保证金函
建筑工程施工保证金保函范本
建筑工程施工保证金保函范本建筑工程施工保证金保函尊敬的施工单位：根据我方与贵单位共同签订的《建筑工程施工合同》（以下简称“合同”），特约定贵单位在施工过程中需向我方缴纳建筑工程施工保证金，以确保项目的顺利进行和质量保障。
为此，特发此保函，以作为对贵单位履约能力的担保。
一、保函基本信息保证金额：【填写具体金额】人民币【大写金额】有效期限：自【填写日期】起至【填写日期】止二、保函条款1. 贵单位承诺按照合同约定的工期、施工标准和质量要求，全面负责并保证工程的安全、完工和交付使用。
2. 如贵单位未能按时完工或质量不合格，将承担相应的法律责任和违约责任，并承担由此引发的一切损失。
3. 如出现施工停工、拖延工期、材料或设备未按时供应等情况，贵单位须承担我方因此产生的经济损失，并在收到索赔通知后十日内赔偿我方的全部损失。
4. 贵单位同意资金冻结，即在保函期限内，监管机构有权要求冻结贵单位账户中的保证金金额，以确保可用于赔偿的资金的安全和可及性。
5. 保函期满后，若贵单位履约完毕且无欠款、无违约行为，我方将及时解除保函，并解冻贵单位账户中的保证金。
三、保函的效力1. 本保函具有法律效力，对双方具有拘束力。
2. 本保函不得转让、背书。
3. 本保函需贵单位在签收后加盖公章或授权人签字确认，并回传我方保函原件。
四、争议解决1. 双方因履行本保函出现争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交【填写仲裁委员会或仲裁机构名称】仲裁解决。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
声明：本保函需按照合同约定提供，并严格按照合同内容履行。
保函期限届满，未经我方书面解除，将自动延期，期满前15日内贵单位须续约或提供新的保函，否则视为违约。
特此保函为证。
【发出单位名称】【发出单位地址】【发出单位电话】日期：【填写日期】。
工程质量保证金保函
工程质量保证金保函
致：XX局
鉴于XX公司（下称“承包人”）与XX局（下称“发包人”）签订XX公路改扩建工程施工合同，为保证承包人按照合同约定完成合同约定内容，根据有关规定承担工程质量的责任和义务；我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币50000元（大写：伍拾万元）向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同保修过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内无条件偿还或清偿因该项违约或违背给发包人所造成的经济损失，并在接到发包人要求索赔书面通知之日起XX天内予以支付，无须发包人解释或出具其他任何证明。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的赔偿。
我行承诺：不论是否经我方知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函自签署之日起生效，有效期从签署之日至质量缺陷责任期终止日，发包人应在担保有效期满后的20个工作日内将此质量保证金保函退还给承包人。
以下无正文
法定代表人或其授权的代理人：（签字盖章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日。
建筑工程施工质量保证金保函
建筑工程施工质量保证金保函尊敬的合作伙伴：感谢您选择我们公司作为您的建筑工程施工质量保证金保函的发行机构。
本保函旨在确保您在承接建筑工程施工项目期间能够按照合同要求履行义务，保证施工质量符合相关标准及法规，并提供一定程度的经济保障。
1. 保函信息保函编号：[编号]保函金额：[金额]保函生效日期：[日期]保函到期日期：[日期]2. 保函内容本保函有效期为合同签订之日起至工程竣工并经相关部门验收合格之日止。
根据合同约定，您需要在工程施工期间履行以下义务：（1）按照承包合同约定开始并合理推进工程施工；（2）严格按照国家、地方相关法规要求进行工程施工，并保证施工质量符合标准；（3）按照工程进度及施工计划完成各项工作，并确保如期竣工；（4）负责工程的安全管理和环保工作，确保项目不发生质量事故和环境污染；（5）协助相关部门进行工程竣工验收，并及时整改存在的问题。
3. 保函责任若您未能履行上述义务之一或多项，导致工程施工质量不符合标准，我们将根据以下规定承担责任：（1）对于质量不符合标准的工程项目，承担必要的维修、整改费用；（2）对于由于质量问题导致的工程停工或延误，承担由此产生的相应经济损失；（3）对于严重影响工程施工质量的违约行为，我们将按照相关法律法规和合同约定进行处罚，并保留追求法律责任的权利。
