工程建设材料采购合同
建筑工程材料采购协议书
建筑工程材料采购协议书1. 甲方与乙方甲方：甲方公司名称地质：甲方公司地质联系人：甲方联系人姓名方式：甲方联系方式：甲方乙方：乙方公司名称地质：乙方公司地质联系人：乙方联系人姓名方式：乙方联系方式：乙方2. 背景与目的甲方为进行建筑工程，需要采购一定数量的建筑工程材料，乙方是一家从事建筑材料销售的公司，甲乙双方希望就此达成协议，明确双方的权利和义务，确保采购顺利进行。
3. 材料描述和数量材料1：材料1名称，规格：材料1规格，数量：材料1数量材料2：材料2名称，规格：材料2规格，数量：材料2数量材料3：材料3名称，规格：材料3规格，数量：材料3数量4. 价格与支付方式乙方同意将建筑工程材料的价格定为人民币价格元。
甲方将根据实际采购的材料数量进行付款。
支付方式如下：预付款：甲方应在签订协议后的5个工作日内支付合同总金额的10%作为预付款，即人民币预付款金额元。
进度款：甲方应在材料采购工作开始后的每个月支付合同总金额的30%作为进度款，直至完成全部材料的采购。
尾款：甲方应在乙方完成材料交付后的7个工作日内支付合同总金额的60%作为尾款。
所有付款均以银行转账方式完成，甲方支付款项时须提供付款截图或支付凭证。
5. 交付与验收乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间和地点，将建筑工程材料交付给甲方。
建筑工程材料的运输、安装和验收由甲方负责。
甲方应在收到建筑工程材料后的7个工作日内进行验收，如有任何质量问题，甲方应立即通知乙方并要求乙方采取补救措施。
6. 违约处理任何一方违反本协议约定的内容，应承担相应的违约责任。
如甲方未按期支付款项，乙方有权暂停交付建筑工程材料，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金金额为未支付款项的日息率乘以逾期天数。
如乙方未按期交付建筑工程材料，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。
7. 争议解决双方在履行协议过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，双方可向有管辖权的法院提起诉讼。
工程材料采购合同模板6篇
工程材料采购合同模板6篇篇1甲方（采购方）：__________乙方（供应方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利、友好协商的原则，就甲方向乙方采购工程材料事宜达成如下协议：一、采购物品及说明1. 物品名称：__________2. 物品规格：__________3. 物品数量：__________4. 物品单价：__________5. 总价：__________二、质量要求及技术标准1. 乙方保证所提供的工程材料符合甲方所要求的质量标准，并符合相关国家或行业的标准。
2. 如乙方所提供的工程材料存在质量问题，甲方有权要求乙方更换或退货，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
三、交货时间、地点及方式1. 交货时间：乙方应按照合同约定的时间将工程材料送达甲方指定的地点。
2. 交货地点：__________3. 交货方式：乙方应选择安全可靠的运输方式，确保工程材料在运输过程中不受损坏。
四、验收标准、方法及提出异议期限1. 甲方应在收到货物后及时进行验收，如发现货物数量、规格、质量等不符合合同约定，应及时通知乙方。
2. 如乙方对甲方的验收结果有异议，应在收到通知后3日内提出，并协商解决。
五、付款方式及期限1. 甲方应在验收合格后，按照合同约定的付款方式及期限向乙方支付货款。
2. 如甲方未按照合同约定的期限支付货款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的时间、地点及方式交付货物，或货物存在质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按照合同约定的期限支付货款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
3. 双方应共同遵守合同中的各项条款，如有一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。
七、保密条款1. 双方应对本合同的内容及在执行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将对方的商业秘密和技术秘密泄露给第三方。
建筑业材料采购合同大全(通用8篇)
建筑业材料采购合同大全（通用8篇）建筑业材料采购合同篇一甲方（供方）。
乙方（需方）。
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：乙方向甲方购买常规产品：注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算。
2、以上价格不含税，3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）。
1.质量标准：按国家有关规定标准验收。
2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地。
2.交货时间：自收到定金之日起壹五天内货到达。
3.交货地点：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。
