中建——临水临电分包合同 (2)
临水临电劳务分包合同
临水临电劳务分包合同第一章总则。
第一条合同名称。
本合同名称为临水临电劳务分包合同。
第二条合同当事人。
1. 发包人（业主），[发包人名称]2. 承包人（总包），[承包人名称]3. 分包人（劳务公司），[分包人名称]第三条合同标的。
本合同标的为[项目名称]临水临电工程劳务分包。
第四条合同金额。
本合同金额暂定为人民币[金额]元（大写，）。
具体结算以工程实际完成量和综合单价为准。
第五条合同期限。
本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并无争议之日起终止。
第二章分包人职责。
第六条提供劳务。
分包人负责提供[项目名称]临水临电工程所需的全部劳务人员，包括但不限于电工、焊工、架子工、普工等。
第七条劳务人员管理。
分包人负责对劳务人员进行管理和考核，包括但不限于招募选拔、培训上岗、日常管理、工资发放、安全教育等。
第八条材料及设备。
分包人负责提供临水临电工程所需的电线、电缆、电气元器件、管道、仪表等材料及设备，并符合设计要求和相关规范标准。
第九条施工质量。
分包人负责临水临电工程的施工质量，确保工程质量达到国家标准和行业规范要求，并对分包工程范围内的质量问题承担全部责任。
第十条施工安全。
分包人负责临水临电工程的施工安全，制定安全生产方案和应急预案，并组织劳务人员接受安全教育培训，确保施工安全。
第十一条文明施工。
分包人负责临水临电工程的文明施工，保持施工现场整洁有序，并遵守环保和消防规定。
第三章承包人职责。
第十二条技术指导。
承包人负责向分包人提供临水临电工程的技术指导和设计图纸，确保分包工程符合设计要求。
第十三条配合协调。
承包人负责协调分包人与其他分包方之间的工作关系，确保工程顺利衔接和配合。
第十四条验收付款。
承包人负责对分包工程进行验收，并根据验收结果向分包人支付工程款。
第十五条监督管理。
承包人负责对分包工程进行监督管理，检查分包人的施工质量、进度、安全等情况，并及时提出整改意见。
第十六条协调处理。
承包人负责协调处理分包工程中出现的各种问题，并采取措施解决分包人与其他分包方或业主之间的纠纷。
临水临电劳务分包合同4篇
临水临电劳务分包合同4篇篇1《临水临电劳务分包合同》一、甲方：（甲方名称）（以下简称甲方）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）二、乙方：（乙方名称）（以下简称乙方）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拥有临水临电工程项目的资质和经验，为了保证工程的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，签订本合同以约定双方权利义务。
本合同的签订不影响甲方与工程项目发包方之间的合同关系，乙方需按照本合同的约定履行相关义务。
一、项目内容1.1 甲方委托乙方承担临水临电工程项目的劳务分包工作，工程项目具体包括（具体工程项目详见工程量清单）。
1.2 乙方接受上述委托，按照工程量清单的要求，配备合格的人员和设备，按照合同约定的时间节点和质量要求，完成劳务分包工作。
1.3 乙方需熟悉工程项目的相关要求，按照甲方的工作指示和安排，完成劳务分包工作。
二、价格和付款方式2.1 乙方按照工程量清单中的工程项目及数量报价给甲方，甲方确认后，签订正式合同。
2.2 乙方完成工程项目后，甲方按照合同约定的付款方式和时间节点支付对应款项给乙方。
2.3 如工程项目发生变更或增加，乙方需及时向甲方报备，并另行商议相关费用和付款方式。
三、工期和质量要求3.1 工程项目的开工时间和完工时间由双方商议确定，乙方需按照计划安排工作进度，保证质量和工期。
3.2 乙方承诺工程项目的质量符合国家相关标准和规定，如发生质量问题，乙方需承担相应的责任和赔偿义务。
四、安全和环保责任4.1 乙方在工程项目施工期间需遵守国家相关安全和环保法律法规，保障施工现场的安全和环保。
4.2 如发生安全事故或环境污染事件，乙方需及时报告甲方，并按照甲方要求进行处理和赔偿。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致工程项目延误或质量问题，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方相关损失。
5.2 如因甲方原因导致工程项目延误或质量问题，甲方需承担违约责任，并赔偿乙方相关损失。
临水临电劳务分包合同
临水临电劳务分包合同一、合同基本信息合同编号：XXXX-XX-XX甲方（发包方）：-名称：-地址：-法定代表人/授权代表：-联系电话：乙方（承包方）：-名称：-地址：-法定代表人/授权代表：-联系电话：签署时间：____年____月____日签署地点：二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程承包范围：本工程范围内的临水临电安装、维修、调试等工作，具体包括：-动工现场一、二、三级配电箱安装（含搬动电箱在三级箱搭拆）、搬动及拆除。
-线路的敷设和维护（包括电气线路穿管、挖沟、开槽等）以及劳务及相关施工用电用水的实际操作作业。
-现场所有三级箱外线路的规范管理（包括对各施工班组的用水用电进行现场安全与质量的指导与控制）。
-负荷相序的分派、督查，临时用电的日检、旬检、月检报表真实记录。
-临时照明、临电接地、生活及生产用水、排水、用电至每个单元的每个楼层。
三、工期要求1. 合同工期：乙方应在合同签订之日起____天内完成全部施工任务，具体工期可根据实际情况进行调整。
2. 工期顺延：如遇以下情况，工期作相应顺延：-甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。
四、质量要求1. 质量标准：本工程所有箱、管线布置必须按照规范施工，观感及功能达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99（或最新版）标准及甲方要求。
2. 质量验收：乙方应确保工程质量符合设计要求及约定的标准和质量目标，通过甲方及相关部门的验收。
五、费用与支付1. 合同价款：本工程劳务费总额为人民币____元（大写：________元整）。
2. 支付方式：-工程开工前，支付合同价款的____%作为预付款。
-工程进度达到____%，支付合同价款的____%。
-工程进度达到____%，支付合同价款的____%。
