10KV配电工程居配勘察设计合同
10kv工程电力工程设计合同
10kv工程电力工程设计合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（设计方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款：甲方需要进行10kv工程电力工程设计，乙方具有相应的设计资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 设计范围：[具体设计范围]第二条设计内容和要求1. 设计内容：[具体设计内容]2. 设计标准：[适用的设计标准或规范]3. 设计要求：[具体设计要求]第三条设计成果提交1. 提交时间：[具体时间]2. 提交形式：[提交的形式，如电子版、纸质版等]3. 提交数量：[提交的设计文件数量]第四条付款方式1. 付款金额：[总设计费用金额]2. 付款时间点：[具体付款时间点，如预付款、进度付款等]3. 付款条件：[付款前需满足的条件]第五条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按时支付设计费用- 提供设计所需的基础资料- 对设计成果进行验收2. 乙方权利与义务：- 按期提交设计成果- 保证设计质量- 提供技术支持和后续服务第六条违约责任1. 逾期提交设计成果的违约金为：[违约金比例或金额]2. 逾期支付设计费用的违约金为：[违约金比例或金额]3. 其他违约情况的处理方式：[具体约定]第七条合同变更和解除1. 合同变更：[变更的条件和程序]2. 合同解除：[解除的条件和后果]第八条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定[双方认为需要的其他条款]第十条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ____________乙方代表签字： ____________签订日期： [签订日期]请注意，这只是一个基本的模板，实际的合同内容需要根据具体情况和当地法律法规来定制。
供电公司电力工程勘察合同
《供电公司电力工程勘察合同》甲方（委托方）：名称：[供电公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（受托方）：名称：[勘察单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[单位地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方计划开展电力工程建设项目，需要乙方提供专业的工程勘察服务，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规规定，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：[电力工程具体名称]2. 工程地点：[工程所在详细地址]3. 工程规模：[简要描述工程规模，如电压等级、线路长度、变电站容量等]二、勘察范围与内容1. 乙方应按照国家现行的工程勘察规范、标准以及甲方的要求，对电力工程建设场地进行详细勘察，包括但不限于以下内容：- 地形地貌测量：运用专业测量仪器和技术手段，绘制工程场地的地形图，标注各类地形特征、地物分布等信息，为工程设计和施工提供基础数据。
- 岩土工程勘察：通过钻探、原位测试、室内试验等方法，查明工程场地的地层结构、岩土性质、地下水水位及水质等情况，分析评价场地的稳定性和适宜性，提供各土层的物理力学参数，为基础设计提供依据。
- 工程物探：采用电法勘探、地震勘探等物探方法，探测地下障碍物、地质构造、地下管线等隐蔽物体的分布情况，避免在工程施工过程中对其造成破坏。
- 其他专项勘察：根据电力工程的特殊要求，如对变电站场地的电磁环境勘察、对输电线路走廊的气象条件勘察等，提供相应的专项勘察成果。
三、勘察依据与标准1. 勘察依据：- 甲方提供的本工程可行性研究报告、设计任务书及相关技术文件。
- 工程所在地的地形地貌图、地质资料等基础信息。
- 国家及地方现行的有关工程勘察的规范、标准，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021）、《电力工程地质钻探技术规程》（DL/T 5096）等。
2. 勘察标准：乙方提交的勘察成果应符合上述规范、标准以及甲方要求的深度和精度，确保能够满足电力工程设计、施工和安全运营的需要。
10千伏配电工程设计合同
合同编号：____________合同名称：10千伏配电工程设计合同甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10千伏配电工程设计的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：10千伏配电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：主要包括配电线路、配电设备、保护装置等的设计。
二、设计范围及要求2.1 设计范围：本工程的设计范围包括但不限于：工程可行性研究、初步设计、施工图设计、设备材料清单及相关技术文件。
2.2 设计要求：2.2.1 乙方应按照甲方提供的工程概况、相关法律法规和技术标准进行设计，确保设计方案的科学性、合理性和安全性。
2.2.2 乙方应根据甲方提供的工程地点、规模和内容，合理选用设备材料，优化设计方案，降低工程成本。
2.2.3 乙方应按照甲方的要求，及时提供设计成果，并确保设计成果的准确性、完整性和可行性。