4. 预警机制为了更好地监督和评估工程施工质量，我们将建立一套预警机制，以便及时发现和解决潜在问题。
预警机制的具体内容和流程将在双方达成共识后以书面形式确认。
5. 保函的变更和解除如需对本保函的内容进行变更或解除，双方应协商一致并以书面形式进行确认。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本保函。
6. 法律适用及争议解决本保函受中华人民共和国法律法规的管辖，并按照中华人民共和国相关法律解释执行。
双方在履行本保函过程中发生的争议，应协商解决；如果协商不能达成一致，争议应提交至保函签发地所在地人民法院裁决。
请您务必遵守以上约定，并保持与我们的密切沟通，确保工程施工质量的顺利进行。
工程保证金承诺函范文
工程保证金承诺函范文
尊敬的[接收承诺函的相关方]：
您好！
我是[姓名/公司名称]，就咱们[工程名称]这个事儿，我得给您写个保证金承诺函，让您心里踏实踏实。
您也知道，这工程嘛，就像一场大冒险，大家都得守规矩才能顺利通关。
这工程保证金呢，就是我给您的一个保证，就像我跟您说“您放心，我肯定按照咱们说好的来！”
我承诺，我会按照咱们之前约定的金额[具体保证金金额]，在[约定的缴纳日期]准时把工程保证金交到指定的地方。
这钱就像一颗定心丸，放在那，就是为了让工程能顺顺当当进行。
要是在工程进行过程中，我或者我的团队有任何违反合同规定的行为，比如说该干的活儿没干好，或者没按照时间表推进工程进度啥的，您就直接从这保证金里扣钱，该怎么罚就怎么罚，我绝不多说一个字儿。
而且我保证，一旦保证金因为这些原因被扣了，我会马上补齐，绝不让这个事儿影响工程的整体进展。
要是工程顺顺利利完成了，所有的要求都达到了，该验收的也都验收合格了，您也别为难，就按照规定把这保证金及时退给我就行。
我这心里呀，也盼着工程能早日圆满结束，大家都皆大欢喜。
我知道这工程保证金可不是小事儿，它关系到咱们双方的信任和整个工程的稳定。
我呢，是真心想把这个工程做好，做出个样儿来。
所以您就放一百个心，我会遵守这个承诺的。
再次感谢您给我这个机会参与这个工程，希望咱们合作愉快！
承诺人：[你的名字/公司名称]
日期：[具体日期]。
质量保证金保函的合同7篇
质量保证金保函的合同7篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（担保人）：__________鉴于甲方需要向项目方提供质量保证金，为保证项目合同的履行和保证质量的承诺，应项目方的要求，甲方委托乙方出具质量保证金保函。
甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，达成如下协议条款，以兹信守。
一、定义与解释1. 质量保证金保函：指乙方应甲方的申请，向项目方出具的保证甲方按照项目合同约定履行质量义务的一种担保方式。
2. 质量保证金：甲方根据合同约定的比例或金额向项目方支付的资金，作为履行合同质量的保证。
二、担保事项与条件甲方按照项目合同的规定缴纳一定金额的质量保证金给乙方管理，乙方根据甲方的委托和项目方的要求，出具质量保证金保函给项目方，作为甲方履行质量承诺的保证。
乙方承担担保责任的条件为甲方按照项目合同的规定履行质量义务。
否则，乙方有权在项目方提出索赔时从甲方的质量保证金中扣除相应金额。
三、保证金金额与缴纳方式甲方应缴纳的质量保证金金额为人民币__________元整（大写：__________元整）。
甲方应按照项目合同的约定将此款项汇入乙方指定的账户，并提供汇款凭证给乙方确认。
乙方在收到足额的质量保证金后出具相应的保函给项目方。
四、保函期限与效力本保函的有效期为项目合同约定的质量保证期限，自质量保证金到达乙方账户之日起计算。
保函期满且甲方完全履行质量义务后，乙方将不再承担担保责任。
若甲方未完全履行合同义务，则乙方有权继续承担担保责任直至甲方完全履行完毕为止。
在此期间，甲方与项目方的纠纷不影响乙方的担保责任。
若因此产生的赔偿责任超出甲方的质量保证金金额，乙方有权向甲方追偿超出部分。
五、保密条款甲、乙双方对本次交易中涉及对方的商业机密、技术秘密等信息均应严格保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
保密条款不因本合同的终止而失效。
六、违约责任与争议解决方式1. 若甲方未按约定缴纳质量保证金给乙方管理，导致乙方无法出具保函给项目方造成的损失由甲方承担。
