合同管理习题

合集下载

合同管理考题

合同管理考题

合同管理考题
合同管理是企业运营中至关重要的一环,涉及到各种合同类型
和法律条款。

以下是一些合同管理考题范本,可供参考:
1. 什么是合同管理?它在企业中的作用是什么?
2. 合同管理的主要原则有哪些?请列举并解释其中的一些原则。

3. 在合同管理中,常见的合同类型有哪些?它们各自的特点和
适用范围是什么?
4. 在起草合同时,有哪些法律条款是必须包含的?请列举并解
释其中的一些条款。

5. 当合同出现纠纷时,如何进行合同管理并解决纠纷?请提供
一些解决纠纷的建议和方法。

6. 合同管理中的风险管理是什么?如何进行合同管理中的风险
评估和控制?
7. 在合同管理中,如何确保合同的合法性和有效性?请提供一些确保合同合法性和有效性的建议和方法。

以上考题仅供参考,实际情况可能会根据具体的合同类型和企业需求而有所不同。

如果您需要定制化的合同范本或有其他合同管理方面的问题,欢迎随时与我联系,我会竭诚为您提供帮助。

工程合同管理的考题

工程合同管理的考题

工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中,变更令通常由谁发出?A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项?A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署,任何情况下都不得更改。

(错)(2) 在工程合同管理中,风险管理是一个重要的环节。

(对)3. 填空题(1) 在工程合同中,__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。

(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。

4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。

(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。

5. 案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程量大幅增加。

承包商提出变更请求,要求增加工程款。

业主方认为这属于承包商的风险范围,不同意调整合同价款。

请问在这种情况下,应如何妥善处理这一变更请求?参考答案:1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。

它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节,是项目管理的核心内容之一。

(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。

应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。

5. 在这种情况下,首先应由监理工程师对变更请求进行评估,确定是否属于合同约定的可变更事项。

如果是,则应根据合同条款和相关法律规定,合理确定增加的工程量和相应的成本,经双方协商一致后,签订书面的变更协议,明确增加的工程款支付方式和时间。

工程合同管理练习题

工程合同管理练习题

工程合同管理练习题一、单选题1、质量事前控制包括()。

A、开工报告审核B、施工安装工艺过程C、施工过程中设计及图纸审查D、中间产品质量控制2、业主供应的材料和设备,施工单位要负责()。

A、购买B、运输C、付款D、验收3、索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出()的要求。

A、费用和(或)利润的补偿B、工期顺延和(或)利润的补偿C、经济补偿和(或)工期顺延D、经济补偿和(或)利润补偿4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后()天发出。

A、7B、14C、28D、305、建立安全例会制度,()组织全员进行一次安全生产例会。

A、每天B、每周C、每旬D、每月6、下列选项中,最普遍的证据是()。

A、书证B、物证C、电子数据D、当事人陈述7、索赔成败的关键因素之一是()。

A、反索赔B、索赔的证据C、索赔的技巧D、索赔的及时性8、下列属于技术控制的是()。

A、以技术为先导,加强施工工艺管理B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员C、材料的使用情况应做好记录D、根据工程所需配齐所有计量器具9、下列关于索赔描述正确的是()。

A、索赔是双向的B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔C、索赔只能是承包人向发包人索赔D、索赔可以是发包人向承包人索赔10、下列()不属于实施策划的主要任务。

A、项目目标的分析和再论证B、项目实施的组织策划C、项目实施的管理策划D、项目实施的资源策划11、下列属于强制性保险的是()。

A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、农民工工伤保险D、施工人员意外伤害险12、因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由_____承担。

A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人13、发包人在收到承包人的变更报价书后的()天内,商定或确定变更价格,否则视为该报价书已被确认。

