电力设施迁改补偿三方协议
电力工程迁改赔偿合同
电力工程迁改赔偿合同【电力工程迁改赔偿合同】甲方（迁改方）：_____________乙方（被迁改方）：_____________鉴于甲方因电力工程建设需要，对乙方的电力设施进行迁改，双方本着平等自愿、公平合理的原则，经协商一致，达成如下合同条款：一、迁改内容与范围1. 迁改内容包括但不限于乙方的电力线路、变电站、配电室等电力设施的迁移或改造。
2. 迁改范围具体为_____________（详细描述迁改的具体位置和范围）。
二、迁改责任与义务1. 甲方负责迁改工程的设计、施工及验收工作，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 乙方应配合甲方进行迁改工作，提供必要的资料和支持。
三、赔偿条款1. 甲方应按照国家相关法律法规及地方政府的规定，对乙方因迁改所受损失给予合理赔偿。
2. 赔偿内容包括直接经济损失、搬迁费用、临时用电设施建设费用等。
3. 具体赔偿金额为_____________元（大写：______________________元整）。
四、违约责任1. 如甲方未能按合同约定完成迁改工程，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未能提供必要配合导致迁改工程延误，应承担相应责任。
五、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
线路迁改工程赔偿合同模板
线路迁改工程赔偿合同模板合同编号：_______甲方（迁改方）：_______乙方（赔偿方）：_______鉴于甲方需要对现有的电力线路进行迁改，以便进行_______（迁改原因），乙方作为电力线路的权属单位，同意对甲方的迁改工程给予赔偿。
双方经充分协商，就赔偿事宜达成以下合同条款：第一条赔偿范围1.1 乙方同意对甲方因迁改电力线路所造成的直接经济损失给予赔偿，包括但不限于：（1）迁改工程所需的材料、设备、人工等费用；（2）因迁改导致的停电、停运等损失；（3）因迁改工程延期导致的额外费用；（4）其他因迁改工程而产生的合理费用。
1.2 乙方同意按照本合同约定的赔偿金额和支付方式，向甲方支付赔偿金。
第二条赔偿金额2.1 乙方应支付给甲方的赔偿金为_______元（大写：_________________________元整）。
2.2 赔偿金的支付方式如下：（1）乙方在本合同签订后_______日内，向甲方支付赔偿金的一半，即_______元（大写：_________________________元整）；（2）剩余的赔偿金待甲方完成迁改工程后，乙方再次进行审计，如无争议，应在审计结果确认后_______日内支付给甲方。
第三条赔偿金的支付时间3.1 乙方应按照本合同约定的支付方式，按时足额支付赔偿金。
3.2 如乙方逾期支付赔偿金，乙方应按照逾期金额的_______%向甲方支付违约金。
第四条合同的履行和违约责任4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成迁改工程。
4.2 乙方应按照本合同约定的赔偿金额和支付方式，按时足额支付赔偿金。
4.3 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第五条争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电力线路迁改赔偿协议书
电力线路迁改赔偿协议书甲方：__________（以下简称甲方）地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方：__________（以下简称乙方）地址：__________电话：__________法定代表人：__________鉴于：甲方计划对电力线路进行迁改，为了保证迁改工作的顺利进行以及权益的保护，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条迁改线路描述甲方计划对位于__________（具体位置）的电力线路进行迁改工作，旨在提升线路稳定性和服务质量。
具体迁改线路详情如下：线路名称：__________线路起点：__________线路终点：__________第二条迁改工作责任1. 甲方责任：（1）负责组织安排迁改工作的具体方案和时间表；（2）确保迁改工作的安全进行，避免对附近居民、企业和环境造成不良影响；（3）承担迁改工程的所有费用，包括但不限于工人工资、施工材料、设备租赁等。
2. 乙方责任：（1）协助甲方进行迁改工作，提供必要的协助和配合；（2）确保迁改工程过程中对现有线路的保护，避免出现人为损坏或意外事故；（3）按照甲方要求提供相应的资料和证明，保证迁改工作的顺利实施。
第三条迁改赔偿1. 迁改期间给予乙方的赔偿：甲方将对乙方在迁改期间因迁改工程给予以下赔偿，具体内容如下：（1）停电补偿：在迁改过程中，如需断电影响乙方正常生产经营的，甲方将按照双方协商的停电期间进行合理的赔偿。