三、设计费用及支付方式3.1 设计费用：本工程的设计费用为人民币____________元（大写：__________________________元整）。
3.2 支付方式：3.2.1 甲方应在本合同签订后____________日内，向乙方支付设计费用的50%作为预付款。
3.2.2 乙方应在设计成果交付后，向甲方提供正式发票，甲方应在收到发票后____________日内支付剩余设计费用。
四、设计成果交付及验收4.1 乙方应按照甲方的要求，按时提供设计成果。
设计成果包括：图纸、技术文件、设备材料清单等。
4.2 甲方应在收到设计成果后____________日内进行验收，并将验收结果通知乙方。
4.3 乙方应根据甲方的验收意见，对设计成果进行修改完善，直至甲方满意。
10KV变配电工程合同
10KV变配电工程合同合同编号：2021-XXX甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟进行10KV变配电工程（以下简称“工程”）的设计、设备采购、施工及验收工作，甲乙双方本着平等、自愿的原则，在友好协商的基础上达成以下合同：第一条工程概况及范围1.1 甲方委托乙方进行工程的设计、采购、施工及验收工作。
1.2 工程名称：10KV变配电工程。
1.3 工程地点：（详细填写工程所在地）。
1.4 工程范围：（详细描述工程的范围，包括但不限于工程的主要设备、施工内容等）。
第二条总承包方式2.1 甲方同意以总承包方式进行该工程，乙方负责整体工程设计、采购、施工及验收的组织和管理。
2.2 乙方将根据甲方的要求，编制详细的工程方案，并在工程实施过程中负责设备采购、施工人员的调配、施工现场的安全管理等。
第三条工程期限与工期3.1 工程期限自双方签订本合同之日起生效，并持续到工程竣工验收合格之日。
3.2 工程工期为XX个工作日/月，具体工期根据双方协商一致后另行确定。
第四条工程预算及支付方式4.1 甲方向乙方支付工程的总预算为XX万元，具体预算明细详见附件。
4.2 乙方在工程实施过程中应按实际施工进度逐步向甲方申请支付，甲方应在收到支付申请后XX个工作日内予以支付。
第五条设备采购5.1 设备采购由乙方负责，乙方应按照甲方的要求选择合适的设备，并确保所采购设备的品质和性能符合甲方的需求。
5.2 乙方应与设备供应商签订合理且具备法律效力的采购合同，并及时转交给甲方备案。
第六条施工质量与验收6.1 乙方应根据相关国家标准和甲方的要求，保证工程施工的质量达到相应的要求，并承担由此产生的责任。
6.2 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
甲方有权委派专业的技术人员对工程进行验收，验收合格后方可进行移交手续。
第七条违约责任7.1 若一方未能按照本合同的约定履行义务，应向对方支付违约金。
违约金的数额为合同总金额的10%，并不影响因违约行为而导致的其他赔偿责任。
电力勘察设计合同范本
电力勘察设计合同范本甲方（委托方）：________乙方（勘察设计方）：________鉴于甲方委托乙方进行电力勘察设计工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同术语解释1. 电力勘察设计：指对电力工程项目的地形、地质、环境、资源等条件进行实地调查、测量、分析、评估，并依据相关法律法规、技术规范和甲方要求，编制电力工程项目的设计文件。
2. 勘察设计成果：指乙方按照本合同约定，完成的电力勘察设计文件、图纸、报告等成果。
3. 委托方：指甲方作为电力勘察设计项目的委托方。
4. 勘察设计方：指乙方作为电力勘察设计项目的承担方。
二、合同第一条项目概况1.1 项目名称：________1.2 项目地点：________1.3 项目规模：________1.4 项目投资：________第二条乙方职责2.1 乙方负责对甲方提供的项目资料进行审核，确保项目资料的真实性、完整性。
2.2 乙方按照国家相关法律法规、技术规范和甲方要求，进行电力勘察设计工作。
2.3 乙方应确保勘察设计成果的质量，并对勘察设计成果的准确性、可靠性负责。
2.4 乙方在勘察设计过程中，如涉及第三方权益，应提前告知甲方，并协助甲方与第三方协商解决。
第三条甲方职责3.1 甲方应提供项目所需的资料，并确保资料的真实性、完整性。
3.2 甲方应及时支付乙方勘察设计费用。
3.3 甲方应对乙方勘察设计成果进行审查，并提出修改意见。
3.4 甲方负责协调项目实施过程中涉及的外部关系。
第四条费用及支付4.1 勘察设计费用：人民币（大写）：________（小写）：________元。
4.2 乙方完成勘察设计成果后，甲方应在收到成果后______日内支付勘察设计费用。
4.3 甲方支付勘察设计费用后，乙方应开具正规发票。
第五条工期及质量5.1 乙方应在合同签订后______日内完成勘察设计工作。
5.2 乙方应确保勘察设计成果符合国家相关法律法规、技术规范和甲方要求。
10kv配电工程合同
10kv配电工程合同一、合同基本信息合同编号：[填写]甲方（供电方）：[填写]乙方（用电方）：[填写]签订日期：[填写]合同有效期：[填写]二、项目概述本合同所涉及的10kV配电工程主要包括但不限于以下几个方面：1. 工程设计与规划；2. 施工材料与设备的采购；3. 工程施工与安装；4. 调试与验收；5. 维护与保养；6. 应急预案与安全管理。
三、双方权利与义务1. 甲方负责提供符合国家标准和技术规范的设计方案，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 乙方负责按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助。
