电信线路迁移工程施工合同

大楼电信线路迁移工程

施工合同

委托方：

受托方：

二零一三年

大楼电信线路迁移工程施工合同

委托方：(以下简称甲方)

受托方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就大楼电信线路迁移工程达成以下合同条款：

一、工程内容：

甲方委托乙方对大楼电信线路迁移工程施工。

二、工程量及工程费用：

1、本工程主要工作量包括：

1）、立水泥杆4根；

2）、新做拉线5条；

3）、布放架空吊线100m；

4）、布放架空电缆200m；

5）、光缆接头8个等，具体工程内容详见施工图纸。

2、合同结算方式：本工程采用定额计价模式结算。工程竣工验收合格且承包人提供合格的竣工资料后，发包人根据竣工图纸，发包人相关单位签署的主要材料认质认价单（如果无认质认价材料，则按施工期市场价计入）及2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、《陕西省安装工程消耗量定额》、《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》《陕西省建设工程施工机械台班价目表》并参考国家、省、西咸新区关于

工程造价的相关文件结算。

3、总价款：合同含税总价款暂定为人民币大写：壹万肆仟柒佰捌拾元零捌分（小写：14,780.08元）。最终以双方确认的工程结算价为准

三、工程期限：

工期总日历天数：7天

开工日期：以开工令为准

竣工日期：以竣工验收报告日期为准

如遇阴雨天及不可抗力因素和非施工因素影响，工期相应顺延（顺延工期应由甲方签证确认）。

四、工程质量及验收标准：

外线迁改工程验收最终以现场施工单位、设计单位、工程管理部门验收合格签署的外线迁改工程质量验收合格证书为准。

五、付款方式：

1、乙方完成本合同约定范围内全部迁改工程后，甲方组织相关部门进行竣工验收，工程竣工验收合格，并在甲方审核确定竣工结算书后20日内，甲方支付乙方工程款至总工程造价的95%。剩余总工程价款的5%作为质保金。待质保期到后一次性无息支付。

2、质保期：工程验收合格后一年。

六、双方责任：

（一）甲方责任：

工程验收合格后按合同约定时限支付工程款。

（二）乙方责任：

1、甲方支付乙方费用时，乙方提供等额发票。

2、负责解决生产及生活所需的临时用水、用电接入问题，因此发生的一切费用由乙方全部承担。

3、按照甲方及合同约定的要求确保工程质量及进度，服从甲方、监理人员的管理，及时完成设备安装工作。

4、乙方在施工过程中应严格遵守各种与安全相关的法律、法规及安全技术规范，确保施工安全，一切安全责任及费用由乙方承担。

5、合同履行期间，若发生人身伤亡及财产损害，由乙方承担法律责任及全部费用，甲方概不负责。

七、争议的解决

本合同履行过程中若发生争议，由双方积极协商解决；协商不成时，双方均可向本合同签订地人民法院提起诉讼。

八、违约责任

1、甲方若不能按本合同第三条的约定及时给出必要指令，或因甲方原因使合同无法履行，应承担违约责任，相应顺延工期。

2、乙方不能按合同工期竣工，每逾期一天，支付甲方暂定合同总价款万分之三的违约金。

九、附则

1、本合同未尽事宜，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。

3、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人法定代表人

或授权委托人：或授权委托人：

签订时间：年月日

签订地点：xxx