没收投标保证金通知书

合集下载

未中标通知书(5篇)

未中标通知书(5篇)

未中标通知书(5篇)未中标通知书1××公司:××采购中心受××医院的委托,就该院医疗设备工程进展公开招标,经评标委员会评审,××公司中了第一包,其中标金额为480000.00元;××公司中了第二包,其中标金额为680000.00元。

贵公司没有中标。

特此通知。

如贵公司认为此次招投标活动中权益受到损害,可在接到此通知之日起七个工作日内,以书面形式向我们提出质疑。

××采购中心×年×月×日未中标通知书2_________(投标单位):我公司组织招标的____________________(招标编号:__________)评标工作已经完毕。

经评标委员会认真评审推荐并经委托单位确认,中标单位为____________________,贵单位未在该工程中中标。

请接到本通知后_____天内,带招标文件和图纸到我单位办理有关手续,谢谢合作。

特此通知!招标单位:_______________年_____月_____日未中标通知书3________(投标单位):我单位____________________工程,经评审由贵单位未中标。

对贵单位参与支持本招投标活动表示感谢。

请收到本通知书后于20_____年_____月_____日来我单位办理投标保证金退还手续。

招标单位:__________招标代理机构日期:_____年_____月_____日未中标通知书4公司:贵公司参与了我公司邀标并参与了竞标。

我公司综合各投标单位的根本情况,并进展了充分沟通后,经评标委员会综合评定,贵单位未能中标。

在此对贵公司的积极参与和支持深表谢意!请贵单位收到本通知书后,在年月日前持投标保证金收据到我公司取回投标保证金(无息)。

再次感谢!特此通知。

xxxxxx年月日未中标通知书5xx公司:xx采购中心受xx医院的委托,就该院医疗设备工程进展公开招标,经评标委员会评审,xx公司中了第一包,其中标金额为480000.00元;xx公司中了第二包,其中标金额为680000.00元。

工程投标承诺书范文

工程投标承诺书范文

工程投标承诺书范文致:沛县人民医院本公司全面响应沛县人民医院新城分院1300t/d废水处理工程的施工招标文件,评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求,该工程如由我公司中标承包,我公司愿做出以下郑重承诺:1、工程质量:保证达到合格等级;若竣工验收未达到合格等级,自愿扣取该工程结算价的2%作为违约金。

2、工期:保证个月完成。

因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的0.1‰/天的罚款,罚款总额不超过合同总造价的5%。

由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的,贵方报经上级主管部门批准后,可单方解除合同并重新更换施工单位。

3、安全文明施工:保证不发生一般及以上安全事故,文明施工,达到沛县规定文明工地的合格标准。

4、经核对,贵单位提供的.工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容,工程量亦核实无误。

我公司承诺:若我公司中标,则按招标文件的规定签署施工承包合同;若存在错项和漏项问题,一切责任由我公司负责。

5、如我公司中标,保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。

特此承诺承诺单位(公章):法定代表人(签名):承诺书(招标人名称):本项目为民心工程,工期要求紧,为防止资质挂靠,投标申请人承诺接受到零陵区芝山北路建设及湘运车站搬迁指挥部处签订承诺函后到代理公司进行报名登记,否则招标方有权不接受我方的报名申请。

1、我方拟派往(项目名称)(以下简称“本工程”)的项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务;我方一旦中标,在中标通知书发出以前,拟任项目负责人和技术负责人的情况发生变化的,取消我方中标候选人资格;我方一经中标,承诺中途不更换项目关键岗位人员(现场施工时项目负责人和施工员,不得擅离职守),否则解除施工承包合同。

3、我方目生产经营状态正常,没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题,没有拖欠农民工工资的.不良记录,我方保证在施工中联合各标段进行配套施工的,不得以影响工期为前提,否则解除施工承包合同。

投标承诺书范本

投标承诺书范本

投标承诺书范本(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!投标承诺书范本投标承诺书范本十篇投标承诺书范本篇1致公司:我单位在参加XX项目的投标活动中,郑重承诺如下:1、我方在此声明,本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的,如发现带给虚假资料,或与事实不符而导致投标无效,甚至造成任何法律和经济职责,完全由我方负责;2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形,若经贵方查出,立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责;3、我方在以往的招标采购活动中,无重大违法、违规的不良记录;或虽有不良记录,但已超过处理期限;4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的;5、我方一旦中标,将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等资料组织实施;6、我方一旦中标,将按规定及时与建设单位签订合同。