施工工程临水临电合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（用水、用电方）：____________________地址：____________________________________联系人：_______________________________联系电话：______________________________乙方（施工方）：_________________________地址：____________________________________联系人：_______________________________联系电话：______________________________鉴于甲方需要乙方为其提供施工工程临水临电服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程工期：________________________5. 工程内容：________________________二、临水临电服务内容1. 乙方负责为甲方提供施工工程所需的临时用水、用电服务。
2. 乙方应根据甲方工程进度，合理规划临水临电设施，确保施工顺利进行。
3. 乙方应确保临水临电设施符合国家相关标准和规范，保证用水、用电安全。
三、临水临电设施及维护1. 乙方提供的临水临电设施包括但不限于：供水管道、排水管道、配电箱、电缆、变压器等。
2. 乙方应负责临水临电设施的安装、调试、维护和保养工作。
3. 乙方应确保临水临电设施在施工期间正常运行，如出现故障，乙方应在接到通知后及时维修。
四、用水、用电费用1. 甲方应按照实际用水、用电量支付乙方相应费用。
2. 用水、用电费用计算方式如下：（1）用水费用：按照国家规定的水价标准计算；（2）用电费用：按照国家规定的电价标准计算；3. 甲方应在每月的指定日期前支付乙方上月用水、用电费用。
临水临电施工合同范本简单版(5篇)
临水临电施工合同范本简单版（通用5篇）临水临电施工合同简洁版1甲方：（以下简称甲方）_______________乙方：（以下简称乙方）_______________依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商全都，甲方将道路修理工程承包给乙方。
为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：修理2、工程内容：清理老旧道路垃圾、重新修建砼道路其次条承包方式和工程价款1、承包方式：包工包料等全部施工内容2、工程价款：_______________元（大写：_______________）3、付款方式：工程完工验收合格后，30内一次性付清。
第三条工期该工程竣工后提交给甲方待验收的时间为_________年____月____日。
第四条质量质量标准：合格。
第五条安全责任1、乙方负责本工程的安全设施和措施。
2、对于乙方由于违反安全操作规程消失的安全事故，所造成的损失均由乙方担当。
第六条双方的权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方有权对工程安全、质量进展监视。
2、甲方有权对施工内容提出变更要求。
3、甲方需按时向乙方支付工程款。
二、乙方的权利和义务1、准时组织工程施工，并对工程安全、质量、工期负责。
2、乙方负责协调周边施工环境。
3、承受甲方对工程的监视。
第七条合同的`生效1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日临水临电施工合同简洁版2甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方_________工程（总长度_________公里）施工事宜达成全都，签订本合同。
建筑临水临电分包合同范本
建筑临水临电分包合同范本合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_______乙方（分包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工地临时供水供电工程的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程期限：自临时供水供电工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、分包内容2.1 乙方负责为甲方提供临时供水供电服务，包括水源接入、电力接入、管道铺设、设备安装、维护保养等一切与临时供水供电相关的工程。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准，保证临时供水供电工程的正常运行，确保施工期间的用水用电需求。
2.3 乙方负责临时供水供电工程的施工安全、质量监督、环保等相关工作。
三、分包价格3.1 乙方向甲方提供的临时供水供电工程的总价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付工程款项。
四、付款方式4.1 本合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
4.2 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
4.3 剩余的工程款项，在质保期内无质量问题发生后_______日内一次性支付给乙方。
五、工程质量及验收5.1 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料，甲方按照约定的标准进行验收。
5.3 验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改到位，直至达到验收标准。
六、工程保修6.1 乙方应保证临时供水供电工程的安全运行，质保期为工程竣工验收合格之日起_______个月。
临水临电劳务分包合同(2篇)
临水临电劳务分包合同甲方（以下简称“发包方”）：____________乙方（以下简称“分包方”）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条合同标的1. 甲方同意将位于（工程名称、地点）的临时供水供电劳务分包给乙方，乙方同意接受甲方的分包。
第二条劳务内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供（临水临电工程的具体内容、服务范围）的劳务。
2. 乙方应保证劳务质量符合甲方的要求和国家相关标准。
第三条劳务期限1. 本合同的劳务期限为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 双方同意必要时可以延长劳务期限，但需提前书面约定。