质量保证金保函的合同7篇
质量保证金保函的合同7篇篇1甲方（担保方）：_________地址：_________法定代表人：_________乙方（委托方）：_________地址：_________法定代表人：_________鉴于乙方与建设单位（下称“业主”）签订的施工合同，乙方为保证工程质量，向业主提交质量保证金。
甲方接受乙方委托，为此质量保证金向业主提供保函。
为明确双方的权利与义务，特订立本保函合同。
一、保函内容概述甲方根据本合同的约定，向业主出具质量保证金保函，承诺在乙方未能按照施工合同约定履行工程质量相关义务时，承担质量保证金所对应的经济责任。
本保函的具体金额、期限及其他条款，将依照本合同约定及业主的要求进行确定。
二、保证金的金额与期限1. 乙方按照施工合同的约定向业主提交的质量保证金金额为人民币_________元。
2. 质量保证金的期限自工程竣工验收合格之日起至工程缺陷责任期结束。
缺陷责任期结束后，如无质量问题，业主应返还质量保证金。
三、甲方的保函责任1. 甲方在本保函有效期内承担连带保证责任，若乙方未能按施工合同约定履行工程质量相关的义务和责任时，业主有权直接要求甲方承担相应的经济责任。
2. 甲方的保函责任并不免除乙方因违约应承担的法律责任。
四、乙方的义务1. 乙方应全面履行施工合同中约定的工程质量相关义务，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应及时向甲方提供必要的信息和文件，以便甲方了解工程进展及质量情况。
3. 乙方在缺陷责任期内应负责修复工程出现的缺陷和损坏问题。
缺陷责任期结束后，若无未尽事宜或新出现的问题，业主应将质量保证金及时返还乙方。
五、甲方的权利1. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定。
2. 若因乙方原因造成工程质量问题或违约情况，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应经济责任。
同时甲方有权要求业主暂停支付部分或全部质量保证金，直至问题得到解决。
六、合同的变更与解除本合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
担保-质量保证金保函样本
担保-质量保证金保函样本
致：[受益人名称]
地址：[受益人地址]
本保函由[担保人名称]（以下简称“担保人”）出具，担保人地址为[担保人地址]。
鉴于[承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订了编号为[合同
编号]的合同（以下简称“主合同”），根据主合同的规定，承包商应
向贵方提供质量保证金，以确保承包商履行合同项下的质量保证义务。
担保人在此无条件地、不可撤销地保证，承包商将严格履行主合同中
规定的质量保证义务。
如承包商未能履行或不完全履行上述义务，担
保人将在收到贵方书面通知后的[具体天数]天内，无条件地向贵方支
付不超过[保证金金额]的金额，作为质量保证金。
本保函自[生效日期]起生效，有效期至[失效日期]。
除非贵方与担保
人另有书面约定，否则本保函在有效期届满后自动失效。
担保人承诺，本保函的出具不免除承包商履行主合同项下义务的责任。
本保函一式两份，担保人与贵方各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：
[担保人名称]
授权代表签字：
[授权代表姓名]
日期：[出具保函的日期]
受益人（盖章）：
[受益人名称]
授权代表签字：
[授权代表姓名]
日期：[出具保函的日期]。
工程投标保证金保函范本
工程投标保证金保函范本工程投标保证金保函保函编号：________甲方：_______________________________乙方：_______________________________保证金受益人：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为保障甲方与乙方在工程投标过程中的利益，乙方同意提供工程投标保证金，并申请乙方开立本保函。
保证金金额：__________________（大写：______________________________________）乙方郑重向甲方保证：1. 乙方知悉并完全遵守（招标文件名称）中的所有投标要求、规定和条件，并按照相关规定提交投标文件。
2. 如乙方未能履行投标文件中的所有承诺和义务，或撤回或撤销投标，或以其他方式违反（招标文件名称）的规定，甲方有权根据（招标文件名称）中的规定解除合同且乙方应无条件支付违约金。