A、7B、14C、28D、3014、下列属于组织保障措施中的四级计划的是()。

工程合同管理习题要约多选题

工程合同管理习题要约多选题

工程合同管理习题要约多选题一、单项选择题1. 工程合同管理中,以下哪项不是合同的基本原则?A. 公平原则B. 自愿原则C. 强制原则D. 诚信原则2. 在工程合同中,承包商的主要责任不包括以下哪项?A. 按时完成工程B. 保证工程质量C. 承担所有工程风险D. 遵守合同条款3. 工程合同中,关于工程变更的处理,以下说法不正确的是?A. 工程变更应由业主提出B. 工程变更应经双方协商一致C. 工程变更应有书面记录D. 工程变更无需经过审批4. 工程合同中,关于工程款支付的条款,以下哪项是正确的?A. 工程款支付应根据工程进度进行B. 工程款支付应在工程竣工后一次性支付C. 工程款支付应在合同签订时一次性支付D. 工程款支付可以随意调整5. 工程合同中,以下哪项不属于合同解除的条件?A. 一方严重违约B. 不可抗力导致合同无法履行C. 合同期限届满D. 一方提前通知解除合同二、多项选择题6. 工程合同管理中,合同的类型包括以下哪些?A. 固定总价合同B. 成本加酬金合同C. 单价合同D. 劳务合同7. 工程合同中,以下哪些因素可能导致合同变更?A. 设计变更B. 材料价格波动C. 施工条件变化D. 业主要求增加工程量8. 工程合同中,承包商在施工过程中应承担的责任包括以下哪些?A. 确保施工安全B. 保证施工进度C. 管理施工现场D. 承担工程质量责任9. 工程合同中,关于工程款支付的条款,以下哪些是正确的?A. 工程款支付应根据合同约定进行B. 工程款支付应有明确的支付计划C. 工程款支付应遵循先施工后付款的原则D. 工程款支付可以无条件提前支付10. 工程合同中,以下哪些情况下可以解除合同?A. 一方违约且无法补救B. 一方破产或解散C. 合同目的无法实现D. 合同期限届满正确答案:1. C2. C3. D4. A5. D6. A, B, C, D7. A, B, C, D8. A, B, C, D9. A, B10. A, B, C。

2023年四川省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

2023年四川省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

2023年四川省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》,合同附件格式包括( )。

A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是() 。

A.同意卖方启运,改为设备安装前检验B.停止启运,按合同约定进行交货前检验C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价15%的违约金3.某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是( )。

A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修4.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的( )。

A.5%B.10%C.20%D.30%5.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同材料的所有权和风险自()之日起由卖方转移至买方。

A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格6.根据《标准施工招标文件》,合同文件的优先解释顺序是()。

A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单7.工程设计招标与工程施工招标相比较,具有的特点是( )。

A.开标形式相同,评标原则不同B.招标文件内窨相同,评标原则相同C.投标书的编制要求不同,开标形式相同D.评标原则不同,招标文件内窨不同8.某招标项目,招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长( )天。

《合同管理》习题集

《合同管理》习题集

《合同管理》习题集编者:陈云川鲍振华工程管理系工程管理教研室20XX年9月说明:1、本习题集适用于工程管理专业、工程造价专业、土木工程专业、环境设备专业、艺术设计专业、建筑类会计专业等。

2、本习题集对应教材为《工程招投标与合同管理》项目经理培训教材编委会中国建工出版社3、本习题集为20XX年~20XX年学年修订版。

第一章合同法律制度一、单项选择题1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是( )。

A平等主体之间的财产关系B平等主体之间的财产关系和人身关系C平等主体之间的人身关系D以上说法都不对2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系,其特点错误的是( )。

A人身关系是与财产关系相对应的关系B当事人处于平等的地位C以经济利益为内容D与作为民事主体的公民、法人密切相关,不可分离3、下列不属于联营的形式的是( )。

A法人型联营B合伙型联营C协作型联营D工商户型联营4、普通讼诉时效适用于一般民事权利,诉讼时效期间为( )。

A一年B二年C五年D三年5、《中华人民共和国合同法》于( )全国人大会议通过。

A1999.10 B,1999.03 C、1981.12 D1993.096、《合同法》对合同生效规定了三种情形,不属于这三种情形的是( )A成立生效B批准登记生效C约定生效D签字生效7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是( )。

A返还财产B赔偿损失C、追缴财产D、扣押财产8、《合同法》规定了合同转让的三种情况,其中不属于三种情况的选项是( )。

A合同权利转让B合同义务转让C合同权利义务一并转让D合同书的转让9、违约责任,是指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。

关于违约责任的方式,《合同法》规定了三种主要方式,下列不属于其中之一的是( )。

A继续履行合同B解除合同C采取补救措施D赔偿损失10、合同争议的解决方式和解是( )。

A指争议的合同当事人,自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法B争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法C双方当事人负有履行裁决义务的解决方式D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的11、下列对合同概念理解错误的一项是( )A合同的当事人必须具有平等的民事主体资格B合同是一种协议C合同是自愿、平等的D合同的签订可以不经协商,由执法部门强制执行12、代理人代理授权人、委托人签订合同时,应向( )出示授权人签发的授权委托书,并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。