第四条劳务报酬1. 甲方应按照约定的标准和金额向乙方支付劳务报酬。
2. 劳务报酬的支付方式、支付时间等具体事项，双方协商确定。
第五条乙方的义务1. 乙方应按照合同约定提供劳务，确保劳务质量。
2. 乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全，承担由于自身原因造成的损失和责任。
第六条甲方的义务1. 甲方应按照合同约定支付劳务报酬，提供施工所需的条件。
2. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若乙方未能按照约定的质量、时间要求完成劳务，甲方有权要求乙方改正或赔偿损失。
第八条争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（签字）：____________签订日期：____年__月__日临水临电劳务分包合同（二）合同编号：____________签订日期：____________年____________月____________日甲方（劳务提供方）：____________地址：____________联系方式：____________乙方（劳务接受方）：____________地址：____________联系方式：____________鉴于甲方具备提供临水临电劳务的能力，乙方需要在建设工地等场所临时使用水电设施和服务，双方为了明确双方的权利和义务，经协商一致，达成以下临水临电劳务分包合同条款：第一条劳务内容1.1 甲方同意为乙方在建设工地等场所提供临时的水电设施和服务。
临水临电劳务分包合同
甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就临水临电劳务分包事项达成一致意见，特订立本合同，共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 承包内容：临水临电安装工程，具体包括：电缆敷设、电缆桥架安装、配电箱安装、电线连接等。
4. 承包范围：临水临电安装工程的全部施工内容。
5. 承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。
6. 质量要求：严格按照国家相关质量标准和施工规范执行。
7. 工期要求：自合同签订之日起，______日内完成全部施工任务。
二、甲乙双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和要求完成施工任务；（2）甲方负责提供施工现场，确保乙方施工顺利进行；（3）甲方负责向乙方提供临水临电施工所需的材料、设备等；（4）甲方负责协调解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量和要求完成施工任务；（2）乙方负责施工过程中的安全、文明施工，确保施工安全；（3）乙方负责按照甲方要求提供施工方案、进度计划等；（4）乙方负责施工过程中出现的问题，及时与甲方沟通解决。
三、工程款支付及结算1. 工程款支付：本合同签订后，甲方支付乙方工程总款的_____%作为预付款。
2. 工程进度款支付：工程完成后，甲方在验收合格后______日内支付工程款总额的_____%。
3. 工程尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方在______日内支付工程款总额的_____%作为尾款。
四、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金；（2）未按时提供施工所需的材料、设备的，应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任：（1）未按时完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金；（2）施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任；（3）违反施工安全规定，造成安全事故的，应承担相应的法律责任。
建筑工程临水临电施工合同3篇
建筑工程临水临电施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建筑工程临水临电施工合同为了规范建筑工程临水临电施工过程中的各项工作，并明确双方的权利和义务，特制定本合同。
本合同由甲方和乙方双方当事人在平等互利的基础上，经充分协商达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担的工程项目名称为：______________，具体工程内容包括_____________。
第二条施工范围1.乙方承担的施工范围包括但不限于：_____________；2.乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量。
第三条施工期限1.工程总工期为______天/月，乙方应按照合同规定的工期完成所承担的工作；2.如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经双方确认后延期施工。
第四条施工报价1.本合同的工程总价为____________；2.乙方应按规定的进度提供工程款甲方，工程款的支付方式为______。
第五条施工要求1.乙方应按照相关规范和标准进行施工，严禁使用劣质材料；2.严格遵守建筑工程安全生产规定，确保施工过程中的安全。
第六条施工保障1.乙方应办理相关施工许可手续，并按照相关规定购买施工人身意外险；2.乙方须保证施工现场的安全，确保周边环境不会受到影响。
第七条施工款项1.工程款应按照工程量完成情况分期支付，其中预付款不得超过合同总价的40%；2.乙方应提供相应的发票和证明文件，并与甲方签署相应的结算单据。
第八条合同变更1.如有必要修改本合同内容，需经双方书面协商一致；2.任何一方未经协商擅自变更合同内容的，应承担相应的违约责任。
第九条违约责任1.如乙方逾期完成工程，乙方应按照合同约定支付违约金；2.如甲方违约，乙方有权要求赔偿相应的损失。
第十条法律适用1.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若无法达成一致，应提交______仲裁；2.本合同自双方签字盖章起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签字日期：______年______月______日建筑工程临水临电施工合同范本内容即将结束，合同内容经双方确认、签字、盖章后生效。