3. 乙方同意，在未被选中为中标人时，保证金款项将如期归还给乙方；在被选中为中标人时，保证金款项将计入工程合同履约保证金中。
4. 乙方同意，在甲方收到包括提供保证金退还所需的一切文件和证明后的五个工作日内，向乙方支付保证金退还款项。
5. 乙方同意，保证金将在工程合同签订之日起计算，期限在工程结算完毕后的五个工作日内如实退还给乙方。
保函生效日期：__________________ 年 __ 月 __ 日保函到期日期：__________________ 年 __ 月 __ 日保证金账户信息：开户银行：__________________________账户名：______________________________账号：_______________________________特此保证，甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：___________________ 日期：___________________。
履约保证金保函
履约保证金保函
开具日期：
致：（买方名称）号合同质量保函
本保函作为贵方与(卖方名称)与(以下简称“卖方”)于2022年12月30日就（项目名称）项目(以下简称“项目”)项下提供（名称）(以下简称“货物”)签订的001号合同的履约保证金。
(出具保函银行名称) 银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超过50000.00元(货币数量)，即相当于合同价格的5％。
并以此约定如下：
1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或未来的税收、关税、费用扣减或预提税款，均不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。
对即将履行的合同条款的任何变化、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的质量保证期期满前完全有效。
谨启
出具保函银行名称：
签字人姓名和职务:
签字人签名：
公章：。
质量保证金保函格式
质量保证金保函（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写) 。
（下称“保证金额”）二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。
发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
履约保证金 履约保证金承诺函9篇
履约保证金履约保证金承诺函9篇在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是作者给大家整理的9篇履约保证金承诺函，希望可以启发您对于履约保证金的写作思路。
履约保证金承诺函篇一甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约保证金承诺函篇二履约保证金承诺书本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：20xx-gc-g-026）所签定合同的`履约保证金。
保证金保函格式模板
保证金保函格式模板保函编号：____________________出函单位（担保人）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________受益人（申请人）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________日期：______年______月______日保函内容根据_____________（合同名称或项目名称）签署的相关协议，以及受益人要求，本单位愿意为_____________（被担保人姓名或公司名称）提供保证金担保。
担保内容如下：1. 担保金额：人民币（大写）______________（小写）￥________________。
2. 担保范围：本保函所担保的事项包括但不限于受益人在上述合同或项目中应履行的所有义务。
3. 担保期限：自本保函签发之日起至__________年__________月__________日止。
特别条款1. 本保函在以下情况下失效：- 被担保人全部履行合同或协议中的义务；- 保证金被退还；- 合同或协议终止。
2. 本保函的效力不受担保人后续承诺或协议变更的影响。