（2）临时用电：在迁改过程中，如乙方需要临时用电保持正常生产经营的，甲方将提供合理的电源及电费补偿。
（3）施工损失赔偿：如迁改工程过程中由甲方或甲方委托的工程单位造成乙方线路、设备或财产损坏的，甲方将承担相应的维修和赔偿责任。
2. 迁改后线路运行期间的赔偿：（1）如因迁改工作导致线路运行不稳定或存在质量问题的，甲方将负责修复和改正，并承担相应的费用；（2）线路运行期间如出现乙方因迁改原因造成的经济损失，甲方将按照双方协商的方式进行合理的赔偿处理。
农村电力改造赔偿协议书
农村电力改造赔偿协议书甲方（农民代表）：（填写甲方姓名）乙方（电力公司代表）：（填写乙方姓名）鉴于甲方所在农村地区的电力设施老化严重，电力供应不稳定，为改善农民用电条件，提高生活质量，甲乙双方达成以下协议：一、改造范围甲方同意乙方对农村电力设施进行改造，包括但不限于电线、变压器、杆塔、配电箱等设备的更新和升级。
二、改造责任1. 乙方负责制定电力设施改造方案，并提供专业施工队伍进行实施。
2. 乙方负责设备的采购、安装、调试等工作，并保证其符合国家电力行业标准。
3. 乙方负责提供改造过程中所需的材料和技术支持。
三、赔偿事宜1. 甲方同意在电力设施改造过程中，提供必要的场地和配合乙方施工队伍的工作。
2. 如因电力设施改造造成甲方产、畜损失，乙方愿意承担相应的赔偿责任。
a) 乙方在改造过程中，如果导致甲方农作物受损，将按照当地市场价格进行赔偿。
b) 乙方在改造过程中，如果造成甲方牲畜受伤或死亡，将按照实际损失金额进行赔偿。
3. 甲方同意在收到乙方的赔偿款项后，不再追究与本次电力设施改造相关的法律责任。
四、费用承担电力设施改造所需费用由乙方承担，包括但不限于设备购置费、施工费、赔偿费等。
五、保密条款甲乙双方同意对本协议的内容严格保密，未经双方同意，不得向第三方透露。
六、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可通过诉讼途径解决。
七、其他事项本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（农民代表）：乙方（电力公司代表）：签字：签字：日期：日期：。
电力改迁补偿协议书范本
电力改迁补偿协议书范本甲方（电力公司）：____________________乙方（受影响方）：____________________鉴于甲方因电力设施改迁需要，需对乙方位于_________________（地址）的建筑物、构筑物、设施等进行拆除、迁移或采取其他措施，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，订立本协议如下：第一条改迁范围及补偿标准1.1 甲方负责对乙方的以下设施进行改迁：（1）_________________；（2）_________________；（3）_________________。
1.2 甲方应向乙方支付改迁补偿金，金额为人民币（大写）_________________（￥_________________）。
第二条补偿金支付方式2.1 甲方应于本协议签订之日起____天内，向乙方支付补偿金总额的____%作为预付款。
2.2 乙方完成改迁范围内的所有设施拆除、迁移或采取其他措施后，甲方应于____天内支付剩余补偿金。
第三条改迁期限及责任3.1 乙方应于本协议签订之日起____天内完成改迁范围内的所有设施拆除、迁移或采取其他措施。
3.2 甲方应提供必要的协助和支持，确保乙方顺利完成改迁工作。
3.3 如因甲方原因导致改迁工作延期，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条违约责任4.1 甲方未按本协议约定支付补偿金的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。
4.2 乙方未按本协议约定完成改迁工作的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币（大写）_________________（￥_________________）。
第五条争议解决5.1 双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议一经双方签字盖章，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
电力改迁补偿协议书模板
电力改迁补偿协议书模板甲方（补偿方）：_____________________乙方（被补偿方）：_____________________鉴于甲方因城市规划、基础设施建设等公共利益需要，对乙方位于____________________（地址）的电力设施进行改迁，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：第一条补偿范围1.1 甲方同意对乙方因电力改迁所遭受的损失进行补偿，补偿范围包括但不限于：1.1.1 电力设施的拆除、迁移、重建费用；1.1.2 因改迁导致的生产经营损失；1.1.3 因改迁导致的其他直接损失。