检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。
）。
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
工程材料供应合同模板(12篇)
工程材料供应合同模板（12篇）工程材料供应合同模板（12篇）工程材料供应合同模板篇1 采购方(以下简称甲方):供应方(以下简称乙方)：第一条目的和背景条款1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就芦山县根艺苑广场建设项目所需的材料供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限2.1交货地址：芦山县芦阳镇磷肥厂2.2供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日第三条供应要求及价格单位3.1供应价格3.2上述价格为到货价，且是综合单价。
含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款4.1结算方式：_____4.2约定的结算期限：_____4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月8日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限：_____第五条质量标准和验收5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务6.1甲方应根据施工进度，提前______天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
施工材料采购合同(汇编9篇)
施工材料采购合同（精选9篇）施工材料选购合同（精选9篇）施工材料选购合同篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经过友好协商，在公平、自愿、诚恳信用的基础上,就项目材料选购及施工订立本合同。
一、工程名称和内容二、工程地点三、工程范围及造价工程总造价为：元，人民币(大写)：。
上述工程款包含材料选购、运输、装卸、施工、税费等工程相关费用。
四、质量标准及验收方法1、以甲方签字确认的设计图及封样件为准。
2、制作、施工质量要求参照相关国家标准、地方标准或行业标准。
3、材料制作完成后乙方负责提前天通知甲方组织验收并至期送达指定现场，如材料部分不符合商定，甲方有权拒收部分材料并拒付相应款项，且乙方应担当逾期违约责任。
4、工程完工，甲方对施工质量进行书面确认作为验收结束。
五、工程期限2、工程施工期为年月日- 年月日，从甲方发出开工通知之日起计，乙方应在该期限内施工完毕并通过甲方验收。
施工中所需运输费用、保险费、包装费、装卸费、保管费及施工前/时发生的材料及设备损坏损失等有关费用均由乙方担当。
3、如发生以下状况，工期顺延：A、因甲方缘由引起设计方案发生重大变更，导致制作和施工无法正常进行;B、工程施工过程中，非因乙方缘由停电小时以上的;C、甲方未按合同规定支付应付款项;六、付款方式1、合同签定后周内，甲方向乙方支付元作为定金;2、每次付款前乙方须向甲方供应真实有效的正规发票。
3、另行商定付款方式：其余款项待工程结束，根据审计金额扣除前期支付的工程款后周内一次性支付乙方。
七、质保期限工程质保期为年，自甲方发出书面验收合格通知之日起计算;质保期内工程存在任何质量问题的，乙方应负责修理并担当相应费用，假如乙方不准时修理，甲方可自行或托付第三方进行修理，修理费用将从质保金中扣除，不足部分由乙方担当。
假如工程因质量问题给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失，甲方可先从质保金中扣除相关损失赔偿额，不足部分再向乙方追讨。
简单建筑材料采购合同4篇
简单建筑材料采购合同简单建筑材料采购合同精选4篇（一）合同编号：____甲方（采购方）：____乙方（供应方）：____鉴于甲方因项目建设需要，向乙方采购建筑材料，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条材料种类及数量甲方同意向乙方采购以下建筑材料：名称：____规格：____数量：____乙方应保证所供材料符合国家相关标准及甲方要求。
第二条材料质量乙方承诺所供材料质量合格，无缺陷，符合甲方施工标准。
甲方有权在收货后____天内对材料质量提出异议。
第三条价格及支付方式材料单价为人民币（大写）元/（￥____元/____）。
总金额为人民币（大写）____元整（￥____元）。
付款方式：甲方应在合同签订后____天内支付定金____%，余款在材料交付并验收合格后____天内支付。
第四条交货时间及地点乙方应于____年____月____日前将材料送至甲方指定地点：____交货时，乙方应提供材料清单及质量合格证明。
第五条验收与异议甲方应在材料交付后的____天内完成验收。
如材料存在质量问题，甲方应在验收后____天内书面通知乙方。
第六条违约责任如乙方延迟交货，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额____%的违约金。
如甲方延迟付款，每延迟一天，应向乙方支付未付款项____%的违约金。
第七条合同变更与解除合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