临水临电劳务分包合同
临水临电劳务分包合同甲方（总包方）：名称：_________________法定代表人：_______________地址：_________________联系电话：_______________乙方（劳务分包方）：名称：_________________法定代表人：_______________地址：_________________联系电话：_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就临水临电工程劳务分包事项达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_________________1.2 工程地点：_________________1.3 **工程内容：**乙方负责本项目的临时供水、供电设施的安装、调试、维护及拆除等全部劳务工作。
1.4 **工作范围：**包括但不限于：∙临时水管、电线的铺设和安装。
∙水电设备的连接与调试。
∙工程期间水电设施的维护和维修。
∙工程结束后的设施拆除和现场恢复。
第二条工期及进度要求2.1 开工日期：________年____月____日。
2.2 完工日期：________年____月____日。
2.3 **工期延误：**如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体违约金为每日________元。
2.4 工期若因甲方原因或不可抗力导致延误，工期顺延，双方应协商确认新的工期。
第三条劳务费用及支付方式3.1 **劳务费用总额：**本合同劳务总费用为人民币_________元（大写：_________）。
3.2 支付方式：∙预付款：合同签订后，甲方支付总价款的________%，即人民币________元作为预付款。
∙中期款：当工程完成________%时，甲方支付总价款的________%，即人民币________元。
∙尾款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余________%，即人民币________元。
临水临电劳务分包合同
临水临电劳务分包合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方所承包的临水临电工程的劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________ 临水临电工程。
工程地点：_________。
分包范围：施工图纸范围内水电安装、施工设备调试及维护工作等。
具体工作内容包括但不限于电气、给排水管道的安装与连接、设备调试运行及验收等工作。
承包方式采用劳务分包形式，甲方负责工程的全部工作内容和材料供应。
乙方根据合同约定，承担本合同范围内的劳务工作。
二、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用单位之日止。
进度安排应遵循国家相关标准和行业规范，乙方应严格按照甲方提供的进度计划进行工作，确保工程进度和质量达标。
三、质量与验收标准乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
工程验收标准和程序应遵循国家、地方和行业的规定。
对于隐蔽工程和中间验收等关键环节，甲乙双方应及时组织验收并做好记录。
如有质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。
四、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币______元整（大写：______元整），包括劳务费、管理费及其他相关费用等。
支付方式采用分期支付的方式，具体支付比例和节点按照双方约定执行。
乙方应按合同约定完成各阶段的工作任务，经甲方验收合格后支付相应款项。
若因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，甲方有权扣除相应的款项。
五、安全施工与保障措施乙方应严格遵守施工现场的安全规章制度，加强施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
甲方有权对施工现场进行安全检查和监督，提出改进意见和要求整改事项。
双方应共同做好安全事故的预防和应急处理工作。
工程临水临电合同范本
工程临水临电合同范本甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方因工程需要，拟委托乙方提供临水临电服务，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条服务内容乙方应根据甲方工程的具体需要，提供相应的临水临电服务，包括但不限于：1.1 临时供水服务，确保工程现场的用水需求；1.2 临时供电服务，确保工程现场的用电需求；1.3 临水临电设施的安装、调试、维护和拆除；1.4 其他甲方要求的与临水临电相关的服务。
第二条服务期限本合同服务期限自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总额为人民币（大写）：____________________元整（￥__________）。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用：3.2.1 合同签订之日起____个工作日内，支付总额的____%作为预付款；3.2.2 临水临电设施安装完毕并经甲方验收合格后____个工作日内，支付总额的____%；3.2.3 服务期满并经甲方验收合格后____个工作日内，支付剩余的____%。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方有权对乙方提供的临水临电服务进行监督和检查。
4.2 甲方应按照合同约定及时支付服务费用。
4.3 甲方应提供乙方所需的工程现场信息，协助乙方完成临水临电设施的安装和维护。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
5.2 乙方应保证提供的临水临电服务符合国家及行业标准，满足甲方工程的实际需求。
5.3 乙方应负责临水临电设施的安装、调试、维护和拆除，并确保其安全、可靠运行。
第六条质量保证与验收6.1 乙方应保证其提供的临水临电服务符合国家及行业标准，并在服务期限内保持良好状态。
6.2 甲方应在乙方完成临水临电设施安装后____个工作日内进行验收，验收合格后签署验收报告。