3. 双方应严格遵守国家有关电力设施的法律、法规，确保工程安全、合法。
四、工程进度与验收1. 甲方应根据合同约定的时间表推进工程进度，及时向乙方通报进展情况。
2. 乙方有权对工程进度进行监督，并在各个阶段完成后进行验收。
3. 工程完工后，由双方共同组织验收，确保各项指标达到设计要求。
五、质量保障与售后服务1. 甲方应对所提供设备和施工质量提供一定期限的保证，并对出现的质量问题负责修复或更换。
2. 乙方在使用过程中应合理操作，遵守安全规程，对于因操作不当导致的故障不属保修范围。
六、违约责任如一方未能履行合同中的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件1. 工程设计图纸及相关技术文件；2. 设备清单及规格参数；3. 施工进度表和验收标准；4. 相关法律法规和标准。
电力工程设计勘察合同范本最新
电力工程设计勘察合同范本（最新）甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行电力工程设计勘察事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________电力工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于工程勘察、设计、施工图编制、技术交底、施工配合等。
二、合同金额双方经协商一致，确定本合同的合同金额为人民币____元（大写：__________________________元整），合同金额包含勘察费、设计费、施工图编制费、技术交底费、施工配合费等。
三、合同工期3.1 勘察工期：自合同签订之日起至勘察报告提交之日止。
3.2 设计工期：自勘察报告提交之日起至施工图编制完成之日止。
3.3 施工配合工期：自施工图提交之日起至工程竣工验收之日止。
四、质量标准4.1 勘察质量标准：应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求，达到甲方要求的技术质量水平。
4.2 设计质量标准：应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求，达到甲方要求的技术质量水平。
4.3 施工图编制质量标准：应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求，达到甲方要求的技术质量水平。
五、合同的履行5.1 甲方应向乙方提供以下资料：（1）工程相关批文、规划文件、设计委托书等；（2）工程地质、水文地质、地形地貌等相关资料；（3）工程所需的其它基础资料。
5.2 乙方应根据甲方提供的资料，按照约定的工期完成勘察、设计、施工图编制等工作，并提交相应的成果文件。
5.3 乙方应按照约定的质量标准进行工作，并对提交的成果文件负责。
六、合同的付款与结算6.1 甲方按照双方约定的付款方式进行支付。
6.2 甲方支付的款项，乙方应开具合法的发票。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
10kv电力工程设计合同
合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程设计的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、设计依据1. 国家及地方电力行业标准和规范；2. 甲方提供的工程可行性研究报告、地形图、地质资料等相关基础资料；3. 甲方对设计提出的特殊要求及功能描述。
二、设计项目、规模及范围1. 项目名称：____________10kV电力工程2. 设计规模：____________kVA3. 设计范围：包括但不限于电力线路、变电站、配电室等的设计及相关附属设施。
三、设计主要技术要求1. 乙方应根据甲方提供的资料和要求，进行电力工程的设计；2. 乙方应保证设计方案的科学性、合理性、先进性，并符合相关法律法规和标准规范；3. 乙方应按照约定的时间节点完成设计任务，并保证设计质量。
四、设计基础资料和外部协议1. 甲方应向乙方提供完整、真实、可靠的设计基础资料；2. 甲方应负责办理与设计相关的外部协议，包括但不限于电力部门的审批手续等。
五、设计成果及时间1. 乙方应向甲方提交完整的电力工程设计成果，包括施工图、设计说明书、设计计算书等；2. 设计成果的提交时间按照双方约定的时间表执行。
六、设计费用1. 乙方向甲方提供的电力工程设计费用为人民币____________元整（大写：_________________________元整）；2. 甲方应按照约定的付款节点向乙方支付设计费用。
七、双方责任1. 甲方应按时提供设计基础资料，并对提供的资料的真实性、可靠性负责；2. 甲方应按照约定时间支付设计费用；3. 乙方应按照约定完成设计任务，并保证设计质量；4. 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
八、违约责任1. 甲方未按约定时间提供设计基础资料或提供的资料不真实、不完整的，应承担相应的违约责任；2. 乙方未按约定时间完成设计任务或设计质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。
10kv变配电工程合同书
合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供10kv变配电工程的相关服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方负责提供10kv变配电工程的设计、设备供应、安装、调试、验收等服务，具体服务内容详见附件。