第二条补偿金额及支付方式2.1 经双方协商，甲方同意支付乙方补偿金额共计人民币（大写）______________________元（￥______________________元）。
2.2 甲方应于本协议生效之日起______天内，将补偿金额支付至乙方指定账户，账户信息如下：开户行：_____________________户名：_____________________账号：_____________________2.3 乙方收到补偿款项后，应向甲方出具相应的收款凭证。
第三条改迁实施3.1 甲方负责组织电力改迁的实施工作，并确保改迁工程的顺利进行。
3.2 乙方应配合甲方进行电力改迁工作，包括但不限于提供必要的资料、信息和协助。
第四条保密条款4.1 双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定支付补偿款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付金额的______%/日。
5.2 如乙方未按本协议约定配合甲方进行电力改迁工作，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：改迁工程延误造成的损失金额。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2023电力线路迁改通用协议书(三方)
电力线路迁改协议书(三方)一、协议背景为了满足城市新区开发需求，需要对电力线路进行迁改。
为此，三方共同制定了本协议，明确双方的权利和义务，确保电力迁改工程的顺利进行。
二、协议目的本协议的目的是协调三方的合作，明确责任分工、工程范围、工程进度、费用支付等要求，确保电力迁改工程安全、高效、顺利地进行。
三、协议内容1. 工程范围1.1 线路规划根据城市新区开发需求，三方共同规划了电力线路迁改工程的路线和容量要求，如下：线路起点：[起点名称]线路终点：[终点名称] 线路容量：[容量要求]1.2 设备迁改根据线路规划，三方共同确定了需要迁移的电力设备，包括变电站、变压器等，具体清单如下：变电站：[变电站清单]变压器：[变压器清单]2. 迁改责任与权利2.1 供电方责任与权利供电方有责任按照规划指导，安全、高效地进行电力线路迁改工程。
同时，供电方享有权利：对电力线路迁改工程进行现场勘查和测量提供技术支持和咨询监督施工过程中的安全和质量2.2 工程方责任与权利工程方有责任按照供电方要求，完成电力线路的迁改工程，并保证施工质量和工期的控制。
同时，工程方享有权利：要求供电方提供技术和支持文件对供电方提供的设备、材料进行验收要求供电方提供相应的工程款项2.3 承包方责任与权利承包方有责任按照工程方要求，完成电力线路迁改工程的具体施工任务。
同时，承包方享有权利：独立组织施工队伍，保证施工人员的技术和安全培训根据工程方要求，采购所需设备和材料确保施工现场的安全和秩序3. 工程进度三方约定电力线路迁改工程的具体进度安排如下：工程开工时间：[开工时间] 工程竣工时间：[竣工时间]工程总工期：[总工期]四、费用支付1. 费用划分根据三方协商，电力线路迁改工程费用划分如下：供电方承担的费用：[供电方费用] 工程方承担的费用：[工程方费用] 承包方承担的费用：[承包方费用]2. 费用支付方式费用支付方式约定如下：供电方支付给工程方的费用：[支付方式]工程方支付给承包方的费用：[支付方式]五、协议变更和解决争议1. 协议变更协议变更需经三方协商一致，以书面形式确认变更内容。
电力迁移补偿合同模板
电力迁移补偿合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）为了明确双方在电力迁移补偿事宜上的权利和义务，甲乙双方在平等互利的基础上，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经友好协商，达成如下电力迁移补偿合同：第一条迁移背景1. 甲方为（工业园区/企业/单位等）的法定电力使用单位，现计划迁移至（新址）。
2. 乙方为供电公司，负责向甲方供应电力。
第二条电力迁移范围1. 电力迁移范围包括但不限于电力用房、变压器、电缆线路等。
2. 乙方将协助甲方整理电力迁移范围，并确保迁移过程中电力供应不中断。
第三条电力迁移计划1. 甲方应提前（具体时间）向乙方提交电力迁移计划，并与乙方共同制定详细的迁移方案。
2. 乙方应根据迁移计划提供相应的支持和协助，确保电力迁移顺利进行。
