工程合同管理与法律制度及答案
工程合同法律制度考试题目
工程民法典律制度考试题目
1. 多项选择题
下列哪些选项属于工程合同的基本特征？
A. 标的物特定性
. 履行期限明确性
C. 风险分担
D. 价款支付方式
2. 判断题
工程合同一旦签订，任何一方都不能单方面解除合同。
（错）
3. 简答题
简述工程合同中违约责任的构成要件。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工期、质量标准和价款等条款。
在施工过程中，由于甲方提供的材料不符合要求，导致工程延期。
请分析：
a) 建筑公司是否有权要求甲方承担违约责任？
) 建筑公司应如何维护自己的权益？
5. 论述题
论述工程合同争议解决的方式及其优劣。
6. 填空题
根据《中华人民共和国民法典》，当事人一方不履行合同义务或者不完全履行合同义务
给对方造成损失的，应当承担_________责任。
7. 名词解释题
解释什么是“履约保证金”以及它在工程合同中的作用。
8. 计算题
某工程合同约定违约金为合同总价款的10%，如果工程延期一天，甲方需支付给乙方的违约金为5000元。
假设工程延期了5天，请计算甲方应支付给乙方的违约金总额。
9. 问答题
提问：在工程合同履行过程中，如何处理因不可抗力导致的合同变更或解除？
10. 综合分析题
某工程项目在实施过程中遇到了设计变更的问题，这直接影响了工程的进度和成本。
请问：
a) 设计变更通常需要遵循哪些程序？
) 如果设计变更导致原合同无法继续履行，双方应如何协商解决？。
[工程类试卷]合同法律制度练习试卷4及答案与解析
![[工程类试卷]合同法律制度练习试卷4及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/38dd6b034b73f242336c5fce.png)
合同法律制度练习试卷4及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 要约人要撤销要约,撤销要约通知应在( )到达对方。
（A）要约到达对方之前（B）对方发出承诺之前（C）对方承诺到达要约人之前（D）对方承诺生效之后2 对于受要约人延误的承诺,该承诺( )。
（A）有效（B）无效（C）要约人未表示不接受有效（D）要约人虽表示接受也无效3 某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与某建筑公司丙签订合同。
该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失,则( )。
（A）原合同无效,乙与丙各自承担损失（B）上级公司直接赔偿丙的损失（C）甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责（D）乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理4 依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方( )追究违约方的赔偿责任。
（A）可选择违约金条款或定金条款（B）可以同时采用违约金和定金条款（C）应该采用违约金条款（D）必须采用定金条款5 因违约行为给对方造成的损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。
（A）按合同约定的违约金要求对方赔偿（B）按实际损失加上约定的违约金要求对方赔偿（C）在原约定的违约金的基础上适当增加一定比例违约金要求对方赔偿（D）请求法院增加超过约定的违约金的损失部分6 可撤销的合同在被撤销前,属于( )合同。
（A）有效（B）无效（C）既未成立也未生效（D）虽未成立但已生效7 执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按( )执行。
（A）原价格（B）新价格（C）原价和新价的平均价格（D）当地市场价格8 因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指( )。
（A）单方宣布合同终止（B）请求政府行政主管部门授予撤销权（C）请求法院撤销债务人行为（D）请求法院或仲裁机构撤销债务人行为9 当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,( )。
工程合同管理课后题答案
工程合同管理第一章绪论1.广义工程合同与狭义工程合同的定义广义合同并不是一项独立合同，而是一个合同体系，是一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和。
狭义的工程合同仅指施工合同，即业主与施工承包商就施工任务的完成所签订的协议。
2.工程合同最主要的条款包括哪些？3.合同权威性是否意味着合同条款一定有法律效力，在任何情况下都必须遵从？除了特殊情况（如不可抗力等因素）使合同不能实施外，合同当事人即使亏损甚至破产，也不能摆脱这种法律约束力。
4.工程合同管理包括哪两个层次，分别是什么内容？第一个层次是，国家机关及金融机构对工程合同的管理，即合同的外部管理：第二个层次是，工程合同的当事人及监理单位对工程合同的管理，即合同的内部管理。
5.工程合同管理包括哪几个阶段，主要内容分别是什么？是在项目实施前对整个项策划阶段的管理是项目管理的重要组成部分，: 合同策划阶段1)．目合同管理方案预先做出和血合理的安排和设计，从组织，方法制度，内容等方面预先做出计划方案，减少合同章议和就分，从而保证目标的完成。
2)合同签订阶段一般包括四个基本阶段：招投标，合同审查，合同谈判，合同订立3)合同实施阶段合同分析，合同控制，合同变更管理，合同信息管理4)索赔管理. 业主是项目的所有权者，而承包商是工程项目的具体实施者，那么到底应由哪一方对项目的实施总负责？. 有人说监理单位受业主聘请，因而偏向业主，不可能真正独立、自主的第三方。
如何看待这种说法？监理工程师不属于业主和承包商合同中的任何一方，是独立的、公正的第三方。
独立的含义是独立于业主和承包商之外的独立法人单位，也不能和承包商、分包商、供应商等合同实施单位有任何经济关系。
公正指的是在处理一切问题的时候应该严肃认真的按照有关法律和合同中的各项规定，根据实际情况，在充分听取业主和承包商双方的意见之后，做出自己的决定。
合同中的各项规定和要求体现了业主的利益，因而按照合同办事就体现了保护业主的利益。
工程合同法律制度考试试题
⼯程合同法律制度考试试题⼯程合同法律制度考试试题篇⼀：⼯程合同法律制度试卷⼯程合同法律制度试卷（⼀）⼀、单项选择题1、《合同法》规定的“同时履⾏抗辩权”在施⼯合同履⾏过程中是指（）享有的中⽌履⾏义务的权利。