保证金申请书

保证金申请书

保证金申请书保证金申请书1__县人民政府:我公司根据20__年3月6日与县人民政府签订的《__县__改造和开发合作协议》投资开发建设的“__县__商贸街项目”,计划投资2.4亿元,实际完成投资2.7亿元。

该项目已于20__年9月11日通过竣工验收,并交付使用。

根据合同约定,特向人民政府请求退取我公司交纳的履约保证金20万元,请予以支持和帮助,谢谢!特此申请申请人:__20__年__月__日保证金申请书2____管理有限公司:我公司于______年________月________日参加了___(工程名称)工程项目投标,当时缴纳投标保证金额为:人民币___元___(大写),现因:该工程已全部竣工结算,现申请退还该投标保证金。

现附上我公司资料:投标保证金中国银行转帐单复印件、监理合同复印件、竣工验收报告复印件。

申请人:20__年_月_日保证金申请书3广西科联招标中心桂林分部:我公司于20__年10月29日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目(项目编号:GXZC20__-J1-20__9-KL)A分标的招投标,交纳保证金4500元,开标后未中标,现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号,请予办理。

申请人: __20__年月日保证金申请书4公司:根据贵公司与我公司年月签订的《XXX工程》合同,合同编号:XXXXXX,我公司已完成合同约定的项目工作,于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。

现根据合同条款第XXX条之约定,保证期XX个月已满,我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。

本工程合同金额为:元,最终本工程结算金额为人民币:¥元,其中:已支付工程结算款¥元,扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币¥元)。

本次向贵公司申请实际支付质量保证金为:人民币大写: (¥元)。

申请单位(加盖公司印章):申请人:20__年月日保证金申请书5____县人民政府:我公司根据20__年3月6日与县人民政府签订的《__县__改造和开发合作协议》投资开发建设的“__县__商贸街项目”,计划投资2。

承诺函9篇

承诺函9篇

承诺函9篇承诺函1致_________公司:我_________公司(以下简称我公司)根据_______号文件批复开发建设______项目,我公司根据贵司摆帐款要求,我开户银行______银行 ______支行同意按出具资金锁定函的方式为我公司接款______万元人民币。

我公司同意显示和支付______%服务费。

我公司保证提供的企业执照、相关项目批复文件及银行官员的身份证明、任职文件是真实、有效、合法,是可查询、可验证的,是合法的经营者。

我公司保证甲乙双方签约后两日内准时进银行操作,并且开户银行开出的银行资金锁定函是银行行为,真实有效、依法合规。

双方签订协议后企业方即可向资方支付______万元前期服务费。

贵方到企业所在地后安排人员自行选定银行开立个人账户打入壹千万人民币(以进账单为主),我方即时支付______万元服务费,然后按照双方签订的协议在约定的时间内进银行开始操作。

如因我公司和我接款银行原因不能继续操作时,我公司将承担一切经济责任并放弃一切追索要求和诉讼权利。

特此承诺承诺单位(盖章):法定代表人或经办人(签字):年月日承诺函2致:_________我公司郑重作出以下承诺:1、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规、章程,诚实守信,自觉接受政府和社会监督。

2、自觉维护市场秩序,绝不出借、买卖、伪造企业和从业人员的资质证书、企业法人营业执照、资产、业绩等相关证明文件和印章,严禁其他企业或个人以本单位的名义投标。

3、本单位将严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。

绝不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。

4、本单位坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为;绝不违背国家有关价格规定或低于成本价竞争。

5、中标后,严格按照招标文件有关规定签订和履行合同,并按同煤集团和贵公司之规定,参加商务谈判。

6、本单位将依法经营、公平竞争,绝不采取虚假、诽谤、恶意投诉等违法或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益,如果我单位认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定,将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》之规定,按照法定程序和要求,在规定期限内提交由我单位法定代表人或授权代表签字并盖章的投诉书,并积极配合有关部门的调查取证。