第四条电力迁移补偿1. 甲方在电力迁移过程中如因故意或过失导致损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方在电力迁移过程中如因故意或过失导致供电中断，应承担相应的补偿责任。
第五条电力迁移后续服务1. 电力迁移完成后，甲方应尽快向乙方提交新址用电申请，并按照规定进行用电验收。
2. 乙方应在接到甲方用电申请后，及时安排供电并向甲方提供相关服务。
第六条其他补充事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至电力迁移完成之日止。
2. 本合同内容属面谈内容，具体条款以纸质合同为准。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为电力迁移补偿合同样本，如需要具体协商内容，请根据实际情况进行修改补充。
祝双方合作愉快！。
电力线路迁改协议书(三方)正规范本(通用版)
电力线路迁改协议书（三方）协议书提交日期：协议生效日期：1. 协议背景本协议书由甲方、乙方和丙方三方共同商定，旨在明确电力线路迁改的具体安排、责任和义务。
甲乙丙三方均同意按照本协议的规定进行合作，以确保线路迁改的顺利进行。
2. 协议内容2.1 迁改范围本次线路迁改的范围包括但不限于部分：•线路起讫点•线路走向•线路高低差•线路杆塔位置•线路绝缘子及附件2.2 迁改原因明确线路迁改的原因以及双方的共同理解。
2.3 迁改方案根据迁改范围和原因，甲乙丙三方共同协商制定线路迁改的具体方案，包括但不限于内容：•迁改的时间计划安排•迁改的工程量及施工技术要求•迁改的费用负担及支付方式•迁改的安全保障措施•迁改后的检测验收标准2.4 责任分工甲乙丙三方在线路迁改过程中的责任分工如下：•甲方：负责线路迁改的组织协调工作，并提供必要的人力、物力支持。
•乙方：作为线路迁改的承包商，负责具体的施工工作，按照约定的要求完成迁改任务。
•丙方：作为电力供应方，负责协助甲乙方，并确保电力供应的连续性和稳定性。
2.5 迁改风险及保障措施鉴于线路迁改过程中存在一定的风险，甲乙丙三方协商确定保障措施：•风险评估和管控•安全培训和防护设施•应急预案和救援措施•迁改中断电措施等2.6 违约处理甲乙丙三方确认，如有一方未按照本协议的规定履行其义务，应承担相应的违约责任。
3. 协议生效和终止3.1 协议生效本协议自双方签字之日起生效，并在协议生效日期起正式执行。
3.2 协议终止协议的终止方式包括但不限于情况：•甲乙丙三方协商一致决定终止协议；•任何一方解散、破产或宣告失业；•根据国家法律法规的规定终止。
4. 其他条款4.1 附加协议甲乙丙三方可根据实际情况，签署附加协议以进一步明确细化合作内容。
4.2 争议解决甲乙丙三方就本协议的履行发生争议时，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.3 协议变更未经甲乙丙三方书面同意，任何一方不得随意修改本协议的内容。
电力线路迁改协议书(三方)
段电力线路迁改协议书甲方（迁改人）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电公司）：地址：联系人：联系电话：丙方（承包人）：地址：联系人：联系电话：根据项目建设需要，对工程建设占地范围内的段电力线路设施进行迁改。
依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；2、施工前向乙方提供项目占地界和相关数据资料；3、负责线路迁改所涉及到下列手续办理及费用支付：A、B、上述手续办理中，甲方委托丙方办理的为：4、在项目施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；3、监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工和手续办理；2、丙方应根据施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求；4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故，并独自全责承担安全事故法律责任。
七、线路迁改工程内容迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：等输电线路设施的迁改工作。
（详见设计文件）八、工程费用及付款方式1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费（固定价）总计元。
大写：元整。
由丙方包干使用。
该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费、税费等丙方完成本合同迁改工程所包含的一切费用。
三电迁改合同协议书
三电迁改合同协议书甲方（迁改方）：________乙方（被迁改方）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就三电设施迁改事宜达成如下协议：一、迁改内容和范围1. 甲方需对乙方的电力、电信、电视设施进行迁改，具体范围包括：____。