第二条工程费用2.1 工程总造价为人民币_______元（大写：_______元整），上述费用包括设计费、设备费、安装费、调试费、验收费等全部费用。
2.2 甲方应在合同签订后_______天内向乙方提供工程预算明细，乙方应在接到预算明细后_______天内予以确认。
2.3 乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程费用。
第三条付款方式3.1 乙方应在合同签订后_______天内支付工程总造价的_______%作为预付款。
3.2 甲方完成工程设计、设备供应后，乙方应支付工程总造价的_______%。
3.3 工程验收合格并交付使用后，乙方应支付剩余的工程款。
第四条工程进度4.1 甲方应按照双方约定的时间表完成工程设计、设备供应、安装、调试、验收等全部工作。
4.2 乙方应配合甲方完成工程的相关工作，并按照约定的时间支付工程费用。
第五条工程质量5.1 甲方应按照国家标准、行业标准和双方约定的标准进行工程设计、设备供应、安装、调试、验收等全部工作。
5.2 工程验收不合格的，甲方应按照乙方要求进行整改，直至达到验收标准。
第六条保密条款6.1 双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
6.2 双方的联系方式、商业秘密等个人信息也应予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
第七条违约责任7.1 甲方未按照本合同约定完成工程设计、设备供应、安装、调试、验收等工作的，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
10kv变配电工程合同
合同编号：_____甲方（供电方）：_____乙方（用电方）：_____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方提供10kV变配电工程的相关服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：_____1.2 工程地点：_____1.3 工程内容：甲方负责为乙方提供10kV变配电工程的设计、设备供应、安装、调试、验收及售后服务等一站式解决方案。
工程包括但不限于变电站建设、配电柜安装、电缆敷设、接地系统等。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币_____元（大写：_____元整）。
2.2 付款方式：（1）合同签订后5个工作日内，乙方支付甲方工程总价的30%作为预付款；（2）工程完工并经验收合格后，乙方支付甲方工程总价的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期（自验收合格之日起）满无质量问题后支付。
三、工程进度3.1 甲方应按照双方约定的时间表完成工程的设计、设备供应、安装、调试等工作；3.2 乙方应按照双方约定的时间表提供施工场地、配合甲方办理相关手续、支付工程进度款等；3.3 双方应共同参与工程验收，验收合格后方可投入使用。
四、工程质量4.1 甲方应按照国家标准、行业标准和双方约定的质量要求进行设计、设备供应、安装、调试等工作；4.2 乙方应按照国家标准、行业标准和双方约定的质量要求进行施工、验收等工作；4.3 双方应共同参与质量问题的处理，确保工程质量达到双方约定的标准。
五、质保服务5.1 质保期：自工程验收合格之日起算，为期_____年；5.2 甲方在质保期内提供免费维修、更换故障设备等服务；5.3 质保期满后，甲方提供有偿维修服务，具体费用双方协商确定。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；6.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行或者部分履行，双方互不承担违约责任。
10kv变配电工程合同书
10kv变配电工程合同书地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包商）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方拟进行10kV变配电工程，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，就本次工程的施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1. 乙方负责按照甲方提供的技术要求和设计图纸，完成10kV变配电工程的施工。
2. 工程内容包括变压器安装、电缆敷设、配电柜安装等相关工作。
3. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。
二、工程进度与交付1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内组织人员进场施工。
2. 工程预计总工期为XX天，具体以双方确认的施工计划为准。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程施工，并及时向甲方交付验收。
三、工程造价与支付方式1. 本工程的总造价为人民币XX元整（￥XX）。
2. 甲方应在合同签订后XX个工作日内支付预付款，预付款金额为总造价的XX%。
3. 剩余款项将根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