投标保证金的相应规定

投标保证金的相应规定

投标保证金的相应规定上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题/ouak/投标保证金(Bidbond),是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的,以一定金额表示的投标责任担保。

投标保证金办理流程也就是说,投标人保证其投标被接受后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔。

否则,招标人将对投标保证金予以没收。

从国外通行的做法看,投标保证金的数额一般为投标价的2%左右。

对于未中标的投标保证金,应当在发出中标通知书后一定时间内,尽快退还给投标人。

形式1、现金对于数额较小的投标保证金而言,采用现金方式提交是一个不错的选择。

但对于数额较大(如万元以上)采用现金方式提交就不太合适了。

因为现金不易携带,不方便递交,在开标会上清点大量的现金不仅浪费时间,操作手段也比较原始,既不符合我国的财务制度,也不符合现代的交易支付习惯2、银行汇票银行汇票是汇票的一种,是一种汇款凭证,由银行开出,交由汇款人转交给异地收款人,异地收款人再凭银行汇票在当地银行兑取汇款。

对于用作投标保证金的银行汇票而言则是由银行开出,交由投标人递交给招标人.招标人再凭银行汇票在自己的开户银行兑取汇款。

3、银行本票上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题/ouak/本票是出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

对于用作投标保证金的银行本票而言则是由银行开出,交由投标人递交给招标人,招标人再凭银行本票到银行兑取资金。

银行本票与银行汇票、转帐支票的区别在于银行本票是见票即付.而银行汇票、转帐支票等则是从汇出、兑取到资金实际到帐有一段时间。

4、支票支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

支票可以支取现金(即现金支票),也可以转帐(即转帐支票)。

对于用作投标保证金的支票而言则是由投标人开出,并由投标人交给招标人,招标人再凭支票在自己的开户银行支取资金。

投标保证书通用15篇

投标保证书通用15篇

投标保证书通用15篇投标保证书1尊敬的__:我公司愿意从接到《投标单位入围通知书》之日起,参与全过程投标活动。

在此期间,我公司保证在资格预审中所提交的一切资料是真实的,在投标过程中完全遵守文件规定操作,中途不会采用任何不正当竞争手段,并服从招标领导小组作出的决定,并保证中途不撤出投标活动。

若违反上述保证,我公司愿被没收投标保证金并承担相关违约责任。

特此保证!投标单位:法人代表:日期:投标保证书2致__x:我公司在本次投标中所投的所有产品均严格严格按照国家三包标准执行,严格按照厂家带给质保期进行质保。

对本次项目所采购的货物如因质量问题,“三包”保证如下:①七日内免费退货;②八至十五日免费换货;③整机一年内维修两次以上仍不能正常使用免费更换。

在产品的质量保证期内,我方对产品的质量负责,并承担由此造成的所有经济损失;产品过质量保证期以后,产品出现故障需更换配件,我公司只收配件工本费,免收人工费。

严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我们的职责和义务。

保证所带给的货物均为厂家正规渠道全新原装货物,完全贴合合同规定的质量、规格和性能要求;对本次采购项目中交换机、服务器等设备带给三年质保、邮件服务器软件带给三年免费升级服务;带给三年免费上门维护服务和技术支持;带给代用机和备品备件服务。

技术支持热线:____技术支持与咨询服务监督电话:____特此保证!投标单位名称:__x投标单位授权代表姓名:__x__月__日投标保证书3为了积极配合贵公司进行的招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正、公开,我们保证认真贯彻《招投标法》和《公司招标管理办法(试行)》相关规定以及有关廉洁要求,特向贵公司承诺如下事项:1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解公司招投标纪律,积极配合公司执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。