3. 本保函一经签署即为生效，含有法律效力。
法律适用本保函适用中华人民共和国法律，因本保函所产生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方可向担保人所在地人民法院提起诉讼。
签署担保人（单位盖章）：____________________法定代表人（或授权代表签字）：___________________日期：______年______月______日。
质量保证金保函的合同
质量保证金保函的合同
《质量保证金保函》合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程项目，就质量保证金事项达成如下协议：
一、质量保证金金额
1. 乙方向甲方承诺，在合同约定的工期内，按照合同约定的标准完成施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 甲方按照合同约定预留一定比例的质量保证金，作为乙方履行合同质量责任的的经济保障。
质量保证金的金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
二、质量保证金的扣除和退还
1. 乙方按照合同约定履行完毕施工义务，并经甲方验收合格后，甲方应在合同约定的期限内无息退还质量保证金。
2. 如乙方未按照合同约定履行施工义务，或者工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，甲方有权从质量保证金中扣除相应金额，作为对甲方损失的赔偿。
扣除后的余额应在合同约定的期限内无息退还乙方。
3. 质量保证金退还的方式、时间、地点由甲乙双方在合同中约定。
三、争议解决
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
四、其他约定
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至质量保证金退还完毕之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日
请注意，以上合同仅供参考，您在签订具体合同时，请根据实际情况进行修改，并咨询专业法律人士的意见。
工程保证金承诺函范文
工程保证金承诺函范文
尊敬的[甲方公司名称]：
您好！
我是[乙方公司名称/个人姓名]，非常荣幸能够参与到咱们[工程名称]的项目当中。
今天呢，我就像一个即将踏上战场的士兵，向您许下关于工程保证金的承诺。
您知道的，工程保证金就像是一份信任的抵押品。
我在此郑重承诺，我会按照咱们之前商定的条款，及时、足额地提交工程保证金。
这保证金呀，就像是我对这个工程投入的一份真心，我肯定不会在这事儿上掉链子。
具体来说，保证金的金额是[X]元，我保证会在[约定日期]之前，以[支付方式，如银行转账等]的方式，把这笔钱送到指定的账户里。
这个账户就像一个专门为信任设立的“存钱罐”，我肯定不会让这个“存钱罐”空着。
要是因为我的原因，比如说我突然犯糊涂或者遇到一些意外（当然我会尽量避免这种情况），没有按时、足额地提交保证金，那我可就像一个犯错的小孩一样，愿意接受惩罚。
我会按照咱们合同里规定的条款，承担相应的违约责任，不管是支付违约金也好，还是接受其他的处罚方式也好，我都绝无二话。
而且在整个工程进行的过程中，我也会像守护自己的宝贝一样，遵守工程的各项规定。
如果工程有什么变动或者特殊情况，我也会第一时间和您沟通，绝对不会偷偷摸摸地搞小动作。
我对这个工程充满了期待，就像一个孩子对新玩具的渴望一样。
我相信这个工程在我们的共同努力下，一定会顺顺利利的，而这工程保证金就是我对这份顺利的一个小小保障。
再次感谢您给我这个机会参与项目，希望我们合作愉快！
[乙方公司名称（盖章）/个人签名]
[日期]。
保证金支付保函范本
保证金支付保函范本[保证金支付保函范本]尊敬的先生/女士：兹有关《保证金支付保函范本》即刻呈交如下：甲方（出具保函方）：[甲方全称][甲方地址][甲方电话][甲方传真][甲方电子邮箱]乙方（受益人）：[乙方全称][乙方地址][乙方电话][乙方传真][乙方电子邮箱]为保障双方权益，就甲方所提供给乙方的[具体交易、项目或合同名称]项下的保证金支付提供以下保函：一、保函内容1. 保证金额：人民币 [保证金额大写]（￥[保证金额小写]）；2. 保证金支付期限：自保函签发之日起至[保证金支付截止日期]。