遇不可抗力因素导致合同无法履行时，双方应协商解决。
第八条争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：____ 日期：____年____月____日乙方（签字）：____ 日期：____年____月____日简单建筑材料采购合同精选4篇（二）甲方（业主）：____乙方（承包商）：____鉴于：甲方拟进行____工程，并已决定将该工程的施工任务委托给乙方。
建筑工程材料采购合同12篇
建筑工程材料采购合同12篇建筑工程材料采购合同1采购方：________________________建筑工程有限公司供应方：_________根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、材料价格清单及总价1、材料名称;数量;单价;金额：_________总价：_________ _________元人民币(小写)总价：_________ _________元整(大写)第二条、交货地点：_________第三条、付款方式：_________第四条、材料质量：_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、验收方式：_________当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。
如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、违约责任：_________1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。
如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。
如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：_________合同执行：_________1) 本合同未尽事宜，双方应友好协商。
协商不成可提交法院解决处理。
2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。
3) 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。
采购方签字(盖章)：_________ 供应方签字(盖章)：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：_________联系电话：_________ 联系电话：_________开户银行：_________ 开户银行：_________帐号：_________ 帐号：__________________年 _________月 _________日 _________年 _________月 _________日建筑工程材料采购合同2（需方）甲方：（供方）乙方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量_____吨，单价为_____，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
建筑工程材料采购协议书范本(六篇)
建筑工程材料采购协议书范本合同编号：_____需方（甲方）：_____供方（乙方）：_____经协商同意，根据中华人民共和国民法典的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币_____元。
第二条产品名称、规格、质量（技术指标）________________。
第三条产品包装规格及费用___________________________。
第四条验收方法_____________________________________。
第五条货款及费用等付款及结算办法___________________。
第六条交货规定1.交货方式：________________________________________。
2.交货地点：________________________________________。
3.交货日期：________________________________________。
4.运输费：__________________________________________。
第七条经济责任（一）乙方应负的经济责任2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_____%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。
材料采购合同是建设工程合同吗
材料采购合同是建设工程合同吗我们需要明确什么是材料采购合同。
材料采购合同是指建设方或承包商与材料供应商之间，就建设工程所需材料的购买、供应、交付、验收、付款等事项达成的书面协议。
该合同的主要目的是确保工程所需材料的及时供应，保证工程质量和进度。
而建设工程合同则是指业主与承包商之间，关于工程项目的建设、施工、监理、验收、保修等内容达成的书面协议。
它涵盖了从工程的设计、施工到竣工验收等一系列环节，是一个综合性的合同。
显然，从定义上看，材料采购合同与建设工程合同在性质上是有区别的。
材料采购合同侧重于材料的供应和采购，而建设工程合同则涉及整个建设过程。
因此，材料采购合同并不等同于建设工程合同，它是后者的一个组成部分或者是衍生合同。