投标承诺书_4

投标承诺书_4

投标承诺书投标承诺书1致:__x(以下简称我方)在__项目招标中,如果我方有幸中标,非常感谢评委及建设单位的信任,在该项目建设和施工过程中,我们除响应—招标文件中所有的条款及履约合同内容外,并对工程售后服务做出如下承诺:1、投标产品均属于国家规定“三包”范围的,并保证产品质量保证期不低于“三包”规定;质量保证期承诺优于国家“三包”规定的,按供应商实际承诺执行;2、投标产品有专业售后服务机构,并将在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺;3、工程竣工后,我方将负责壹年的工程质量无偿保修,以优质的服务,实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工,创一流的质量的服务宗旨;4、我方保证在工程竣工,经相关部门认证合格后2个工作日内,对招标方提供上门“集中式”培训服务,确保使用人在操作前充分了解产品性能,使用规范;消灭事故隐患,提高工作效率;5、电话咨询:在质量保质期内提供技术援助电话,解答招标方在使用中遇到的问题,及时为招标方提出解决问题的建议;承诺人:日期:投标承诺书2本人应邀参加__项目___________________的投标商资格预审/评标工作,在此做出如下保密承诺:1、遵守国家相关的法律和规定。

客观、公正地履行职责,对所提出的任何评审意见承担责任。

2、保守投标人的秘密,不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

3、不私下接触潜在投标人,不收受投标人的财物或其他好处。

4、认真学习《投标商资格预审程序》、《设备、材料供货商资格审查程序》等相关文件,按照评标方法对签字投标商或投标商的标书进行综合评估。

5、对所有投标人标书的评定,采取相同的待遇和标准,坚持公平、公正、科学、择优的原则。

6、评选工作结束后,与评选工作有关的资料包括招标文件,评定资料,评定办法等必须全部交回,并承担相应的保密责任。

承诺人(签字):年月日投标承诺书3__市农行局:本书作为我公司______x公司对 __市农行局的项目设项目(项目编号: )公开招标提供的质量保证的证明。

招标承诺函范本

招标承诺函范本

招标承诺函范本承德市政府采购中心:我公司自愿参与贵中心组织的项目采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,坚守公平竞争,并无条件地遵守本次采购活动各项规定。

我们郑重承诺:如果在本次招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

(一)提供更多不实材料牟取中标的;(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;(三)与招标订货单位、其他投标人蓄意串通的;(四)向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的;(五)在招标过程中与招标订货单位展开协商谈判、不按照招标文件和投标文件签定合约,或者与订货人自立背离合约实质性内容协议的;(六)开标后擅自撤销投标,影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的;(七)中标后并无正当理由,在规定时间内不与订货单位签订合同的;(八)将中标项目转让给他人或非法分包他人的;(九)并无正当理由,婉拒履行合同义务的;(十)无正当理由放弃中标(成交)项目的;(十一)擅自或与订货人串通或拒绝接受订货人建议,在按期合约中通过增加货物数量,更改品牌、减少布局、技术建议、质量和服务标准等,却仍按原合约展开不实环评或中止政府订货合约的;(十二)与采购人串通,对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的;(十三)并无不可抗力因素,婉拒提供更多售后服务、售后服务态度恶劣、故意提升修理配件价格(低于市场平均价)的;(十四)开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的;(十五)蓄意举报的犯罪行为:举报经查无实据的、捏造事实或者提供更多不实举报材料的;(十六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;(十七)财政、监察部门判定的其他不诚信犯罪行为。

公司名称: (盖章)法人代表或许可委托人盖章:年月日为了依法履行职责政府订货职责,确保政府订货操作方式犯罪行为的公正廉洁,践行政府采购中心的良好形象,本人允诺:一、在政府采购活动中发现与参加投标(谈判、询价)的供应商及其附属机构有利害关系时,主动申请回避。

招标投标活动中的履约保证金

招标投标活动中的履约保证金

履约保证金是《招标投标法》允许的两类担保措施之一,由中标人提交,目的在于督促中标人依法全面履行合同,单方面保障招标人的利益。

本文将以最高人民法院(2014)民一终字第155号民事判决书为导引,对招标投标活动中的履约保证金制度进行专题探讨。

案件经过裁判文书:最高人民法院(2014)民一终字第155号民事判决书当事人:上诉人(原审原告、反诉被告):广×公司上诉人(原审被告、反诉原告):台×公司一审法院查明:2010年9月15日,台×公司对福机bt项目进行公开招标,《招标文件》约定:投标人在收到中标通知书后10天内,并在签订合同前,必须提供履约保证金9000万元。