A．业主 B．承包商 C．监理⼯程师 D．业主和承包商2、《合同法》规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定（）享有的中⽌履⾏义务的权利。
A．先履⾏义务⽅ B．后履⾏义务⽅C．合同当事⼈双⽅ D．合同担保⼈3、建设⼯程项⽬⼀般应采⽤（）。
A．公开招标⽅式B．邀请招标C．有限招标 D．其他组织招标4、招标⼈与中标⼈应当⾃中标通知发出之⽇（）内，按招标⽂件和中标⼈的投标⽂件订⽴书⾯合同。
A．40天 B．30天 C．50天D．20天5、建设⼯程总承包合同的履⾏不包括（）。
A．合同应明确双⽅责任B．建设⼯程总承包合同订⽴后，双⽅都应按合同的规定严格履⾏C．总承包单位可以按合同规定对⼯程项⽬进⾏分包，但不得倒⼿转包D．建设⼯程总承包单位可以将承包⼯程中的部分⼯程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的⼯程分包外，必须经发包⼈认可。
6、建设⼯程的建设合同⼤体上不包括（）阶段。
A．勘察 B．设计C．施⼯ D．造价7、违约⾏为是当事⼈。
A．违反法律规定的⾏为 B．违反合同约定的⾏为C．应当对合同不能成⽴负有责任的⾏为D．给对⽅当事⼈造成⼈⾝和其他财产损失的⾏为8、合同担保⽅式中，既可以⽤当事⼈⾃⼰的财产⼜可以⽤第三⼈的财产作担保的⽅式是（）。
A．保证 B．定⾦C．留置 D．质押9、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A．物B．⾏为C．智⼒成果D．活动10、《合同法》规定，要约⽣效条件为（）。
A. 要约⼈向受要约⼈发出要约B. 要约⼈与受要约⼈共同在要约⽂件上签字C. 受要约⼈作出有效承诺D. 要约以任何形式到达受要约⼈11、依据《合同法》的规定，下列⽂件中，属于要约的是（）。
工程建设合同法律制度练习题
工程建设合同法律制度练习题
题目一：请简要介绍工程建设合同的定义及其法律特点。
题目二：根据《合同法》，列举工程建设合同的主要类型，并分别介绍其特点和应遵循的
法律规则。
题目三：工程建设合同中双方当事人的权利和义务是什么？请结合法律条文详细阐述。
题目四：工程建设合同中可能发生的违约行为有哪些？如何界定违约责任以及处理方式？
题目五：当工程建设合同中发生纠纷时，双方当事人应如何解决？请从合同约定的争议解
决方式以及法律诉讼程序两方面进行介绍。
题目六：在工程建设合同中，监理单位的职责是什么？如何保障监理单位的独立性和公正性？
题目七：工程建设合同中存在的风险和纠纷是如何防范和化解的？请结合实际案例进行说明。
题目八：请简要介绍《合同法》中关于工程建设合同的规定和适用范围，以及与其他相关
法律的关系。
题目九：在工程建设合同中，质量问题是一个重要的方面，请详细说明双方当事人在合同
履行过程中应该如何保证工程质量。
题目十：工程建设合同的解除和变更是常见的情况，请详细说明双方在解除和变更合同时
的操作流程和法律规定。
以上是一些关于工程建设合同法律制度的练习题，希望大家能够认真学习和思考，提高对
工程建设合同法律制度的理解和应用能力。
建议大家可以结合具体的案例进行分析和讨论，加深对相关法律知识的理解。
希望大家都能掌握工程建设合同的法律知识，更好地保护自
己的权益。
工程合同法律制度考试题
工程合同法律制度考试题1. 工程合同的法律关系主体是（）A. 发包方和承包方B. 发包方和设计方C. 承包方和设计方D. 发包方、承包方和设计方2. 工程合同的法律制度属于（）A. 民法B. 合同法C. 建设工程法D. 建筑工程价款支付办法3. 以下哪种情况不属于工程合同履行中的不可抗力情形（）A. 战争B. 灾害C. 质量问题D. 政府行为4. 发包方可以随意变更工程合同约定吗（）A. 可以B. 不可以5. 在工程合同中，下列哪种内容是不合法的（）A. 工程担保金B. 不符合合同规定的工程质量验收C. 变更合同约定的工程内容D. 约定不可抗力情形6. 工程合同的解决办法一般有（）A. 和解B. 仲裁C. 诉讼D. 以上都是7. 工程合同的供应商出现了质量问题，导致工程无法按时交付，这种情况下发包方应（）A. 要求供应商承担责任B. 起诉供应商C. 寻找其他供应商D. 变更合同约定8. 下列哪种情况不属于工程合同的主要违约行为（）A. 拖延交工B. 质量不合格C. 支付款项不足D. 未经发包方同意擅自变更工程内容9. 工程合同的履行期限是指（）A. 工程的完工时间B. 签订合同时间C. 施工开始时间D. 双方约定的时间10. 工程合同中的“结构设计、施工、监理、材料、设备和变更等基本要素构成履行义务的内涵”是指（）A. 工程合同的约定内容B. 工程合同中的条款C. 工程合同中的主要内容D. 工程合同中的实质内容二、简答题部分1. 工程合同的定义及要素是什么？2. 工程合同的种类有哪些？各自的特点及适用范围是什么？3. 工程合同的履行中出现的常见争议有哪些？如何解决？4. 工程合同中的保证金是什么？其作用及退还条件是什么？5. 工程合同中的不可抗力情况有哪些？双方在遇到不可抗力情况时该如何处理？6. 工程合同中的质量问题如何界定？双方在出现质量问题时应如何处理？7. 工程合同的履行期限是如何界定的？如果一方无法按期履行合同，另一方应如何处理？8. 工程合同中的责任范围是什么？违约方应承担的责任是什么？9. 工程合同中的合同变更如何处理？何种情况下可以变更合同？10. 工程合同的解除和终止条件是什么？如何解除和终止工程合同？三、论述题部分1. 工程合同的法律制度对于建筑工程的发展起到什么作用？2. 工程合同的合同精神在法律制度中的体现是什么？3. 工程合同中的风险管理对于工程建设的重要性是什么？4. 工程合同中的分包问题如何解决？分包合同与总包合同的关系是什么？5. 工程合同中的质量管理问题如何加强？质量管理对于工程质量的重要性是什么？6. 工程合同中的服务质量如何提高？服务质量对于工程合同的重要性是什么？7. 工程合同中的履行期限如何保障？履行期限对于工程进度的影响是什么？8. 工程合同中的支付方式如何约定？支付周期对于工程经济效益的影响是什么？9. 工程合同中的保险责任如何规定？保险责任对于工程风险的管理是什么？10. 工程合同中的纠纷解决机制如何建立？纠纷解决机制对于工程合同履行的重要性是什么？。
工程合同法律制度客观题
工程合同法律制度客观题一、工程合同的签订工程合同的签订是工程项目启动的第一步，也是施工双方之间约定权利义务的重要法律文件。
在签订工程合同的过程中，双方应当明确工程的性质、范围、价格、工期、质量标准、支付方式等重要事项。
根据《建设工程合同法》的规定，工程合同应当采用书面形式，且应当包含建设单位和施工单位的名称、住所、项目名称、工程造价、竣工日期、质量标准等内容。
此外，工程合同还应当明确双方的权益和义务，规定双方的责任和义务。
只有签订了合同，双方才能依法履行合同，保障工程项目的顺利完成。