在实践中，材料采购合同通常作为建设工程合同的补充协议或者是分包合同出现。
这是因为建设工程往往需要大量的建筑材料，而这些材料的采购往往是由总承包商负责，或者由业主直接与材料供应商签订采购合同。
在这种情况下，材料采购合同就成为了建设工程合同的一个重要组成部分。
我们提供一份简化的材料采购合同范本，以供参考：材料采购合同甲方（采购方）：________乙方（供应方）：________鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“项目”）的材料供应达成一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条材料名称、规格、数量、价格1.1 材料名称：_____________1.2 规格型号：_____________1.3 数量：________________1.4 单价：________________1.5 总价：________________第二条质量要求2.1 乙方应保证所供应材料符合国家相关标准及项目要求的质量标准。
2.2 材料应通过甲方或第三方的质量检验。
第三条交付与验收3.1 交货时间：自合同签订之日起____天内交付。
3.2 交货地点：________________3.3 验收标准和方法：按照国家相关标准及项目要求执行。
建筑工程材料采购合同(必备6篇)
建筑工程材料采购合同（必备6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工程材料采购合同（必备6篇）施工物料的质量与施工作业的质量密切相关,所以施工物料的质量控制十分重要。
项目工程材料采购协议
项目工程材料采购协议项目工程材料采购协议(精选3篇)项目工程材料采购协议篇1买方合同编号：__卖方合同编号：__项目总承包工程__买方：__卖方：__签订地点：__根据《中国民法典》等法律规定，甲乙双方经平等协商，订立如下合同条款：1.合同标的物1.1合同标的物基本情况(合同单价及总价均包含标的物运送至交货地点的装运费及保险费用等)名称型号规格生产厂家计量单位数量含税单价(元)含税金额(元)交货时间合同总价款(含税)：￥__，RMB大写：XXX。
其中不含税价格__元，税额__元。
1.2标的物用途标的物用于买方承包建设的工程项目，卖方对此充分了解。
1.3标的物质量标准或技术要求，按如下约定执行：1.3.1按国家标准执行;无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;无国家和部颁标准的，按行业惯例或公认的企业标准执行。
1.3.2没有上述标准或虽有上述标准，但买方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的质量标准、样品或特定的技术要求执行。
2.包装合同标的物包装采取通用方式，以避免在路途中产生挤压、碰撞和损耗等影响质量、数量和重量的情形;有特别要求的，应采取特殊包装方式。
不管采用何种方式包装，包装物的所有权在标的物交付后转移至买方。
3.交付3.1交货单位：3.2交货方法：卖方直接送货或交由第三方代运。
3.3运输方式：3.4交货地点3.5接货人：4.验收4.1买方在标的物到达交货地点后及时指定人员负责验收，验收人员应在验收单据上注明合同标的物名称、型号和规格、数量和计量单位等基本情况，需要说明的事项也应记载在验收单据上，双方参与验收的人员均需在验收单据上签字认可。
买方验收了标的物，不免除卖方应承担的质量瑕疵担保责任。
标的物毁损灭失的风险在验收合格前由卖方承担。
4.2买方在验收中，如果发现标的物的品种、型号和规格、质量标准(或技术要求)数量不符合合同约定，应妥善保管该批标的物，在日内向卖方提出书面异议，且买方有权拒付不符合约定部分的货款。
建设工程材料采购合同范本
建设工程材料采购合同范本合同编号：【2023】建材采购合同甲方（采购方）：_______________________________（单位名称）。
乙方（供应方）：_______________________________（单位名称）。
经双方友好协商，就甲方在建设工程中所需的材料进行采购事宜，达成如下合同：一、材料名称及规格1. 甲方需购买的材料包括但不限于：水泥、钢筋、砂石等，具体品名和规格详见附表一。
2. 甲方应按照合同约定的规格和数量，向乙方采购所需材料，乙方则依据实际生产能力提供相应的材料。
二、交货时间及地点1. 乙方应在收到甲方采购需求后，尽快安排生产并按照约定时间交付至甲方指定地点。
2. 甲方应提前与乙方协商确认交货时间及地点，以便双方能够做好准备工作。
三、价格及支付方式1. 甲方采购的材料价格为_______元/吨（或其他计价单位），价格以实际交付时为准。
2. 支付方式：甲方应在收到货物后的______日内，将货款支付至乙方指定的账户。
逾期支付的，需按照欠款金额的每日_____%支付滞纳金。
四、验收标准1. 甲方应在收到货物后，立即进行验收。
若产品质量不符合合同要求，甲方有权拒收，并要求乙方重新提供符合要求的产品。
2. 乙方应确保所提供的产品符合国家标准及合同约定的质量要求，若出现质量问题，乙方承担相应的责任，并按协商重新提供符合规格的产品。
五、违约责任1. 若一方未能履行合同义务，构成违约的，应承担相应的民事责任。
2. 若因不可抗力事件导致合同无法履行，应及时通知另一方，并协商解决方案。
不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。
3. 发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方采购完毕并支付清尾款时终止。