四、工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，不得偷工减料或使用劣质材料。
2. 甲方有权对工程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。
3. 工程完工后，甲方应组织相关人员进行验收，验收合格后方可进行结算。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成工程施工，每逾期一天，需向甲方支付违约金，违约金金额为总造价的XX%。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付滞纳金，滞纳金金额为应付款项的XX%。
3. 双方均应遵守合同约定，任何一方违约，均应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10kv工程电力工程设计合同
10kv工程电力工程设计合同甲方（业主）：_________________乙方（设计单位）：_______________鉴于甲方拟建设10kV电力工程，现委托乙方进行该工程的设计工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在10kV电力工程设计项目中的权利、义务和责任，确保设计工作的顺利完成。
二、设计范围及内容1. 乙方负责10kV电力工程的整体规划设计，包括但不限于线路走向、设备选型、结构布局等。
2. 乙方应提供工程所需的所有设计图纸、计算书和技术规范文件。
3. 乙方需对设计方案的安全性、经济性、合理性负责。
三、设计标准与要求1. 设计工作必须符合国家及行业相关标准、规范的要求。
2. 乙方应确保设计文件的准确性和完整性，满足甲方的建设需求。
四、合同价格双方约定设计费用为人民币_______元，具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付设计费用的30%。
2. 进度款：设计工作完成50%时，甲方支付设计费用的40%。
3. 尾款：设计工作全部完成并经甲方验收合格后，支付剩余的30%。
五、工期与交付1. 乙方应在合同约定的时间内完成设计工作，并提交给甲方。
2. 如遇特殊情况需延长工期，乙方应及时通知甲方，并获得甲方书面同意。
六、变更与调整1. 如需对设计内容进行调整或变更，甲乙双方应协商一致，并签署书面补充协议。
2. 因设计变更导致的额外费用，由提出变更方承担。
七、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间或质量完成设计工作，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付设计费用，应向乙方支付违约金。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
10kv配电施工合同完整版doc(2024两篇)
10kv配电施工合同完整版doc（二）1. 项目概述本合同旨在确定施工方在10kV配电项目中的责任和义务，并确保顺利完成施工任务。
2. 工程范围2.1 设计、采购、安装、调试10kV配电设备；2.2 建设配电线路、开挖沟槽；2.3 架设配电柱、变电站；2.4 进行电气测试和检验；2.5 完成其他相关工作。
3. 设计和采购3.1 施工方应根据需求完成配电设备的设计和采购工作，确保设备的质量和合规性。
3.2 施工方应根据设计图纸和相关标准，选择符合要求的配电设备。
4. 施工要求4.1 施工方应按照设计要求进行施工，并确保配电设备的正确安装和调试。
4.2 施工方需与供电部门协调配合，确保电力供应的顺利进行。
4.3 施工方应按照相关安全规定进行施工，确保施工过程中人员和设备的安全。
4.4 施工方需按照合同规定的时间节点完成施工任务。
5. 质量和验收5.1 施工方应按照项目要求进行电气测试和检验，并确保配电设备的质量。
5.2 供电部门将对施工方完成的配电项目进行验收，确保项目的质量和合格性。
5.3 如发现施工方在施工过程中存在质量问题或未按合同要求完成任务，供电部门有权要求施工方进行整改或退还相关费用。
6. 支付方式6.1 施工方按照合同规定的工程量和费用分期申请支付。
6.2 供电部门将根据实际施工进展和质量验收结果，决定是否支付相应款项。
7. 变更和索赔7.1 如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订变更协议。
7.2 如因供电部门变更要求导致施工方需额外承担费用，供电部门应支付相应补偿。
7.3 如施工方因供电部门原因导致无法按时或无法完成施工任务，施工方有权向供电部门提出索赔要求。
8. 保证和保修期8.1 施工方应提供适当的保修期，并承诺在此期限内对配电设备进行免费维修。
8.2 施工方应提供保证金作为对施工期间及保修期内可能发生的问题的担保。
9. 违约责任9.1 如任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
10kv配网工程设计合同
合同编号：_____甲方（供电方）：_____乙方（设计方）：_____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10kv配网工程设计的相关事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_____10kv配网工程1.2 工程地点：_____1.3 工程规模：_____1.4 工程内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电室、电缆敷设、设备选型、施工图设计等。