2. 乙方应积极配合甲方完成迁改工作，提供必要的协助和支持。
二、迁改期限1. 甲方应在签订本合同后____天内完成迁改工作。
2. 如遇不可抗力因素导致迁改工作无法按期完成，甲方应及时通知乙方，并协商确定新的迁改期限。
三、迁改费用1. 甲方应按照国家有关规定和标准支付乙方迁改费用，具体金额为：____。
2. 甲方应在签订本合同时一次性支付全部迁改费用。
四、质量要求1. 甲方应确保迁改工作的质量符合国家相关规定和标准。
2. 乙方有权对迁改工作进行监督和检查，如发现质量问题，有权要求甲方及时整改。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间完成迁改工作，每逾期一天，应向乙方支付违约金____元。
2. 若乙方未按约定提供必要协助和支持，导致迁改工作无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在诉讼期间，除涉及争议部分外，本合同其他条款仍应继续履行。
七、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
4. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
甲方（迁改方）：________乙方（被迁改方）：________。
供电所补偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（供电所）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_____________________________乙方（补偿对象）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方因国家电力设施改造、电力线路建设、电力设施维护等原因，需要对乙方进行补偿，双方本着公平、合理、自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：一、补偿原因及范围1. 甲方因国家电力设施改造、电力线路建设、电力设施维护等原因，需占用乙方土地、房屋或其他设施。
2. 甲方根据相关法律法规及政策，对乙方进行经济补偿。
二、补偿方式及标准1. 土地补偿：（1）甲方按乙方实际占地面积，给予乙方土地补偿费。
（2）土地补偿费标准按国家及地方相关政策执行。
2. 房屋及其他设施补偿：（1）甲方对乙方房屋及其他设施进行拆除或搬迁，并给予乙方相应的补偿。
（2）房屋及其他设施补偿标准按以下方式确定：①房屋补偿：按房屋评估价值给予补偿。
②其他设施补偿：按设施实际价值给予补偿。
3. 临时搬迁及安置：（1）甲方对乙方进行临时搬迁，并给予乙方临时搬迁费。
（2）临时搬迁费标准按国家及地方相关政策执行。
4. 误工费：（1）甲方对乙方因搬迁、拆除等原因造成的误工损失，给予误工费补偿。
（2）误工费标准按乙方实际误工天数及日工资标准计算。
5. 其他补偿：（1）甲方根据实际情况，对乙方进行其他合理补偿。
（2）其他补偿项目及标准由双方另行协商确定。
三、补偿流程1. 甲方在项目实施前，向乙方发出补偿通知，告知补偿原因、范围、标准及流程。
电力迁改工程施工合同三方
电力迁改工程施工合同三方甲方：___________乙方：___________丙方：___________鉴于甲方需要对电力线路进行迁改，乙方具备相关施工资质和经验，丙方具备相关设计能力和资源，经三方协商一致，达成如下协议：一、合同主体1.1 甲方：___________（以下简称“甲方”）1.2 乙方：___________（以下简称“乙方”）1.3 丙方：___________（以下简称“丙方”）二、合同范围2.1 乙方承担本合同范围内电力迁改工程的施工任务，包括但不限于：（1）电力线路的拆除和迁移；（2）新电力线路的铺设和架设；（3）相关设备的安装和调试；（4）施工现场的清理和恢复。
2.2 丙方承担本合同范围内电力迁改工程的设计任务，包括但不限于：（1）电力线路迁改方案的设计；（2）相关施工图纸的编制；（3）施工过程中的技术指导和服务。
三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的电力迁改工程施工服务，合同总价款为人民币___________元（大写：_________________________元整）。
3.2 丙方向甲方提供的电力迁改工程设计服务，合同总价款为人民币___________元（大写：_________________________元整）。
四、合同履行4.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，具体支付方式和时间由双方在合同附件中约定。