2010年10月25日,台×公司作出《中标通知书》,通知广×公司已被确认为中标人,并于2010年11月24日前到台×公司与招标人签订合同。

同日,广×公司收到该《中标通知书》。

广×公司于2010年11月30日致台×公司《承诺函》,主要内容为:我司承诺务必于2010年12月8日17∶30前将履约保函原件送达贵司。

广×公司与中×银行福州分行签订了一份没有落款日期的《出具保函协议书》。

2010年12月7日,中×银行福州分行出具《工程履约保函》。

2010年12月8日,台×公司签收了该《工程履约保函》。

2010年12月14日,台×公司作出《招标结果公示》,以广×公司“未能按照招标文件规定时限提交履约保证金、未能按招标文件规定时限签订施工合同”为由,通知广×公司取消中标资格。

台×公司2011年1月完成了重新招标工作。

广×公司要求台×公司退还履约保函和投标保证金,并要求赔偿相关前期费用。

经多次协商,台×公司至2012年3月2日才退还履约保函。

广×公司起诉,请求判令台×公司返还投标保证金80万元、支付前期费用8167404元和预期利益5389万元。

投标承诺书(通用15篇)_1

投标承诺书(通用15篇)_1

投标承诺书(通用15篇)投标承诺书1致:__复合材料有限公司:根据贵方为__厂区拆除工程招标项目的投标邀请(招标编号:TJ--02),本公司将实质响应招标文件的要求,若本公司一旦中标,本公司承诺:1、同意招标文件所符合同条款,并按时签订合同。

2、保证于__X年__月__日前完成招标文件规定的兰埔厂区拆除工程(如招标人标的物交付时间迟于__X年9月30日则相应顺延),每延误一天,本公司愿意接受招标人10万元/天的罚款。

投标人法定代表人或授权代表(签字):_________投标人名称:(加盖公章)日期:_月_日投标承诺书2尊敬的__x:我单位自愿参加开封市古城墙东段北部绿化景观工程的投标,保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效,保证不串标、围标、买标、卖标。

若有幸中标,在工程施工过程中,我单位一定科学计划、精心组织,确保工期、质量、安全,保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员(包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员)按时全部到位,未经业主同意不随意撤离;保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施;保证不违法转包、不非法分包所中标工程,随时接受业主及其代表的检查和监督。

若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺,甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚,无条件撤出现场和业主的其他处罚。

投标人:__x(盖章)法定代表人:__x(签字并盖章)日期:____年__月__日投标承诺书3本公司承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,参加项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标,损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿,以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

项目免缴投标保证金承诺函范文

项目免缴投标保证金承诺函范文

项目免缴投标保证金承诺函范文尊敬的招标人:
我公司参与贵单位发布的***项目的投标工作,特此向贵单位提交
本承诺函。

为了进一步促进投标工作的顺利进行,根据相关规定,我
公司决定免缴本次投标所需的保证金。

我公司郑重承诺如下:
1. 我公司保证具备参与该项目投标的资质和能力,并将按照招标文
件所要求的技术标准和合同条件履行合同责任;
2. 我公司确认已充分理解招标文件的内容,并严格按照招标法规和
本项目的要求完成投标文件的编制;
3. 在中标后,我公司将及时缴纳履约保证金,以确保项目顺利进行;
4. 如我公司违反承诺导致无法履行合同,我公司将承担相应的违约
责任,包括但不限于给予项目方经济赔偿等;
5. 我公司承诺不以任何方式干扰、阻止其他投标人参与竞争,遵守
诚实守信的原则。

本承诺函自我公司签署之日起生效,并将在投标文件中提交给贵单位。

我公司衷心希望与贵单位建立长期合作关系,共同推进项目的成
功实施。

谨此承诺,
(承诺单位名称) (单位盖章)
日期:。

保证金承诺书

保证金承诺书

保证金承诺书保证金承诺书保证金承诺书1致:某某----:为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格,郑重承诺:本企业如果中标承建某某---某某项目某某-某某合同段工程,需要使用农民工时,将保证做到:1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。

如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠农民工工资的,将由我公司先行垫付欠款。

本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

4、本公司同意:在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金:业主代表视我公司对农民工工资支付情况,据实结算返还剩余的保障金。