2. 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
3. 双方确认，已经阅读并理解合同的所有内容，愿意履行合同所约定的各项义务。
建筑工程材料采购合同协议书【含】
建筑工程材料采购合同协议书合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方建筑材料事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1乙方根据甲方提供的采购清单（详见附件一）向甲方供应建筑材料。
1.2乙方提供的建筑材料必须符合国家相关质量标准及甲方的要求。
第二条交货期限及地点2.2乙方应在交货前_______日通知甲方，以便甲方做好收货准备。
第三条交货方式及费用3.1乙方负责将建筑材料运输至交货地点，并承担由此产生的运输费用。
第四条验收及异议处理4.1甲方有权对乙方提供的建筑材料进行验收。
如发现质量问题，甲方有权要求乙方在合理时间内进行更换或退货。
4.2如甲方对建筑材料提出异议，乙方应在接到甲方通知后_______日内予以答复，并采取整改措施。
第五条价格及支付方式5.1双方确认，建筑材料的单价为人民币_______元（大写：_______元整），总价为人民币_______元（大写：_______元整）。
（1）合同签订后_______日内，支付合同总价款的_______%作为预付款；（2）建筑材料交付验收合格后_______日内，支付合同总价款的_______%；（3）剩余货款在工程竣工验收合格后_______日内一次性支付。
第六条违约责任6.1乙方未按约定时间交货的，应向甲方支付逾期交货违约金，违约金计算方式为：逾期交货金额×_______%×逾期天数。
6.2甲方未按约定时间支付货款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%×逾期天数。
6.3如因一方原因导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。
第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程材料采购合同6篇
建设工程材料采购合同6篇篇1建设工程材料采购合同【合同编号】：XXXXXXX甲方（采购单位）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方（供应商）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方拟进行______ 工程项目的施工，需要采购相应的建设工程材料，并经过双方友好协商，特签订如下采购合同：一、产品范围1. 本合同约定的建设工程材料包括但不限于______ （具体材料名称），具体规格、数量和单价详见附件1。
2. 乙方应严格按照合同约定的规格和数量供货，保证产品的质量符合国家规定的相关标准。
二、交货期限1. 乙方应根据甲方的实际需求，在合同签订后___ 天内将货物交付至甲方指定地点。
2. 若因不可抗力因素无法按期交货，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期交货。
三、产品质量保证1. 乙方保证所供货物符合国家相关标准，并提供产品质量合格证明。
2. 如产品出现质量问题，乙方应承担退换货、赔偿等责任。
四、价格及支付方式1. 乙方提供的建设工程材料单价为______ 元/单位，总价为______ 元。
支付方式为______。
2. 乙方应于交货后______ 天内向甲方提供发票，并在收到发票后______ 天内支付货款。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货、产品质量未符合标准等造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付货款，每逾期一天应支付违约金______ 元。
六、保密条款1. 双方应根据合同的约定保密合作过程中的商业秘密。
2. 未经双方协商一致，不得向第三方透露合同内容。
七、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
就本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会进行仲裁。
八、其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工程材料采购书
建筑工程材料采购书协议书范本：建筑工程材料采购合同本合同由乙方（以下简称“采购方”）与甲方（以下简称“供应方”）根据自愿、平等、互利的原则，就建筑工程材料采购达成如下协议：一、合同目的与范围1.1 目的：供应方将按照本合同的规定，向采购方提供建筑工程所需的材料，并保证其质量符合相关国家和行业标准。
1.2 采购范围：采购方根据建筑工程的需要，通过书面通知或其他方式通知供应方所需的具体材料和数量。
二、货物描述和数量2.1 货物描述：具体货物的名称、型号、规格和技术参数等应符合采购方提供的项目要求，并在合同签订日前向供应方书面确认。
2.2 货物数量：根据建筑工程的实际需求，采购方将向供应方提供具体的货物数量。
三、质量要求3.1 质量标准：供应方承诺所提供的货物符合相关国家和行业标准，且符合采购方提供的质量要求。
3.2 验收标准：采购方在货物到达现场后进行验收，按照相关标准进行检测，如发现不合格货物，供应方负责无偿更换或退货。
