暂时停止施工，若合同中没有相应条款，则应由（C）做好现场防护。