投标人:(盖章)法定代表人或其授权代理人:(签名)日期:某年某月某日保证金承诺书2清理建设领域工程款和农民工工资工作,事关人民群众切身利益,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定,事关经济和社会发展全局。

为维护建设市场秩序,构建行业自律环境,提高社会公德力和企业诚信度,在工程建设中,我们承诺:一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动,保证:1、本工程建设资金到位率符合规定要求;2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;3、按规定招标发包,不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;4、按照《承包合同》约定,及时、足额支付工程预付款,进度款;5、按照《建设工程价款决算办法》规定,按时完成工程结算审计(审核),并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务,保证:1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任,监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款,导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失,我单位承担全部责任;3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的,我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

投标承诺书范本(四篇)

投标承诺书范本(四篇)

投标承诺书范本盐城市建设局:1、根据已收到盐城市建设局建军路、迎宾路、西环路道路指示牌及综合信息栏的供应、运输、现场安装及维保服务等工作项目的竞价文件,我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后,决定无保留地接受竞价文件所有条款,愿以人民币(大写) 元(小写¥:元)的总价承包本招标范围内的全部项目,并承担任何质量缺陷保修责任,投标承诺书。

2、一旦我方中标,我方保证在收到贵单位发出的书面开工通知单后及时组织制作、供应、运输和现场安装,绝不延误本工程的工期,确保在___月___日前完工。

3、如果我方中标,我方将在贵方规定的时间内完成同贵单位签订合同,承诺书《投标承诺书》。

如果违约,贵单位有权中止我方中标并选择其它中标单位。

4、我方愿意向贵单位无偿提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我方保证:遵守盐城市现行招标投标管理制度,严格按照盐市建字[___]第___号、盐市建字[___]第___号文件,处理可能出现的争议和问题。

如有违反,贵方有权取消我方的投标资格。

6、你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日投标承诺书范本(二)致平顶山市农林水利局:我公司参加本项目投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:___项目质量达到合格,若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级,我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。

在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的,贵单位有权终止承包合同,并追究由此一起的一切责任。

保证投标文件内容无任何虚假。

若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收履约保证金。

2.招标人有权对我公司进行实地考察。

我公司保证所提供资料的真实性。

保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标,、不使用非法手段获取中标。

如存在上述行为,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为,同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。

投标违约承诺书(共6篇)

投标违约承诺书(共6篇)

投标违约承诺书(共6篇)第1篇:投标违约承诺书违约承诺书若我司中标,承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。

确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。

在服务过程中我公司提出以下违约承诺:1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用,均由我方负担,工期不变。

2、我方不能按期按要求保质保量完成工程,除承担相关责任外,合同履约保证金甲方不予退回。

3、因我方原因,未能按规定时间完成有关工作的,每延误一天,甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

4、由于我方原因造成试验成果质量低劣,不能满足大纲要求时,应继续完善试验工作,其费用由我方承担。

5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求,在甲方提出要求后7天内无条件修改,其费用由乙方承担。

6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求,我方在3天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务,否则甲方有权终止合同,并保留追究我方责任及要求赔偿损失的权利。

公司年月日第2篇:投标违约承诺书_______________________________________________________ _______________________________________________________ 违约承诺书若我司中标,承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。

确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。

在服务过程中我公司提出以下违约承诺:1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用,均由我方负担,工期不变。

2、我方不能按期按要求保质保量完成工程,除承担相关责任外,合同履约保证金甲方不予退回。

3、因我方原因,未能按规定时间完成有关工作的,每延误一天,甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

4、由于我方原因造成试验成果质量低劣,不能满足大纲要求时,应继续完善试验工作,其费用由我方承担。

2024最低投标报价承诺书范文

2024最低投标报价承诺书范文

2024最低投标报价承诺书范文2024最低投标报价承诺书范文1致__x市农林水利局:我公司参加本项目投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:1.项目质量达到合格,若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级,我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。

在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的,贵单位有权终止承包合同,并追究由此一起的一切责任。

保证投标文件内容无任何虚假。

若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收履约保证金。

2.招标人有权对我公司进行实地考察。

我公司保证所提供资料的真实性。

保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标,不使用非法手段获取中标。

如存在上述行为,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为,同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。