2023年山东省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

2023年山东省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

2023年山东省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.《标准资格预审文件》组成文件中,适合于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件2.根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。

A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查3.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。

A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天4.下列合同中,合同法律关系客体属于物的是( )。

A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同5.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。

A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争6.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是( )。

A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示,效力低于工程师的指示7.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间,则对该投标人的正确处理方式是( )。

A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法8.根据《招标投标法实施条例》,勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。

A.2%B.3%C.5%D.10%9.根据《标准设计施工总承包招标文件》,当发包人要求,中标通知书,合同协议书和专条款容不一致时,如果专用条款没有另行约定,应以( )的容为准。

工程合同管理复习题一

工程合同管理复习题一

工程合同管理复习题一一、单项选择1.不属于《合同法》调整范围的合同是( D )。

A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2. 《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指( D )享有的中止履行义务的权利。

A.业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商3.根据《合同法》的规定,下列各项中,不属于无效合同的是( C )。

A.违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通,损害第三人利益的合同C.显失公平的合同D.损害社会公共利益的合同4.甲、乙公司于2005年3月10日签订买卖合同,3月15日甲公司发现自己对合同标的存有重大误解,遂于3月20日向法院请求撤销该合同,4月10日法院依法撤销该合同。

下列表述中,符合《合同法》规定的是( A )。

A.合同自3月10日起归于无效B.合同自3月15日起归于无效C.合同自3月20日起归于无效D.合同自4月10日起归于无效5.甲欠乙2万元到期借款,经乙催讨后一直未还。

下列情形中,乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是( C )。

A.甲有2万元到期存款,甲一直不去取B.甲有每月1500元的退休费,甲一直不去领取C.丙欠甲2万元到期借款,甲一直不去催讨D.甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁6.依据《合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是( B )。

A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书7.某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。

工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( C )。

A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立8.按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是( C )。

A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料 D.提供工程进度计划9.依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是( B )。

A.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时,应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿10.下列关于合同变更的有关表述中,正确的是( C )。

工程合同管理考试c

工程合同管理考试c

工程合同管理考试c
一、选择题(每题2分,共40分)
1. 工程合同的类型不包括以下哪一项?
A. 固定价格合同
. 成本加酬金合同
C. 时间与材料合同
D. 服务合同
2. 在工程合同中,下列哪项不是常见的风险分配原则?
A. 可预见性原则
. 控制性原则
C. 公平性原则
D. 最大利益原则
3. 合同争议解决的方式不包括:
A. 协商解决
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
二、判断题(每题2分,共20分)
1. 工程合同一经签署,任何一方均无权更改合同内容。

(错)
2. 合同中的违约责任条款是对双方行为的约束和激励。

(对)
3. 如果合同中有不明确的条款,应当按照有利于承包商的原则解释。

(错)
三、简答题(每题10分,共40分)
1. 请简述工程合同管理中的变更管理流程。

2. 如何理解工程合同中的风险管理?
3. 描述工程合同结算的基本步骤。

4. 解释为什么合同争议的解决需要及时进行。

四、案例分析题(每题20分,共60分)
1. 假设在一个建筑工程项目中,甲方要求变更设计图纸,作为乙方的项目经理,你应该如何应对?请列出具体的处理步骤。

2. 某工程项目在施工过程中遇到了不可抗力因素导致工期延误,作为监理方,你将如何协助处理这一问题?
3. 项目完工后,甲方对部分工程质量提出异议,作为乙方的合同管理人员,你将采取哪些措施来解决争议?。

2023年辽宁省监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)

2023年辽宁省监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)

2023年辽宁省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报指定目的港价的。

国外供货方在投标时应报( )价。

A.FCAB.CIPC.FOBD.CIF2.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计合同履行过程中,发包人根据用户需求,增加了设备运行的工况条件,设计人为满足新增的设备运行工况,修改设计方案,并完成了相应设计变更工作。

由此导致了设计人费用增加,修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人3.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是()。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任5.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是( )。

A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任6.建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。

A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会7.根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人8.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间,则对该投标人的正确处理方式是( )。

A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法9.根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年10.某工程采用《标准施工招标文件》招标,中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题(共30题)1、根据九部委发布的标准设计合同,因发包人原因造成合同签订之日起()内未能发出开始设计通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】 C2、某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】 A3、根据《招投标法实施条例》,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当采用的方式是()。