二、设计范围及要求2.1 乙方应根据甲方提供的工程概况，完成包括但不限于以下内容的设计工作：（1）电力线路设计：包括线路走向、塔基、电缆敷设、绝缘子选型等；（2）变电站设计：包括主变压器、配电装置、继电保护、自动化设备等；（3）配电室设计：包括开关设备、电缆接头、接地装置等；（4）电缆敷设设计：包括电缆类型、敷设方式、敷设路径等；（5）设备选型：根据工程需求，选定合适的电力设备；（6）施工图设计：包括土建施工图、电气施工图、设备安装图等。
2.2 乙方应按照甲方提供的技术要求、标准和规范进行设计，确保设计质量。
2.3 乙方应在合同约定的时间内完成设计工作，并提交完整的设计文件。
三、设计费用3.1 乙方向甲方提供的10kv配网工程设计服务费用为人民币_____元（大写：_____元整）。
3.2 设计费用支付方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方设计费的50%；（2）设计完成后，甲方支付乙方设计费的50%。
四、知识产权4.1 乙方保证其提供的设计不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。
4.2 设计成果的版权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成设计工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
10KV配电工程居配勘察设计合同
勘察设计合同合同编号:工程名称：委托方：受托方：XX电气集团有限公司签订日期:签订地点: 济南目录第一部分合同协议书 (1)第二部分通用条款 (4)第 1 条一般约定 (4)第 2 条双方义务 (5)第 3 条勘察设计范围 (6)第 4 条勘察设计工期 (6)第 5 条设计文件交付 (6)第 6 条审查 (6)第 7 条合同价格 (6)第 8 条现场服务 (6)第 9 条知识产权 (6)第 10 条保密义务 (7)第 11 条违约责任 (7)第 12 条索赔 (7)第 13 条不可抗力 (7)第 14 条争议解决 (8)第 15 条合同生效 (8)第 16 条签订日期 (8)第 17 条份数 (8)第三部分 (9)专用条款 (9)第一部分合同协议书委托方：XX置业有限公司受托方：XX电气集团有限公司鉴于委托方拟委托受托方承担（以下简称“工程”）的勘察设计工作，且受托方同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本协议。
第 1 条工程概况1.1 工程名称：XX旧城更新安置项目1.2 工程地点：市中区XX路口西北角1.3工程规模：电气部分：新建中心配电室1座，配置 1250kVA变压器2台，总容量2500kVA。
线路部分：第一电源：开断泉城路变10kV二大线HK01Z环网柜2#间隔至10kV天达二线HK01Z环网柜2#间隔之间的联络电缆，由10kV二大线HK01Z 环网柜2#间隔出线新建1#环网柜,新建1#环网柜2#间隔出线至新建2#环网柜，经新建2#环网柜3#间隔出线供电；第二电源：更换110kV中大变10kV 人防线FXK01分支箱为智能型环网柜3#间隔出线供电。
土建部分：中心配电室涉及的土建部分；线路涉及的土建部分。
第 2 条勘察设计范围受托方需承担的勘察设计工作的范围如下：工程的勘察；初步设计及概算、施工图、竣工图设计；合同中约定的其他服务等。
10kv电力设计合同
10kv 电力设计合同篇一： 10kV 线路设计合同建设工程勘探设计合同工程名称： **************地点：庐江县白湖农场合同编号：发包人：设计人：签署日期： 20XX 年 5 月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人委托设计人肩负108顺港农场线及112 绿色家园线部分路段线路改造工程勘探设计，工程地点为庐江县白湖农场，经双方协商一致，签署本合同，共同履行。
第一条本合同签署依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘探设计市场管理规定》。
国家及地方相关建设工程勘探设计管理法规和规章。
第二条设计依照发包人供应的线路基本情况以及要求。
设计人采用的主要技术标准是：现行常用技术标准（不限于以下规范标准）：（ 1 ）《 66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB50061-20XX；（2）《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 DL/T5154-20XX ；（3）《架空送电线路钢管杆设计技术规定》 DL/T5130-20XX ；（4）《架空送电线路基础设计规范》GB50010-20XX；（5）交流电气装置的接地规范；（6）国家电企业输变电工程典型设计。
第三条合同文件的优先次序组成本合同的文件可视为是能互相说明的，若是合同文件存在歧义或不一致，则依照以下次序来判断：合同书发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规范及设计内容工程规模： 10KV线路，长约5km。
勘探设计工作内容包括：工程勘探、工程概算、施工图设计及国家规定的工程服务。
第五条发包人向设计人提交的相关资料、文件及时间工程项目地质情况及技术参数文件资料。