四、交货时间和地点4.1 交货时间：供应方应在采购方通知发出后的约定时间内交货。
4.2 交货地点：采购方将在合同签订后提供货物交付的具体地址，供应方应按时送达货物。
五、价格和支付条件5.1 价格：双方约定货物的单价，价格应包含一切税费、运输费等相关费用。
5.2 税费：供应方负责向相关税务部门进行合法税务申报，并按时缴纳相关税费。
5.3 付款方式：采购方将按照合同约定的时间和方式向供应方支付货款。
六、违约责任6.1 供应方违约：如果供应方未按合同规定时间交货或提供不合格货物，采购方有权要求供应方支付违约金或提起法律诉讼。
6.2 采购方违约：如果采购方未按合同规定付款，供应方有权要求采购方支付逾期付款的利息，并保留采取其他法律行动的权利。
七、知识产权和保密条款7.1 知识产权：供应方应确保所提供的货物不侵犯任何第三方的知识产权，如发生任何知识产权纠纷，供应方承担一切法律责任。
7.2 保密条款：双方同意对本合同涉及的商业秘密、技术资料和商业信息保密，且不得向任何第三方透露或使用。
建筑工程材料供应合同范本(共8篇)
建筑工程材料供应合同范本第1篇甲方：________乙方：________本合同甲方委托乙方对配送板材、轻钢龙骨等装修材料。
为维护双方利益，在公平、诚实原则下，经协商一致签定以下协议：第一条：采购行为实施1、负责确定乙方配送材料品种、材料标准、等级、数量，乙方所送材料的价格由乙方与确定。
2、项目部根据与乙方所确定的材料品种、数量、价格向公司采购部提交签字申请配送单，采购部负责向乙方发单，乙方根据公司采购部所发的要货单送货。
3、乙方所送货物由项目部收货，验货并签字，结账以项目经理签字收货单据为准。
4、乙方必须确保所送材料符合项目部确定的质量标准，若项目部发现乙方所送材料为假货，甲方采取假一罚十处罚，若乙方所送材料不合格，乙方必须完全退货并承担响应责任。
5、乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。
包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产告，并必须附有中文说明书。
第二条：质量标准1.按照相应国家标准和项目部与乙方协议标准执行2.对于显而易见的产品缺陷，甲方应该在收货后1日内通知乙方；3.对于非显而易见的产品缺陷，甲方须在发现瑕疵后7日内书面通知乙方，否则视为产品符合要求。
4.因产品质量问题给甲方造成损失的，乙方要承担全部赔偿责任。
第三条：送货与交货1.乙方送货的材料乙方须在收到甲方订单2日内将货物送至甲方指定的地点，2.乙方送货的材料，如有特殊情况，需在1日前通知，甲方应及时履行收货义务，但出现产品不符合要求或交货时间不符合约定的情况，甲方有权拒绝收货。
3.乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。
包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产品并必须附有中文说明书。
第四条：结算甲乙双方每月日结算一次（结上月一日到三十日的货款），乙方必须在次月的二十到二十五日将上一月度的结算清单送到甲方采购部，以便甲方核对账目，否则货款顺延到下月结算，具体结款时间为乙方提交结算清单后的下一个月的二十五日到三十日。
建筑工程材料采购合同书5篇
建筑工程材料采购合同书5篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，为明确双方权利和义务，就甲方向乙方采购建筑工程材料事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的甲方向乙方采购的建筑工程材料包括但不限于以下种类和规格：____________________（详细清单附后）。
乙方应按照合同约定的品质、数量、规格等要求，提供符合国家标准和相关行业标准的建筑工程材料。
二、价格及支付方式1. 乙方提供的建筑工程材料价格应公平合理，双方根据市场行情及协商确定材料价格。
2. 甲方应按照合同约定支付货款，具体支付方式为：____________________。
3. 如甲方未能按时支付货款，乙方有权按照合同约定收取逾期付款违约金。
三、交货及验收1. 乙方应按照合同约定的时间、地点和方式将建筑工程材料送达甲方指定的交货地点。
2. 甲方应在收到货物后及时进行验收，如发现数量、质量等问题，应当在约定时间内书面通知乙方。
3. 乙方应提供必要的技术支持和售后服务，确保甲方正常使用建筑工程材料。
四、质量保证1. 乙方应保证所提供的建筑工程材料符合国家相关标准和规范，质量合格，无瑕疵。
2. 如因乙方提供的建筑工程材料质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合同履行过程中涉及的技术、商务等秘密信息。
六、违约责任1. 如一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 违约方应当及时采取措施纠正违约行为，消除不良影响。
3. 若因违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：______________ 工程建设材料采购合同
甲方： _______________________
乙方： _______________________
签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日