A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】 C4、工程设计招标采用的开标形式是()。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序【答案】 C5、(2017年真题)根据《标准施工合同》,承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】 B6、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【答案】 D7、根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C8、在设防烈度为8度的地区,主楼为框剪结构,高60m,裙房为框架结构,高21m,主楼与群房间设防震缝,缝宽至少为下列何值?( )A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】 B9、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出【答案】 B10、下列关于工程进度款的支付,说法正确的是()。

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题(共40题)1、工程实践中,勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内,则环境保护的具体要求和气象资料由()收集,地形、水文、地质资料由()探明。

A.发包人,承包人B.发包人,发包人C.承包人,承包人D.承包人,发包人【答案】 C2、评标委员会的成员应为()人以上单数。

A.3B.5C.7D.9【答案】 B3、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,此价款()。

A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】 D4、对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。

A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】 A6、按照标准施工合同通用条款的规定,如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见,则视为()。

A.监理人已批准,对承包人.发包人产生约束力,但监理人不受其约束B.监理人已批准,将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准,承包人应修改进度计划D.监理人未批准,承包人应等待监理人的进一步指示【答案】 B7、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由()投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 A8、下列关于物价浮动的合同价格调整说法,错误的是( )。

A.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】 B9、(2017年真题)根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。

2023工程合同管理复习题

2023工程合同管理复习题

形考作业1一、单项选择题(在4个选项中只有1个正确的选项,请将其填入括号中,共5小题,每小题3分)1.法律关系的产生,是指法律关系的主体之间形成了一定的( )关系。

A.权利和义务 B.合同 C.契约 D.协议2.在合同中,客体不变,相应权利义务也不变,此时主体改变也称为( )。

A.合同变更 B.合同转移 C.合同转让 D.合同移转3.关于建设工程代理行为,正确的是( )A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建筑材料设备的采购不得委托代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理4.施工企业在施工中未采取相应防护措施,造成第三人人身伤害的,其应当承担( )责任。

A.合同 B.不当得利 C.无因管理 D.侵权5.关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是( )A.对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人 B.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有在债发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财务不会发生债二、多项选择题(在5个选项中有2-4个正确的选项,请将其填入括号中,共13小题,每小题5分)ACDDA1.工程建设法律关系的构成要素包括( )。

A.主体 B.客体 C.内容 D.主观方面 E.客观方面2.法律关系的客体包括( )。

A.人B.财C.物D.行为E.非物质财富3.法律关系的变更,是指法律关系的( )发生变化。

A.主体 B.内容 C.客体 D.主观方面 E.客观方面4.代理有三种形式,分别是( )。

A.委托代理 B.邀请代理 C.约定代理 D.法定代理 E.指定代理5.甲家旁边有一建筑工地正在施工。

某日,一货车经过甲家门前,由于颠簸掉落货物一件,被甲拾得据为己有。

其后,甲发现有利可图,逐在门前洒落许多砖石。

次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。

关于甲行为性质的说法,正确的有( ) A.侵权 B.无因管理 C.合同行为 D.不当得利 E.法律行为6.下列情形能够引发合同之债的有( )A.建设单位拖欠工程进度款ABCBCDEABCADEADAEB.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格7.债务人不履行合同,债权人可以行使留置权的合同有( )。

监理工程师考试《合同管理》习题附答案

监理工程师考试《合同管理》习题附答案

监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。

A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。

工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,这三大控制目标的水平主要体现在合同中。

建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。

参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】:B【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。

选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。

参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。

A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。

选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。

参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。

A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的特征。

合同主体的严格性主要体现在:承包人必须具备法人资格,具有营业执照及相应的资质。

参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。

A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】:ABDE【答案解析】:本题考查的是建设工程合同管理的目标。

2022年监理工程师《合同管理》考点习题汇总

2022年监理工程师《合同管理》考点习题汇总

2022年监理工程师《合同管理》考点习题汇总合同管理任务和方法合同评审主要包括:合法性、合规性评审;合理性、可行性评审;合同严密性、完整性评审;与产品或过程有关要求的评审;合同风险评估。

合同计价方式。

成本加酬金合同通常适用于工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确定,时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