二、工程合同的履行工程合同的履行是施工单位按照合同约定完成工程项目的过程。
在工程合同的履行过程中，双方应当严格按照合同约定履行各自的责任和义务。
施工单位应当按照工程合同的要求，保证工程项目的质量、完成工期、保障安全和环保等方面的要求。
同时，建设单位应当按时付款，提供必要的协助和支持，确保施工单位能够按照合同完成工程项目。
如果发生意外情况或者合同约定的变更，双方应当协商解决，并及时修改合同内容，以确保工程项目的正常进行。
如果一方未能按照合同履行义务，导致工程项目受到损害，受害方可以依法要求违约方承担相应的赔偿责任。
三、工程合同的解决争议在工程项目的施工过程中，由于各种原因可能会引发争议。
工程合同的解决争议是保障工程项目正常进行的重要环节。
根据《建设工程合同法》的规定，工程合同发生争议时，双方可以协商解决，也可以依法向有关部门申请调解或者仲裁。
如果双方不能达成一致意见，可以申请仲裁委员会进行仲裁。
仲裁裁决对双方当事人具有法律约束力，必须遵守仲裁裁决。
在进行仲裁过程中，双方可以通过律师代理，充分维护自己的权益。
如果一方不服仲裁裁决，另一方可以向人民法院提起诉讼，要求人民法院对争议加以裁决。
综上所述，工程合同法律制度是保障建筑工程顺利进行的重要法律制度。
在实际工程项目中，双方应当严格遵守工程合同的约定，确保工程项目能够按时、按质、按量完成。
2024工程招投标与合同管理答案
工程招投标与合同管理答案合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同双方基本信息甲方（业主）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________乙方（承包商）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________1.3合同双方的权利与义务（1）甲方权利与义务：1）按照本合同约定，向乙方提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料；2）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查；3）按照约定向乙方支付工程款项；4）协助乙方办理施工所需的各类手续；5）履行本合同约定的其他义务。
（2）乙方权利与义务：1）按照本合同约定，完成工程项目的施工任务，确保工程质量、安全、环保符合国家标准及甲方要求；2）向甲方提供施工组织设计、施工方案、安全生产措施等相关资料；3）接受甲方及有关部门的监督检查；4）按照约定向甲方提交工程款项支付申请；5）履行本合同约定的其他义务。
第二章：工程范围与施工内容2.1工程范围本工程范围包括：__________2.2施工内容2.3工程变更在施工过程中，如甲方要求变更工程范围或施工内容，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量、费用及工期等事项。
第三章：工期与进度3.1工期本工程总工期为____天，自合同签订之日起计算。
具体施工阶段及节点工期详见附件《施工进度计划》。
3.2工期延误（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的设计变更、施工场地提供延迟等；（3）乙方原因导致的施工组织不当、质量问题等。
第四章：工程质量与验收4.1工程质量4.2工程验收（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，如有特殊情况，可适当延长；（3）验收合格后，双方签订工程验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在____天内整改完毕，并重新提交验收申请。
2024年监理工程师之合同管理题库与答案
2024年监理工程师之合同管理题库与答案单选题（共45题）1、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。
A.保证合同无效B.视为连带保证C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月D.保证期限为主债务履行期届满【答案】 C2、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】 B3、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。
A.最低评标价法B.综合评估法C.评标价法D.合格制法【答案】 A4、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】 A5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。
A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】 D6、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】 B7、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中( )。
建设法规与合同管理练习题-答案
《建设法规与合同管理》练习题答案一、填空题1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度。
2.法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约。
3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的行为，而不是思想或其他非行为的东西。
4.法的内容只能是国家利益。
5.法的作用是由国家确立、维护和发展社会秩序的工具，这个工具的作用是以军队、法庭、监狱等为后盾的。
6.从广义上讲，法律制度是指一个国家法律规范的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。
7.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
8.法定代表人是指能代表法人行使民事权利、承担民事义务的主要负责人。
9.任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
10.建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建筑，及其配套的线路、管道、设备的安装活动。
11.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与建设单位、设计单位、施工单位及有关单位（如中介服务机构）之间发生的相应的管理与被管理关系。