需方单位（甲方）
供方单位（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条材料供应工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条供应的材料名称:
运输中的损耗费用、装卸费。
运输费、运输损耗费、装卸费等不可另行追加计算。
2）最终结算数量按甲方实际签收到的数量为准。
第四条材料遵循的质量和技术标准要求
1、乙方应该严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。
2、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准：相关的规范验收标准和行业标准
3、乙方应按现行的国家标准或部颁或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《产品合格证明》、《质量验收报告》、《产品质量保证书》和其他相关技术质量资料。
4、其他要求：
第五条验收标准、方法及提出异议期限
1、甲方有提前送材料样品要求的，乙方应该按照甲方要求送审材料样品，样品送审内
容包括但不限于材料样品本身、还包括提供样品的材料品牌、商标、规格、型号、花色、
技术质量验收报告、生产许可证等相关的技术质量资料。
一旦甲、乙双方签约后且材料的样品得到甲方认可并且封存样品后，未经甲方同意，乙方不得做任何变更。
正式交货时材料的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、花色、标识、生产厂家、技术质量检验报告、生产许可证等其他相关技术质量资料应保持和样品一致，如所进材料和样品不
一致，乙方属违约，乙方需承担违约责任。
并赔偿甲方的经济损失。
2、材料数量以甲方书面签收为准。
材料外观质量甲方应及时验收，甲方发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。
3、经核查该批产品确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失，包括工期损失均由乙方按违约责任承担。
4、甲方在材料到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批材料
质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，如返工、工期延长等经济和工期损失均由
乙方承担。
5、乙方在材料运抵交货前5天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
6、乙方须负责材料正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料损失均由乙方负责。
第六条乙方对材料质量负责的期限：
第七条材料包装标准、包装物的供应和回收：
第八条交货时间、地点及方式
1、交货时间（包括每批材料交货时间和数量的约定）：
2、交货地点：
3、交货方式：
4、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作，和书面交验签字记录。
第九条材料结算方式：
第十条材料付款方式：_________________________________________
第十一条违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任, 并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违
约责任。
3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求的，而乙方又无积极措施确保合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、乙方不能全部交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。
5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。
同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。
6、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
7、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十二条解除合同的条件
1、甲、乙双方协商一致。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的。
3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的。
除赔偿违约损失外还可解除合同。
第十三条解决争议的方式本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
第十四条其他条款
1、本合同未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同有同 等法律效力。
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效
乙方（公章）: 负责人（签字盖章）
: 负责人（签字盖章）: 3、本合同一式
份，双方各执 份。
甲方（公章）:。