临水临电工程分包合同
临水临电工程分包合同甲方（业主）：___________乙方（分包单位）：_________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就___________项目临水临电工程达成如下分包协议：一、工程概述1. 工程名称：___________________________________2. 工程地点：___________________________________3. 工程内容：包括但不限于临时供水管道的布置、安装，临时供电线路的架设、配电等相关工作。
4. 工程标准：按照国家及地方相关规定和行业标准执行。
二、合同价款根据双方协商一致，本工程的合同总价为人民币____________元整（￥__________）。
三、工期要求乙方应在______年______月______日前完成全部临水临电工程，并确保工程质量符合约定标准。
四、质量要求乙方必须按照国家有关规范和标准进行施工，确保工程质量满足甲方及相关法规的要求。
五、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场的安全。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体责任由双方根据实际情况协商确定。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______日期：______年______月______日日期：______年______月______日以上是一份简化的临水临电工程分包合同范本，实际使用时应根据具体情况调整条款内容，明确双方的权利义务，以保障工程的顺利实施。
在签订合同之前，务必对合同的每一条款进行详细审查，必要时可咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
工程临水临电分包合同范本
工程临水临电分包合同范本《工程临水临电分包合同范本》甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的临水临电分包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：________二、分包范围及内容2.1 分包范围：本工程所需的临时水和临时电力供应。
2.2 分包内容：包括但不限于临水临电的接入、安装、调试、维护、拆除及恢复等工作。
三、合同金额3.1 本合同分包金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，如有延误，应按照约定承担违约责任。
四、合同工期4.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。
4.2 乙方应按照甲方的要求，保证工程进度，如有延误，应按照约定承担违约责任。
五、质量标准5.1 乙方应按照我国相关法律法规和行业标准进行施工，保证工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方安全生产管理制度进行施工。
6.2 乙方应承担由于自身原因造成的工程安全事故的责任。
七、合同的履行7.1 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。
7.2 乙方应按照合同约定，按时完成工程，并保证工程质量。
八、违约责任8.1 乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。
8.2 甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的____%。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
临水临电劳务分包合同6篇
临水临电劳务分包合同6篇篇1临水临电劳务分包合同一、乙方应将本合同中需进行的劳务分包项目及分包费报告给已签约的客户，并接受客户的工作安排，保证按时完成工作任务。
乙方应对分包经营过程中出现的质量问题和责任问题负责，由乙方承担返工、罚款等相关责任。
二、乙方应保证其提供的人员均符合国家有关法律法规的要求，具备相关职业技能证书，并确保其所提供的劳务人员进行定期安全培训，积极配合项目部的安全管理工作。
三、乙方应对分包项目劳务人员的现场作业作出负责的安排和管理，同时确保分包项目安全生产。
如乙方在分包执行过程中出现劳务人员意外伤害事件等情况，应立即通知甲方，并协助甲方处理事故。
四、甲方应在收到乙方工作报告的24小时内对分包费进行核实，并按分包合同规定的结算时间向乙方支付劳务费用。
如甲方未按时支付工资，乙方有权终止分包合同。
五、双方应遵守国家相关法律法规，不得在合作过程中违法行为。
如有一方有违法行为，应承担相应法律责任，并给对方造成的损失进行赔偿。
六、在合作期间，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方，协商解决办法。
在不可抗力结束后，双方应继续执行本合同约定。
七、本合同一式两份，双方各持一份，签订日期为____年____月____日，合同期限为____年，合同履行完毕后，双方如有需要继续合作，应另行签订补充合同。
以上为临水临电劳务分包合同，若有任何争议，均应在友好协商的基础上解决。
希望双方共同遵守合同约定，达到合作共赢的效果。
篇2临水临电劳务分包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方需进行临水临电工程，为确保工程顺利实施，经双方友好协商，达成以下协议：一、项目概况甲方委托乙方进行临水临电工程，具体内容包括但不限于：1. 项目名称、地点、范围等；2. 工程量及工作内容；3. 工程进度要求；4. 工程质量要求；5. 涉及的安全措施；6. 其他双方约定事项。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为（具体金额），乙方应按工程实际完成情况提供发票并接受支付。
临水临电劳务分包合同2篇
临水临电劳务分包合同2篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方临水临电工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
二、分包范围与内容乙方承包甲方指定的临水临电工程相关劳务作业。
具体包括但不限于以下内容：线缆铺设、设备安装、电路调试等。
不包括主要材料的采购，仅包括人工劳务服务。