【习题】以下()属于合同评审的内容。

A. 合同是否合法、合规B. 合同是否严密、完整C. 合同的价格是否公平合理D. 合同的风险评估E. 合同是否经批准『正确答案』ABD【习题】对于抢险救灾的工程,一般采用()的计价方式。

A. 单价合同B. 固定总价合同C. 可调总价合同D. 成本加酬金合同『正确答案』D合同管理相关法律基础合同法律关系。

在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等。

选项AB,属于物;选项D,属于智力成果。

参见教材P8。

依照法律或者法人章程的规定代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。

法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受,法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任。

法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

法人的法定条件及分类。

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人,为特别法人。

【习题】下列合同法律关系的客体中,属于行为的是()。

(2015 年真题)A. 建筑材料B. 建筑设备C. 勘察设计D. 知识产权『正确答案』C【习题】关于法定代表人的说法,正确的有()oA. 公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人B. 因过错履行职务行为损害他人,由法定代表人承担责任C. 法定代表人代表法人从事民事活动D. 法定代表人为特别法人E. 法人应当有法定代表人『正确答案』CE【习题】下列法人中,属于特别法人的有()oA. 某大学B. 京东股份有限公司C. 阿里哥哥公司D. 工商行政管理局E. 村委会『正确答案』DE合同担保担保的方式有保证、抵押、质押、留置、定金一共五种。

合同管理习题带答案

合同管理习题带答案

单选1.下列原则中,不属于《合同法》规定的基本原则的是(B)。

A.平等、自愿原则 B.等价有偿原则C.诚实信用原则 D.不损害社会公益原则.2.甲、乙、丙、丁四人对合同法中的自愿原则各抒己见,请问下列表述中错误的是(A)。

A.甲:自愿就是绝对的合同自由B.乙:自愿是在法定范围内的自由C丙:自愿不能危害社会公共利益D.丁:自愿不得有损社会公共道德3.甲、乙、丙、丁四人讨论如何完整、准确理解合同法中的公平原则,请问下列表错误的是(C)。

A.甲:公平包括当事人双方的权利义务要对等B.乙:公平包括合同风险的分配要合理C.丙:公平包括当事人双方法律地位一律平等D.丁:公平包括合同中违约责任的确定要合理4.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,甲方与乙方都有不同程度地违反诚实信用原则的情形。

下列表述中,属于违反后契约义务的情形是(D)。

A.合同签订时,甲方隐瞒了本工程项目土地使用权的问题B.合同履行时,甲方无故迟延提供施工场地工程地质资料C.合同履行时,乙方串通监理方在施工中偷工减料D.合同终止后,乙方泄露本工程引进设备的重要技术指标5.某建筑公司成功中标市房管局的办公大楼工程项目,签订施工合同时,双方风险的分配、违约责任的约定明显不合理,严重损害了乙方的合法权益。

则该施工合同的签订违反了合同法原则中的(B)。

A.平等原则B.公平原则 C.诚实信用原则D.自愿原则6.某建筑公司低价中标市房管局的办公大楼工程项目,签订施工合同时,房管局坚持要特别约定该合同在履行过程中不允许变更或解除。

则该施工合同的签订违反了合同法原则中的(D)。

A.平等原则B.公平原则 C.诚实信用原则D.自愿原则7.某工程施工合同签订时,建设单位隐瞒了本工程项目土地使用权的问题,合同履行中,施工单位串通监理方在施工中偷工减料。

上述行为违反了合同法原则中的(C)。

A.平等原则B.公平原则C.诚实信用原则D.自愿原则8.依照合同法理论,狭义的合同是指(C)。

2023年四川省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

2023年四川省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

2023年四川省汇编监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是() A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I 措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,暂估价是指()的金额A.招标时暂不能确定价格,但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格,合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程3.某工程施工招标时,评标委员会成员拟由9 人组成,根据《招标投标法》,其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.74.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于责任保险的说法,正确的是( )A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人,应当经发包人与承包人双方同意C. 第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,设计文件需政府有关部门审查或批准的工程,发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内,向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.286.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。

A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款7.设计评标时,设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