12.许可是国家通过建设法律规范允许特别的主体在法律允许范围内有某种作为权利。
13.建设法规的经济性既包括财产性，也包括其与生产、分配、交换、消费的联系性。
14.建设法律关系是指由建设法律规范所确认的在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。
15.法律事实是指能够引起建设法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实。
16.行政法规是指国务院以及建设部制定颁布，或建设部与其他部、委联合颁布的规范性文件，其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。
17.行政法规的名称可谓条例、办法、行政措施、决定、命令、指示、规章等。
第二章建设立法与实施二、填空题1.建设法律的内容包括党和国家提出的关于建设方面的基本方针、政策和需要用法律规定的，涉及全国建设领域的根本性的、长远的和重大的问题。
2.建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关及其工作人员。
建筑工程施工合同管理答案二建
建筑工程施工合同管理答案二建一、引言建筑工程施工合同管理是建筑工程实施过程中的重要环节，对于确保施工质量、保障参建各方权益至关重要。
本文将从合同签订、履约管理、变更管理和索赔管理等方面对建筑工程施工合同管理进行探讨，以期为相关从业人员提供一些有益的参考和指导。
二、合同签订1. 合同的构成要素建筑工程施工合同通常应包含以下构成要素：合同名称、合同双方的名称和住所、合同工程的名称、工程地址、工程概况、施工范围、工期、价款及支付方式、质量要求、合同变更和解除等。
在签订合同时，应确保各构成要素的准确、全面和明确。
2. 合同文件的编制在编制合同文件时，应合理运用工程合同的常见格式，并根据实际情况进行细化和补充。
合同文件应当简明扼要地表达各方的权利义务，避免使用术语过于专业或模糊不清的表述。
三、履约管理1. 施工进度管理施工进度是合同履约的核心内容之一，应通过制定详细的施工计划和进度，合理安排施工活动，确保施工工期的合理执行。
同时，应建立相应的进度管理机制，及时跟踪和控制施工进度的执行情况，以便及时调整和协调施工计划。
2. 质量管理施工质量是保障建筑工程安全稳定运行的关键因素，应建立完善的质量管理体系。
在合同履约过程中，应加大质量控制力度，通过建立质量检查和验收制度，及时发现和纠正施工中存在的质量问题，并确保按照合同约定的质量标准进行施工。
四、变更管理在建筑工程施工过程中，由于各种原因，可能会导致合同发生变更。
变更管理的核心是确保变更的合法性和合规性，并明确变更的范围和约定。
对于合同变更，应及时与合同相关各方进行协商和沟通，确保变更事项得到明确的约定和落实。
五、索赔管理在建筑工程施工过程中，可能会发生不可预见的情况，导致工程合同无法按照原定计划进行履约。
此时，相关各方有权提出索赔要求，要求获得相应的赔偿或补偿。
索赔管理的核心是明确索赔事由和索赔金额，并按照合同约定的程序和方式进行申请和处理。
六、合同履约监督建筑工程施工合同的履约过程应受到有效的监督和管理。
监理工程合同管理题库答案
监理工程合同管理题库答案我们需要了解什么是监理工程合同管理。
简而言之，它是指在建设工程中，监理工程师依据合同约定和相关法律法规，对工程合同的签订、履行、变更、结算等全过程进行的管理活动。
这包括但不限于合同条款的解读、风险的预测与控制、索赔的管理、合同争议的解决等。
我们通过几个典型问题来深入探讨监理工程合同管理的要点：1. 监理工程师在合同管理中的基本职责是什么？答：监理工程师的基本职责包括确保工程按照合同文件执行，监督施工单位的工程质量和安全生产，审核工程变更和进度款支付，处理合同争议，以及参与工程验收等。
2. 如何处理工程合同中的变更问题？答：工程合同中的变更应当遵循合同条款约定的程序进行。
监理工程师需要评估变更的必要性和合理性，审核变更的技术和经济效益，协助业主和承包商达成变更协议，并对变更实施的过程进行监督。
3. 当出现合同争议时，监理工程师应采取哪些措施？答：面对合同争议，监理工程师应首先尝试通过协商解决问题。
如果协商不成，可以根据合同条款采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。
在整个过程中，监理工程师应保持中立，确保解决方案的公正性。
4. 如何进行工程合同的结算管理？答：工程合同的结算管理涉及到对已完成工作的量化和价款的计算。
监理工程师需要根据合同约定和实际完成的工程量，审核施工单位提交的结算资料，确保结算的准确性和合法性。
5. 监理工程师如何预防和控制合同风险？答：监理工程师应通过对合同条款的深入分析，识别潜在的风险点。
在此基础上，制定相应的风险预防和控制措施，如加强现场管理、严格变更控制流程、及时沟通协调等。
通过以上问题的探讨，我们可以看到监理工程合同管理是一个系统而复杂的过程，它要求监理工程师不仅要有扎实的专业知识，还要具备良好的沟通协调能力和问题解决能力。
在实际工作中，监理工程师应当不断地学习和总结经验，提高自身的合同管理水平，以确保工程的顺利进行。
建设工程合同管理题库及答案
1 建设工程合同管理-题库目录001建设工程合同管理法律基础................................................2 002合同法律制度..................................................................3 003建设工程招标管理............................................................6 004建设工程委托监理合同......................................................8 005建设工程勘察设计合同管理................................................10 006建设工程施工合同管理......................................................10 007建设工程物资采购合同管理................................................13 008 FIDIC合同条件下的施工管理.............................................13 009建设工程施工索赔............................................................14 010综合练习........................................................................15 011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套）............17 012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）............21 013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）............25 014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)2 001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是(B )。