4.2 乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量和安全。
4.3 丙方应按照合同约定完成设计任务，并保证设计质量和符合相关规范要求。
五、合同的变更和解除5.1 合同的变更或解除应经三方协商一致，并签订书面协议。
5.2 因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行，三方可协商变更或解除合同。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权按约定扣除相应的违约金。
电力设备迁改工程补偿合同
电力设备迁改工程补偿合同甲方（电力设施所有者）：___________乙方（承建单位）：___________鉴于甲方因城市规划需要对现有电力设施进行迁移和改造，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就相关补偿事宜达成如下协议：一、工程概述甲方需迁移和改造位于_________的电力设备，该工程包括但不限于以下内容：1. 设备拆除、运输及重新安装；2. 新址的基础设施建设；3. 必要的测试和调试工作；4. 符合安全标准的操作流程。
二、补偿范围1. 设备迁移与改造费用；2. 因迁改造成的业务中断损失；3. 其他因迁改工程直接产生的合理费用。
三、补偿方式1. 经济补偿：根据实际损失评估后，由乙方向甲方支付相应费用；2. 技术补偿：乙方提供技术支持，确保迁移后的设施性能不低于原设施；3. 时间补偿：对于业务中断所造成的损失，乙方将按照合同约定给予时间上的补偿。
四、责任与义务1. 甲方应提供准确的设备资料和迁移要求；2. 乙方应保证工程质量，按期完成迁改任务；3. 双方应共同监督工程进度，及时沟通协调解决问题。
五、违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切后果。
六、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件本合同附带的详细工程计划书、费用预算表等均为合同不可分割的一部分。
九、签署甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日以上范本仅供参考，在实际制定合同时，应根据具体情况调整，并建议在法律专业人士的指导下完成，以确保合同的合法性和有效性。
电力线路迁改协议书(三方)
电力线路迁改协议书(三方)一、协议的背景和目的为保障电力线路的质量和稳定供电，当现有电力线路需要迁改或改造时，各相关方需要达成一致的协议，明确各方的责任和义务，保障迁改工程的顺利进行。
本协议旨在明确电力线路迁改的相关事宜，并规定三方（电力公司、施工单位和受影响方）之间的权益和义务。
本协议所达成的一切内容受到法律的约束。
二、受影响方的权益和义务1.受影响方应积极配合电力公司和施工单位完成线路迁改工程，提供必要的协助和支持。
2.受影响方应按照电力公司和施工单位的要求，及时提供有关线路的相关资料，并明确线路迁改对其产生的影响。
3.受影响方不得随意更改迁改工程的设计方案，如需变更，应及时与电力公司和施工单位沟通协商，并经过三方共同确认。
三、施工单位的权益和义务1.施工单位应遵守电力公司的要求，按照设计方案进行线路迁改工程的实施。
2.施工单位应保证施工人员具备相应的技能和经验，确保迁改工程的顺利进行。
3.施工单位应保障施工现场的安全，并按照相关规定采取必要的安全防护措施，确保迁改过程中不影响周边环境和他方的正常生活和工作。
四、电力公司的权益和义务1.电力公司应提供必要的技术支持和指导，确保线路迁改工程按照质量标准和安全要求进行。
2.电力公司应协调各方的工作，及时解决迁改工程中的问题和困难。
3.电力公司应对线路迁改工程的质量进行检查和验收，并及时通知受影响方。
五、责任和风险承担1.在迁改工程实施过程中，如因施工单位的原因导致工程质量不合格或出现安全事故，施工单位应承担相应的责任，并承担由此产生的法律责任和经济损失。
2.在迁改工程实施过程中，如因受影响方的原因导致工程进度延误或产生其他问题，受影响方应承担相应的责任，并承担由此产生的法律责任和经济损失。
3.当工程实施过程中出现意外事故或不可抗力等情况时，各方应积极配合处理，共同分担风险和损失。
六、保密条款1.三方承诺在协议签订后不得泄露协议中约定的商业机密和敏感信息，如对此造成损失，责任由泄露方承担。
农村电力改造赔偿协议书
甲方（赔偿方）：________________
乙方（受损方）：________________
签订日期：________________
（以下为签字、盖章区域）
甲方（赔偿方）签字：______________
乙方（受鉴于甲方（以下简称“赔偿方”）因农村电力改造项目需要，对乙方（以下简称“受损方”）位于__________（受损方详细地址）的财产造成影响，为明确双方的权利与义务，经甲乙双方友好协商，达成以下赔偿协议：