如有新增项目或变更，双方应另行签订补充协议。
三、合同工期及进度要求1. 工程开工日期：具体开工时间以甲方书面通知为准。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX天内完成。
如遇特殊情况需顺延工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际完成的工程量计算劳务费用。
具体单价及结算方式详见附件《工程量清单及报价表》。
2. 支付方式：乙方完成工程进度量的XX%时，甲方支付XX%进度款；工程完工验收合格后支付至总劳务费用的XX%；剩余XX%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题一次性支付。
五、质量与验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
验收标准按照国家标准及本合同约定的内容进行。
六、安全施工与文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工期间的安全生产。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，保持施工现场整洁有序，做到文明施工。
七、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付违约金XX元。
若因乙方原因造成工程停工或其他严重损失，乙方应承担相应的违约责任。
建筑工程临水临电施工合同
建筑工程临水临电施工合同甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就建筑工程的临水临电施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________建筑工程临水临电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括但不仅限于施工现场的临时供水、供电系统的设计、施工、维护等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并通过甲方验收合格之日止。
具体开工时间以甲方书面通知为准。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下方式向乙方支付工程款项：（1）基础款项：合同签订后______日内支付工程总价的______%；（2）工程进度款：根据工程进度，经甲方确认后支付；（3）工程尾款：工程竣工验收合格并结算后______日内支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的______日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
2. 乙方应承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定的工期完成工程，乙方应向甲方支付违约金。
2. 若甲方未能按合同约定支付工程款项，甲方应向乙方支付滞纳金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并追究违约责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。
建筑工程临水临电施工合同
建筑工程临水临电施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为确保本建筑工程临水临电施工工程的质量、安全、进度，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________建筑工程临水临电工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括临时供水、供电系统的施工、安装、调试及运行维护等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并经验收合格为止。
2. 如有变更或特殊情况需延期，双方应提前协商并签订书面补充协议。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）____万元整（￥____元）。
具体价格根据工程实际工作量结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的____%作为预付款；工程完工并经验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照相关国家和行业标准进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。
甲方收到报告后，应在____个工作日内组织正式验收。
3. 如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担由此产生的一切费用。
五、安全生产和文明施工1. 乙方应遵守安全生产法律法规，制定并执行安全生产制度，确保施工现场安全。
2. 乙方应合理安排施工时间，采取降噪、防尘等措施，保持施工现场整洁。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
工程临水临电合同范本
工程临水临电合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]二、临水临电供应范围及期限1. 供应范围：[具体供应范围]2. 供应期限：自[起始日期]至[结束日期]三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的临水临电供应工作进行监督和检查。
2. 按照本合同的约定及时支付费用。
3. 提供必要的施工条件和协助。
（二）乙方的权利和义务1. 负责按照国家和地方的相关标准及规范，提供符合要求的临水临电设施及服务。
2. 定期对临水临电设施进行检查、维护和保养，确保其安全、正常运行。
3. 遵守甲方施工现场的管理规定，文明施工。
四、费用及支付方式1. 费用总额为：[具体金额]元（大写：______________________）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定提供临水临电服务，导致工程延误或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
临时水电工程专业分包合同