工程合同法律制度2010-2011期末考试试卷(A)及答案
生答题不得过此线··密····························封·························线···························· 院系 专业年级 班级 姓名 学号··················装····························订·························线···························· 一、单选题(每小题1分，共30分)1.公开招标是指（ B ）。
第一章 工程造价管理相关法律、法规和制度(含答案)
第一章工程造价管理相关法律、法规和制度（含答案）一、单项选择题1、在工程发包过程中承包单位的下列行为中，不属千禁止行为的是(D)A、将其承包的全部建筑工程转给他入B、将其承包的全部－丁程肢解后以分包的名义转包给他人C、将工程分包给不具资质条件的单彴D、施:T总承包的，建筑工程主体结构的施－「由总承包单位自行完成2、政府在必须要时可以对部分商品和服务价格实行政府指导定价。
下列不屈于政府指导价和政府定价的商品是(D)A、关系到国计民生的极少数商品B、资源稀缺的少数商品C、自然垄断经营的商品D、大面积开发的商品历3、根据我国现行规定，工程造价咨询企业出只的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价丁程师签字、加盖执业印章外，还必须加盖(A)。
A、工程造价咨询企业执业印章B、丁程造价咨询企业法定代表人印章C、工程造价咨询企业技术负责人印章D、工程造价咨询项目负责人印章4、《中华人民共和国建筑法》自(D)其施行。
A、1997年11月1日B、1997年12月1日C、1998年1月1日D、1998年3月1日5、合同法中所列的平赞主体由二类：即(A)和其他组织A、自然人、法人B、公民、法人C、自然人、当事入D、法人、当平人6、对全因的建筑活动实施统一监督管理的是(B)oA、国务院有关部门B、国务院建设行政主管部门C、人事部D、国务院7、根据中华人民共和国《招标投标法》的有关规定，自招标文件开始发出之日起至投标人递交投标文件截止之日卢蚾短不得少丁(C)A、7天B、15天C、20天D、21天8、建设单仿应当臼领取施」许可址之日起(C)内开1A、1个月B、2个月C、3个月D、4个月9、根据税收征收对象不同，税收可分为(D)中。
A、2B、3C、4D、510、工程造价咨询企业资质等级分为(A)。
A、甲级和乙级B、特级、一级和二级C、初期、中级和高级D、正式级和暂定级11、价格形成的基础是(A)A、供求关系B、价值C、币值D、土地的级差收祫12、“全国建设丁程造价员资格证书”原则上每(D)年检验一次A、1B、2C、3D、413、施1总承包的，莲筑工程主体结构的施-工必须由(B)单{fl臼行完成。
建设工程合同管理试卷及答案
建设工程合同管理试卷及答案2015年建设工程合同管理试卷及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。
A.10%B.20%C.30%D.40%2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从()之日生效。
A.合同签订B.合同登记C.约定交付定金D.实际交付定金3.下列选项中，不属于无权代理的是()。
A.没有代理权而为代理行为B.超越代理权限为代理行为C.代理权终止为代理行为D.不当代理行为4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。
履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。
对变更事项中损失部分的处理原则是()。
A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是()。
A.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行B.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效C.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失D.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式6.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施()行为的主要依据。
A.建设工程B.设备采购C.勘察设计D.违约责任7.我国建设领域的核心制度是()。
A.法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制8.关于法人的说法，错误的是()。
A.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类B.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格C.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格D.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人9.保险合同一般是以()的形式订立的。
《工程合同法律制度与工程合同管理》试卷及答案
工程合同法律制度与工程合同管理试卷A一、选择题（共10题，每题3分）1.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。
A.保证B.抵押C.质押D.定金2.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由（）。