习题
一、单项选择题
1. 建设工程合同实施控制的作用是()。

A. 通过合同实施情况分析,找出偏离,以便及时采取措施,调整合同实施过程,达到合同总目标
B. 分析合同执行差异的原因
C. 分析合同差异的责任
D. 问题的处理
2. 下列不属于合同诊断的内容的是()。

A. 技术措施
B. 问题的处理
C. 分析合同差异责任
D. 分析合同执行差异的责任
3. 常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含()。

A. 有关合同文件的组成问题引起索赔
B. 关于合同文件的内容不明,或不详问题引起的索赔
C. 关于合同文件有效性引起的索赔
D. 因图纸或工程量表中的错误而索赔
4. 建筑工程项目管理的核心是()。

A. 质量控制
B. 合同管理
C. 信息管理
D. 投资控制
5. 在工程项目招投标阶段的初期,业主在合同管理方面的主要任务是()。

A. 合同策划
B. 合同评审
C. 建立合同管理组织
D. 制订合同实施计划
6. 施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是()。

A. 承包商承担保护费用,工期不予顺延
B. 承包商承担保护费用,工期予以顺延
C. 业主承担保护措施费用,工期不予顺延
D. 业主承担保护措施费用,工期予以顺延
7. 施工合同示范文本中,“工期”指的是()。

A. 合同条件依据的“定额工期”
B. 协议条款约定的“合同工期”
C. 施工合同履行的“施工工期”
D. 招标文件中的“计划工期”
8. 对于承包商而言,合同诊断工作应由()直接领导。

A. 企业法人
B. 技术负责人
C. 项目经理
D. 合同管理人员
9. 承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。

A. 应征得业主同意
B. 可不经过业主同意
C. 自行决定后通知业主
D. 自行决定后通知监理工程师
10. 在工程实施过程中,按实际完成的工程量和原填单价计价的合同是()。

A. 固定总价合同
B. 工程量清单合同
C. 单价一览表合同
D. 可调价格合同
11. 对于有分包的工程项目,()应该对分包合同的实施进行有效监控。

A. 业主
B. 总承包商
C. 监理工程师
D. 分包商
12. 下列原因不能引起承包商索赔的有()。

A. 承包商因等待变更指令而暂时停工
B. 业主对工程要求变动,导致大量变更
C. 其他项目参与者的失误,影响自身工程进展
D. 因降雨致使基坑灌坑,影响工程进展
13. 工程分包是针对()而言。

A.总承包
B. 专业工程分包
C. 劳务作业分包
D. 转包
14. 下列不属于工程问题的调整措施的是()。

A. 问题的处理
B. 技术措施
C. 经济措施
D. 合同措施
15. 以下关于索赔的说法不正确的是()。

A. 索赔是相互的
B. 索赔是双向的
C. 发包人不可以向承包人索赔
D. 承包人可以向发包人索赔
二、多项选择题
1. 进行合同分析是基于()原因。

A. 合同条文繁杂,内涵意义深刻,法律语言不容易理解
B. 同在一个工程中,往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起,有十分复杂的关系
C. 工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部,而仅为合同的部分内容,如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响
D. 合同中存在问题和风险,包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险
E. 合同分析在不同的时期,为了不同的目的,有不同的内容
2. 合同控制依据的内容包括()。

A. 合同和合同分析的结果,如各种计划、方案、洽商变更文件等,它们是比较的基础,是合同实施的目标和依据
B. 各种实际的工程文件,如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等
C. 对于合同执行差异的原因,对合同实施控制
D. 工程管理人员每天对现场情况的书面记录
3. 下列可引起固定总价合同价款变动的是()。

A. 工程量变化
B. 自然灾害
C. 材料价格波动
D. 设计有重大修改
E. 劳务工资上涨
4. 合同在工程项目中的作用包括()。

A. 分配工程任务
B. 确定组织关系
C. 形成法律依据
D. 协调参与者的行为
E. 为解决争议提供依据
5. 建设工程施工分包合同的当事人是()。

A. 发包人
B. 监理单位
C. 承包人
D. 工程师
E. 分包单位
6. 承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括()。

A. 所引用的合同条款内容
B. 政府公告资料
C. 施工进度计划和批准的财务报告
D. 事件发生的现场周期记录资料
E. 承包商受到损害的照片
7. 下列对索赔的理解,正确的是()。

A. 合同双方均有权索赔
B. 是客观存在的
C. 是单方行为
D. 前提是经济损失或权利损害
E. 必须经对方确认
8. 在工程实施过程中()可以行使合同赋予的权利,发出工程变更指令。

A. 业主
B. 工程师
C. 设计人员
D. 专业监理工程师
E. 项目经理
9. 属于合同中书面形式的是()。

A. 合同书
B. 补充协议
C. 信件
D. 数据电文
E. 合同变更协议
10. 工程项目合同管理工作的过程包括()。

A. 合同策划和评审
B. 合同签订
C. 合同实施计划
D. 合同实施控制
E. 合同后评价。

相关文档
最新文档