3.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

若我公司中标,保证按照合同约定的单价进行结算。

4.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及提交履约保证。

如有违反,同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

5.若我公司中标,保证不将项目转包,除招标人另有要求外,其它内容均不允许转包或分包,否则贵单位有权终止合同另选施工单位。

保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。

如有违反,同意按有关规定接收行政和法律处罚,同意终止合同并被没收履约保证金。

6. 若我公司中标,保证按照投标文件中拟派的项目管理机构组织进场,且服从招标人统一指挥与协调管理。

项目负责人每周在现场不少于五个工作日,有事请假。

每缺岗一人次罚款1000元,其他管理人员也必须到项目现场(每月不少于25天),否则每天每人次罚款500元。

对于不称职管理人员,招标人有权要求中标人更换。

7.若我公司中标,保证按合同、投标文件中的'承诺和招标文件规定的条件履行,如未能履行,招标人有权按违约处理。

招投标中标保证金退还通知书范本

招投标中标保证金退还通知书范本

招投标中标保证金退还通知书范本尊敬的(投标单位名称):首先,感谢贵单位参与我公司(或机构)招投标项目并投标。

鉴于贵单位在本次招投标中成功中标,我公司特向贵单位发出保证金退还通知书,具体事项如下:一、中标信息:项目名称:招标项目名称中标单位:(贵单位名称)中标金额:XXX元二、保证金退还:根据我公司相关规定及《中华人民共和国招标投标法》有关要求,我公司同意将贵单位在本次招投标过程中缴纳的保证金退还如下:保证金金额:XXX元退还方式:转账方式退还账户:XXX银行 XX支行账户名称:(贵单位名称)账号:XXX请贵单位务必核实上述退款信息,如有误,请及时与我公司联系进行更正。

三、退还流程:1. 贵单位应准备以下文件:(1)营业执照复印件(加盖公章);(2)税务登记证复印件(加盖公章);(3)开户行许可证复印件(加盖公章);(4)负责人身份证复印件(加盖公章);请将以上文件一式两份于收到本通知之日起五个工作日内(以盖章日期为准)交至我公司(或机构)指定地址。

2. 文件审核:我公司将对上述文件进行审核,并核对账户信息。

3. 退还流程:审核通过后,我公司将通过银行转账方式将保证金退还至贵单位指定账户。

退款手续办理完成后,我公司将会将退款凭证及相关发票发至贵单位。

请贵单位注意提供准确的退款账户信息,以免延误退款手续。

四、衷心祝贺:在此,我谨代表我公司衷心祝贺贵单位能够中标,并期待今后能有更多合作的机会。

若有任何疑问或需要帮助,请随时与我公司联系。

再次感谢贵单位对我公司招投标工作的支持与配合。

顺祝商祺!此致敬礼(我公司名称)日期。

投标真实性承诺书

投标真实性承诺书

投标真实性承诺书投标真实性承诺书1致:____人民医院本人________(法定代表人姓名)以________(投标公司全称)法定代表人的资格,郑重承诺:本单位此次参加____人民医院卫生耗材公开招标,投标所提交的.所有资料都是真实的。

如有虚假,本单位愿意接受招标单位作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定,同时愿意接受交行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

投标公司:________(盖章)投标公司法定代表人或被授权的代理人:________(签字)日期:________年________月________日投标真实性承诺书2承诺书致平顶山市农林水利局:我公司参加本项目投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:1.项目质量达到合格,若因我方原因造成项目质量未达到投标文件所报质量等级,我公司无条件返修并且承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。

在工程限定期限内我方不能按照要求进行整改的,贵单位有权终止承包合同,并追究由此一起的一切责任。

保证投标文件内容无任何虚假。

若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收履约保证金。

2.招标人有权对我公司进行实地考察。

我公司保证所提供资料的.真实性。

保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标,、不使用非法手段获取中标。

如存在上述行为,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金;若中标之后发现有上述行为,同意被废除授标并被没收投标保证金和履约保证金。

3.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

若我公司中标,保证按照合同约定的单价进行结算。

4.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及提交履约保证。

如有违反,同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

5.若我公司中标,保证不将项目转包,除招标人另有要求外,其它内容均不允许转包或分包,否则贵单位有权终止合同另选施工单位。

保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档