A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失3.合同公证与鉴证的相同点是（）。
A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质4.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。
该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（）的规定。
A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务5.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。
A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约6.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（）。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算7.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。
A.发包人B.设计单位C.承包人D.监理单位8.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。
A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款9.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。
A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书10.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。
A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托二、多项选择题（共5题，每题5分）1.合同无效的法律责任形式有（）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国家所有D.返还第三人2.合同全面履行包括（）A.履行的主体要正确B.履行的地点要正确C.履行的方式要正确D.履行的期限要正确3.合同担保的方式有（）A.保证B.抵押C. 质押D.留置4.JCT合同系列包括（）A.单价合同B.小型工程合同C.固定总价合同D.总包标准合同5.国际工程施工合同争议解决方法有（）A.协商B.仲裁C.诉讼D.调解三、简答题（共2题，每题10分）1、有效的合同是否一定能够取得工程款？2、工程未经验收发包人擅自使用的，承包人是否可对质量一概不负责任？四、案例分析（25分）1.甲公司与乙工厂洽商成立一个新公司，双方草签了合同，甲公司要将合同带回本部加盖公章，临行前，甲公司法定代表人提出，乙工厂须先征用土地并培训工人后甲公司方能在合同上盖章，乙工厂出资1000万元征用土地培训工人，征地和培训工人将近完成时，甲公司提出因市场行情变化，无力出资设立新公司，要求终止与乙工厂的合作。
二建【法规】 建设工程合同制度_练习题0401
2Z204010 建设工程合同制度一、单项选择题1、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部分垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。
乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。
本例中法院对垫资利息的正确处理是（）。
A、按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍B、按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算C、合同中并无利息的约定，垫资不计息D、甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理2、《合同法》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。
A、1个月B、3个月C、6个月D、1年3、建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）。
A、附期限解除B、附条件解除C、附期限终止D、附条件终止4、下列不属于权利义务终止情形的是（）。
A、债务已经按照约定履行B、债务抵消一部分C、债权债务归于同一人D、债务人依法将标的物提存5、关于合同示范文本的说法，正确的是（）。
A、示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B、示范文本为强制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提6、下列（）不属于承包人的主要义务。
A、对工程进行垫资B、不得违法转包C、不得违法分包D、接受发包人有关检查7、关于施工合同特征的说法，错误的是（）。
A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同是有偿合同8、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同9、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A、未成立B、补签后成立C、成立D、备案登记后成立10、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。
工程合同管理题库
工程合同管理题库一、合同法基础知识1. 什么是合同法？合同法是指规范和约束合同行为的法律规则的总称。
它包括了合同的订立、履行、变更、解除等各个环节的法律规定。
2. 合同的基本要素有哪些？合同的基本要素包括以下几个方面： - 合同当事人：合同中必须明确双方当事人的身份和主体资格； - 合同内容：明确合同的具体约定事项，如货物或服务的描述、数量、价格等； - 合同形式：一些特定类型的合同需要采用特定的形式，如书面、口头等； - 合同目的和约束力：明确合同的目的和法律约束力。
3. 合同的有效性条件有哪些？为了使合同有效，必须满足以下条件： - 自愿性：合同双方的意愿必须是自愿的，不能受到欺诈、胁迫等非法手段的影响； - 完全性：合同必须具备完整的约定，明确规定双方权利和义务； - 合法性：合同的内容和目的必须合法，不能违反相关法律法规的规定； - 可行性：合同的内容和目的必须是可行的，不能达到不可能完成的目标。