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间设计人在发包人要求的工期情况下向发包人供应设计图纸 4套。
设计人向发包人供应的设计文件应经过业主单位审查第七条花销双方约定，第八条支付方式设计人与发包人签署好合同后，设计人组织技术人员进行现场勘探，进行图纸设计。
10kV配电设计合同
10kV配电设计合同合同编号：63-SJ-190001建设⼯程设计合同(专业建设⼯程设计合同)委托⼈：设计⼈：证书等级：电⼒⾏业（送电、变电）⼯程设计⼄级⼯程名称：⼯程地点：签订地点：签订⽇期: 年⽉⽇委托⼈：设计⼈：委托⼈委托设计⼈承担供电⼯程设计,经双⽅协商⼀致，签订本合同，共同执⾏。
第⼀条本合同签订依据1.1《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》和《建设⼯程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地⽅有关建设⼯程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设⼯程批准⽂件。
第⼆条设计依据2.1委托⼈给设计⼈的委托书。
2.2委托⼈提交的基础资料。
2.3设计⼈采⽤的主要技术标准：2.3.1 以国家最新的规范、标准为准；未提及的规范、标准按国家有关规定和标准执⾏。
第三条合同⽂件的为是能互相说明的，如果合同⽂件存在歧义或不⼀致，则根据如下优先次序优先次序构成本合同的⽂件可视来判断：3.1合同书。
3.2 委托⼈要求及委托书。
3.3 双⽅来往的信件和传真。
第四条本合同项⽬的内容4.1设计名称：4.2设计范围：由“T”接点⾄出线⽌（包括箱变基础）。
4.3设计阶段：施⼯图。
第五条委托⼈向设计⼈交付的设计⽂件、份数、地点及时间5.1委托⼈向设计⼈提交设计委托书；地质资料及设计基础资料；5.2提交时间为：合同⽣效后7⽇内提供完毕（如果委托⼈提交的基础资料延误，则设计⼈交付⽂件的时间相应顺延），并对资料的准确性和真实性负责。
第六条设计⼈应向委托⼈交付的设计⽂件、份数、地点及时间6.1设计⼈应在收到委托⼈提交的设计所需的全部基础资料及供电答复单后，设计⼈开始施⼯图设计，并于5个⼯作⽇内提交施⼯图设计⽂件。
6.2设计⼈向委托⼈提交最终完整施⼯图设计⽂件纸质版4套，委托⼈如需增加份数，另⾏通知设计⼈，并⽀付相应的⼯本费。
第七条设计费及⽀付7.1本合同的设计费总额为：45000元整（⼤写：肆万伍仟元整）。
本费⽤包括了设计⼈履⾏本合同所需的所有费⽤及图审费⽤。
10kV供配电工程设计合同
编号：*********10kV输电线路工程施工图设计合同书委托单位：***********************承担单位：*********************** 二零一四年十一月***********************10kV输电线路工程施工图设计合同书委托单位：***********************（以下简称甲方）承担单位：***********************（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电网基本建设管理办法》（试行）等有关规定，甲方委托乙方承担***********************10kV输电线路工程施工图设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1.工程名称：***********************10kV输电线路工程2.工程地点：***********************3.设计项目内容：10kV输电线路工程施工图设计二、设计项目依据：1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范；2.甲方与***********************供电公司签订的供电方案协议；3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度：合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。
四、设计文件份数：乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸： 1 份（套），并提供电子版图纸。
五、甲方责任：1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则相应推迟设计进度；3.维护乙方设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用；4.按合同规定如期支付设计费；六、乙方责任：1.按照本合同约定内容，根据国家和行业相关规范标准，力求科学经济，合理节约的原则，开展设计工作并对设计质量负责；2.按合同如期交付设计文件，参加甲方主持有关工程设计协调配合会议；3.对由甲方提供的基础资料，未经甲方同意不得向任何第三方提供；4.应配合施工，进行设计技术交底，负责设计变更。
10kv电力工程设计合同
10kv电力工程设计合同甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方拟进行10kV电力工程设计，乙方具有相关设计资质和经验，双方经友好协商，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：10kV电力工程设计项目2. 工程地点：_____________________3. 工程规模：_____________________4. 设计内容：包括但不限于线路走向设计、设备选型、施工图绘制等。