临时水电工程专业分包合同乙方（分包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时水电工程的专业分包事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容及范围1.1 乙方负责甲方指定区域内的临时水电工程施工，包括但不限于电缆敷设、水管安装、配电箱设置等。
1.2 乙方需按照甲方提供的设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
第二条工程期限2.1 本工程的开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2.2 如遇特殊情况需延期，乙方应提前通知甲方，并取得甲方书面同意。
第三条工程价款3.1 本工程的总价款为人民币____元整（大写：____元整）。
3.2 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
第四条工程质量与验收4.1 乙方必须保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
4.2 工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。
第五条违约责任5.1 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应负责返工改进或如数补。
5.2 如甲方未按合同约定支付工程款项，应承担逾期付款利息。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（业主）：__________乙方（分包商）：__________签订日期：__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中建——临水临电分包合同 (2)合同编号：中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX 项目之临水临电分包合同、总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 目录第一条工程概况2第二条工程范围及内容、2第三条合同价款及明细表、2第四条合同价款支付、3第五条资金风险共担、3第六条竣工结算3第七条工期4第八条质量标准4第九条工程材料与设备、5第条甲方责任5第一条乙方责任6第二条现场及人员管理、6第三条安全文明施工、7第四条验收与维修、7第五条授权管理7第六条违约责任7第七条争议7第八条合同生效与终止、8第九条合同份数8 中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同2 临水临电分包合同总包方（甲方）：分包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1、1 工程名称：1、2 工程地点：1、3 建筑面积：1、4 建筑物檐高：第二条工程范围及内容2、1 工程范围：施工现场及生活区临水临电施工。
2、2 工程内容：按甲方出具的《临水临电施工方案》。
第三条合同价款及明细表3、1 合同价款金额小写：元（其中：税金元，人工费元）大写：人民币元3、2 合同价款明细表序号工程内容单位工程量（暂定）固定综合单价合价合计3、3 合同价款说明3、3、1 计价原则：执行2001 年《》，其中：人工费按50 元/工日调整；且在定额的基础上机械费下调 %，辅材费下调 %，甲方委托采购材料按实际市场价。
3、3、2 本合同为固定综合单价合同，本合同综合单价包括为完成本合同约定的所有中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同3 工作内容，包含的工作应视为满足国家规范、规程、标准和设计要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。
即本固定综合单价应是包工、包料、包损耗、包工期、包质量、及满足业主、监理和甲方的合理要求，并包括但不限于如下费用：人工费、材料费、机械费、机械进出场费、试验检验费、冬雨季施工费、成品保护费、清洁费、工具费、赶工费、食宿交通费、文明施工费、临时设施费（除发包方提供之外的乙方为完成本工程所必需的临时设施）、保险费、技术资料费、与其他分包商的配合照管费、管理费、利润及税金等相关所有费用。
单价已包含在保修期（本工程保修期至总承包工程竣工）内各种保修费等。
3、3、3 合同价款（单价或总价）还包括因施工不良或缺陷及瑕疵而造成返工、改良、修补等支出以及在合同保修期内发生的保修费用。
3、3、4 本合同单价不再做任何调整。
任何因市场物价波动、生活费用提高、人员工资的提高、政府税收与收费的调整以及政府与行业主管部门红头文件的颁发等因素引起的乙方的成本的增减，均属于乙方自身经营风险，视为已经事先充分估计并已经包含在合同综合单价之中。
3、4 工程量计算规则：工程量按甲方现场指令或甲方确认的图示净量计算。
第四条合同价款支付4、1 月度付款前提：施工质量达到合同约定的要求，施工进度在甲方的总控制计划和月进度计划之下，且甲方收到业主的相应款项。
4、2 月度付款程序：乙方于每月20 日向甲方递交本月已完工程量、至本月累计完成工程量和本月按合同约定应付的费用汇总表和请款报告，甲方收到报告后于次月的18~25 日向乙方签发付款证书，在签发证书的下月3 日~10 日支付进度款。
4、3 付款方式：按月度完成并经甲方核定的款额的10%扣留保证金及其它应扣款、罚款后，余额支付给乙方。
结算金额的5%作为保修款，在双方办理完结算且保修期结束后次月，甲方将剩余的保修款支付给乙方。
第五条资金风险共担5、1 鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。
在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，乙方不要求甲方每月付款均按时足额到位。
5、2 甲方缓付、迟付本合同项下工程款时，乙方任何情况下均不计取利息，亦不向甲方主张支付违约金及赔偿金。
5、3 乙方应当具备一定承担风险的能力。
如果乙方承担的分包工程施工中，乙方向甲方所递交的索赔要求，在甲方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则乙方的索赔要求亦将不会得到批准。
如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成甲方已经无法全部或部分得到工程款，甲方亦将不会支付乙方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使乙方的结算数额已经获得甲方的批准。