二、工程合同管理流程1. 工程合同管理的流程包括哪些环节？工程合同管理的流程一般包括以下几个环节： - 合同订立：指承包工程的双方达成一致，签署正式的工程合同； - 合同履行：即按照合同约定，进行工程的施工和相关工作； - 合同变更：在工程进行过程中，由于各种原因需要对合同进行修改；- 合同索赔：当工程方无法按照合同约定的时间和质量完成工程时，承包方可以提出索赔； - 合同结算：工程完工后，进行最终结算，确定承包款项的支付金额。
2. 工程合同管理的重要性是什么？工程合同管理的重要性体现在以下几个方面： - 规范工程合同行为：合同作为约束双方行为的法律文件，能够规范和明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益； - 防范合同纠纷：合同管理的完善可以有效防范工程合同纠纷的发生，减少纠纷对双方利益的损害； - 保证工程质量和进度：合同管理的严格执行能够促进工程按时按质完成； - 维护项目利益最大化：工程合同管理能够保障合同双方的利益最大化，达到共赢的目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一．单项选择题（每题1分，共30分）1．对于合同当事人，所在国爆发战争是一种（）。
A．合法行为 B．违法行为 C．自然事件 D．社会事件2．工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时发生的法律后果应当由（）承担。
A．乙项目经理 B．甲施工企业 C．建设单位 D．具体施工人员3．下列行为中，不能引起债的法律关系产生的是( )。
A．某手表厂在电视台发布普通商品广告 B．某企业在银行取款时，由于工作人员疏忽多支付2万元C．某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁D．建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管4．保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A．保证 B．连带保证 C．违约 D．合同5．甲乙共同协商签订了一份定金合同，乙向甲预交定金50万元人民币，但甲在合同规定期限内未履行合同，则甲应向乙赔偿人民币金额为( )。
A．50万 B．25万 C．100万 D．150万6．在当事人订立的下列合同中，可以依照法律发生效力的是( )。
A．甲在赌博中输给乙，以赠与的名义将自己所有的一处房产过户给乙B．已婚某男与某女订立了一份长期“合作协议”C．王某将自己的一处房产抵押给李某并已经交付，但两人并未办理抵押登记手续D．丙为了达到购买丁的房子的目的，假称该部城区已被规划拆迁，于是丁将房产卖给了丙7．对于下列合同中订有的免责条款，根据《合同法》规定，无效的是（）。
A．某企业与职工签订的合同中载有“发生工伤，一切自负”的条款B．某饭店在入门处放置醒目的标志：“小心台阶，防止摔倒”C．某市地铁入口处写明：“儿童乘车需有成人陪护，否则意外自理”D．某医院手术通知书上写明：“经患者本人或者家属同意，手术中的意外风险由患者承担”8．甲乙订立一个合同购销特定的货物，合同执行政府定价，2000年2月1日订立合同时该标的物的价格为1000元/千克，合同规定2000年4月1日交货，违约金为100元/千克，交货后付款。
但卖方2000年6月1日才交货，而政府定价于2000年5月1日调整为1200元/千克，买方应当按照每千克( )元的价格向卖方支付货款。
A．1000 B．1100 C．1200 D．13009．下列合同中，应当属于效力待定合同的是( )A．年仅8岁的小学生范某购买一辆高级自行车B．王某借用朋友的一辆汽车，途中有人愿出高价购买，王某将其出卖C．年仅10岁的学生接受亲属赠送的价值10万元的汽车一部D．某企业法定代表人签订的一份超越其权限的购销合同10．6月1日签订某纺织品购销合同，合同约定买方于6月15日先付20％的货款，6月20日卖方将货物送至买方所在地，买方同时给付剩余货款。
6月10日，卖方发生火灾，烧毁纺织品仓库，6月18日卖方要求买方履行给付预付款的义务，买方拒绝履行，这是买方的( )A．同时履行抗辩权 B．后履行抗辩权 C．不安履行抗辩权 D．违约行为11．当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷( )。
A．审制 B．仲裁 C．诉讼 D毁约12．关于工程分包，错误的说法为( )。
A．是违法的 B．是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C．是允许的 D．非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包13．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。
A．不再承担其他赔偿责任 B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金14．下列说法错误的是( )。
A．勘察设计的优劣对工程项目建设的成败没有多大影响B．设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争 C．一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对技术复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段D．勘察任务可以单独发包给具有相应资质的勘察单位实施，也可以将其包括在设计招标任务中15．下列说法不正确的是( )。
A．招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类B．只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式C．建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，监督招标人按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动D．公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长、费用高16．《招标投标法》规定，中标人应当符合下列条件((1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