若乙方于本期限内未从甲方处获得保证金支付，则本保函自动失效；3. 保函生效期限：自[保函生效日期]起至保证金支付期限届满之日止；4. 保函有效期限：保函自[保函有效期限起始日期]起至[保函有效期限结束日期]，适用于此期间内的保证金支付，并以此为准；5. 协议或合同项下的保证金用途：[具体保证金用途]；6. 保函开立银行：[保函开立银行全称]银行地址：[保函开立银行地址]账户名称：[保函开立账户名称]帐号：[保函开立账号]二、保函条款及条件1. 甲方特此向乙方保证，若乙方依照双方达成的协议或合同提供保证金，甲方将按照协议中约定的方式与期限及时支付保证金；2. 甲方支付的保证金无法履行乙方对甲方的承诺时，应按照协议或合同规定返还保证金；3. 乙方提供的保证金需符合以下要求：a) 保证金以人民币支付；b) 保证金以现金、银行汇票、银行本票或无条件、可撤销的银行保函等形式提供；c) 保证金支付后，乙方需提供完整的保证金支付凭证；4. 乙方应妥善保管甲方开具的保函，并按照协议中规定的程序提出保证金支付要求；5. 保函生效后，乙方无权擅自更改保函内容或提前解除保函约定的义务，否则需承担相应法律责任；6. 如乙方在指定支付期限内未能按照协议或保函约定支付保证金，则甲方有权解除保函义务并追究乙方相应违约责任；7. 本保函与双方所达成的协议或合同具有同等法律效力，并不因一方条款受限而牵连他方的条款；8. 本保函一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
履约保证金保函
履约保函
甲方（担保人）：____________
乙方（委托人）：____________
丙方（受益人）：____________
根据甲乙丙三方友好协商，就甲方向丙方保证乙方履行合同义务事宜，达成如下协议：
一、保证金额：人民币____元整（大写：_______________________元整）。
二、保证范围：乙方在《主合同》项下的全部债务，包括但不限于合同金额、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
三、保证期限：自《保函》开具之日起至《主合同》项下债务履行完毕之日止。
四、保证方式：甲方自愿为乙方提供无条件、不可撤销的连带责任保证。
五、违约责任：甲方如不履行本保函项下的保证责任，应向丙方支付保证金额的___%作为违约金，并赔偿丙方因此遭受的一切损失。
六、争议解决：本保函项下发生的任何争议，甲乙丙三方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定：
1. 本保函一式三份，甲乙丙三方各执一份。
2. 本保函自三方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（担保人）：____________乙方（委托人）：____________丙方（受益人）：____________签订日期：____________。
保证金保函格式
保证金保函格式
保证金保函是指在特定交易活动中，为了保障交易双方权益而发出的一种保证函。
保证金保函的格式非常重要，它直接关系到保函的有效性和可操作性。
下面就给大家介绍一下保证金保函的格式。
首先是标题部分，标题应该清晰明了，表明这是一份保证金保函。
可以使用“保证金保函”、“履约保证金保函”等词语作为标题。
接下来是保函的正文部分，正文应包括以下内容：保证金保函的发出日期、保函编号、受益人的姓名（或机构名称）、受益人的地址、受益人的账户信息、保函的金额、保函的有效期限、保函的用途、申请人的姓名（或机构名称）、申请人的地址、申请人的联系方式、申请人的营业执照（或身份证）等信息。
另外，还需要在正文中写明保证金保函的目的和要求，例如保证金的使用情况、保证金的退还条件等。
最后是保函的签署部分，包括申请人的签字、申请人的盖章、保函出具的日期、保函出具的地点等信息。
同时，还需要在保函上注明签发人的姓名和联系方式，以便在需要时进行联系。
总的来说，保证金保函的格式应该简洁明了，内容全面完整。
在书写保函时需要注意使用工整的字体，保证文字清晰可辨。
另外，为了保障保函的有效性，建议在保函上加盖公司公章或者个人签字，以确保其法律效力。
总之，保证金保函作为一种重要的交易保障工具，在格式上需要严谨规范，只有这样才能确保其在交易中的有效性和可操作性。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢阅读！。
质量保证金保函的合同3篇
质量保证金保函的合同3篇篇1甲方（保证人）：____________地址：____________法定代表人：____________联系方式：____________乙方（委托申请人）：____________地址：____________法定代表人：____________联系方式：____________鉴于乙方在从事某项工程或服务的过程中，需要向甲方提供质量保证金作为履约保障，甲方应乙方的申请，同意为乙方就该项工程或服务提供质量保证金保函服务。