第六条竣工结算6、1 乙方完成本合同约定的全部工作内容后14 天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同4 完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款以及价款调整方式，进行工程竣工结算。
6、2 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后42 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
6、3 分包工程竣工验收合格经甲方认可后14 天内，乙方未能递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行，乙方承担违约责任。
6、4 甲乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议条款的约定处理。
第七条工期7、1 开工日期：___年__月___日完工日期：___年__月___日共计日历天。
7、2 以上总工期或阶段工期已经考虑下列因素：1）法定节假日或公休日；2）不利的条件（不可抗力除外）7、3 甲方并不保证乙方的工程将会连续不断进行。
出现工程施工暂停、间断的情况，乙方将不获赔偿，有关费用已考虑及包含在合同价款内。
7、4 乙方须按甲方之总控进度进划和周进度计划施工，确保每周之工作均在甲方之总控进度进划和周进度计划内完成；如乙方不能按甲方总控计划和周进度计划完成其工作，乙方须按甲方指令无偿追加现场使用的设备、人员投入，以满足甲方、业主的合理进度要求为止。
如乙方在追加现场使用的人员、机具后，仍然不能达到甲方、业主之合理要求时，甲方有权另行聘请其它分包商承建上述工程，乙方承担所有相关费用并承担违约赔偿责任。
7、5 根据本工程总体工期考虑，甲方有权要求乙方优先完成分包工程的某部位的工作，在现场条件许可的情况下，乙方应尽量满足并遵从甲方要求，且不得延误剩余部分的工作。
7、6 非甲方原因（含业主方的原因、不可抗力除外）造成工期延误，每拖延一天罚款人民币元，并承担甲方一切相关损失。
7、7 因业主原因造成工期延误需经业主认可并同意给甲方进行工期补偿。
7、8 乙方在上述任一事件发生后的2 天内，就延误的工期以书面的形式向甲方提出报告。
如果索赔事件具有持续的影响，则乙方应每隔2 天发出一份报告，事件影响结束之日起5 天内提交最终报告给甲方商务部门。
甲方在收到报告后5 天内就报告内容予以答复或提出修改意见，否则视为已经同意。
7、9 按本合同约定并经甲方确认之工期顺延，不会构成任何费用之索偿，乙方不得因此索赔及不得要求追加任何费用。
第八条质量标准中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同58、1 总则8、1、1 乙方应严格按照本合约和现行规范提供进行施工作业，确保施工质量满足规范和设计要求。
8、1、2 乙方应选派业务水平较高、经验丰富的专业施工技术人员和操作人员在本工程施工。
8、1、3施工作业人员需持有有效的政府颁发的上岗证，并提供加盖单位公章的复印件，报甲方备案。
8、2施工作业应满足设计图纸、国家及地方标准规范、行业标准规范规程的要求，上述标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处，按较为严格标准执行。
8、3 因乙方施工质量未达到验收合格标准而导致的一切返工及修补责任均由乙方承担，任何因返工及修补导致的甲方损失亦由乙方承担。
8、4 乙方为达到上述技术和质量要求而采取之措施的所有费用应被视为已全部包含在乙方的单价中。
若乙方在合同履行中因自身原因导致工程未能达到上述技术和质量要求，乙方须向甲方支付技术质量违约罚款。
第九条工程材料与设备9、1 本工程所使用之材料由甲方供应的，乙方承担对甲方供应商配合照管责任，乙方在工程履约时不可再向甲方及甲方供应商索要经济上及工期上的补偿。
9、2 乙方负责甲供材料的卸车、搬运、保管工作。
9、3 乙方领用甲供材料，甲供材料领用量超出预算含量（或甲乙双方事先达成的耗用量），甲方将按实际采购价加采购保管运输费的200%乘以领用量超出结算量部分从乙方工程款中扣除。
9、4 甲方供应材料计划乙方应于不少于7 天前报送甲方，因乙方计划未按甲方要求及时提供而造成的材料延期进场由乙方承担延期责任。
9、5 乙方须负责对其用于本工程所有物料、半成品或成品及施工机械、设施、材料及临时仓库、临时办公室等进行看管维护以及安排值班巡守及安全保卫工作，并负责承担相应遗失或损坏的修复及或赔偿责任。
9、6 进场物资堆放地点，必须经过甲方批准,服从甲方的统筹安排。
9、7 现场物资堆放、保管、标识等管理必须符合甲方的 CI 管理规定。
第条甲方责任10、1 甲方驻现场代表【项目经理】姓名：，代表甲方全面履行合同各项职责。
10、2 负责编制临建方案以及布置图。
10、3 及时向乙方提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件。
10、4 协调现场施工安排，确保场内运输通道的通畅。
10、5 提供满足施工要求的照明设施；中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同610、6 提供施工用水用电的接驳点，并承担水电费。
10、7 负责协调乙方与现场其它分包商之间的关系。
10、8 甲方项目经理部负责定期召开的现场协调例会，乙方驻工地负责人必须准时参加，并服从于会议决议以及甲方的协调管理。
若乙方驻工地负责人无法正常参加，需事先向甲方项目经理请假，并指定全权代表参加。
第一条乙方责任11、1 乙方驻现场代表【项目经理】姓名：，代表乙方全面履行合同各项职责。
11、2 按合同约定及甲方要求的时间准时进场、供应并安装；严格按规范、方案进行施工。
11、3 负责对进入现场人员进行安全交底，承担乙方人员不遵守需方现场安全管理规定造成安全事故的全部责任。
11、4 乙方应保障甲方免于承担因乙方过失、失误造成的任何人员伤亡、财产损失的全部责任和索赔，另外还应保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、抚恤费和其它相关开支。
11、5 乙方作业人员应服从甲方的指挥，进入现场施工区域后，未经甲方许可不得随意卸货。
11、6 在每日、每一工作面、每一分项工程施工完毕后，须严格做到工完场清，及时清理、归整施工余料与施工垃圾，并将其运送到现场指定地点。