) 中的( )A．只须符合(1) B．只须符合(2) C．只须符合(1)和(2) D．只须符合(1)或(2)17．施工合同签订时，不当的说法为( )。
A．需要经过要约阶段B．需要经过承诺阶段C．只能招标发包D．允许直接发包18．对于工程师要求的暂停施工的赔偿与责任，说法错误的是（）A．停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期C．停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任19．对于图纸的提供，说法正确的一项是( )。
A．只能由承包人提供再经工程师批准 B．只能由发包人提供，无须经工程师批准C．只能由发包人提供，但须经工程师批准 D．承、发包人都可提供，再经工程师批准20．发包人供应的材料设备进入施工现场后( )。
A．需要在使用前检验的，由承包人负责，费用由承包人负责B．需要在使用前检验的，由发包人负责，费用由发包人负责C．检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题，后果由承包人承担D．检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题，后果由发包人承担21．在工程施工过程中，对工程检查检验说法不当的一项是(A．工程师可以委派人员对工程作检查 B．承包人应为检查检验提供便利条件C．检查检验不能影响施工正常进行D．检查检验不合格时，发生的费用由承包人承担22．建设单位在( )中承担了项目的全部风险。
A．固定价格合同 B．可调整价格合同 C．单价合同 D．成本加酬金合同23．可调价格合同中价格调整的范围中，不完全正确的一项为( ) A．国家法律、法规和政策变化影响合同价款 B．工程造价管理部门公布的价格调整C．停水、停电、停气造成停工累计超过八小时D．双方约定的其他调整或增减24．对变更合同价款的执行，说法不当的一项是( )。
A．合同已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师提出适当的变更价格，经承包人确认后执行D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行25．在合同分析中，风险分配的原则说法不正确的是（）A．谁能最有效地防止和控制风险，则应由他承担相应的风险责任B．因承包商是工程方面的专家，由他承担所有风险。
C．公平合理、责权利平衡 D．符合工程惯例26．某工程师指令将某分项工程混疑土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为( )A．单项索赔 B．总索赔 C．明示索赔 D．默示索赔27．某工程合同价为500万元，由于业主的原因，使得其中的一分部工程延期8个周，该分部工程的造价为60万元．则承包商可以索赔工期（）周。
A．1 B．2 C．8 D．0.9628．由于第三方原因造成的损失，承包商应向( )进行索赔。
A．第三方 B．业主 C．工程师 D．代理人29．下列选项中说法正确的一项是( )。
A．索赔发生的工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B．承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C．总索赔比单项索赔要更易处理和解决D．工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正30．房地产开发商A公司与建筑企业B公司签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。
后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方隧决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。
下列说法正确的是（）。
A．由于双方在合同中未约定处理纠纷的处理方式，所以只能通过诉讼解决。
B．由于双方在合同中未约定处理纠纷的处理方式，所以不能通过仲裁解决。
C．由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷。
D．由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷二、多项选择题（每题2分，共30分。
多选、错选不得分，少选一个扣0.5分）l．在代理人实施的下列代理行为中，属于滥用代理权行为的是( )。
A．代理人以被代理人的名义同自己订立合同B．代理人超越代理权限范围从事代理行为C．在同一诉讼中，律师既代理原告，又代理被告进行诉讼D．代理人与第三人勾结，在订立合同时给第三人种种优惠，损害了被代理人的利益E．原来的代理人在代理关系结束后，仍然以被代理人的名义从事“代理”行为2．当事人的下列行为中，已经构成缔约过失责任的是( )。
A．甲企业为获取某商业秘密，假意与权利人进行缔约谈判，获取该商业秘密后，拒绝与权利人签订合同，并不正当使用了该秘密B．公民乙故意隐瞒房屋共有的事实而出售该房屋，后合同被撤销，致买受人损失1万元C．丙公司出售的产品不合格，买方要求予以补偿D．丁建筑公司没有相关的施工资质，于是假借其他公司的资质证书进行投标，但施工质量十分优良E．戊单位领导在招投标过程中，接受投标人的贿赂而使其中标，并与之签订了承包合同3．某建材企业长期为甲建筑公司供应建材，甲建筑公司一直以偿债能力不足进行拖欠，该建材企业后经查明，甲公司对于自己享有的乙公司的债权在清偿期满后不进行追讨，而乙公司有足够的支付能力。
则该建材企业采取的下列措施中，符合法律规定的是( )。
A．直接以本企业的名义向乙公司要求其清偿自己的货款B．为甲公司积极提供乙公司的财产状况并明确建议其及时行使债权C．直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉乙公司，要求其偿还甲公司的债务D．直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉甲公司，请求法院强制其履行债务E．在法院判决乙公司败诉，乙公司偿付相关债务后，该企业直接以该财产清偿自己的债务4．债权转让的法律特征( )。
A．债权人转让权利的通知决不得撤销B．债权转让的主体是债权人和第三人C．债权人的客体是债务人D．债权转让的方式有全部权利或部分权利转让E．债权转让的对象是合同中可以转让的债权5．承诺具有法律约束力的条件( )。
A．承诺对要约有条件接受 B．承诺须由受要约人做出 C．承诺的内容应与要约的内容完全一致D．承诺可以根据具体情况而改变 E．承诺人必须在要约有效期限内做出承诺6．下列属于可撤销合同特征的是( )。