二、设计周期1. 设计周期为自合同签订之日起至设计任务完成之日止，共计____天。
2. 乙方应于合同签订后____天内提交初步设计方案，甲方有权在收到初步设计方案后____天内提出修改意见。
3. 乙方应根据甲方的修改意见及时调整设计方案，并于____天内提交最终设计方案。
三、设计费用1. 设计费用总额为人民币______元整（大写：_____________________）。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付设计费用的30%作为预付款。
3. 剩余70%的设计费用应在乙方提交最终设计方案并经甲方确认合格后支付。
四、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 提供必要的工程信息和资料；- 按合同约定支付设计费用；- 对乙方提交的设计方案有审核权。
2. 乙方的权利与义务：- 按照约定的时间和质量标准完成设计任务；- 对甲方提供的工程信息和资料保密；- 对设计方案的质量负责。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成设计任务或设计质量不符合约定的标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未按约定时间支付设计费用，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
10kv配电室工程合同
10kv配电室工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________（项目名称）的10kV配电室建设工程达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法规，经友好协商，特订立本合同如下：一、工程概述本工程旨在建设一座满足国家标准的10kV配电室，包括但不限于设计、施工、调试及验收工作，以确保电力系统的安全稳定运行。
二、工程范围与标准详细列出工程的具体范围，包括土建工程、电气安装、自动化控制系统安装等。
所有工程均需按照国家现行的相关标准和规范执行，确保工程质量。
三、合同价格与支付方式合同总价为人民币_________元。
付款方式分为预付款、进度款和竣工款，具体比例和时间节点由双方协商确定。
四、工期与进度工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划执行。
五、质量保证乙方应对所承担的工程质量负责，确保所有设备和材料符合国家标准。
工程竣工后，应通过甲方组织的验收。
六、变更与索赔如遇不可抗力或双方认可的其他情况导致工程变更，应及时协商解决，并签署书面变更协议。
任何一方因违约造成对方损失的，应按合同约定进行赔偿。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款根据工程的具体情况，双方可以协商确定其他必要的条款，如保密协议、知识产权归属等。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、设备清单等，与合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
勘察设计合同
合同编号:
工程名称：
委托方：
受托方：XX电气集团有限公司
签订日期:
签订地点: 济南
目录
第一部分合同协议书 (1)
第二部分通用条款 (4)
第 1 条一般约定 (4)
第 2 条双方义务 (5)
第 3 条勘察设计范围 (6)
第 4 条勘察设计工期 (6)
第 5 条设计文件交付 (6)
第 6 条审查 (6)
第 7 条合同价格 (6)
第 8 条现场服务 (6)
第 9 条知识产权 (6)
第 10 条保密义务 (7)
第 11 条违约责任 (7)
第 12 条索赔 (7)
第 13 条不可抗力 (7)
第 14 条争议解决 (8)
第 15 条合同生效 (8)
第 16 条签订日期 (8)
第 17 条份数 (8)
第三部分 (9)
专用条款 (9)
第一部分合同协议书
委托方：XX置业有限公司
受托方：XX电气集团有限公司
鉴于委托方拟委托受托方承担（以下简称“工程”）的勘察设计工作，且受托方同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本协议。
第 1 条工程概况
1.1 工程名称：XX旧城更新安置项目
1.2 工程地点：市中区XX路口西北角
1.3工程规模：
电气部分：新建中心配电室1座，配置 1250kVA变压器2台，总容量2500kVA。
线路部分：第一电源：开断泉城路变10kV二大线HK01Z环网柜2#间隔至10kV天达二线HK01Z环网柜2#间隔之间的联络电缆，由10kV二大线HK01Z 环网柜2#间隔出线新建1#环网柜,新建1#环网柜2#间隔出线至新建2#环网柜，经新建2#环网柜3#间隔出线供电；第二电源：更换110kV中大变10kV 人防线FXK01分支箱为智能型环网柜3#间隔出线供电。
土建部分：中心配电室涉及的土建部分；线路涉及的土建部分。
第 2 条勘察设计范围
受托方需承担的勘察设计工作的范围如下：
工程的勘察；初步设计及概算、施工图、竣工图设计；合同中约定的其他服务等。
第 3 条合同价格
合同价格为人民币（大写：）( ￥元)（含税）。
第 4 条合同依据
4.1 项目核准文件；
4.2 中标通知书（如有）。
第 5 条合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分：
1。