第一条赔偿范围
1.1本协议所述赔偿范围包括但不限于以下内容：
（1）受损方房屋及附属设施损坏；
4.4本协议签订后，受损方不得再就同一事项向赔偿方提出其他赔偿要求。
第五条争议解决
5.1双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他
6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
第三条赔偿方式
3.1赔偿方应以货币形式支付赔偿金。
3.2赔偿方支付赔偿金后，受损方应按照赔偿金的实际用途，向赔偿方提供相关票据。
第四条权利义务
4.1赔偿方应确保按照农村电力改造项目相关法律法规，合法合规进行施工。
4.2受损方应积极配合赔偿方进行赔偿事宜的协商、确认。
4.3双方应遵守本协议约定，履行各自的权利与义务。
（2）受损方树木、作物等财产损失；
（3）受损方因农村电力改造项目施工导致的搬迁、临时安置等费用；
（4）其他双方确认的应由赔偿方承担的损失。
第二条赔偿金额
2.1双方经协商一致，确定赔偿金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
供电公司拆迁协议书
供电公司拆迁协议书甲方（拆迁方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（被拆迁方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方因供电设施建设及维护需要，需对乙方所在地进行拆迁，甲乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，经友好协商，就拆迁事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及条件1.1 甲方拆迁的范围包括乙方位于____________________的建筑物、构筑物及其附属设施。
1.2 拆迁条件为甲方提供给乙方的拆迁补偿及安置方案应符合国家及地方相关法律法规的规定。
第二条拆迁补偿2.1 甲方应向乙方支付拆迁补偿金，金额为人民币____________________元。
2.2 拆迁补偿金包括但不限于房屋补偿、搬迁补助、临时安置补助等。
第三条拆迁时间3.1 乙方应在本协议签订之日起____天内完成搬迁工作。
3.2 甲方应在乙方搬迁完毕后____天内支付拆迁补偿金。
第四条搬迁安置4.1 甲方应协助乙方进行搬迁，并提供必要的搬迁服务。
4.2 乙方搬迁后的新住所应满足乙方正常生活及工作需求。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期支付拆迁补偿金，应按日支付违约金，违约金为未支付金额的____%。
5.2 如乙方未按期完成搬迁，应按日支付违约金，违约金为拆迁补偿金的____%。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
电力设备迁改工程补偿合同
电力设备迁改工程补偿合同
一、合同主体
甲方：（填写）
乙方：（填写）
二、合同内容
1. 甲方因（填写原因）需要对现有电力设备进行迁移和改造，乙方负责实施迁改工程，并对甲方因此产生的损失进行补偿。
2. 乙方应按照甲方的要求和国家相关规定，完成电力设备的迁移和改造工作，并确保工程质量。
3. 甲方应配合乙方的工作，提供必要的协助。
三、补偿方式
1. 乙方应按照（填写方式）向甲方支付补偿金。
2. 补偿金的支付时间应在电力设备迁改工程完成后的（填写时间）内。
四、违约责任
1. 如果乙方未能按照合同约定的时间完成电力设备的迁移和改造工作，或者工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如果甲方未能按照合同约定配合乙方的工作，导致工程无法进行，也应承担违约责任。
五、争议解决
如果双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如果协商无果，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
以上是一份电力设备迁改工程补偿合同范本，具体内容应根据实际情况进行调整。
在签订合同时，双方都应仔细阅读合同内容，确保自己的权益不受损害。
电力设备迁改工程是一项复杂的工程，涉及到的问题也比较多，因此在签订合同时，双方都应谨慎对待，尽量将可能出现的问题都考虑到，并在合同中明确约定。
只有这样，才能保障工程的顺利进行，同时也能保障双方的权益不受损害。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力设施迁改补偿三方协议
（编号：xxx ）
需求方（甲方）： xxx有限公司
运维单位（乙方）：xxx供电分公司
实施方（丙方）：xxx电力有限公司