为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、定义和解释1. 质量保证金保函：指甲方根据乙方的申请，向乙方提供的一项保证服务，保证乙方按照合同约定履行工程质量保证义务，向甲方提供相应的质量保证担保。
2. 质量保证金：指乙方按照合同约定缴纳的一定金额，作为履行质量保证义务的物质保证。
二、保证事项和范围1. 保证乙方在工程质量保修期内按照工程合同约定履行质量保修义务，负责处理质量缺陷或损坏等事宜。
如乙方未能及时履行质量保修义务导致甲方代为履行的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。
2. 保证乙方提供的货物或服务符合合同约定及国家相关质量标准。
如因乙方提供的货物或服务存在质量问题导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。
3. 保证乙方在工程竣工验收合格后及时向甲方提交质量保证金返还申请及相关证明材料。
甲方在收到相关材料后按照合同约定返还质量保证金。
4. 保证乙方在合同履行过程中遵守国家法律法规和相关政策规定。
如因乙方违法行为导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
三、保证金额和期限1. 本保函的保证金额为人民币______元整（大写______元整）。
具体金额以乙方提供的工程合同为准。
2. 本保函的有效期为工程竣工验收合格之日起至质量保证期满止。
质量保证期根据工程合同约定确定。
若工程合同中对质量保证期未有明确约定，则按照相关法律法规和政策规定执行。
质量保证期满后，如乙方完全履行了本合同约定的质量保证义务且未出现质量问题，甲方应及时返还质量保证金（扣除相关费用后）。
安全保证金保函格式范文
安全保证金保函格式范文# 安全保证金保函。
致[受益人名称]：[受益人名称]的小伙伴们！咱这有个关于安全保证金保函的事儿得跟您唠唠。
一、保函编号。
这个保函呢，编号是[具体保函编号]，就像它的身份证号码一样，独一无二的，方便咱们以后查找和核对相关信息。
二、申请人相关信息。
三、担保金额。
咱这次担保的金额是[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。
这钱就像是一个安全保障金，放在这儿让您心里踏实。
四、担保期限。
从[起始日期]开始，一直到[截止日期]结束，在这个时间段内，这个保函都是有效的哦。
就像一个小卫士，在这段时间里一直守护着您这边关于安全保证金相关的权益。
五、担保事项。
申请人在[项目名称]项目里，按照相关的安全规定和合同要求，是需要履行一些安全保障义务的。
我们作为担保人，保证如果申请人没有按照规定做到位，比如说在施工现场没有设置足够的安全警示标志啦，或者是没有对员工进行必要的安全培训之类的情况，导致您遭受了与安全相关的损失，我们就会在担保金额的范围内，对您进行赔偿。
六、索赔方式。
如果您发现了申请人有违反安全规定并且给您造成损失的情况，您就可以向我们提出索赔啦。
您得给我们提供一些书面的材料，比如说关于损失情况的详细说明，像损失是怎么发生的，损失的具体金额是怎么计算出来的，还有相关的证明文件，像事故现场的照片啦、损失清单之类的。
我们收到您这些材料之后，会进行核实。
如果情况属实，我们会在[规定的赔付期限，如X个工作日]内把钱赔付给您。
七、担保人信息。
[担保人公司名称]（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：[姓名]日期：[具体日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保证金函
甲方：
乙方：
甲方因经营项目实际需求，委托乙方担任贷款融资顾问单位。
融资利率: 银行贷款同期利率。
融资方式: 银行贷款。
甲方人员在融资过程中产生的资料费、评估费等由甲方承担，乙方人员开展工作中所需的差旅费、通讯费等由乙方承担。
贷款融资前期需甲方缴纳_____万元作为甲方委托乙方贷款的融资保证金。
若融资贷款成功作为融资费用的相应抵消。
若因甲方原因贷款融资不成功，保证金不予退还。
若因乙方原因贷款融资不成功，保证金全额退还甲方。
本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：。