因甲方需求，需对乙方的电力设施进行迁改，并由丙方负责工程施工，为明确和维护三方责、权、利，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲、乙、丙三方经协商，遵循平等、自愿、公平原则，达成如下协议：
一、迁改资产明细
本次迁改资产位于xx，涉及资产名称：xx。
二、工程范围
Xx建设地块涉及x。
经批准的工程方案、设计图纸和工程预算范围内。
三、结算方式
甲方收到并同意,经乙方审核认可的迁改方案及工程概预算资料后，甲、乙、丙签订三方协议，甲方委托丙方对乙方的电力设施进行迁改，迁改产生的全部资产归属原资产权属的电网企业（即乙方），所有的拆旧物资归原资产权属的电网企业（即乙方）。
四、迁改期限
签订三方协议后，在乙方协助下丙方尽快安排迁改工程的相关工作。
要求具备开工条件且丙方收到本协议约定的工程款后，丙方一周内组织开工，有效工期x日内完成本工程施工。
五、工程价款及支付方式
1.甲方同意以总价包干方式（价格调整因素除外）补偿乙方迁改资产拆除、重置等工程费用共计人民币：x包干使用，后期不再组织任何形式的审价。
其中包括:工程本体费为人民币x，由丙方开具税率为x％的全额增值税专用发票给甲方；管理费为人民币x，由乙方开具税率为x％的全额增值税专用发票给甲方。
2.取费依据：国能电力【2015】270号文颁布的2015版《电网技术改造工程
预算编制与计算规定》、《电网技术改造工程预算定额估价表第三册输电线路工程》、《电网技术改造工程预算定额估价表第四册调试工程》、《电网拆除工程预算定额估价表第二册输电线路工程》（2015版）的规定及《定额【2019】3号关于发布2015版电网技术改造和检修工程预算定额2019年下半年价格水平调整系数的通知》调差等文件。
3.价格调整因素：为拆迁方案调整、设计变更、预算审核报告外增加的项目内容和工作量以及不可抗力等因素，双方进行签证或签订补充协议。
4.工程费的支付：本协议签订后x日内，（1）甲方支付工程本体费的x%作为丙方备料款及施工准备费，即人民币：（x；电缆工程土建完成后，甲方再支付一次本协议价款的x%，作为进度款给丙方，即人民币x；本工程停电施工前，甲方一次性付清本协议价款的x%尾款给丙方，即人民币x；（2）甲方一次性支付管理费给乙方，即x。
六、三方责任
（1）甲方责任：甲方应按照丙方要求提供迁改地点相关技术资料；负责按协议约定及时完成验收、审价（协议签订前）和资金支付；负责塔基占地、青苗补偿及线路规划红线，取得国土、规划、林业、环保等相关迁改路径协议、环评批复文件和施工许可等手续，协调与迁改有关的铁路、公路等相关利益方关系。
甲方负责工程建设所涉及的线路走廊建设和规划部门批准手续及线路基础标高到位、场地平整、房屋征地拆迁，塔基平整，线路施工走廊内的青苗补偿、植被绿化、跨越赔偿、塔基占地补偿、线路通道内障碍物清理、绿化带恢复、道路恢复等；向丙方提供施工场地和开工条件，协调解决阻拦施工等影响本工程建设的各种因素。
乙方责任：乙方负责督促丙方施工进度,并参与甲方的相关协调工作；负责组织赣州供电公司内部相关职能部门对工程技术、工程质量指导监督，并参与验收工作；负责电力设施建成后维护管理以保证正常运行，并对工程质量负责永久性维修；负责做好迁改方案审查，拆除报废流程，实施期间停电计划配合，竣工验收，资产转资入账等工作。
丙方责任：丙方根据国家相关规程规范，组织有施工资质的单位施工；按甲方约定工期计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成工期计划；严格执行安全生产有关法律法规，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作，对施工安全、
质量、进度负全部责任。
在工程竣工验收交付之前，应负责有关电力设施的保护，保护期间发生损坏，由丙方自费予以修复；丙方提供的设备材料引起的施工质量问题由丙方承担修复费用，并承担因施工造成工期延误责任。
七、争议解决方式
因协议或协议事项发生争议，三方当事人应及时协商解决。
协商不成时，三方当事人同意提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
八、协议文本
本协议一式捌份，甲、乙、丙、三方各持贰份，有关部门各留存一份，具有相等效力。
九、协议生效
本协议自甲、乙、丙三方全部完成签字和盖章后生效，至履行完约定条款后自动终止。
签署页
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
（或）委托代理人：（或）委托代理人：
年月日年月日
丙方（盖章）：
法定代表人：
（或）委托代理人年月日
开票信息
甲方名称：
纳税人识别号：
地址：
联系电话：
乙方名称：xxx供电分公司
纳税人识别号：
地址：
联系电话：
开户银行：
银行账号：
丙方名称：xxx电力有限公司
纳税人识别号：
地址：
联系电话：
开户银行：
银行账号：。